BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE...

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA – ANDAHUAYLAS – APURÍMAC. CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

DEL PIP: “REPRESAMIENTO LAGUNA DE CCOCHACAJAS Y QUEBRADA CHUÑONA, Y CONSTRUCCIÓN SISTEMA

DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA SUB CUENCA DEL RIO PALLCAMAYO, DISTRITO DE HUANCARAMA,

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC”.

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 001-2014-MDH - Primera Convocatoria.

1

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA

Aprobada mediante Directiva Nº 018-2012-OSCE/CD

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE






2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 001-2014-MDH/CE

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:

HUANCARAMA, AGOSTO DEL 2014

PARA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PIP:

“REPRESAMIENTO LAGUNA DE CCOCHACAJAS Y QUEBRADA

CHUÑONA, Y CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN

EN LA SUB CUENCA DEL RIO PALLCAMAYO, DISTRITO DE

HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC”.






3

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)






4

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. - Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. - Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento. - Directivas del OSCE. - Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. - Código Civil. - Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. - Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento. La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado. Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax. IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

http://www.rnp.gob.pe/






5

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección. El plazo para la absolución no podrá exceder de los tres (3) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones. De haberse presentado observaciones, el comité especial debe incluir en el pliego absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE. IMPORTANTE:

No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos: 1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o

fueron acogidas parcialmente; 2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que

tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación

formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.






6

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones. La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.

1.7. INTEGRACIÓN DE LAS BASES Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión. Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases. El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos: 1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el

plazo para formularlas. 2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo

para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2)

días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE. Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento. De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica. Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.






7

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual. En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos. Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1) En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente: 1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste

debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del

consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

IMPORTANTE:

Las Entidades someten a fiscalización posterior conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro.

1.9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso. El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.






8

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.8, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases. En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica. En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas. Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.






9

1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente

1.

1.11. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica. Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes: Propuesta Técnica : 100 puntos Propuesta Económica : 100 puntos

1.11.1. EVALUACIÓN TÉCNICA Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas. Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica. En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida. Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas

1

Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para

acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.






10

admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor. Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.11.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no admitida, en aplicación del artículo 33 de la Ley y el artículo 39 del Reglamento. La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.12. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última. La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.






11

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos. En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento. Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo. El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido. En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.






12

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato. El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.






13

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad. En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento, según corresponda. El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento. Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes: Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI).

3.2. VIGENCIA DEL CONTRATO En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente.

3.3. DE LAS GARANTÍAS

3.3.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta que exista el consentimiento de la liquidación del contrato.






14

IMPORTANTE:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, en los casos de prestación de servicios de consultoría de obras, alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

3.3.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.5. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.6. ADELANTOS La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases. En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

3.7. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO






15

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecución del servicio y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente. De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.8. CONFORMIDAD DEL SERVICIO La conformidad del servicio es responsabilidad del órgano de administración o, en su caso, del órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de la Entidad. Adicionalmente, la conformidad requiere un informe del funcionario responsable del área usuaria, quien deberá verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento. De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

3.9. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO El procedimiento para la liquidación del contrato de consultoría de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 179 del Reglamento.

3.10. PAGOS La Entidad deberá efectuar el pago a favor del contratista en la forma y oportunidad establecida en las Bases o en el contrato, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento. Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio. El pago comprende la cancelación del saldo resultante de la liquidación del contrato, de ser el caso.






16

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

3.11. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.






17

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS

INSTRUCCIONES INDICADAS)






18

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA.

RUC Nº : 20196029584

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS PICHIUPATA - HUANCARAMA-ANDAHUYALAS-APURÍMAC.

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PIP: “REPRESAMIENTO LAGUNA DE CCOCHACAJAS Y QUEBRADA CHUÑONA, Y CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA SUB CUENCA DEL RIO PALLCAMAYO, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC” – SNIP N° 177077.

1.3. VALOR REFERENCIAL2

El valor referencial asciende a (S/ 350,000.00) TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 Nuevos Soles, incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de JULIO DEL 2014.

Valor Referencial (VR)

Límite Inferior (incluye IGV)

Límite Superior (incluye IGV)

S/ 350,000.00 TRESCIENTOS

CINCUENTA MIL CON 00/100

NUEVOS SOLES


QUINCE MIL CON 00/100

NUEVOS SOLES


CINCUENTA MIL CON 00/100

NUEVOS SOLES

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratación por relación de ítems, también deberán incluirse los valores referenciales en números y letras de cada ítem.

Las propuestas económicas que excedan el valor referencial o aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del mismo, serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no admitidas.

2 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial

consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.






19

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 127 – 2014 – MDH/A, de fecha 06 de Agosto del 2014.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Determinados-FONIPREL. IMPORTANTE:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO El servicio a contratar está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO El servicio de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestará en el plazo de 330 (TRESCIENTOS TREINTA DIAS CALENDARIOS). Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación. El plazo de prestación del servicio está distribuido de la siguiente manera:

300 (TRESCIENTOS) días calendario para la etapa de Supervisión en Obra. 30 (TREINTA) días calendario para la etapa de Liquidación del Contrato de Obra y

contrato de supervisión de obra.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES El costo de Reproducción de las Bases asciende a la Suma de S/.15.00 (Quince con 00/100 Nuevos Soles).

1.10. BASE LEGAL - Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. - Ley Nº 30014 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 - Ley Nº 30015 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año

fiscal 2014. - Decreto Supremo Nº 011-79-VC. - Ley N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado.






20

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley Nº 29873 que modifica la Ley N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado. - Decreto Supremo N° 138-2012-EF, que aprueba la modificación al D.S. N° 184-2008-

EF, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. - Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado. - Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado. - Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). - Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. - Código Civil. - Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. - Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de

la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. - Directiva Nº 018-2012-OSCE/CD. Disposiciones sobre contenido de las Bases

Estandarizadas, que las Entidades del Estado deben utilizar en los procesos de selección que convoquen.

- Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.






21

CAPÍTULO II DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

3

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria : 12 de agosto del 2014.

Registro de participantes : Del: 13 de agosto del 2014. Al: 22 de agosto del 2014. Desde las 8:00 horas hasta las 16:30 horas, en Mesa de partes del local institucional, sitio Plaza de Armas de la localidad de Pichiupata, Huancarama, Andahuaylas.

Formulación de Consultas y observaciones a las Bases

: Del: 13 de agosto del 2014 Al: 15 de agosto del 2014 Desde las 8:00 horas hasta las 16:30 horas, en Mesa de partes del local institucional, sitio Plaza de Armas de la localidad de Pichiupata, Huancarama, Andahuaylas.

Absolución de Consultas y observaciones a las Bases

: 18 de agosto del 2014

Integración de las Bases : 21 de agosto del 2014

Presentación de Propuestas : 26 de agosto del 2014

* El acto público se realizará en : A las 08:00 horas, local institucional, sito en la Plaza de Armas de la localidad de Pichiupata, Huancarama, Andahuaylas.

Calificación y Evaluación de Propuestas

: 26 de agosto del 2014

Otorgamiento de la Buena Pro : 26 de agosto del 2014

* El acto público se realizará en : A las 17:00 horas, local institucional, sito en la Plaza de Armas de la localidad de Pichiupata, Huancarama, Andahuaylas.

IMPORTANTE:

Debe tenerse presente que en un proceso de adjudicación directa pública, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo diez (10) días hábiles y, entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo tres (3) días hábiles.

3 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la

ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.






22

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES El registro de los participantes es gratuito y se realizará en mesa de partes del local institucional de la Municipalidad Distrital de Huancarama, sito en Plaza de Armas de la localidad de Pichiupata, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 horas a 16:30 horas. En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

Los participantes registrados podrán solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario) o la que haga sus veces, sito en la Plaza de Armas de la localidad de Pichiupata, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 horas a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 001-2014-MDH/CE. IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas

2.4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Las propuestas se presentarán en acto público, en el local institucional, sito en la Plaza de Armas de la localidad de Pichiupata, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Juez de Paz o notario público. Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso. Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 001-2014-MDH/CE, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:






23

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y 01 copia

4.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos

5, la siguiente

documentación:

4 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias

requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial. 5 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la

convocatoria.

Señores


Plaza de Armas Pichiupata Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 001-2014-MDH

Denominación de la convocatoria: SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REPRESAMIENTO LAGUNA DE CCOCHAJACAS Y QUEBRADA CHUÑONA, Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA SUB CUENCA DEL RIO PALLCAMAYO, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC”.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

Señores


Plaza de Armas Pichiupata Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 001-2014-MDH

Denominación de la convocatoria: SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REPRESAMIENTO LAGUNA DE CCOCHAJACAS Y QUEBRADA CHUÑONA, Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA SUB CUENCA DEL RIO PALLCAMAYO, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC”.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]






24

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 1).

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección

6 (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº

3). En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 4) La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración jurada de Plazo de prestación del servicio (Anexo Nº 5).

f) Declaración Jurada del staff técnico propuesto para la consultoría de Obra (Anexo Nº 6).

g) Documentación que acredite el cumplimiento de los Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección. (Contratos, certificados, constancias, título, diplomas, declaraciones juradas o cualquier otro que sea necesario para acreditar los requerimientos técnicos mínimos solicitados).

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

6 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para

acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se

encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.






25

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso

7.

b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas

con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad

8.

c) Factor Experiencia en la actividad: Copia simple de contratos y su

respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

d) Factor Experiencia en la especialidad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

e) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentara copia simple de: (i) contratos de trabajo con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: (i) Títulos, (ii) Constancias, (iii) Certificados, o (iv) cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la calificación del profesional propuesto.

f) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar el factor mejora, se presentará una declaración jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

9

7 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

8 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

9 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.






26

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 9). El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento. La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 9), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas. El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi Donde: PTPi = Puntaje total del postor i PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i Se aplicarán las siguientes ponderaciones: c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.

