MUNICIPIO DE PENAMILLER, QRO.DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N' MPCYFISMDF/AD/026/2018CUARTO RECAMARA ADICIONAL. LOCALIOADES OO16 EL CARRIZAL, (}()21 EL COMEDERO, OO27 EL

FRONTONCTLLO, 0095 LA COLONIA TRES, 0041 LA ORDEÑA Y 0051 SAN ISIDRO (SAN lSlDR0

BOQUILLAS),

ONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO.MPQ/F\SMDF/AD/026/2018, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,

qRo., REPRESENTADo EN ESTE ACTo PoR LA C. MARGARITA HERNANDEZ AGUILAR, EN SU CARÁCTER DEPRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ARQ. GUILLERMO MORALES FERRUZCA, DIRECTOR DE OBRAS

PUBLICAS, Y EL C. MACARIO RESÉNDIZ GARCIA COMO REGIDOR SÍNDICO; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE

I-ES DENOMINARA,,EL MUNICIPIO,,, Y POR OTRA PARTE LA PERSONA MORAL ..CONSTRUCCIONES Y

MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C,V." REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. GERARDOHERNÁNDEZ CASTILLO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", Y A QUIENES

DE MANERA CONIUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" DE ACUERDO A LAS SIGUIENTESDECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l. De 'El MUNICIPIO" a través de sus representantes:t. euE EL MuNtctpto DE pEñaMtLtER, oRo., Es uN óRGANo DE GoBtERNo LIBRE Y AUTóNoMo, coN PERSoNALIDAo lunÍotcn vpATRtMoNtos pRoptos, euE coRREspoNDE TERRtToRtALMENTE AL EsrADo DE quERÉTARo, ENVEsrlDo DE LAs ATRIBUcIoNES QUE LE

coNFtEREN EL ARTÍcuLo 115 DE LA coNsITUctóN poLíTlcA DE Los EsrADos uNlDos MExlcANos, Los ARfÍculos 1, 5, 17 Y 35 DE LA

corrsrrrucrót¡ polfllc¡ DEL EsrADo DE euERÉTARo y Los ARTícuLos 33,34, 44, 47, 48, 49, 129, 130 DE LA LEY oRGÁNlcAMUNICIPAT DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y DEMÁS OISPOSICIONES APLICABLES.

2. euE DENTRo DE sus FtNAL|DADES sE ENCUENTRA, FoRMUIAR, APRoBAR Y ADM|NISTRAR LA zoNlFlcAclÓN Y PLANES DEDESARRoLLo uRBANo MUNtctpAt- Así coMo uEcuTAR poR sí o A TRAVES DE coNcEsloNEs Y coNVENlos coN PARrlcuLAREs LAs

oBRAs NEcEsARtAS EN BENEFtcto DEL MUNtctpto, TAL y coMo sE rNDrcA EN EL ARTícuLo 15 DE LA LEY GENERAL DE aSENTAMIENTOS

HUlvANos y Los aRTfculos 12t, t22, t2t, t24,725, 126,727, 128, t2g Y 130 DE LA LEY oRGÁNlcA MUNICIPAL DEL EsrADo DEOU:RÉTARO.

3. euÉ LAs ERoGActoNEs eUE sE DER|VEN DEL PRE5ENTE coNTRATo sE CUBRIRÁN coN REcURsos PRoVENIENTES DEL FoNDo oEAPORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURrA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LA9 DEMARCACIONES TERRITORIATES DEL

DISTRITO FEDERAL

(FtsMDF 201g), DE AcuERDo a Los oFtctos DE ApRoBACToN MPo/oPlFtsMoF/o141201a, MPQ/oPl¡lsMDF/015/201t,,rtpOy'Op/r¡S¡rló¡/or 612078, MPOIIPIFISMDF/o1rl2018, MPQy'oP/FISMDF/018/2018 Y MPQ/OP lÍtsMDrlOtglzOLA, coN UNAlNvEistóN ToTAL DE s 78O,OOO.0O (SEfECTENTOS OCHENTA MtL PESOS O0/1OO M.N.), DE APORTAC|ÓN MUNtCtpAL, PARA LA OERA

"CUARTO RECAMARA AOICIONAL. LOCALIDADES O()16 EL CARRIZAL, (}O21 EL COMEDERO, OO27 EL FRONTONCILLO, OO95 LA

coLoNIA TRES, oo¡I1 LA oRDEÑA Y oo5I SAN ISIDRO (SAN ISIDRO BOQUILLAS).'' EN LAs LOCALIDADES OO,I6 EL CARRIZAL, OO21

EL couEDERo, 0027 EL FRot{ToNctLLo, oogs LA coLoNtA TREs, 0041 LA oRDEÑA Y 0051 sA[ lslDRo (sAN lslDRO BooulLLAS).,

MLNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.

5. eUE CON FECHA 26 (VEINTISEIS) DE ENERO DEL 2016 (DOS MIL DIECISES), MEDIANIE Et ACTA ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO:

O'3, EMITIDA POR EL H. AYUNTA IENfO DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, SE OTORGAN LAS FACULTADES A LA C' MARGARITA

HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTIT CIONAL EN EL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO., Y CON FECHA 08

MUXtCrpto DE PEñAMtLLER" QRO., PLAZA PRINCIPAL S/N COL CENTRO, PEÑAMILLER QRO. C P, 764s0 RE6ISTRO FEDEML DE CONTRIBUYENTES llPQ-

4. euE LA pREstDENTA MUNtctpAL coNSTrructoNAL oEL MUNlclPlo DE PEÑAMILLER, QRo., DIRECTOR DE oBRAs PUBtlcAs,SíNDICO MUNICIPAL DE PEÑAMILtER, qRO.; DENÍRO DE SUs FACULTADES SE ENCUENTRA CELEBRAR CONVENIOS

Y CONTRATOS CON

Los pARTtcuLAREs, A FtN DE cooRDtNARsE pARA rA EFtclz PREsrAclóN DE Los sERvlclos PÚBLlcos Y EL ME.loR ElERclclo DE Sus

FUT{C|ONES ADMINISIRATIVAS QUE REQUIERAN DE AUxlLlO TÉCNICO Y OPERATIVO, POR LO QUE CELEBRAN EL PRESENÍE

INSTRUMENTo EN Los rÉRMtNos DE Lo pREvrsfo poR Los ARTÍcuLos 2.3,2t,30, FRAcclóN xvlll, 31 FRAccloNEs vlll. xx, 33

FRACCTONES Vt y xttl, 34, ¿Z rn¡CClÓt'¡ V Y x|,48 FRACCIÓN XV, 60 FRACCIÓN Xl DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE

QUERÉrARO EN VTGOR Y EL ARQ. GUILLERMO MORALES FERRUZCA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE PEÑAMILLER' ORO SIGNA EL

PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES POR SER EI. ENCARGADO DEL RAMO.

