2019-2021 - Oaxaca de Juárez20 de noviembre de 2019; 09:00 hrs. Fecha estimada de término: 25 de...
Transcript of 2019-2021 - Oaxaca de Juárez20 de noviembre de 2019; 09:00 hrs. Fecha estimada de término: 25 de...
OAXACA DE JUAREZ
2019-2021
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO. OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 008
OAXACA
En observancia a
la Constitución Política de los E
stados Unidos Mexicanos en su artículo 1
34, y d
e conformidad c
on el artículo 3
0de la L
ey de Obras Públicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se convoca a los interesados e
n participar e
n la
Licitación Pública de carácter Estatal p
ara la contratación d
e las siguientes obras:
No. de licitación: L
PE/SPLOP/051/2019
Obra: Construcción
de pavimento con concreto
en
la calle
Framboyanes, colonia A
zucenas, Agencia San Martín M
exicapam.
Cosío de las b
ases: $ 5, 069.40
Capital contable requerido: $ 1,800,000.00
Visita al lugar de la obra: 1
8 de noviembre de 2019; 09:00
hrs.
Periodo de venta de bases: 14 de noviembre de 2019 al 1
7 de
noviembre de 2019
Junta de aclaraciones: 18 de noviembre de 2019; 10:30 hrs.
Fecha estimada de inicio: 2
6 de noviembre de 2019
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 2
0 de
noviembre de 2019; 09:00 hrs.
Fecha estimada de término: 25 de diciembre de 2019
Dictamen técnico y
acto de apertura e
conómica: 22 de
noviembre de 2019; 09:00 hrs.
Plazo de ejecución: 3
0 días naturales
No. de licitación; L
PE/SPLOP/052/2019
Obra: 1.-Construcción
de pavimento con concreto
en tercera
privada de Flor
de Liz, colonia
Azucenas, Agencia San Martín
Mexicapam; 2.- Construcción d
e pavimento con concreto e
n calle
Pigoti, colonia Monte Albán, Agencia san Martín M
exicapam.
Costo de las b
ases: $ 5, 069.40
Capital contable requerido: $ 2,000,000.00
Visita ai lugar de la obra: 1
8 de noviembre de 2019; 10:00
hrs.
Periodo de venta de bases: 14 de noviembre de 2019 al 17 de
noviembre de 2019
Junta de aclaraciones: 1
8 de noviembre de 2019; 11:30 hrs.
Fecha estimada de inicio: 2
6 de noviembre de 2019
Presentación de proposiciones y
apertura técnica: 20 de
noviembre de 2019; 10:00 hrs.
Fecha estimada de término: 25 de diciembre de 2019
Dictamen técnico y
acto de apertura e
conómica: 22 de
noviembre de 2019; 10:00 hrs.
Plazo de ejecución: 3
0 días naturales
Pagina 1 de 4
No. de licitación: L
PE/SPLOP/053/2019
Obra: Construcción d
e drenaje pluvial e
n la calle 1
4 de Julio y
Prolongación de Cieneguita colonia Z
ureos Largos, Agencia Cinco
Señores.
yCosto de las b
ases: $ 5, 069.40
Capital contable requerido: $ 4,000,000.00
/Visita al lugar d
e la obra: 1
8 de noviembre de 2019; 11:00
hrs.
Periodo de venta de bases: 14 de noviembre de 2019 al 1
7 dt€
noviembre de 2019
Junta de aclaraciones: 1
8 de noviembre de 2019; 12:30 hrs.
Fecha estimada de inicio: 2
6 de noviembre de 2019
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 2
0 de
noviembre de 2019; 11:00 hrs.
Fecha estimada de término: 25 de diciembre de 2019
Dictamen técnico y
acto de apertura e
conómica: 22 de
noviembre de 2019; 11:00 hrs.
Plazo de ejecución: 3
0 días naturales
No. de licitación: L
PE/SPLOP/054/2019
Obra: Construcción de drenaje sanitario e
n calle Arroyo A
ncho,
Agencia Donají.
Costo de las b
ases: $ 5, 069.40
Capital contable requerido: $ 4,500,000.00
Visita al lugar de la obra; 1
8 de noviembre de 2019; 12:00
hrs.
Periodo de venta de bases: 14 de noviembre de 2019 al 1
7 de
noviembre de 2019
Junta de aclaraciones: 1
8 de noviembre de 2019; 13:30 hrs.
Fecha estimada de inicio: 2
6 de noviembre de 2019
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 2
0 de
noviembre de 2019; 12:00 hrs.
Fecha estimada de término: 25 de diciembre de 2019
Dictamen técnico y
acto de apertura e
conómica: 22 de
noviembre de 2019; 12:00 hrs.
Plazo de ejecución: 3
0 días naturales
INFORMACION
GENERAL
1.- Las obras de esta Convocatoria serán ejecutadas c
on cargo al R
amo General 33 Fondo III, "
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las D
emarcaciones Territoriales del Distrito Federal" h
oy Ciudad de México, para el Ejercicio
Fiscal 2019.
2." Las
bases
de
la licitación
se
encuentran disponibles
para consulta
en
la página
de
Internet
http://www.municipiodeoaxaca.gob.mx.