= 0.70 c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

= 0.30 Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:






27

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Que será acredita mediante la presentación

de una carta Fianza. c) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Que será

acredita mediante la presentación de una carta Fianza. d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. e) Código de cuenta interbancario (CCI). f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. IMPORTANTE:

En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarias para su aceptación y eventual ejecución

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:

a. Copia de DNI del Representante Legal. b. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa. c. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. d. Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la Entidad deberán realizar las acciones correspondientes para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento. La citada documentación deberá ser presentada en mesa de partes del local institucional de la Municipalidad Distrital de Huancarama, sito en Plaza de Armas de la localidad de Pichiupata.

IMPORTANTE:






28

La siguiente disposición sólo deberá ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo:

2.9. ADELANTOS10

La Entidad otorgará un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los diez (10) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos

11 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.

Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de veinte (20) días calendario contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud del contratista. En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.” El Adelanto Directo será amortizado en los diferentes pagos parciales que realice la entidad.

2.10. FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor contratista en pagos parciales, de acuerdo al siguiente detalle:

PRIMERA ARMADA a) Informe Inicial y Plan de trabajo:.

A la presentación y aprobación del informe inicial y plan de trabajo de acuerdo a

los términos de referencia. Aprobada por el área usuaria.

Pago Parcial del Diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

10%

del

monto

del

contrato

SEGUNDA ARMADA b) Trabajos de Supervisión de Ejecución de obra.

Por la valorización mensual que corresponda por la Supervisión de la Obra. Las

valorizaciones del Supervisor, serán respaldadas por la presentación oportuna de

los informes mensuales correspondientes a los meses valorizados.

Pagos periódicos mensuales, se calculara dividiendo el Ochenta por ciento (80%)

del monto del contrato vigente entre el número de meses que corresponde el

plazo de ejecución de supervisión de Obra (10 meses); para el pago de los meses

parciales (primer y último mes) se prorrateara en forma proporcional por el

número de días; en concordancia al PRONUNCIAMIENTO N° 279-2013/DSU.

80%

del

monto

del

contrato

TERCERA ARMADA c) Revisión y Conformidad de la Liquidación Final de Contrato de Obra y

contrato de consultoría de obra. A la aprobación de la liquidación del Contrato de obra y de consultoría de obra,

10%

del

monto

del

10

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y

plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento. 11

De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo

de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.






29

dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de Contrataciones del Estado,

las Bases y el Contrato de Consultoría de Obra.


contrato

TOTAL 100%

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad del Área Usuaria. - Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la

prestación efectuada. - Comprobante de pago, Factura. - Orden de Servicio.

2.11. PLAZO PARA EL PAGO La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

2.12. REAJUSTE DE LOS PAGOS Formula de Reajuste

En los contratos de Consultoría de Obras pactados en moneda nacional, los pagos

estarán sujetos a reajuste de acuerdo a la siguiente fórmula:

Vr = [Vo x (Ir/Io)] - [(A/C) x Vo x (Ir - Ia)/(Ia)] - [(A/C) x Vo]

Donde:

Vr = Monto de la Valorización Amortizada y Reajustada. Vo = Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de

la fecha del Valor Referencial. Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de Valorización. Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI) al mes de la fecha correspondiente

del Valor Referencial. Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de pago del Adelanto. A = Adelanto Directo entregado. C = Monto del Contrato Principal. El Consultor deberá calcular y consignar en sus valorizaciones el monto proyectado, resultante de la aplicación de la fórmula antes descrita, hasta la fecha de pago prevista en el contrato, utilizando el último índice oficial señalado, publicado a la fecha de valorización. Una vez publicados los índices definitivos, se efectuarán las regularizaciones correspondientes. Para la determinación de la fórmula de reajuste deberá utilizarse los Índices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a la fecha de facturación.






30

CAPÍTULO III TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

FINANCIADO POR:


RECURSOS DETERMINADOS-FONIPREL Abancay, julio del 2014

“REPRESAMIENTO LAGUNA DE CCOCHACAJAS Y QUEBRADA CHUÑONA, Y CONSTRUCCIÓN

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA SUB CUENCA DEL RIO PALLCAMAYO, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS,

REGIÓN APURÍMAC” CODIGO SNIP Nº 177077

TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUISITOS TECNICOS MINIMOS PARA CONTRATAR A LA PERSONA NATURAL Y/O EMPRESA

CONSULTORA QUE SE ENCARGARA DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO:

SISTEMA DE CONTRATACION: SUMA ALZADA

MODALIDAD DE EJECUCION: EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA INDIRECTA – CONTRATA

PLAZO DE EJECUCION: 330 DIAS CALENDARIOS






31

TERMINOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISIÓN DE OBRA

OBRA: “REPRESAMIENTO LAGUNA DE CCOCHACAJAS Y QUEBRADA CHUÑONA, Y CONSTRUCCIÓN

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA SUB CUENCA DEL RIO PALLCAMAYO, DISTRITO DE

HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC”.

Denominación: SUPERVISIÓN DE LA OBRA “REPRESAMIENTO LAGUNA DE CCOCHACAJAS Y

QUEBRADA CHUÑONA, Y CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA SUB CUENCA

DEL RIO PALLCAMAYO, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN

APURÍMAC”

I. ASPECTOS GENERALES

ANTECEDENTES.

El proyecto “REPRESAMIENTO LAGUNA DE CCOCHACAJAS Y QUEBRADA CHUÑONA, Y CONSTRUCCIÓN

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA SUB CUENCA DEL RIO PALLCAMAYO, DISTRITO DE

HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC”, cuenta con perfil viable, Código SNIP

Nº 177077, con Registro en Fase de Inversión.

La Municipalidad Distrital Huancarama, como consecuencia del convenio suscrito con el FONIPREL para el

financiamiento de la ejecución de obra, requiere para su correcta y buena ejecución de la obra, de un consultor

que se encargue de la supervisión de la obra

Es de precisar que el proyecto viabilizado a nivel de pre inversión, ha sido modificado, basado en informes de

evaluación de consistencia del perfil, habiéndose eliminado la construcción de las presas, y en su lugar el

proyecto prevé utilizar como fuentes hídricas, los manantiales actualmente utilizados. En consecuencia se trata

de un proyecto del riego por aspersión y mejora de infraestructura hidráulica en 13 sistemas de riego menores,

detallados más adelante

FINALIDAD PÚBLICA

Que la obra referida se ejecute conforme a lo establecido en el Expediente Técnico, a fin de mejorar la gestión

de los sistemas de riego del proyecto.

LOCALIZACION DE LA OBRA

La obra esta localizada en la Microcuenca Pallccamayo: Unión San José de Arcahua con sus sectores de Sayhua, Lambraspata, California, Los Angeles y La Florida; Sotapa y Pampaura con sus sectores de Pampaura, Cruz Pata Se encuentra con una altitud media de Margen Derecho 3,350 msnm y Margen Izquierdo 3,500 msnm. UBICACIÓN GEOGRAFICA

Localidad : Microcuenca Pallccamayo: Unión San José de Arcahua con sus sectores de Sayhua, Lambraspata, California, Los Angeles y La Florida; Sotapa y Pampaura con sus sectores de Pampaura, Cruz Pata.

Distrito : Huancarama. Provincia : Andahuaylas. Región : Apurímac.






32

POBLACIÓN BENEFICIADA

El objetivo central del proyecto es incrementar los rendimientos de la producción agrícola y pecuaria de la población del Distrito de Huancarama. Elevar la producción agrícola en las localidades de Unión San José de Arcahua con sus sectores de Sayhua, Lambraspata, California, Los Angeles y La Florida; Sotapa y Pampaura con sus sectores de Pampaura, Cruz Pata. El proyecto irrigará un total de 403 has, de las cuales 197 has serán regadas por aspersión, y el resto por gravedad. El proyecto beneficiará a 723 familias, distribuidos en todos los sectores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS OBRAS A EJECUTAR.

Las obras a realizar mejorarán 13 sistemas de riego, distribuidos del modo siguiente:

MARGEN IZQUIERDO DE LA MICROCUENCA PALCCAMAYU:

Sector Sayhua: o Sistema de Riego Ñahuinpuquio o Sistema de Riego Pumaccocha o Sistema de Riego Pitupuquio o Sistema de Riego Layanhuaycco

Sector Lambraspata: o Sistema de Riego Canal 1 o Sistema de Riego Canal 2 o Sistema de Riego Canal 3

Sector California: o Sistema de Riego Ranraccuchu o Sistema de Riego Palcca o Sistema de Riego California - Florida

Sector Los Angeles y Sotapa: o Sistema de Riego Canal 1; Los Angeles - Sotapa o Sistema de Riego Canal 2 Los Angeles

Ciudad Huancarama






33

MARGEN DERECHO DE LA MICROCUENCA PALCCAMAYU:

Sector Pampaura: o Sistema de Riego Pampaura – Cruz Pata

SECTOR

CAUDAL

FUENTE

(l/s)

AREA

NETA

(Has)

AREA

ASPERSION

(Has)

AREA

GRAVEDAD

(Has)

RELACION

CAUDAL / AREA

DE RIEGO NETA

SECTOR SAYHUA 104 59 44

Manante Ñahuinpuquio 6.1 15 7 8 0.4

Manante Pumaccocha 8.2 8 4 4 1.1

Qbda Layanhuaycco 54.7 26 26 2.1

Manante Pitupuquio 35.8 55 48 7 0.7

SECTOR LAMBRASPATA 81 62 19

Manante Yacut´ojac: Canal 1 16.0 29 25 4 0.6

Manante Yacut´ojac: Bajo canal 1, incrementa al 2 3.4

Manante Tintinhuaycco: Canal 2 11.0

Manante Trinidadhuaycco: Canal 3 17.5 17 4 13 1.0

SECTOR CALIFORNIA 53 21 32

Manante Llaullichayoc o Pucapuca: Incrementa a Canal California 0.4

Manante Siraccayoc: Incrementa al Canal California 2.1

Riachuelo Ranraccuchu: Captación Canal California MI (*) 21.7

Riachuelo Ranraccuchu: Captación Capulipampa MD (*)