\

\

Hltiáü,I,111fi;::.;;:¿[ffiffi,,'i;;í;;.ü-;4,;i,:á;;il;i,ioi',.ap"n.**.soo-" Pát¡na1

MUNI(:IPIO DEPEÑAMILLER

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.DIRECCIÓN OE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N" MPQ/FISMDF/AD/026/20I8

CUARTO RECAMARA AOICIONAL. LOCALIDADES OO16 EL CARRIZAL, OO21 EL COMEDERO, OO27 EL

FRONTONCILLO, 0095 LA COLONIA TRES, 0O4l LA ORoEÑA Y 0051 SAN ISIDRO (SAN ISIDRO

7. QUE SU REGISTRO FEOERAL DE CAUSANTES ES MPq-tsOlOl-Qq4PRTNCTPAT S/N, COLONIA CENTRO. PEÑAMILLER, qRO. C.P.75450.

II. DE .,EL CONTRATISTA,,:

BOQUILLAS).(o(Ho) DE MAyo DEL 2017 (oos MtL DrEctstETE), MEDTANTE EL ACTA óRDTNARIA DE cABtLDo NúMERO: 59, EMlrlDA PoR EL H.

Ayr.,NrAMrENro DEL MUNrcrpro DE pEñAMTLLER, eRo., sE oroRGAN LAs FAcuLrAoEs AL C. MACARIO RESENDIZ GARC|A,

REG|DoR sÍNDtco, EN EL MuNtctpto DE pEñAMrrLER, eRo., PARA suscRlBlR lNsrRUMENTos JURíDlcos REPRESENfANDo AL H

Ayr.JNTAMtENlo DEL MUNtcrpto DE pEñAMtLLER, eRo. EN ApEGo AL ARTícuLo 31 FRncctót'¡ vttl DE LA LEY oRGÁNlcA MUNIcIPAL DEL

EsTADo DE ouERÉTARo.

6. OUE EL PRESENTE CONTRATO SE OfORGA A "EI. CONÍRANSÍADJUDTCACTÓN DIRECTA, REsuELro MEDTaNTE LA rNVrrA11 DE MAYO DE 2018, MISMOS qUE SE ADHIEREN AL PRESENTE CO11 DE MAYO DE 2018, MISMOS qUE SE ADHIEREN AL PRESENTE CO

TERCERO, CAPÍTULO PRIMERO, ARTíCULO 31 FRACCIÓN II DE LA LEY DE

BASES EMII¡DAs EN LA CONVOCATORIA, SIENDO EL CONTRATO MPQIF

PRT,SENTE Año.

7. QUE SU REGISTRO FEOERAL DE CAUSANTES ES MPq-tsOlOl-Qq4

,. euE Es uNA pERsoNA MIRAL, coN capACtDAD )uR¡DtcA zARA :aNTRATAR Y oBLtGARsE EN Los'riRMtNos oEL coNrRATo-

2. eUE EL ltAl C. GERARDO HERNAÍ{DEZ CASTtttO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CUENTa coN LASFACULTADES SI.IFICIENiES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRA|O Y CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE SE

DERIVEN DEL

IRESENTE AcuERDo DE voLUNrADEs, eut1N ADEMAS sERÁ EL REspoNsABLE DE REclBtR NoflFlcAcloNEs Y DocuMENfos

RE./¡CIONADOS CON AUDITORIAS Y PROCESOS AOMINIS¡RATIVOS OE RESPONSABILIOAD Y QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE

io*r*oto. DE1LARA ADEMA;, sER MEXtcANo (a) pol NActMtENTo, tDENTtFtcÁNDosE coN cREDENctAL oE ELEcroR tNECON CLAVE HRCI¡GN62O12422H2OO, EXPEDIDA POR EL INSTI'II.JTO NACIONAL ELECTORAL, MISMA QUE SE ADHIERE

AL

PRESENIE COMO ANEXO III, ASIMISMO, MANIFIESTA ENCONTRARSE EN PLENO USO DE SUS DERECHOS, AS¡ COMO DE SUS

FACULLADES FíSICAS Y MENTALES PARACELEBRAR EL PRESENTE CONÍRATO.

3. AUE EL (LA) C. GERARDO HERNÁNDEZ CASTtttO EN su CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DECLARA sER MExlcANo. YcoNVIENE,AUNqUELLEGAREAcAMgIARDENAcIoNAL!DAD,ENsEGUIRSEcoNsIDERANDocoMoMExIcANoPoRcUANToA ESÍE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANIERO,

BAJO PENA DE PERDER

EN BENEFtcto DE LA NlclÓt'¡ t'¡txlca¡¡l loDo DERECHo oERlvADo DE EsrE coNTRATo

4. QUE EL RFC DE U PERSONA FÍSICA CONÍRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S'A' D€ C'V' E5 CMHO:¡O1089V9'

5. TIENE ESIABLECIDO SU DOMICILIO FISCA¿ EN DOMICITIO CONMONTES, QRO. CÓD'GO POSTAL 76507, MISMO QUE SECONTRAIO.

5. QUE CUENTA CON LA SOLVENCIA ECONÓMICA, CAPACIOAREALiZAC¡óN DEL SERV]CIO, MATERTA DE ESTE CONTRATO, AOEMAS DE CONOCER EL CONTENTDO Y REQUISITOS

DE LA LEY DE

OERA PÚ LICA DEL ES'ADO DE QUERÉTARO Y DEMAS NORMAIIVA QUE APLICA Y EN LAS QUE NO SE OPONGA EL PRESENTE

i*si^rrrrro, Así coMo LAs ioÁ*¡s ot coNsTRUcctóN vtGENrEs, REGLAS DE oPERActÓN Y MECÁN¡CA oPERATtvA DE,EL MUNICIPIO", LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBR4 EL PROYEC|O; NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO

DE INSTALAC(óN PERMANENTE; ESPECTFTCACTONES DE CONSÍRUCC]ÓN APLICABLES; NORMAS DE SERVlctOS TÉCN\CO,

vtearts,TÉRM]Nr/SDEREFERENCIA;cATÁLoGoSDEcoNcEPTos,cANTlDADEsDETRAEN?,lJNtoAoEsDEMEolDA',RECIOS uNtfaltos pRopulsTos E TMPORTES PARCTALES Y EL TOTAL DE LA PROPOS|CIÓN; ANÁLISIS DE LOS PRECTOS

uNtrARtos DE Los co*crp¡os oi rÁ¡gNo, REUctóN DE Los MATERTALES Y EQUtPo DE tNsrALAclÓN PERMANENTE' QUE EN

su cAso p¡opo1cloNA LA C7N1RATANTE y su 1R1GRAMA DE urtLtzActóN; PR7GRAMA or atcuctÓ¡t DE Los rRABNos

DETALLADOS POR CONCEPTO, CONSIGNANOO POR PER\ODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E IMPORTES

])RREiP)NDIENTES;PR^GRAMAoEUTILtActÓNDEMAQUINARIAYEQUIPoDEcoNSTRUccIÓNYPR)CEDIMIENfoPARAELNIJ¡TE DE Los cosfos, ANExos QUE DEBTDAMENTE FIRMAD1i PoR LAs PARfEs' INTEGRAN EL PRESENIE coNfRATo'

Así

coMo LAs oEMÁs N7RMAs QUE REGULAN u ErEcuctÓN DE Los rRABNos'

ER, QRO- C'P. 76450 REGISTRO FEDEML DE CONTRIBUYENTES MPQ-

8s I1o 1QQ4 i TEL (441) 29ó6052, (4'11) 29660s3, [441) 2966054 Y (441] 29 660 ss' E MAIL obras@penaEiller 8ob mx Págine 2

MUNI(]IPIO DEPEÑAMILLER

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.OIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N" MPQ/FISMDF/AD/026/20I8CUARTO RECAMARA ADICIONAL, LOCALIDADES OO16 EL CARRIZAL, OO2,I EL COMEDERO, OO27 EL

FRONTONCTLLO, 0095 LA COLONTA TRES, 004't LA ORDEÑA Y 0051 SAN tSTDRO (SAN TSTDRO

7. euE posEE uNA ExpERrENcrA DE MAs DE ,ot ^ño??flu*tlli8L

,u o.t,r,ooo, poR Lo euE cuENra coN LA suFrcrEN,EExpERtENcrA panl uq urcucró¡'¡ DE Los TRABAJos Morvo DEL pRESENTE coNTRATo. ADEMAS MANTFTESTA NoENCONTRARSE EN NINGUNO DE I.OS SUPUESTOS DE IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR QUE 5E MENCIONAN EN LOsART]CULOS 27 Y 39 IRICCIÓI'¡ I O¡ TN TTV OE OBRA PÜBLICA DEL EsTADO DE QUER¿TARO.

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL LUGAR DE U OERA OBTEÍO DE ES7E CONTRATO, POR LO ÍANTO, CONOCE LAScoNDtctoNEs y URA1ERísflcAs ropocRÁFtcAs, METEoRoLóGtcas y GEoLóGtcas oEL st'no ooNDE va A REALI¿ARLAS, ypoR Lo MtsMo HA coNstDERADo roDos Los FAcroREs euE lNtmwwm |.J't su utcuctó¡'t.

UNA VEZ ASENTADAS LAS DECLARACIONES PERTINENTES, LAS PARTES TIENEN A BIEN SUJETARSE A LAS SIGUIENTES:

CtAÚSULASs. ERA.- OBJETO.- MEDTANTE EL pREsENTE coNrRAro ,.E¿ MUNICIPIO' ENcoMIENDA A "E¿CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR LA OEAI: "CUARTO RECAMARA ADICIONAL, LOCALIDADES0016 EL CARRIZAL, OO21 EL COMEDERO, OO27 EL FRONTONCILLO, O()95 LA COLONIA TRES, ()()41 LAORDEÑA Y 0051 SAN lSlDRo (SAN ISIDRO BOQUILLAS).", eru Lrs LocALroADEs DE: oot6 ErcARRlzAr, oo21 ErcoMEDERo, oo27 Et FRoNToNcttto, 0095 tA coLoNtA TRES, o04t tA oRDEñA y oosl sAN tstDRo (sAN tstDRoBOQUIttAS), MUNIcIPIo DE PEÑAMILLER, QRo.

AslMtsMo, LAs PARTES ESTABLECEN euE LA oBRA MATERTA DE EsrE coNTRATo, sE SUJETARÁ A LA DEScRtpcloNPORMENORIZADA DE LA OBRA, ASíCOMO A LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIO N ES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS,MI5MOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE coNTRATo Y QUE sE AGREGAN coMo ANExo v, oBLIGÁNDosE "EICONTRATISTA" A REALIZAR su rorAl rrnutuctót¡, ACATANDo pARA ELLo Lo EsrABLEctDo ANTERIoRMENTE, AsÍCoMo Lo SEÑALADo EN LA DECLARACIÓN NÚMERo 7 (SIETE) Y 8 (ocHo) DE "EL CONTRAT,SIA", MISMA QUE 5ETIENE POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRAL DE ESTA CLAUSULA.

Seauxoe.- MoNTo DEL coNTRAro.- ru uor.¡ro rorAL DEL 'RE'ENTE

coNrRAro AS.TENDE ALA CANTIDAD DE: $ 67O,931.39 (SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS39/1OO M.N.), MAs EL rMpoRrE coRREspoNDtENrE AL tvA poR i 107,349,02 (CIENTO SIETE MILTRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS O2I1OO M,N.), PARA uN tMpoRrE roTAL DE § 77A,2AO.41(SETECIEI{TOS SETEÍ{TA Y OCHO MIL, DOSCIENTO"EL MUNICIPIO' DEBERÁ ENTREGAR A "E¿ CONTRASU BSECUENTES.