3." Antes de efectuar el p
ago por la adquisición d
e las b
ases de la licitación, d
eberán exhibir e
n las oficinas d
e la c
onvocante oficio
dirigido al C. Carlos Moreno Gómez, Director d
e Desarrollo U
rbano, Obras Públicas y M
edio Ambiente, con atención al C
. César
López Cid, Subdirector d
e Proyectos y
Licitaciones de Obra Pública, e
n el q
ue manifiesten s
u interés d
e participar e
n la licitación,
el cual le será recibido ú
nicamente en días hábiles d
e 9:00 hrs. a
14:00 hrs. d
e lunes a viernes c
on el a
cuse correspondiente y s
e
les extenderá una orden u oficio d
e pago, para q
ue pasen a cubrir el costo d
e las b
ases de la licitación, d
ebiendo exhibir u
na copia
fotostática del comprobante de pago, para q
ue en el acto s
e les h
aga entrega d
e las b
ases de licitación e
n forma digitalizada.
Página 2 de 4
4.- La forma d
e pago de las bases d
e la licitación s
e deberá hacer e
n efectivo o
mediante cheque certificado a n
ombre del
Municipio de Oaxaca de Juárez, y tendrá un costo d
e $ 5, 0
69.40 (Cinco mil sesenta y n
ueve pesos 40/100 M.N.), lo anterior cc
fundamento en el Art. 1
03 Fracción X
XV inciso a
) de la L
ey de Ingresos del Municipio d
e Oaxaca de Juárez, Ejercicio fiscal
para lo cual deberán acudir a la caja recaudadora d
e la Dirección d
e Ingresos del Municipio d
e Oaxaca de Juárez ubicada e
n calle
Miguel Hidalgo número 205, Colonia Centro, O
axaca de Juárez, O
axaca, C.P. 68000, debiendo presentar copia fotostática simple
del comprobante de domicilio d
e la persona física o
moral interesada en participar e
n la licitación y copia fotostática simple d
e la
identificación con fotografía d
e la persona q
ue acuda a realizar el pago.
5.- El punto de reunión para la realización d
e las visitas a
los sitios de los trabajos será e
n la Subdirección d
e Construcción d
e
Obra Pública (Planta Alta), sita e
n calle Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia E
xmarquezado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca,
C.P. 68034, con el C. Alberto Ignacio Orozco Pintos, Subdirector de Construcción d
e Obra Pública o
con el personal designadopara la conducción del evento. Las juntas d
e aclaraciones s
e realizarán d
e acuerdo a
lo programado en esta Convocatoria en la
Sala de Juntas d
e la
Subdirección de Proyectos y Licitaciones d
e Obra Pública.
6.- Los interesados e
n participar en la presente licitación deberán acreditar experiencia en; R
ed de drenaje sanitario, drenaje
pluvial y pavimento de concreto hidráulico.
7.- El idioma en el q
ue se presentará la propuesta será: Español.
8.~ La moneda en que deberá presentar la propuesta será: P
eso Mexicano.
9.- No se podrán subcontratar partes d
e las obras.
10." Las licitaciones d
e estas obras serán de carácter Públicas Estatales.
11.-El Municipio d
e Oaxaca de Juárez otorgará
un treinta por ciento (
30%) de anticipo del
monto total d
e la
propuesta, alcontratista q
ue le s
ea adjudicado el contrato respectivo.
12.- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán, d
e acuerdo a
lo indicado por la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca en su artículo 39, s
e adjudicará el contrato d
e entre los licitantes a aquel cuya
propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios d
e adjudicación establecidos e
n las b
ases de la licitación, las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecuciónde la o
bra.
13." La entrega d
e proposiciones s
e hará e
n dos paquetes cerrados d
e forma inviolable
que contendrán
por separado la
propuesta técnica y la p
ropuesta económica.
14.- Con fundamento en el Artículo 2
6 A segundo párrafo d
e la L
ey de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado d
e
Oaxaca: el licitante a quien s
e le adjudique el contrato, deberá estar inscrito e
n el Padrón d
e Contratistas del Municipio antes del
inicio de los p
rocesos licitatorios.
15.-Ninguna de las condiciones establecidas e
n esta
convocatoria, en las
bases de licitación, así c
omo las
proposicionespresentadas por los licitantes, p
odrán ser negociadas.
16.- No podrán participar las personas q
ue se encuentren e
n los supuestos de! artículo 3
2 de la L
ey de Obras Públicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.
17.-El incumplimiento de cualquiera d
e los requisitos establecidos e
n esta convocatoria y e
n las b
ases de cada licitación, será
motivo para desechar las p
ropuestas.
Página 3 de 4
18.- Todo lo contenido e
n la presente convocatoria e
s enunciativo y
no limitativo, d
ebiendo cumplir los participantes c
on todos los
requerimientos que se establecen e
n las b
ases de cada licitación.
Oaxac
axaca a 14 de noviembre de 2019.
OhSJtCAtMJShSIBS
nanifcM n \" -r-
2019-3031
C. CARU^Í4^EN0 GOMEZ
DIRECTOR DE DESARROLÜXJ^ANO, OBRAS PÚBLICASn«WB®í0Ti\MBlENTE
Pagina 4 de 4