Manante Ancahuachana: Canal 3 o Palcca 17.6 7 5 2 2.5

Manante Rodapuquio: Captación Canal California - Florida MD (*) 18.7 25 2 23 0.7

SECTOR LOS ANGELES: CANAL 2 23 16 7

Manante Occahuaycco: Parte alta de Riachuelo Ranraccuchu: Canal 2 20.5

Manante Juccuchac huañusccca alto: Canal 2 9.2

Canal 2 Parte Alta 10 8 2

Canal 2 Parte Baja 13 8 5

SECTOR LOS ANGELES - SOTAPA: CANAL 1 47 24 23

Manante Juccuchac huañusccca bajo: Canal 1 9.2

Manante Secsecchayoc: Incrementa al canal 1 2.8

Manante Huayracchayoc: Incrementa al Canal 1 1.1

Manante Potopoto: Incrementa al Canal 1 7.3

Canal 1 47 24 23 0.4

SECTOR PAMPAHURA 95 15 80

Manante Chuñuna 7.2 15 15

Manante Siraccachayoc 6.6

Pampaura 50

Cruz pata 25

Rinconada 5

TOTAL 241.68 403 197 206

0.1

32 3 0.4

1.3

14 7

15 65

1.0

35

21

DETALLE RESUMIDO DEL PROYECTO

Sistema de Riego Ñahuinpuquio Es el primer sistema de los cuatro propuestos para la mejora del riego en el sector Sayhua. Tiene 3 módulos de riego por aspersión. Se mejorarán las siguientes infraestructuras de riego: Captación, 45 m de rehabilitación de canal, reparación de caja de válvula del reservorio, entubado de 725 m de canal, y la implementación de riego por aspersión para 7 has, mediante 3 módulos de riego. Sistema de Riego Pumaccocha Es el segundo de los cuatro sistemas propuestos para la mejora del riego en el sector Sayhua. Se mejorarán las siguientes infraestructuras de riego: Captación, 172 m de revestido de canal, reparación de caja de válvula del reservorio, entubado de 720 m de canal, y la implementación de riego por aspersión para 4 has, mediante 2 módulos de riego.






34

Sistema de Riego Pitupuquio Es el tercer sistema de los cuatro propuestos para la mejora del riego en el sector Sayhua. Se mejorarán las siguientes infraestructuras de riego: Reparación de caja de válvula del reservorio, y la implementación de riego por aspersión para 48 has, mediante 2 módulos de riego. Sistema de Riego Layanhuaycco Es el último sistema de los cuatro propuestos para la mejora del riego en el sector Sayhua. Se mejorarán las siguientes infraestructuras de riego: Construcción de Captación, revestido de canal en 640 m. Sistema de Riego Lambraspata Cana l 1 Es el primero de los tres propuestos para la mejora del riego en el sector Lambraspata. Se mejorarán las siguientes infraestructuras de riego: Rehabilitación de 200 m de canal, reparación de caja de válvula del reservorio, y la implementación de riego por aspersión para 25 has, mediante 1 módulo mediano de riego. Sistema de Riego Lambraspata Cana l 2 Es el segundo de los tres propuestos para la mejora del riego en el sector Lambraspata. Se mejorarán las siguientes infraestructuras de riego: Rehabilitación de 300 m de canal, reparación de caja de válvula del reservorio, y la implementación de riego por aspersión para 32 has, mediante 1 módulo mediano de riego. Sistema de Riego Cana l 3 de L ambraspata Es el último de los tres propuestos para la mejora del riego en el sector Lambraspata. Se mejorarán las siguientes infraestructuras de riego: Rehabilitación de 180 m de canal, y la implementación de riego por aspersión para 4 has, mediante 1 módulo de riego. Sistema de Riego Ranraccuchu Es el primero de los tres propuestos para la mejora del riego en el sector California. Se mejorarán las siguientes infraestructuras de riego: Construcción de captación, revestido de canal en 400 m, y la implementación de riego por aspersión para 14 has, mediante 4 módulos de riego. Sistema de Riego Palcca Es el segundo de los tres propuestos para la mejora del riego en el sector California. Se mejorarán las siguientes infraestructuras de riego: Construcción de captación, y la implementación de riego por aspersión para 5 has, mediante 1 módulo de riego. Sistema de Riego Ca lifornia – La Flor ida Es el tercero de los tres propuestos para la mejora del riego en el sector California. Se mejorarán las siguientes infraestructuras de riego: Construcción de Captación, revestido de canal en 3.5 km, 3 acueductos aéreos y obras de arte. Sistema de Riego Cana l 1 Los Angeles Sotapa Se mejorarán las siguientes infraestructuras de riego: Construcción de una Captación, rehabilitación de 4 m de canal, reparación de caja de válvula del reservorio, y la implementación de riego por aspersión para 24 has, mediante 6 módulos de riego. Sistema de Riego Cana l 2 Los Angeles Se mejorarán las siguientes infraestructuras de riego: Construcción de una Captación, entubado de 1.1 km de canal y otro de 540 m, rehabilitación de 60 m de canal, ampliación de reservorio, sobre elevándolo, reparación de caja de válvula del reservorio, y la implementación de riego por aspersión para 16 has, mediante 3 módulos de riego.






35

Sistema de Riego Pampaura - Cruzpata Implementación de riego por aspersión para 15 has, mediante 6 módulos de riego. Obras de Arte Estándar. Construcción de 200 m de muros de contención, distribuidos a lo largo de todos los canales y líneas entubadas. Metas Generales y Presupuesto de Obra. El presupuesto de obra, asciende a la suma de S/. 6´582,397.22 nuevo soles, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Item Descripción Parcial (S/.)

01 OBRAS PRELIMINARES 154,529.04

01.01 CAMPAMENTOS CENTRAL Y POR SISTEMA 5,034.96

01.02 CARTEL DE OBRA 19,840.68

01.03 CONTROL PLANIMETRICO ALTIMETRICO 113,855.40

01.04 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO EXISTENTES 15,798.00