T'encea*- pLAzo DE EJEcucró¡'t.- "etDE ESTE CONTRATO EN 98 (NOVENTA Y OCHO} DÍAS NATURALES INICIANDO EL DIA 25 DE MAYO DE 2018 Y CONCLUYENDOEL 30 OE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE LA OBRA QUE SE ENCUENTRA INCLUIDO EN ETANEXO I, DE ESTE CONTRATO, MISMO QUE 5E TIENE POR REPRODUCIDO A LA LEfRA Y FORMA PARTE INTEGRAL DELPRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

Ciuenre.- NMUEBLE.- "EL MuNtctpto' poNE A DrsposrcróN DE ,E¿ coNTRATtsrA,EL TNMUEBLEDoNDE HABRÁ DE LLEVARSE A cABo LA oBRA oBJETo DEL PRESENTE coNTRATo, MrsMo euE sE ENCUENTRA uBrcADoEt! LAS LOCALIDADES DE: 0015 EL CARRIZAL, 0021 Et COMEDERO, 0027 Et FRONTONCILLO, 0095 tA COIONIA TRES, 0041

MT NICIPIo DE PEÑAMILLER QRo., PLATA PRINcIPAL s/N CoL cENTRo, PEÑAMILLER, QRo, c P 76450 REGISTRo FEDEML DE coNTR¡BUYENTE5 MPQ,8s¡)r01QQ4;TEL (+41) 2966O52,(441)29660s3,(441) 29ó60s4 Y (4411 29óóoss, EMAIL obras@penamr¡ler.sob hx Página 3

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.OIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO OE OBRA PÚBLICA N' MPO/FISMDF/AD/026/2018CUARTO RECAMARA ADICIONAL. LOCALIOADES (}()16 EL CARRIZAL, ()()21 EL COMEDERO, OO27 EL

FRONTONCTLLO, 0095 LA COLONTA TRES, 0041 LA ORDENA Y 0051 SAN |SIDRO (SAN ISIDROBOQUILLAS).

ra oRDEÑA Y 0051 SAN TSTDRO (SAN TSTDRO BOQUTTTAS), MUNTCTPTO OE PEÑAMTLLER, QUERÉTARO, ASÍ COMO LOSDO:UMENTOS QUE ¡NTEGRAN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS.

QlWWe.- VIGENC|A. EL pREsENTE coNTRAro suRrRÁ sus EFEcros A pARr R DE LA FEcHA DE su FTRMA,coN vrGENcrA HAsrA EL TorAL cuMpLrMrENTo DE LAs oBLtGActoNES coNTRAÍDAs poR LAs pARTEs.

üEXTA.- ANTICIPO.- pARA euE EL "coNTRATtsIA" rNrcrE Los rRABAros oBrEro DEL pREsENTECONTRATO, "EL MUNICIPIO" OTORGARÁ UN ANTICIPo PoR EL 30 % (TREINTA PoR cIENTo) PoR ÚNICA VEz, soBRE ELMONTO INDICADO E¡.¡ I-¡ CI.IUSUI-I SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, MISMO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD $233,484.12 (DOSCTENTOS TRETNTA y TRES MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA y CUATRO PESOS12l1OO III.N.) I.V.A., INCLUIDO, DE AcUERDo AL ARTÍCULo 55 FRACCIÓN II DE LA LEY oE oBRA PÚBLIcA DELES-ADo DE QurnEreno, slEMpRE y cuANDo -E¿ coNTRATlsTA" PRESENTE EL PRoGRAMA DE EJEcuctóN DE LosTRABAJOS, DE IGUAL MANERA "E¿ CONTRATISTA" sE oBtIGA A UTILiZAR EL ANTICIPo SEÑALADo ÚNICA YEXCLUS|VAMENTE PARA Los rRABAjos euE sE HABRÁN DE REAL|ZAR coNFoRME AL PRESENTE coNTRATo euE sESUSCRIBE. DE IGUAL MANERA EL ANTICIPo sE oToRGARÁ PREVIA RECEPCIÓN PoR"EL MUNICIP,O, UNA vEzQUE.ELCONTRATISTA HAYA cuMPLroo EN DEposrrAR LA GARANTÍA DEL ANTtctpo euE REctBA, y su AMoRTtzAcróN sELLEVARÁ A CABO EN LAS PRIMERAS DOS ESTIMACIoNES, 50% (CINCUENTA PoR cIENTo) EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN Y50% (ctrttcuENTA PoR ctENTo) EN LA SEGUNDA EsrMAcróN. Lo ANTER|oR DE coNFoRM¡DAD coN Lo EsrABLEctDo ENEL ARTÍcuLo s4 FRAccróN DE LA LEy DE oBRA púBLtcA DEL EsrADo DE euERÉTARo.

PARA LA AMoRTlzActóN DE Los ANTrcrpos EN Los cAsos oE REscrsróN DEL coNTRATo, EL sALDo poR AMoRTtzAR sEREINTEGRARÁ A"EL MUNICIPIO,EN UN PLAZO NO MAYoR A 10 (DIEZ) DÍAs NATURALES coNTADos A PARTIR DE LAFECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN A,,EL CONTRATISIA". DE ACUERDo AL ARTÍCULo 54 FRACCIÓN VDE LA LEY DE OBRA PÜBLICA DEL EsTADo DE QUERÉTARo,

SiÉpnun.- F,RMA DE pAGo.-LAs pARrEs ..NVTENEN EN euE .#rrorror, oBrEro DEL 'RE'ENTECONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE M TONVUUCIÓI'I DE ESTIMACIONES QUE ASARCARÁN HASTA 10 D¡AS, LAS QUE

SCRÁI PNES¡¡ITAOAS IMPRESAS Y EN ARCHIVO TI¡CTNÓ¡¡ICO POR "EL CONTRATISTA' A "EL MIJNICIPIO' EN ELDoMrcrllo rNDrcADo r¡¡ u oecunnc¡ÓN NúMERo 7 (srErE) DE "EL MUNICIPIO' EN LAs oFtctNAs DESINADAS Aoen¡s púgLlcts oEL MUNrclpro DE pEñAMtLLER, eRo., DENTRo DE Los 3 (TRES) DíAs NATURALES stGUtENTES A LAFECHA DE coRTE PARA LA ELABoMCTóN DE Los pAcos coRREspoNDrENTEs, cuANDo LAs EslMActoNEs No sEANpRESENTADAS EN EL TÉRMtNo ANTERtoR sEñALADo, sE tNcoR

MUNICIPIO' tNtcre el rRÁulrr or peco.

PARA LA REVtstóN y AUToRrzAcróN DE LAs EsIMActoNEs ,,8¿

(DOS) DÍAS NATURALES STGUTENTES r SU pReSr¡ll¡C¡Ót'1, ¡¡¡ rNJMÉRrcAs QUE No pUEDAN sER AUToR¡zADAs DENTRo DE DrcHo plAzo, EsrAs sE RESoLVERÁN E tNcoRpoRARAN ENLA SIGUIENTE ¡STITvUCIÓI'¡. "EL MUNICIPIO,,CUBRIRÁ LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJEcUTADos DENTRo DE UNPLAZO NO MAYOR DE 5 (SEIS) DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE 5E HUBIERAN ACEPTADO,FIRMADO Y AUTORIZADO POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA DE QUE SE TRATE Y QUE EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADOsu FAcruRA, FEcHA euE sE HARÁ coNsrAR EN LA BrrÁcoRA y EN LAs pRoptAs EslMAcloNEs, Lo ANTERIoR DECONFORMIDAD coN Lo ESTABLECIDo EN EL ARTicULo 59 DE LA LEY DE oBRA PÜBLICA DEL EsTADo DE QUER¿TARo.