02 VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 40,000.00

03 PREPARACION DE AGREGADOS Y PIEDRA 27,126.76

03.01 FABRICACION DE ZARANDA 23,075.62

03.02 INSTALACION DE ZARANDA 4,051.14

04 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES 562,891.68

04.01 CARGUIO 68,085.50

04.02 TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO 243,803.50

04.03 TRANSPORTE EN CARRETILLA O BUGUI 206,290.00

04.04 TRANSPORTE A MANO 44,712.68

05 CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS HIDRAULICAS 13,714.40

06 SISTEMA ÑAHUINPUQUIO 284,258.75

06.01 Bocatoma 66,294.50

06.01.14 Desarenador 3,348.92

06.01.15 Medidor de Caudal 233.57

06.02 Canal Ñahuinpuquio Revestido (45m) 4,184.30

06.03 Canal Ñahuinpuquio Entubado (725m) 5,064.98

06.04 Reservorio Ñahuinpuquio 551.53

06.04.01 MEJORA DE COMPUERTA O VALVULA 551.53

06.05 SISTEMA DE ASPERSION ÑAHUINPUQUIO 1 y 2 70,290.99

06.05.01 LINEA DE RIEGO (1085 ml) 32,311.68

06.05.02 CAMARAS DE CARGA TIPO II (1 Unds) 6,168.89

06.05.03 CAJA DE VALVULA DE CONTROL (4 Unds) 6,743.57

06.05.04 CAJA DE VALVULA DE AIRE (2 Unds) 2,212.76

06.05.05 CAJA DE VALVULA DE PURGA (2 Unds) 1,594.35

06.05.06 HIDRANTES CON DOS LATERALES (14 Unds) 13,693.92

06.05.07 PINTURA 4,350.10

06.05.08 PRUEBA HIDRAULICA 1,301.46

06.05.09 LATERAL DE RIEGO MOVIL 1,914.26

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRA






36


06.06 SISTEMA DE ASPERSION ÑAHUINPUQUIO 3 79,333.66

06.06.01 LINEA DE RIEGO (911 ml) 50,636.59

06.06.02 CAMARA DE CARGA TIPO I (1 Und) 8,944.27



06.06.05 CAJAS DE VALVULAS DE PURGA (03 Und) 2,325.04


06.06.07 PINTURA 2,175.05


06.06.09 LATERAL DE RIEGO MOVIL 957.13

06.07 SISTEMA DE ASPERSION ÑAHUINPUQUIO 4 58,538.79

06.07.01 LINEA DE RIEGO (640 ml) 32,682.98


06.07.03 VALVULA DE CONTROL (2 Unds) 1,364.23




06.07.07 PINTURA 2,175.05

06.07.08 PRUEBA HIDRAULICA 768.00


07 SISTEMA PUMACCOCHA 146,463.12

07.01 Bocatoma 58,791.70

07.01.14 Desarenador 3,348.92


07.02 Canal Pumaccocha Revestido (160m) 12,443.67

07.03 Reservorio Pumaccocha 551.53


07.04 SISTEMA DE ASPERSION PUMACCOCHA 74,676.22

07.04.01 LINEA DE RIEGO (1002 ml) 45,562.43





07.04.06 PINTURA 2,175.05



08 SISTEMA PITUPUQUIO 478,436.05

08.01 Bocatoma 5,905.48

08.01.08 Desarenador 3,348.92


08.02 Reservorio Pitupuquio 237.69


08.03 SISTEMA DE ASPERSION PITUPUQUIO MARGEN IZQUIERDO 1 50,601.58

08.03.01 LINEA DE RIEGO (572 ml) 26,937.12






08.03.07 PINTURA 2,175.05



08.04 SISTEMA DE ASPERSION PITUPUQUIO MARGEN IZQUIERDO 2 421,691.30

08.04.01 LINEA DE RIEGO (4049 ml) 245,723.19


08.04.03 CAMARAS ROMPE PRESION TIPO I (6 Und) 30,825.99


08.04.05 CAJA DE VALVULA DE AIRE (1 Unds) 944.92



08.04.08 PINTURA 8,700.20








37


09 SISTEMA LAYANHUAYCCO 67,834.12

09.01 Bocatoma 11,510.05

09.01.13 Desarenador 3,348.92


09.02 Canal Layanhuaycco Revestido (520m) 56,324.07

10 SISTEMA LAMBRASPATA CANAL 1 329,546.60

10.01 Canal Lambraspata 1 Revestido (200m) 20,594.85

10.02 Reservorio Lambraspata 1 551.53


10.03 SISTEMA DE ASPERSION LAMBRASPATA CANAL 1 308,400.22

10.03.01 LINEA DE RIEGO (3254 ml) 169,136.92







10.03.08 PINTURA 8,700.20





11.02 Reservorio Lambraspata 2 551.53



11.03.01 LINEA DE RIEGO (2465 ml) 110,230.44


11.03.03 CAMARAS ROMPE PRESION TIPO I (8 Unds) 49,759.31





11.03.08 PINTURA 8,700.20






12.02.01 LINEA DE RIEGO (765 ml) 34,437.55






12.02.07 PINTURA 4,350.10



13 SISTEMA RANRACCUCHU 150,440.13

13.01 Canal Ranraccuchu Revestido (400m) 42,076.21

13.02 SISTEMA DE ASPERSION RANRACCUCHU 108,363.92

13.02.01 CAMARA DE CARGA TIPO II (04 UND) 22,913.21

13.02.02 RED DE DISTRIBUCION (1418 ml) 54,157.43

13.02.03 CAMARA ROMPE PRESION TIPOI (1 UND) 5,116.88

13.02.04 CAJA DE VALVULA DE CONTROL (02 UND) 2,277.81

13.02.05 CAJA DE VALVULA DE PURGA (04 UND) 3,346.66

13.02.06 CAJA DE VALVULA DE AIRE (1 UND) 956.32

13.02.07 HIDRANTES (14 UND) 12,977.96

13.02.08 PINTURA 1,087.53


13.02.10 LATERAL DE RIEGO MOVIL (04 UND) 3,828.52






38


14 SISTEMA PALCCA 87,155.00

14.01 Bocatoma 17,184.72

14.01.14 Desarenador 3,348.92


14.02 SISTEMA DE ASPERSION PALLCCA 69,970.28


14.02.02 CAMARA DE CARGA TIPO I (1 UND) 6,254.09


14.02.04 CAJA DE VALVULA DE AIRE (02 UND) 1,979.73

14.02.05 CAJAS DE VALVULAS DE PURGA (03 Und) 2,532.82

14.02.06 HIDRANTES (05 UND) 4,685.64

14.02.07 PINTURA 1,087.53


14.02.09 LATERAL DE RIEGO MOVIL (2 Und) 1,914.26

15 SISTEMA CALIFORNIA - LA FLORIDA 495,803.52

15.01 Bocatoma 14,572.42

15.01.14 Desarenador 3,348.92


15.02 Canal California - La Florida Revestido (3,500m) 463,797.82

15.02.09 Pasarelas 1 m Ancho (5 Unds) 3,774.50

15.02.10 Canoas 1 m de ancho (5 Unds) 3,774.50

15.02.11 Portillos (20 Unds) 7,332.66

15.03 Acueducto de Concreto Armado (3 Unds) 17,433.28

16 SISTEMA LOS ANGELES-SOTAPA CANAL 1 403,492.71

16.01 Bocatoma Huccuchacchupan Bajo 12,180.28

16.02 Canal 1 Los Angeles - Sotapa Revestido (400m) 42,076.21

16.03 Reservorio Pucapampa Los Angeles 551.53


16.04 SISTEMA DE ASPERSION LOS ANGELES - CALIFORNIA CANAL 1 348,684.69



16.04.03 CAMARA DE CARGA TIPO II (03 UND) 19,025.64

16.04.04 CAMARA DE CARGA TIPO IV (07 UND) 28,561.69

16.04.05 CAMARA ROMPE PRESION TIPO I (5 UND) 27,412.46




16.04.09 HIDRANTES (51 UND) 42,231.21

16.04.10 PINTURA 8,700.20



17 SISTEMA LOS ANGELES CANAL 2 407,133.90

17.01 Bocatoma Juccuchacchupan Alto 12,245.04

17.01.14 Desarenador 3,348.92


17.02 Bocatoma Occahuaycco 482.72

17.03 Canal Juccuchacchupal Alto Entubado (1,100m) 69,895.44

17.03.07 Buzones de Inpección 6,491.49

17.04 Canal Papaorcco pata (540m) 60,135.25

17.04.08 Pasarelas 1 m Ancho (5 Unds) 3,774.50

17.05 Canal Occahuaycco Revestido (70m) 7,604.26

17.06 Reservorio Accoccasa 22,403.77

17.06.12 MEJORA DE COMPUERTA O VALVULA 1,432.22

17.07 SISTEMA DE ASPERSION LOS ANGELES CANAL 2 234,367.42



17.07.03 CAJA DE VALVULA DE CONTROL(03 UND) 4,625.69



17.07.06 HIDRANTES (17 UND) 16,148.11

17.07.07 PINTURA 8,700.20








39


18 SISTEMA PAMPAURA 470,522.41

18.01 SISTEMA DE ASPERSION PAMPAURA 470,522.41



18.01.03 CAMARA DE CARGA TIPO III (01 UND) 4,627.64


18.01.05 CAMARAS ROMPE PRESION TIPO II (11 Unds) 47,750.60



18.01.08 CAJA DE VALVULA DE PURGA (13 Undas) 5,940.41

18.01.09 HIDRANTES (60 UND) 59,023.34

18.01.10 PINTURA 10,875.25



19 OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR 185,716.80

19.01 Muros de Contención (200 m) 185,716.80

20 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 47,924.34

Liquidación de Obra

COSTO DIRECTO DE OBRA 4,688,278.05

GASTOS GENERALES 608,728.00

UTILIDAD 281,296.68

COSTO PARCIAL DE OBRA 5,578,302.73

IGV 1,004,094.49

COSTO TOTAL DE OBRA 6,582,397.22

Fórmula Po l inómica .

Monomio Factor % Símbolo IU Descripción IUCod.Indice

Unificado1 0.441 44.10 MO 47 MANO DE OBRA, IND. LS. 47

2 0.068 6.80 CE 21 CEMENTO PORTALD TIPO I 21

3 0.078 7.80 AC 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 03

4 0.113 11.30 MD 43 MADERA NAC. PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 43

5 0.234 23.40 TB 72 TUB. PVC AGUA 72

6 0.124 12.40 EQ 48 MAQUINARIA, EQUIPO NAC. 48

7 0.066 6.60 GG 39 INDICE DE PRECIOS CONS. INE 39

FORMULA POLINOMICA

K

Programación de E jecuc ión de Obra .

Se ha previsto la ejecución de obra en 10 meses calendario de ejecución de obra; además se ha

previsto un mes posterior para la liquidación de obra.

VALOR REFERENCIAL DE LA SUPERVISION El Valor Referencial incluye todos los Gastos Generales, Utilidad, impuestos y otros gastos directos e indirectos,

el cual asciende a S/. 350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), Incluido

todo los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales

respectivos conforme a la Legislación Vigente, así como cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda

incidir sobre el presupuesto.

De acuerdo al desagregado de costos del servicio de consultoría de obra de supervisión:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA – ANDAHUAYLAS – APURÍMAC. CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PIP: “REPRESAMIENTO LAGUNA DE CCOCHACAJAS Y

QUEBRADA CHUÑONA, Y CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA SUB CUENCA DEL RIO PALLCAMAYO, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE

ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC”.


40

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA DEL PIP CONSTRUCCIÓN DE LAS PRESAS CCOCHACAJAS Y CHUÑUNA Y DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA CUENCA DEL RIO PALCCAMAYU - HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS

DESCRIPCIÓN UNIDA

D

P.U. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 TOTAL

S/. Cant.

S/. Cant. S/. Can

t. S/.

Cant.

S/. Cant

. S/.

Cant.

S/. Cant

. S/. Cant. S/.

Cant.

S/. Cant

. S/. Cant. S/. Cant. S/.

EMPLEADO EVENTUAL 19,000 30,500 15,000 15,000 15,000 22,000 22,500 15,000 15,000 30,500 15,500 0.00

215,000

Jefe de Supervisión H/mes 7,000 1.0 7,000 1.0 7,000 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.0 7,000 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.0 7,000 1.0 7,000 5.0 35,000

Ing. Supervisor de Obra H/mes 7,000 1.0 7,000 1.0 7,000 1.0 7,000 1.0 7,000 1.0 7,000 1.0 7,000 1.0 7,000 1.0 7,000 1.0 7,000 1.0 7,000 1.0 7,000 11.0

77,000

Ing. Civil - Asistente de Supervisión y Costos H/mes 5,000 0.0 - 1.0 5,000 1.0 5,000 1.0 5,000 1.0 5,000 1.0 5,000 1.0 5,000 1.0

5,000 1.0 5,000 1.0 5,000 0.0 - 9.0

45,000

Ing. Especialista en Hidráulica y Riego H/mes 5,000 1.0 5,000 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.0 5,000 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 2.0

10,000

Especialista en Medio Ambiente H/mes 3,000 0.0 - 1.0 3,000 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.0 3,000 0.0 - 2.0 6,000

Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo H/mes 3,000 0.0 - 1.0 3,000 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.0 3,000 0.0 - 2.0

6,000

Secretaria H/mes 1,500 0.0 - 1.0 1,500 1.0 1,500 1.0 1,500 1.0 1,500 1.0 1,500 1.0 1,500 1.0 1,500 1.0 1,500 1.0 1,500 1.0 1,500 10.0

15,000

Topógrafo H/mes 2,500 0.0 - 1.0 2,500 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.0 2,500 0.0 - 0.0 - 1.0 2,500 0.0 - 3.0 7,500

Chofer de camioneta H/mes 1,500 0.0 - 1.0 1,500 1.0 1,500 1.0 1,500 1.0 1,500 1.0 1,500 1.0 1,500 1.0 1,500 1.0 1,500 1.0 1,500 0.0 - 9.0

13,500

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 16,305 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

3,000 3,000 3,000 - 0.0

43,305

Camioneta 4x4 (Caractristicas a especificar) mes 3,000 1.0 3,000 1.0 3,000 1.0 3,000 1.0 3,000 1.0 3,000 1.0 3,000 1.0 3,000 1.0

3,000 1.0 3,000 1.0 3,000 0.0 - 10.0

30,000

Computador Laptop Equipo 3,800 1.0 3,800 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.0 3,800

Computador de Consola und 2,800 1.0 2,800 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.0 2,800

Impresora de Tinta Continua und 750 1.0 750 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.0 750

Handy o radio comunicador und 500 3.0 1,500 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 3.0 1,500

Cámara Fotográfica Digital de 12 MEGAPIXEL ó superior und 600 1.0 600 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.0

600

Muebles de oficina Gbl 3,000 1.0 3,000 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.0 3,000

USB Kingston 8 GB und 25 3.0 75 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 3.0 75

Antivirus Equipo 180 1.0 180 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.0 180

Tinta para Impresora Equipo 300 2.0 600 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 2.0 600

COMBUSTIBLES 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200

35,200

Combustible para vehículo Glns. 16 200

.0 3,200 200.0 3,200 200.