EN CASO DE AUE "EL CONTRAT,SIA,, RECIBIERA EN CUALQUIER FoRMA PAGo DE CANTIDADES EN ExcESo, LAsREINTEGRARÁ A "E¿ MUNICIPIO' DURANTE LoS 5 (c|Nco) DíAs HÁBILES A DIcHo PAGo INDEBIoo, Y DE No HACERLo

MUNIctpro DE PEñAMtLLER QRo., pt-AzÁ pRtNctpALs/N col- cENTRo, PEñAMTLLER QRo c-p.76450 REctsrRo FEDEML DE coNTRTBUYENTES MpQ-8s0101QQ4; TEL [441) 2966O52,(447)29660s3,(+41) 29660s4 Y (441] 29660s5, EMAIL obrás@p€namiller.gob.mx Página 4

\

\

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N' MPCUFISMDF/AD/026/2018CUARTO RECAMARA ADICIONAL. LOCALIDADES O()16 EL CARRIZAL, O()21 EL COMEDERO, OO27 EL

FRONTONCTLLO, 0095 LA COLONTA TRES, 0041 LA ORDEÑA Y 0051 SAN lSloRO (SAN ISIDRO

BOQUILLAS}.SE ENTENDERÁ COMO INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SURTIENDO LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES Y DEBERA DE

CUI}RIR ADEMÁS OE LA CANTIDAD PAGADA EN EXCESO LOS INTERESES CORRESPONDIENTES QUE SE APLICARAN A RAZÓN

DE INTERES MORATORIO CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA

FEE ERACIÓN EN VIGOR, PARA LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, ARTÍCULO 65 PÁRRAFO

SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PÜBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

OCfeVe.- alQe¡lfi¡5.-.EL coNTRATts 'DEBERÁ cARANTZAR EL cuMpuMrENro D€r coNrRAroY tOS DETECÍOS O VICIOS OCUTTOS QUE PUDIERA PRESENTAR EL PROYECTO DURANTE LOS 12 (DOCE) MESESsuBsEcuENTEs A su REcEpctóN. EL DocuMENTo euE GARANTTZA EL cuMPLtMrENTo o¡r co¡lrnaro o¡g¡RÁENTREGARSE DENTRo DE Los QUINcE DíAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DE ESTE CONTRATO Y ELtMpoRTE A cuBRtR sERÁ DEt 70% (DtEz poR ctENTo) DEL MoNTo rorAL DE ÉsrE coNTRATo LV.A. lNcLUlDo, LAselnn¡ITíns DEBERAN oToRGARsE MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR INSÍITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA, MISMAS

euE DEBERÁN coNsITUtRsE EN FAVoR DE Et MuNrctpro DE pEñAMttLER, QRo., LAs FtANzAs DEBERÁN CoNTENERco¡¡o rvrírrrtr¿o LAs STGUTENTES DECI-ARACtoNES EXPRESAS:

EL ¡/oNTo DE LA FIANZA pARA GARANTTZAR EL cuMpLtMrENTo, srnÁ pon eL l¡¿poRTE EQUTvALENTE AL 10% DEL MoNTo

TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO OEL PRESENTE CONTRATO.

ASí MISMO "EL CONTRATISTA" PRESENTARÁ FIANZA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y AUSENCIA DE VICIOS OCULTOS,

CON UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10 % DEL I\¡ONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS OB]ETO DEL PRESENTE CONTRATO, AL

MoMENTo DE ENTREGAR EL Avtso DE TERMTNAcIóN DE oBRA, LA cuAL DEBERÁ cuMPLIR coN LAS ESPEclFlcAcloNEsSIG UIENTES;

QUE LA FIANZA SE OTORGUE ATENDIENDO A TODAS LAS ESÍIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y EN LA

L¡v o¡ ognr púgr-lcA oEL EsrADo DE QUERÉTARo.

euE EN cAso DE suBsrANctActóN DE lutctos o REcuRsos LEGALEs, LA FTANZA PERMANEcenÁ rru vlcoR Hnsrn

UNA REsoLUcróN DEFtNtrtvA DE Los MlsMos.

EN EsrE cAso, LA FtANzA esrlRÁ vlee¡,¡rr HAsrA QUE "EfRESooNsABTLTDADEs EN LAs quE lxcunnló.

N ove¡,1e. AJU9TE DE cosros.- LAs pARrEINTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTR

DE oRDEN EcoNóMtco euE DETERMTNAN uN AUMENTo o REDUcclóN DE Los cosros DE Los rRABtuos AÚN NoEJEcurADos, olcua n¡vlslóu sE REALIZARÁ coN LA MrsMA pERroDtctoAD o¡ Ll pugLtcectÓN DE Los PREclos DEtNsuMos p¡n¡ u coNstRucctóN. AoEMÁs DE sEGUtR coN EL pRocEDtMlENTo QUE sE ESTABLECE e¡l Los lntícut-os63,54,v 6s DE LA LEY DE oBRA PÚBLlcA DEL EsrADo DE QUERÉTARo.

DÉCt¡ne. RECEPCr,óN DE LOS TRABAJOS- LA REcEpcróN DE Los rRABAros sE HARÁ DECO¡IFORMIDAD A LO SIGUIENTE:

A. .EL 1,NTRAI,SIA- coMUNIcAR^ A.EL MUNICIP,O, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE UNPTAZO QUE NO EXCEDA DE 5 (CINCO) DíAS NATUMLES A PARTIR DE LA FECHA REAL DE TERMINACIÓN.

MUN lCtPtO DE PEÑAMILLER QRO., PLAZA PRINCIPAL S/N COL CENTRO, PEÑAMILLER, ORO. C.P. 764s0 REGISTRO FEDEML DE CONTRIBUYENTES MPQ-

N\

;#;ffi;;il¿*r);;;ñii,i'iliióáióir,t*rtreó60s4 Y ({4'Il2e660ss. EMAILobTás@penam¡rter'8oD mx Pásina s

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N' MPQ/FISMDF/AD/026/2018CUARTO RECAMARA ADICIONAL. LOCALIOAOES OO16 EL CARRIZAL, OO21 EL COMEDERO' OO27 EL

FRONTONCILLO, (}O95 LA COLONIA TRES, 0041 LA ORoEÑA Y 0051 SAN lSloRO (SAN ISIDRO

BOQUTLLAS).

LO (D|EZ) DíAS HÁB|LES S|GU|ENTES. AL MOMENTO DE LA ENTREGA'EL CONTRATISTA DEBERÁ REINTEGRAR

EL INMUEBLE PROPORCIONADO, I.OS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN ACTUALIZAOOS, LAS NORMAS Y:i,,iilá'.1'-¿^"^lllXi'Jli"h :; J,?,::¿'"; á"'""i"*,o,,' E rNsTRucrrvos o, o',*oiio*,.1coNsERVActóN y MANTENIMIENTo AsÍcoMo LAS GARANTíAS coRREsPoNDtENTES. ARTíCuLo 67 Y 68 DE LA LEY

DE oBne püBLtcA DEL EsrADo DE QUERETARo.

l)ecme PHMERA.- PE rÁs coNvENctoNALEs "EL MUNtctPto' rrruoRÁ uFACULTAD oE vERrFtcAR st LA oBRA, MATERIA o¡ ÉsrE corurnrro, sE EsrÁ ErEcurANDo PoR "E¿ CONTRATISTA" oE

ACUERDo coN EL PRoGRAMA DE oBRA APRoBADo, PARA LO CUAL,,EL MUNICIPIO' COT'¡PANANÁ PERIÓOICAMENTE ELAVANCE DE LA oBRA EJEcurAoA coN LA pRoGRAMADA. ARTÍcuLo s3 FRAcctóN vtt DE LA LEY DE oBRA PúBLlcA DELESTADO DE QUERETARO.

sÍ coMo coNsEcUENcIA DE LA coMPARAcIÓN A QUE SE REFIERE Et PÁRRITO AruTENIOR, EL AVANCE DE LA OBRA ES

MENoR A LA euE DEBIó REALIZARsE, "EL MUNICIPIO' pRocEDERÁ A sANctoNAR A "EL CONTRATISTA" coN ELEeutvALENTE AL 0.5% (cERo puNTo ctNco poR ctENTo) DEL MoNro rorAL DEL coNTRATo, pon cnon oin oeRETRAso. sl AL EFEcIUARsE LA coMpARActóN, pRocEDE ApLtc¡R ALGUNA sANctóN PoR tNcuMPLlMlENTo, coNFoRME

A Lo DtspuEsro EN EL pARRAFo ANTERToR, sE RETENDRA EL ¡MPoRTE EN FAVoR oE"EL MUNICIPIO', AL MOMENTODE REALIZAR EL PAGO.

ADIcIoNALMENTE a u se¡¡ctór,¡ ANTERIoR, sl "Er coNTRATrsrA' No coNcLUYE LA oBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN ELPFoGRAMA ApRoBADo, sE ApLtcARA AD|C|oNALMENTE rn¡¡grÉt¡ cotr¡o PENA coNVENcloNAL EL 2% (Dos PoRcIENTo} DEL MoNTo ToTAL DEL coNTRATo PoR CADA DíA DE RETRASO Y HASTA QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS.

IN DEPENDIENTEMENTE DE ESTAS PENAS CoNVENCIONALES, .ET CONTRATISTA,, PICIRÁ EI COSTO DE LA SUPERVISIÓN

EFECTUADA, INCLUYENDo sU cosTo DIREcTo, sERVICIOS, SUELDO Y PRESTACIONES DEL PERSONAL TÉCNICO YADMrNrsrRATrvo, y DEMÁs cARGos DE NATURALEzA ANÁLoGA

RETRASo DE LA oBRA, struActóN QUE sE HARÁ DEL coNoclMlPRoGRAMA DE oBRA poR cAUsAS TMPUTABLES A ÉsrE, A PARTI

u, epLtcrcróru DE EsrAs sANctoNEs sERÁ slN PERJUlclo DEcuMpLtMtENTo DEL coNTRATo o REsctNDrRLo, stN EMBARGo LA pENA coNVENctoNAL coNTtNUARÁ ÁPLlcÁNDosE EN

c/\so DE REsctstóN, coN FUNDAMENTo EN EL ARrÍcuLo 43 SEGUNDo PARRAFo DE LA LEY DE oBRA PÜBLlcA DELESTADo DE QUERETARo, VIGENTE Y DEMAS DIsPosIcIONES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE NO SE OPONGA LA CITADA

LEY. c1z?--DÉCrue SEGUNDA. TERMINACIÓN e¡tnCtpeDA.-"tt MuNtcrpro' pooRÁ orn poRTERMINADOS LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS ,IUSTIFICADAS O

pf,R RAzoNEs DE TNTERÉs GENERAL, pARA rAL EFEcro'EL MUNtctPlU sE Lo HARÁ SABER A "E¿ coNTRATlsTA"

coN s (crNco) Díps HÁBtLEs oe truttctprcrót'l Y EN cAso DE QUE "E¿ CONTRATISTA YA HAYA lNlclADo Los

¡lUNlC¡plo oe peñll¡t¡,LER QRO., PI,{Z]q PRINCIP^L S/N coL. CENTRo- PEÑAMILLER, ORo- cP 76450 REGISTRO FEDERAL DE coNTRIBUYENTES MPQ

8.

c.

"EL MUNICIPIO, VEN IC¡RÁ QUE LOS TRABAJOS ESTENNATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMUNI

tNctso ANTERtoR y LEVANTARÁ EL ACTA coRRESPoNDIENTE.

"EL MUNICIPIO, CoMUNICARÁ POR ESCRITO ^

"EL CONDENfRo DE Los 10 (DrEz) oÍas HÁetLEs SIGUIENTES, UNA vEz

;;;;i;-;;ü;;;;ilr. i*ii]dáióir' r*rl ,e660s4 Y (441) ze660ss, Et'tArL obras@pe¡amlrertob ¡',x Pásina 6

MUNIC IPIO DEPEÑAMILLER

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N" MPCUFISMDF/AD/026/20I8MUNI(:IPIC, DE CUARTO RECAMAM ADICIONAL. LOCALIDAOES OO16 EL CARRIZAL, OO2l EL COMEDERO, OO27 ELPEÑAMILLER FRONTONCILLO, OO95 LA COLONIA TRES, OO41 LAOROEÑAY(}()51 SAN ISIORO (SAN ISIDRO

BOQUILLAS).