0 3,200 200.

0 3,200 200.

0 3,200 200

.0 3,200 200.

0 3,200 200.0 3,200

200.0 3,200

200.0 3,200 200.0 3,200

2,200.0

35,200

UTILES DE ESCRITORIO 1,000 - - - 1,000 - - - - 1,000 - 3,000

Utiles de escritorio en general Glb 1,000 1.0 1,000 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.0 1,000 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.0 1,000 0.0 - 3.0 3,000





41

ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,500 - - 1,500 - - 1,500 - - 1,500 - 6,000

Articulos de limpieza en general Glb 1,500 1.0 1,500 0.0 - 0.0 - 1.0 1,500 0.0 - 0.0 - 1.0 1,500 0.0 - 0.0 - 1.0 1,500 0.0 - 4.0 6,000

SERVICIOS EN GENERAL 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670

7,370

Servicio de energia electrica Mes 100 1.0 100 1.0 100 1.0 100 1.0 100 1.0 100 1.0 100 1.0 100 1.0 100 1.0 100 1.0 100 1.0 100 11.0

1,100

Servicio de Agua y Desague Mes 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 11.0

220

Servicio pago de teléfono Mes 250 1.0 250 1.0 250 1.0 250 1.0 250 1.0 250 1.0 250 1.0 250 1.0 250 1.0 250 1.0 250 1.0 250 11.0

2,750

Servicio de Alquiler de local Mes 300 1.0 300 1.0 300 1.0 300 1.0 300 1.0 300 1.0 300 1.0 300 1.0 300 1.0 300 1.0 300 1.0 300 11.0

3,300

MATERIALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,125 - - - - - - - - - -

5,125

Equipo y Materiales de Seguridad Glb 1,500 1.0 1,500 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.0

1,500

Cascos para construcción tipo jockey Unds. 35 8.0 280 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 8.0

280

Botines de Seguridad Par 200 8.0 1,600 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 8.0 1,600

Chalecos Unds. 50 8.0 400 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 8.0 400

Lentes de protección Unds. 15 8.0 120 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 8.0 120

Protectores de boca y oido Unds. 15 8.0 120 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 8.0 120

Ponchos impermeables Unds. 50 8.0 400 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 8.0 400

Provisionamiento de Medicamentos Glb 705 1.0 705 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.0

705

SEGUROS EN GENERAL 7,500 - - - - - - - - - - 7,500

Contrata de Poliza de seguros Anual 7,500 1.0 7,500 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.0 7,500

PAGOS EN EFECTIVO 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

22,000

Fondo para pagos en efectivo (caja chica) Glb 1,000 2.0 2,000 2.0 2,000 2.0 2,000 2.0 2,000 2.0 2,000 2.0 2,000 2.0 2,000 2.0

2,000 2.0 2,000 2.0 2,000 2.0 2,000 22.0

22,000

OTROS 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

5,500

Otros imprevistos Global 500 1.0 500 1.0 500 1.0 500 1.0 500 1.0 500 1.0 500 1.0 500 1.0 500 1.0 500 1.0 500 1.0 500 11.0

5,500

56,800 39,870 24,370 25,870 25,370 31,370 33,370 24,370

24,370 42,370 21,870 350,000






42

II. BASE LEGAL

Para la Obra “REPRESAMIENTO LAGUNA DE CCOCHACAJAS Y QUEBRADA CHUÑONA, Y

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA SUB CUENCA DEL RIO PALLCAMAYO,

DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC”, se deberá tener en

cuenta las siguientes leyes:

Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ley Nº 30114 – Ley de Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2014.

Ley Nº 27815 – Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias.

Las disposiciones relacionadas con las normas anteriormente mencionadas.

III. OBJETIVO

El objeto del presente proceso es seleccionar a un Consultor con la personería jurídica o consorcios

entre estas, que se encuentren en capacidad de Supervisar la obra: “REPRESAMIENTO LAGUNA DE

CCOCHACAJAS Y QUEBRADA CHUÑONA, Y CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO POR

ASPERSIÓN EN LA SUB CUENCA DEL RIO PALLCAMAYO, DISTRITO DE HUANCARAMA,


IV. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El plazo de ejecución del servicio de supervisión propuesto es de 330 (TRESCIENTOS TREINTA DIAS

CALENDARIOS) días calendarios, modalidad de contratación a suma alzada.

Este plazo comprende lo siguiente:

300 (TRESCIENTOS) días calendario para la etapa de Supervisión en Obra. 30 (TREINTA) días calendario para la etapa de Liquidación del Contrato de Obra y contrato

de supervisión de obra.

La vigencia del plazo del servicio se computa:

PARA LA SUPERVISION DE OBRA

A partir del inicio de la ejecución de la obra.

PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

A partir de la entrega del Expediente de Liquidación de obra al consultor para su revisión.

V. INFORMACIÓN A ALCANZAR POR PARTE DE LA ENTIDAD

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA facilitara al consultor de obra la siguiente información:

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA SNIP N° 177077.

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.






43

La Municipalidad Distrital de Huancarama por intermedio de la Oficina de Supervisión y Liquidación de

Obras y/o área usuaria proporcionara toda la documentación para el adecuado cumplimiento de las

funciones contratadas.

VI. REQUISITOS DEL POSTOR

PERSONA NATURAL Y/O PERSONA JURIDICA: acreditar obligatoriamente:

Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores como Consultor de Obras en la

Especialidad de Consultoría en represas, irrigaciones y afines y/o Obras Menores, en caso de consorcio

todos los integrantes del consorcio deberán cumplir con dicho requerimiento.

El postor deberá acreditar mediante un contrato de consultoría de obra contar con la experiencia de

supervisión de una obra pública en general cuyo valor referencial de la obra supervisada sea

equivalente a una vez el valor referencial de la obra a supervisar en el presente proceso de selección,

en caso de consorcio bastara que uno de los integrantes del consorcio cumpla con dicho requerimiento,

se deberá adjuntar copia del contrato de la consultoría de obra y contrato de la ejecución de obra. La

experiencia solicitada será la supervisión de un contrato de ejecución de obra que incluya la elaboración

del expediente técnico de obra.

El postor deberá acreditar mediante un contrato de consultoría de obra contar con la experiencia de

supervisión de una obra pública igual o similar cuyo valor referencial de la obra supervisada sea

equivalente al ochenta por ciento del valor referencial de la obra a supervisar en el presente proceso de

selección, en caso de consorcio bastara que uno de los integrantes del consorcio cumpla con dicho

requerimiento, se deberá adjuntar copia del contrato de la consultoría de obra y contrato de la ejecución

de obra.

VII. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS MÍNIMOS REQUERIDOS

El CONSULTOR DE OBRA proporcionara y dispondrá adecuadamente de una organización de

profesionales y personal de apoyo, los cuales contarán con instalaciones necesarias, para cumplir

eficientemente sus obligaciones. La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA adecuara la

organización de la Supervisión de acuerdo al tipo de la obra, y/o a las necesidades particulares de las

mismas, logrando una estructura óptima para garantizar la calidad del servicio de Supervisión.

El equipo profesional de la Supervisión, dependiente de los requerimientos de la MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE HUANCARAMA y lo que especifique el Expediente Técnico, podrá estar conformado por:

1.0 PERSONAL PROFESIONAL DEL PLANTEL TECNICO: • Para la SUPERVISION DE LA OBRA, el Consultor debe contar con un equipo profesional

especializado. Cada especialidad, deberá estar organizada a partir de un equipo de trabajo liderado por un Jefe de Supervisión, y contara con un supervisor de obra el cual será el responsable del desarrollo y calidad de la supervisión en su totalidad durante la ejecución de la obra. Bajo la responsabilidad de este profesional, se conformarán los equipos de trabajo por especialidad, los que deberán estar compuestos por el siguiente personal de apoyo: Profesionales principales, profesionales asistentes, Técnicos u otro Recurso Humano que amerite incorporar:






44

Nº CANT CARGO PROFESION EXPERIENCIA – ESPECIALIDAD

PROFESIONALES ( SUPERVISIÓN DE OBRA)

1 1 Jefe de

Supervisión Ingeniero Civil

Titulado, Colegiado y Habilitado con estudios de especialización profesional de post grado no menor de 500 horas en Gestión de Proyectos sociales y productivos; con una experiencia mínima de 02 años de haber participado en supervisión de obras en general como Jefe de supervisión o Supervisor de obras o Inspector de obras.

Contar con certificación de haber participado en un curso de actualización profesional de la ley de contrataciones aplicado a obras públicas.

Contar con certificación de haber participado en un curso de especialización profesional en gestión de contrataciones estatales con una duración

mínima de ochenta horas lectivas.

La colegiatura y habilitación se sustentara con declaración jurada donde el profesional se comprometa a presentar copia legalizada del diploma de colegiatura y el certificado de habilidad profesional correspondiente al inicio de su participación efectiva en la supervisión de la ejecución de obra según corresponda.

La experiencia se acreditará con copia simple de contratos con su respectiva conformidad; constancias; certificados; o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

Para la Acreditación de la Especialización Académica Deberá presentar copia simple del documento que acredite la especialidad académica solicitada.