TR/.BAJOS "EL MIJNICIP'O' DEBERÁ CUBRIR EL IMPORTE DE LOS MISMOS, ARIíCULO 61 FRACCIÓN III DE LA LEY DE

OBIIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

DÉctmn TERaERA. susperuslóru MPaRAL DEL coNTRATo.- "erMUNICIPICY PODRÁ SUSPENDER TEMPORATMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, EN CUALQUIER

MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA O POR RMONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN

DEFINITIVA, LA sUsPENsIÓN PoR PARTE oE "EL CONTRATISTA" SIN CAUSA JUSTIFICADA DARÁ LUGAR A LA RESCISIÓN

ADMtNtsrRATtvA tN DEpENDTENTEMENTE DEL coBRo DE LA pENA coNVENctoNAt. ARfÍcuLo 60 DE LA LEY DE oBRA

PüBLrcA DEL EsrADo DE qUERETARo.

Decrue cuARTA.MUNIC'PIO, PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO SIN

CONTRATISTA" INCUMPLE CON CUALQUIERA DE LAS OBTIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS AN

LAS LEyEs, REGLAMENToS o poR cuALeurER orRA cAUsA euE rMpLteuE coNTRAVENctóN a los tÉnutruosDocuMENTo. ARTÍcuLo 60 DE LA LEY DE oBRA PÜBLICA DEL ESTADo DE QUERÉTARo.

sl "EL MUNIC\P\O, coNstDERA aUE "EL CONTRATTSTA" áA lNcuRRlDo EN ALGUNA DE LAs CAUSAS DE REsclSlÓN

euE sE coNstGNAN EN EsrE coNTRATo, sE sEGUtRÁ EL pRocEDrMtENTo EsrABLEclDo EN EL ARTicuLo 61 DE LA LEY DE

ogR¡ púgLlcr o¡L EsrADo DE QUERÉTARo.

DtÉCme aUNTA. MOD\F\CACTOATES AL CONTRArO.- ounarure LA vrGENcrA DEESTE coNTRATo, DE coMÚN AcUERDo PoR LAs PARTES SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES, MISMAS QUE DEBERÁN

FotMALtzARsE A TRAVÉS DE uN coNVENto. ARTÍcuLo 56 DE LA LEY DE oBRA PúBLlcA oEL EsrAoo DE QUERETARO

EtÉctu¡ sExrA. RESPOA'SABILIDAD DEL CONTRATISTA.- 'ELcoNTRATtsTA sE oBLTGA A ErEcurAR LA oBRA, oBJETo DE ESTE coNTRATo, A ENTERA sATlsFACclóN DE "Et

MUNICIPIO", ASí COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA' Y DE

LOS DAñOS y pEtuUtCtOS QUE POR INOBSERVANCIA Y NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "E¿

o rERcERos. entículo s5 rRecoótl tv or LA LEy DE oBRA PüBLtcA DEL ESTADO DE QUERÉTARo \ "--IJSÉpTtMA. SUPERV1S¡Ó¡V DE tOS TRABAJOS.-"EL MUNtctPto' DE'TGNA \\

cOMo RES¡DENTE DE sUPERVtStóN AL C. PEDRO VelÁZQUeZ MALDONADO, Qule¡'¡ r¡¡lonÁ LA FACULTAD DE

SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR LOS IRABA]OS, OBJETO DEL CONTRATO, Y DARÁ A "EL CONTRATISTA"

PCR ESCRIfO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTTNENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA

CCNVENTDA y coN LAs MoolFlcAcloNEs QUE EN su cAso oRDENE ARTÍcuLo 58 DE LA LEY DE oBRA PÚBLlcA DEL

EsrADo DE QUERETARo. C) ^r¿@--

Es FACULTAD OE"EL MUNICTPIO, REALIZAR I.¡ IruSPECCIÓII DE TODOS LOS MATERIALES QUE HAYAN DE USARSE EN LA

EJECUCTóN DE LOS TRABAJOS, YA sEA EN EL SITIO DE ÉSTOS, EN LOS LUGARES DE ADQUtStCtÓt'l O DE FABRICACIÓN

LlÉCtme OCTAVA. B|TÁCORA.- euEDA ENTENDTDo poR'rAs pARrEs- euE LA BrrAcoRA QUE sEGENERE CON MOTTVO DE l-l RelltZlCtóru DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMARA PARTE DEL MISMOy sU USo SERÁ OBL|GATOR|O, DEBIENDO PERMANECER EN LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, A FIN DE QUE LAS CONSULTAS

REeUERTDAS SE EFECTUEN EN EL SITIO DE LOS TRABA.JOS, v eSrnRA VIGENTE DURANTE TODO EL DESARRoLLO DE LOS

MtNICIPIoDEPEÑAMILLE&QRo.,PLAZAPRINcIPALs/NcoLcENTRo,PEÑAMILLER,QRo'c'PT6450REGIsTRoFEDEfurLDEC0NTRIBUYENTESMPQ.85 r1o1QQ4; TEL (44U 2966052, (441) 29ó6053, (4 4r) 2966054v 1447)29660ss' EMAIL obras@pe¡amillertob

mx Págna7

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTMTO DE OBRA PÚBLICA N' MPQ/FISMDF/AD/026/20'I8CUARTO RECAMARA AOICIONAL. LOCALIDAOES OO16 EL CARRIZAL, ()O21 EL COMEDERO, OO27 EL

FRONTONCTLLO, 0095 LA COLONTA TRES, 0041 LA ORDEÑA Y 0051 SAN lSloRO (SAN ISIDRO

BOOUILLASLTRABAJOS. PARA EFECTOS DEL CONTRATO, LOS ANEXOS Y LA BITACORA DE LOS TRABAJOS SON INSTRUMENTOS QUEVINCULAN ,,I.AS PARTES" EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES. ARTiCULO 57 DE LA LEY DE OBRA PÜBLICA DEL ESTADO DE

QUERETARO.