El jefe de supervisión durante la supervisión de la obra tendrá una participación de modo permanente y directo a tiempo parcial.

2 1 Supervisor de

Obra Ingeniero Civil

Titulado, Colegiado y Habilitado con estudios concluidos de maestría en técnica y gestión medio ambientales, con una experiencia mínima de 02 años de haber participado en supervisión de obras iguales o similares como Jefe de supervisión o Supervisor de obras o Inspector de obras.

Capacitación como inspector técnico de seguridad en defensa civil.

Contar con constancia de haber participado en un curso de introducción






45

para gerentes públicos.



Para la Acreditación de la Maestría Deberá presentar copia simple del documento que acredite los estudios concluidos de la maestría solicitada.

El supervisor de obra durante la supervisión de la obra tendrá una participación de modo permanente y directo a tiempo completo.

3 1

Ingeniero Asistente de Supervisión

Ingeniero sanitario o Ingeniero

Civil

Titulado, Colegiado y Habilitado con una experiencia mínima de 02 años de haber participado en supervisión de obras iguales o similares como Asistente de supervisión, Supervisor de obras, jefe de supervisión o residente de obras.



El Asistente de supervisión de obra durante la supervisión de la obra tendrá una participación de modo permanente y directo a tiempo parcial.

4 1

Especialista en Hidráulica y/o especialista en Infraestructura

de Riego

Ing. Hidráulico o Ing. Civil o Ing. Agrícola

o Ing. De Mecánica de

Fluidos

Titulado, Colegiado y Habilitado con estudios concluidos de Maestría en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, con una experiencia mínima de 02 años de haber participado en supervisión de obras iguales o






46

similares y/o ejecución de obras iguales o similares como Especialista en Hidráulica y/o especialista en Infraestructura de Riego.



Para la Acreditación de la Maestría Deberá presentar copia simple del documento que acredite los estudios de la maestría solicitada.

El Especialista en Hidráulica y/o especialista en Infraestructura de Riego durante la supervisión de la obra tendrá una participación de modo permanente y directo a tiempo parcial.

5 1 Especialista en

Medio Ambiente

Ing. Ambiental o Ing. Civil o

Biólogo

Titulado, Colegiado y Habilitado, con una experiencia mínima de 01 año de haber participado en supervisión de obras iguales o similares y/o ejecución de obras iguales o similares como Especialista en medio ambiente.



Para la Acreditación de la especialidad en medio ambiente presentar copia simple del documento que acredite la especialidad solicitada.

El supervisor de obra durante la






47

supervisión de la obra tendrá una participación de modo permanente y directo a tiempo parcial.

6

1

Especialista en Seguridad y Salud en el

Trabajo

Ing. Civil

Titulado, Colegiado y Habilitado, con una experiencia mínima de 01 año de haber participado en supervisión de obras iguales o similares y/o ejecución de obras iguales o similares como Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Experiencia como responsable de la elaboración del plan de seguridad para la prevención de riesgos laborales en la construcción durante la ejecución de obras públicas o privadas, en concordancia a la norma G-50, como mínimo 10 Estudios.



Para la Acreditación de la especialidad en seguridad y salud en el trabajo presentar copia simple del documento que acredite la especialidad solicitada.

El especialista en seguridad y salud en el trabajo durante la supervisión de la obra tendrá una participación de modo permanente y directo a tiempo parcial.

Nota: considera experiencia en supervisión de obras iguales a supervisión de proyectos de obras en represas, irrigaciones y afines; Represas de concreto, represas de tierra y otras, canales de conducción de aguas, encauzamiento y defensas de ríos, tomas de derivación, presas, túneles para conducción de aguas; y experiencia de obras similares a supervisión de proyectos en obras de saneamiento y afines; planta de tratamiento de agua potable, redes de conducción de agua potable, redes de conducción de desagües, emisores de desagües, líneas de impulsión, líneas de conducción, líneas de aducción, cámaras de bombeo, reservorios elevados o apoyados, lagunas de oxidación, conexiones domiciliarias de agua y desagüe, plantas de tratamiento de desagüe.

Nota: Los profesionales designados como jefe de supervisión y supervisor de obras

adicionalmente a su designación pueden acreditar su participación como especialistas

dentro del plantel técnico.






48

2.0 EQUIPAMIENTO PARA CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Una Oficina en Huancarama (propia o alquilada)

Una Camioneta Pick Up 4 x 4 año 2013.

Un Equipo de Impresión (plotter-Impresora)

Un Equipo de Cómputo, exclusivamente para el servicio.

Un equipo de Estación Total para topografía con Certificado de Calibración (máximo 06 meses)

con una antigüedad máxima de 03 años

Un equipo de Cámara Digital.

Para acreditar el cumplimientos de los equipos solicitados en la presentación de propuestas

será con una declaración jurada, y para la suscripción del contrato en caso de resultar ganador

deberá comprometerse a presentar los comprobantes de compra - venta o documento de

alquiler que evidencie la disponibilidad de los equipos.

Nota: La antigüedad de los equipos no deberá ser mayor a cinco (05) años.

3.0 REQUERIMIENTOS ADICIONALES

El postor deberá presentar un informe de visita a la ubicación de la obra visada por la entidad, con el objeto de conocer las condiciones reales del terreno donde se proyecta la ejecución de la obra REPRESAMIENTO LAGUNA DE CCOCHACAJAS Y QUEBRADA CHUÑONA, Y CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA SUB CUENCA DEL RIO PALLCAMAYO, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC, acompañado de un álbum de fotos donde se visualice a los profesionales propuestos de la propuesta técnica al cargo de jefe de supervisión y supervisor de obra.

VIII. RETRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS

1.1. COSTO DE LOS SERVICIOS

El Supervisor Externo elaborara una propuesta económica cuya estructura mínima comprenda los

Honorarios del Supervisor y Asistente de supervisión, incluyendo además gastos de sus servicios,

apoyo logístico, personal adicional, materiales, útiles de oficina, impuestos de Ley y cualquier otro

concepto que el Supervisor Externo considere necesario de acuerdo a su plan de trabajo; detallando

en forma analítica y por separado, las diferentes actividades y concepto de Gasto.

1.2. Forma de pago La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA, cancelara por los Servicios del Supervisor, el

monto que figure en el contrato; monto que está dividido en los siguientes rubros:

PRIMERA ARMADA d) Informe Inicial y Plan de trabajo:.

A la presentación y aprobación del informe inicial y plan de trabajo de acuerdo a

los términos de referencia. Aprobada por el área usuaria.


10%

del

monto

del

contrato

SEGUNDA ARMADA e) Trabajos de Supervisión de Ejecución de obra.

Por la valorización mensual que corresponda por la Supervisión de la Obra. Las

valorizaciones del Supervisor, serán respaldadas por la presentación oportuna de

los informes mensuales correspondientes a los meses valorizados.

Pagos periódicos mensuales, se calculara dividiendo el Ochenta por ciento (80%)

del monto del contrato vigente entre el número de meses que corresponde el

80%

del

monto

del

contrato






49

plazo de ejecución de supervisión de Obra (10 meses); para el pago de los meses

parciales (primer y último mes) se prorrateara en forma proporcional por el

número de días; en concordancia al PRONUNCIAMIENTO N° 279-2013/DSU.

TERCERA ARMADA f) Revisión y Conformidad de la Liquidación Final de Contrato de Obra y

contrato de consultoría de obra. A la aprobación de la liquidación del Contrato de obra y de consultoría de obra,

dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de Contrataciones del Estado,

las Bases y el Contrato de Consultoría de Obra.


10%

del

monto

del

contrato

TOTAL 100%

IX. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA

El Supervisor de Obra tiene las siguientes obligaciones:

1.1. OBLIGACIONES GENERALES

Prestar sus servicios de conformidad con las cláusulas del Contrato, las Bases y Términos de Referencia y los dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, legales y todo aquello que se requiera para la eficaz administración del contrato de obra.

Cautelar directa y permanentemente el fiel cumplimiento del contrato de obra a su cargo. Verificar y hacer cumplir permanentemente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a las bases

y su pliego absolutorio, los Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentación que conforma el Expediente Técnico y controlar la calidad de los insumos y materiales y cantidad y operatividad de los equipos requeridos, para la buena ejecución de la obra.

Actuar con residencia permanente en la obra como representante de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA ante el Contratista.

Presentar el Informe Inicial. Atender en plazo razonable los informes que solicite la Entidad y que no se encuentran incluidos

específicamente en su contrato. Llevar el control físico y cuantitativo de la obra, efectuando las mediciones de los trabajos

ejecutados en forma oportuna, detallada, sistemática y progresiva para la elaboración de las Valorizaciones Mensuales de la Obra, ejecutadas según planos, especificaciones, metrados y presupuestos contratados.

Supervisar, evaluar e interpretar las pruebas y Ensayos de Laboratorio de control de calidad realizados por el Contratista, además realizar de ser el caso sus propias pruebas y ensayos de verificación, utilizando los equipos de Laboratorio de su Propuesta Económica.

Evaluar los impactos ambientales, directos e indirectos en el área de influencia de la obra, durante la ejecución de la misma y disponer soluciones, en concordancia con el estudio de medio ambiente y las normas vigentes sobre la materia.

Mantener actualizado el archivo y registro de información técnica, administrativa y financiera relacionada con la obra y. Entregar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya elaborado.

Revisar y efectuar, al término de la obra, las correcciones que estime pertinentes a la Liquidación del Contrato de Obra que presenta el Contratista, Revisar y aprobar los Planos de Post Construcción y Memoria Descriptiva Valorizada que elabora el Contratista de acuerdo a lo






50

indicado en los documentos contractuales, como las Bases Integradas y los Términos de Referencia.

Comprometerse en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de la documentación que obra en su poder en ningún momento, para fines distintos a los de la obra, aun después de la recepción de la misma, sin que medie autorización expresas otorgada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA.

Atender a los funcionarios del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA, órganos de Control, que visiten la obra oficialmente, para examinar la documentación e informarles en los asuntos que le sean solicitados.

Programar y coordinar reuniones periódicas con el Contratista formalizando los aspectos tratados en Actas, así mismo mantener una frecuente comunicación con los funcionarios de la Oficina de Infraestructura MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA sobre el estado de la obra, de las ocurrencias extraordinarias que pudieran suscitarse durante el desarrollo del contrato.

Está obligado a presentar informe ante la Oficina de Infraestructura MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA, sobre Presupuestos Adicionales, Ampliaciones de Plazo, Cambios de Especificación Técnica, Deductivos y/o Liquidaciones Finales, que solicite o presente el contratista.

Emitir opinión a la Oficina de Infraestructura MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA en las controversias que surjan con el Contratista sobre aspectos técnicos, administrativos y legales así como brindar el servicio profesional especializado, cuando las condiciones de la obra lo requieran.

Vigilar que el Contratista cumpla con sus obligaciones de pago a sus trabajadores y proveedores, previniendo reclamos posteriores que puedan generar problemas sociales.

1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Coordinar en forma permanente y constante con los contratistas sobre el desarrollo de las obras y deberá aportar alternativas, procedimientos constructivos y soluciones adecuadas que se presenten, teniendo como principal objetivo que la obra culmine dentro del plazo contractual y con la calidad requerida.

Efectuar el control de calidad de las obras de acuerdo a lo indicado en los Planos y Especificaciones Técnicas del Proyecto, realizando de ser el caso sus propias pruebas de campo y ensayos de laboratorio para el control de calidad.

Presentar a la Oficina de Infraestructura MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA, los siguientes documentos: - Informe Inicial y Plan de Trabajo. - Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegros del Contratista. - Informes Mensuales de obra. - Informes especiales. - Informe Final, Revisión y Conformidad de la Liquidación del Contrato de Obra y Liquidación

del Contrato de Supervisor. - Otros informes solicitados por la Oficina de Infraestructura MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

HUANCARAMA o que el Supervisor de Obra juzgue necesarios. El contenido de los mismos y las especificaciones de cada uno de los informes serán coordinados con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA.

- Presentar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA las Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegros de los trabajos del Contratista, según corresponda, dentro de los plazos y procedimientos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, el Contrato de Supervisor de Obras o en los Términos de Referencia, acompañando cada ejemplar con la respectiva justificación de los metrados, cuyo diseño y características serán definidas por el supervisor de Obra.






51

- Presenta los informes Mensuales de Obra, ente el cual se deberá adjuntar un Informe Ejecutivo, Ficha de Identificación de Obra, estado financiero de los adelantos otorgados, detalle de las ocurrencias del trabajo, los métodos de construcción y recursos utilizados, estado financiero de las valorizaciones tramitadas, cronogramas de avance de obra vigente, documentos tramitados, panel fotográfico, copias del cuaderno de obra, comentarios y recomendaciones del Supervisor de Obra.

- Presentar la Liquidación del Contrato de Obra y la Liquidación del Contrato de Supervisión, según lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las bases, Términos de Referencia y normatividad sobre el tema.

- Preparar cualquier otro informe que la Oficina de Infraestructura MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA pueda requerir con relación a la obra y/o a la marcha de la Supervisión, y su plazo de entrega será acorde por las partes.

- Verificar paralelamente a la ejecución de la Obra, los metrados de obra, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas conformantes del Presupuesto de Obra, responsabilizándose por la veracidad de su información.

- Presentar de requerir modificaciones el Expediente Técnico no previstos originalmente en las Bases, en el Contrato, ni el presupuesto, cuya realización resulte indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la Obra principal y dé lugar a prestaciones adicionales, los documentos necesarios tales como: Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, sustento técnico y legal, entre otros de acuerdo a las normas legales.

- Controlar permanentemente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de Obra, teniendo autoridad para ordenar la paralización parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas.

- Controlar que el avance de las obras se realice de acuerdo a la programación prevista, de presentarse atrasos, coordinara con el Residente de Obra para reprogramar las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales.

- Realizar los ensayos de campo y laboratorio, que solicite el expediente Técnico, para alcanzar la calidad técnica especificada.

- Disponer que las normas de seguridad vigente para trabajos de construcción, sean cumplidas por el Contratista para evitar la ocurrencia de accidentes. El Supervisor de Obra dispondrá que se tomen las medidas y precauciones necesarias tales como: tranqueras, señales, avisos, luces y farolas donde sea necesario, para evitar accidentes en las obras, especialmente cuando se presenten obstáculos o excavaciones en lugares transitados que puedan producir accidentes imputables a la obra misma. Cuando la Obra se encuentra en la vía pública, la Supervisión deberá cuidar que se programe adecuadamente en la vía pública, la supervisión deberá cuidar que se programe adecuadamente la ejecución de desvíos del tránsito en la zona del proyecto y se pueda evitar toda clase de incomodidades y demoras a los usuarios de la vía. Esta labor será coordinada con las autoridades de tránsito y preverá que los avisos sean necesarios publicar, sean hechos con la debida anticipación.

- Asesorar en todos los aspectos técnicos y administrativos en las controversias que se susciten entre la entidad y el Contratista, debiendo mantener archivos que permitan sustentar cualquier discrepancia. Asesorará también en controversias con terceros en aspectos técnicos y administrativos, como los reclamos por daños y perjuicios ocasionados por la ejecución de la obra.

- Realizar el seguimiento de los trámites administrativos concernientes a la obra, facilitando la documentación necesaria para cada caso, elaborando informes que fueran solicitados. Igualmente, hará posible la determinación del estado financiero de la obra, manteniendo la contabilidad de ésta, permanentemente actualizada por medio de comprobantes de comprobaciones y reajustes periódicos y efectuando proyecciones de acuerdo con las tendencias de alzas que se vayan registrando.






52

- Mantener, en su oficina de campo y oficina central, los archivos completos de la documentación técnico económico de la obra, conforme ésta se vaya desarrollando. Los archivos contendrán la historia de la obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios en especificación, metrados o características que hayan sido necesarios durante la ejecución por sugerencias del Proyectista o el supervisor de Obra. Igualmente llevará un archivo adecuado de la correspondencia cursada entre el Supervisor de Obra, el Contratista y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA, así como el control de valorizaciones y de todas aquellas actividades que han sido descritas anteriormente, incluyendo además el resultado de los análisis y pruebas efectuadas en el laboratorio y materiales de construcción, entre otros aspectos. El Supervisor de Obra preparará además un registro fotográfico de la obra debidamente catalogada en álbumes con indicaciones sobre el problema o incidencias ocurridas en la ejecución de la obra.

- Inspeccionar y disponer las acciones en relación a los inmuebles aledaños y/o comprendidos en el área de influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados. El Supervisor de Obra comprobará las necesidades de apuntalamiento, calzaduras, muros de contención o cualquier otra fracción que sea necesaria para evitar accidentes o demandas de terceros relacionados con la obra. Así mismo exigirá que el Contratista adopte todas las precauciones necesarias para evitar que el tránsito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos, produzcan inconveniencias o daños en la propiedad de terceros.

- Aplicar las sanciones previstas en el contrato de Obra, en casos de incumplimiento del Contratista.

- Cautelar que la obra se ejecute dentro del plazo contractual, de haberes atrasos injustificados, propondrá la Intervención Económica y/o Resolución del contrato, de acuerdo a las cláusulas del contrato de obra.

- Solicitar al contratista la remoción de un miembro del personal integrante de su planilla laboral, cuando demuestre incapacidad, incorrecciones, desordenes o cualquier otra falta que tenga relación directa con la buena ejecución de la obra y será reemplazado por otro con la aprobación de supervisor, dentro de los ocho (08) días de notificado al Contratista.

- Rechazar los materiales de mala calidad o que no cumplan con las especificaciones técnicas, ordenando al contratista su retiro del área de influencia de la obra.

- Llevar el control de la vigencia de las cartas fianzas, pólizas de seguros, entre otros documentos presentados por el Contratista a la Entidad, para lo cual solicitará a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA las copias respectivas.

- Participar como miembro de la Comisión en los Actos de Recepción de Obra. - Presentar la liquidación final del contrato de supervisor. Esto no exime al Supervisor Externo,

de su responsabilidad con respecto a la ejecución de la obra u obras a su cargo, debiendo responder ante cualquier aclaración o consulta, que se solicite a su cargo, debiendo responder ante cualquier aclaración o consulta, que se solicite posteriormente sobre la ejecución de la misma.

- Verificar la apertura del Cuaderno de Obra en la misma fecha de la entrega del terreno, el mismo que deberá tener una hoja original y tres copias, debidamente foliado y firmado en todas sus páginas por el Supervisor y el Residente de Obra, siendo los únicos autorizados para hacer anotaciones, donde obligatoriamente tendrán que indicar todas las ocurrencias, órdenes y consultas respecto a la obra. El cuaderno de obra deberá permanecer en la obra, bajo custodia y responsabilidad del Residente de Obra, debiendo estar disponible para su lectura de cualquier funcionario de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA que visite la Obra. El Cuaderno de obra tendrá que ser presentado conjuntamente con la liquidación final del Contrato de Obra, debiendo de cerrarse con la anotación final del Supervisor de Obra, inmediatamente después que se haya suscrito el Acta de Recepción.

- El supervisor de Obra no está autorizado a probar la ejecución de obras adicionales ni modificar las condiciones contractuales del Contratista, salvo situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las personas, bajo causal de resolución de






53

contrato; sin embargo, debe informar la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales de ser el caso con los sustentos y el expediente técnico correspondiente.

- El supervisor es el responsable de los problemas que se generen en el desarrollo de la obra, por incumplimiento de sus compromisos contractuales y por la información falsa que proporcione ante la Entidad.

X. CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO

Prestará sus servicios con la debida diligencia, eficiencia, legalidad, transparencia y economia,

conforme a las normas de Ingenieria, el Expediente Tecnico del Proyecto, y conforme a su

propuesta presentada en el proceso de selección. Observará practicas sólidas de administración de

obra, tecnicas y métodos que resulten eficaces y seguros protegera y defenderá en todo momento,

los intereses del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA, guardando los principios de

integridad y valores éticos.