D' Écme NovENA. EQtttpo. "et coNrlAtsPARA LA REALtzActóN DE LA oBRA, SEñALADA el¡ Ln crausuL¡ p

DE USO Y DISPONIBILIDAD EN EL SITIO DE N¡NUZECIÓI\I DE LA MIS

V' rc És m e.- rvo TRATvsFEREN ct A.- " et coDERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO EN NI

V'rcÉsme PRMERA.- RELActoNEs LAeuE EL PRESENTE coNTRATo sE suscRtBE EN ATENCIóN A QNECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAIOS MATERIA DEL PRESE

MUNICIPIO'SERÁ CONSIDERADO COMO PATRÓN SUSTITUTO, RESPECTO DE DICHO PERSONAL, QUEDANDO LIBERADO

DE cuAleutER REspoNsABtLtDAD euE LLEGAsE A ExtsrR AL REspEcro, Así coMo DE cUALQUtER AcctoN tABoRAL,CIVII- AOMINISTRATIVA, PENAL, ETC., QUE 5E LLEGARA A INTERPONER EN CONTRA OE"EL MUNICIPIO'

V'rcÉsme sEcuNDA.- DEstcNActól.t oe REPRESENTANTES.- 'ARA

LA

e.jecucIÓru Y sU DEBIDo cUMPLIMIENTo DEL PRESENTE coNTRATO, "Et MUNICIPIO" DESIGNA COMO REPRESENTANTE AL

c. ARe. GUttLERMo MoRArEs FERRUZcA, EN su cARÁcrER DE DrREcroR DE oBRAs PúBtlcAs DEL MUNlclPloPEÑAMILTER, QRO., POR SU PARTE "ET CONTRATISTA" SE RATIFICA PERSONALMENTE PARA LO5 MISMOS EFECTOS,

Viaesme TER,ERA.- DEDUcctoNES.-"s¿ coNrlAnsrA AcEprA, euE DE LAsESTtMActoNEs euE sE rE cuBRAN, sE HAGA LA stGUTENTE orouccróN: oE coNFoRMtDAD coN Lo EsrABLEclDo EN ELARTicuLo 59 DE LA LEy DE oBRAs püBLtcAS DEL EsrADo DE QUERETARo, ¡L anticuLo 92-95 DE LA LEY DE HACIENDA DELos MUNtctptos DEL EsrADo DE euERETARo y EL ARTlcuLo 3 DE LA LEY DE tNGREsos DEL MUNlclPlo oel peÑavllleR,

QRC. EJERCICO 2018, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: UN 2% APLICADO AL MONTO TOTAT DE CADA ESTIMACIÓN,

MÉ,S UN 25% AOICIONAL APLICADO A ESTA BASE POR CONCEPTO DE IMPUESTO POR OBRAS PUBLICAS Y DE EDUCACION.

ViaÉSme CUARTA.- LEGISLAC!ó/V.- penr LA rNrERpRETAcróN y cuMpLrMrENro DEL pREsENTECONTRATO, ASí COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO SE ENCUENTRE EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN EL MIsMO, LAS

PARTES SE SOMETEN A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABTES Y LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD

ro-tMÁN, eRo., RENUNC|ANDo A cuALeutER orRo FUERo euE puDtERA coRREsPoNDERLEs EN RAZÓN DE susDOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS O POR CUALQUIER OTRA CAUSA'

LEIOO QUE FUE EL PRESENTE CONTRA¡O Y EN¡ERADAS LáS PÁRTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRTTANPOR DITPLICADO EN IA CIUOAD DE PEÑAM'LLER, QRO., A LOS 23 DIAS DEL

'ITES 'TAYO DE 2018. COIVSTÁ DE NUEVE FOJAS

úTtLEs.

ültctpro oe pgñluL¡,ER, eRo., p[ÁzA pRINctpAL s/N coL. cENTRo, pEñAMtLLER, QRo. c P 764s0 REG¡srRo FEDERAL DE coNTRIBUYENTES M PQ'

850I0rQQ4; TEL (441) 29 66052, (441) zs66OS3, (441) 2966054 Y (44r) 29660ss, EMAIL obras@penamiller'tob mx Página I

MUNI(-IPIO DEPENAMILLER

MUNICIPIO DEPENAI'4ILLER

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.DIRECCIóN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N' MPQ/FISMDF/AD/026/2018CUARTO RECAMARA ADICIONAL. LOCALIDADES ()OI6 EL CARRIZAL, ()O21 EL COMEDERO, OO27 EL

FRONTONCTLLO, 0095 LA COLONTA TRES, OO41 LA ORDEÑA Y 0051 SAN rSroRO (SAN TSIDROBOQUILLAS).

POR EL MUNICIPIOPOR

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERITANDEZ S.A. DE C.V,C, GERARDO HERNÁNDEZ CASTILLO

REPRESENTANTE LEGAL

PFIESIDENTE MUNICIPAL CONSTTruCIONAL DELMUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.

AnQ. RMO

TESTIGOS

FERRUZCAMUNICIPIO DE

C. MACARIO RESÉNDIZ GARCIAREGIDOR SiNDICO DE [,lUNICIPIO DE PEÑAMILLER,

QRO.OBRAS

I{ PRESEI{TE HOIA DE FIRMAS FORMA PARIE INfEGRAL OEL OOCUMENIO CONTñAÍO OE OARA PÚBTICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO OEfEFMINAOO N'MPq/FrsMoF/ao/026/2018 coR¡EsPoNorEnrE a L oBRA, "CUARTO RECAMARA ADICIONAL. LOCALIDADES 0016 EL CARRIZAL, 0021 ELCOMEDERO, OO27 EL FRONTONCILLO, OO95 LA COLONIA TRES, OO41 LA OROEÑA Y OO51 SAN ISIORO (SAN ISIDROEtooutLLAS).' EN LAs LocAr.rDADEs DE: 0016 EL CARRIZAL, 0021 EL COMEDERO, 0027 EL FRONTONCILLO. 0095 LA COLONIA TRES,

()041 LA ORDEÑA Y OO51 SAN ISIDRO (SAN ISIDRO BOOUILTAS), MUNICIPIo oE PEÑAMILLER, QRo., oEL F FONDO OE APORTACIONES PARA

I.A INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE tAS DEMARCACIONES TERRITORIAI.ES OEL DISTRITO FEDERAT (FISMDF 2018),

MUNtCIPIo DE PEÑAMILLER QRO, PLAZA PRINCIPALS/N COL CENTRO, PENAMILLER, QRO CP.76450 REGISTRO FEDEML DE CONTRIBUYENTES MPQ-

8s ( 11 01QQ4; TEL (441) 29 66052, (4+7) 2966053, Í441,) 2966054 v [441) 296605 s, EMAIL obras@ penamrll.r rob.mx Pá8¡ na 9

MARGARITÁ HER