XI. PARÁMETROS REFERENCIALES DE LA OBRA

El Valor Referencial de la Ejecución de la Obra (VRO) asciende a S/. 6,582,397.22 (SEIS MILLONES

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 22/100 NUEVOS SOLES)

incluidos impuestos de Ley, a ejecutarse bajo el sistema de Contratación de Suma Alzada.

XII. PARÁMETROS REFERENCIALES DEL SERVICIO

El Costo referencial de Supervisión haciende a la suma S/. 350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL

CON 00/100 NUEVOS SOLES).

XIII. PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El Supervisor de Obra para el desarrollo de sus funciones, debe cumplir con la normatividad vigente, los

Terminos de Referencia, manuales tecnicos, las normas tecnicas de Control de la Contraloria General de la

Republica, los documentos contractuales y demas disposiciones vigente.

Debiendo realizar el Supervisor actividades especificas en la obra, que comprenderán el control tecnico,

administrativo y economico – financiero de acuerdo al expediente tecnico de obra, de las obligaciones

contractuales de las personas naturales o juridicas que tendrán participación en el desarrollo de la obra

(Residente de obra, contratistas, subcontratistas, proveedores, serán desarrolladas de acuerdo a un plan

de trabajo en tres fases que se describen a continuación, en una relación enumerativa más no limitativa.

1.1. CONTROL PREVIO A LA EJECUCION DE OBRA.

INFORME INICIAL Y PLAN DE TRABAJO El SUPERVISOR DE OBRA es el responsable de la elaboración y presentación del Informe inicial y plan

de trabajo. Su presentación tiene el carácter de OBLIGATORIA. La documentación será presentada debidamente foliada y anillada en 01 original y 02 copias, visadas y

firmadas en todas sus hojas por el supervisor. El Plazo para la presentación del in INFORME INICIAL Y PLAN DE TRABAJO será dentro de los diez

(15) días calendario de entregado el Expediente Técnico de Obra al consultor de obra por la entidad. El Supervisor será retribuido con el pago del 10% del monto de su contrato a la conformidad del

presente informe.






54

1.2. CONTROLES AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

1.2.1. Instalación del Supervisor en Obra. 1.2.2. Revisión del Expediente Técnico Aprobado.

Conocimiento del Expediente Técnico. Permisos y otros. Informe Inicial y Plan de Trabajo.

1.3. CONTROLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 1.3.1. Control Técnico de la Obra

Plan de Trabajo Evaluación de Procesos Constructivos Revisión de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal Revisión y Aprobación de Diseños de ejecución Supervisión de las Partidas del Expediente Técnico Recomendaciones sobre cambios y modificaciones al Expediente Técnico Control de uso de equipos

1.3.2. Control de calidad de la Obra

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico Cumplimiento de las Directivas, Normas y Manuales Técnicos Realización de Pruebas de Control de Calidad en Materiales Realización de Ensayos de Laboratorio

1.3.3. Control de Avance de Obra

Control de la Programación de Obra y Avance de Valorizaciones Mensuales Presentación de Informes Revisión de Ampliaciones de Plazo Asesoramiento pro controversias con el Contratista y terceros por daños.

1.3.4. Control de seguridad

Control de Accidentes de Obra Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico,

administrativo, obrero y otros) Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra Verificación de Facilidades de Emergencias Médicas Informe de Accidentes Procedimiento de emergencia

1.3.5. Control Económico Financiero

Control de los Adelantos Directo y por Materiales Formulación de Adicionales y/o Deductivos de Obra Análisis de Precios Unitarios para Partidas Nuevas y Negociación con el Contratista Control del Cronograma Valorizado con el Real Comprobación del Pago de Sueldos y Beneficios sociales Control de Cartas Fianzas Control de Pago de Valorizaciones

1.2. CONTROLES PARA LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y SUPERVISIÓN

1.2.1. Fecha de Recepción de Obra






55

Comunicación de Recepción de Obra a la entidad Informe de situación de la Obra Conformidad de Comité de Recepción de Obra

1.2.2. Otras Actividades

Solicitadas por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA Realizadas por el Supervisor Externo

1.2.3. Recepción de Obra

Revisión de los Planos Post Construcción de la Obra Revisión de los Metrados de Obra Revisión de la Memoria Descriptiva de la Obra Recepción Precia de Obra (con observaciones) Suscripción del Acta con Observaciones Supervisión del Levantamiento de Observaciones Comunicación del Levantamiento de Observaciones a la Entidad Recepción Final de Obra.

1.2.4. Liquidación del Contrato de Obra

En caso que dicho ejecutor no presente la liquidación de obra en el plazo de Ley, el

SUPERVISOR la elaborará y presentará a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

HUANCARAMA con una anticipación de quince (15) días respecto del plazo que tiene la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA para comunicarla al ejecutor de obra,

a fin de permitirle su revisión y aprobación de ser el caso así como su notificación

dentro de los plazos señalados en el Reglamento.

De igual manera deberá revisar y pronunciarse sobre la minuta de declaratoria de

fábrica o la memoria descriptiva valorizada, según sea el caso, elaborada por el ejecutor

de la obra y presentada con la liquidación de obra. La declaratoria de fábrica se

otorgará conforme a lo dispuesto en la ley de la materia.

1.2.5. Liquidación de Contrato de Supervisor de Obra Presentar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA, el informe final de

Supervisión de obra dentro del plazo de quince (15) días calendarios, contados a partir

del consentimiento de la liquidación del contrato de obra y/o su comunicación del

consentimiento por parte de la Entidad (conforme a lo solicitado en el item 1.2.4.)

XIV. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

1. El consultor es directamente responsable de la correcta ejecución de la obra en concordancia con los planos, especificaciones técnicas y demás documentos que conforman el expediente técnico, debiendo rehacer y/o subsanar sin costo alguno para el MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA, las deficiencias que puedan presentarse como consecuencia de los trabajos ejecutados en la Obra.

2. El Consultor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. Para tal efecto para el cumplimiento de este requerimiento técnico mínimo el postor deberá presentar dentro de la propuesta técnica una declaración jurada de compromiso de responsabilidad por la calidad ofrecida y por responsabilidad por los vicios ocultos del servicio ofertado; el no cumplimiento de lo solicitado traerá como consecuencia la descalificación inmediata de la propuesta técnica del postor.

3. El consultor es responsable de establecer procedimientos y manuales para los procesos y funciones de supervisión en concordancia con las directivas y ordenes de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE






56

HUANCARAMA, así como de dotarse de los insumos y demás elementos necesarios para una correcta y completa prestación de sus obligaciones, sin que ello represente un mayor costo para la Entidad.

4. El SUPERVISOR es responsable por el cumplimiento de la programación de ejecución de la obra y de adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento.

5. El SUPERVISOR es responsable del trámite para la dotación de servicios ante entidades concesionarias, conforme a los requerimientos del proyecto, teniendo en cuenta la compatibilidad de los sistemas de abastecimiento.

6. El SUPERVISOR es responsable de verificar y cumplir los plazos que los distintos procedimientos tienen establecidos en las normas legales vigentes. Para el caso de los plazos que corresponden a la entidad, el contratista deberá hacer el seguimiento de los mismos y hacer de conocimiento oportuno y por escrito a la entidad, a fin de evitar su incumplimiento. En caso que la entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos a consecuencia que el contratista no le hizo dicho conocimiento oportuno, los mayores gastos que se generen serán asumidos por el contratista, descontándose del pago o pagos que la entidad debe hacer a su favor.

7. La conformidad del servicio por parte de la entidad, no enerva su derecho a reclamar posteriormente al contratista por defectos o vicio ocultos.

8. El SUPERVISOR deberá mantener durante el servicio de Supervisión de la Obra, constante comunicación con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA, así como de otras instituciones que de alguna forma se involucren.

9. El SUPERVISOR deberá prestar asesoría, así como absolver consultas y/o observaciones dentro del plazo previsto cuando el MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA las formule, al cabo del cual se aplicará la multa por cada día de atraso.

XV. DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTARA EL SUPERVISOR DE OBRA

El supervisor de Obra presentará a la entidad la siguiente documentación, como resultado de la prestación

de servicios.

1.1. INFORME INICIAL Y PLAN DE TRABAJO 1.1.1. Dentro de los quince (15) días de haber realizado la entrega de terreno y/o firmado el

contrato de supervisión ( en el caso de que el contrato de supervisión sea suscrito luego de entregado el terreno este plazo se contabilizará a partir de la firma del contrato de supervisión de obra) , la supervisión revisará cuidadosamente el proyecto, límites y linderos, topografía, acceso y factibilidad de servicios básicos y emitirá un informe (conforme al modelo proporcionado por la Entidad) indicando de existir, situaciones imprevistas, errores u omisiones al expediente técnico y todas aquellas situaciones que puedan significar un riesgo o amenaza a la ejecución de la obra conforme al proyecto, dicho informe deberá estar suscrito por el Representante Legal, el Supervisor y su equipo técnico.

1.1.2. Se deberá presentar un plan de trabajo en Diagrama Gantt, donde se desarrolle el

cronograma del uso de recursos físicos y técnicos, pruebas de campo, laboratorio y otros, debidamente actualizados a la fecha de inicio contractual y que guarden estricta relación con el cronograma de ejecución de obra aprobado. Este documento deberá ser presentado a los quince (15) días de haber realizado la entrega de terreno y/o firmado el contrato de supervisión (en el caso de que el contrato de supervisión sea suscrito luego de entregado el terreno este plazo se contabilizará a partir de la firma del contrato de supervisión de obra).

1.2. INFORMES MENSUALES Dentro de los cinco (05) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la






57

valorización respectiva, la supervisión remitirá el Informe Mensual, adjuntando el Informe técnico suscrito por el Supervisor y especialistas cuando y donde correspondan, detallando el estado físico y económico de la obra en sus diferentes etapas constructivas hasta la fecha utilizando para ello los Cuadros Históricos, sin perjuicio de los informes especiales sobre verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas y uso de materiales por parte de la Empresa Constructora. Dentro del informe del mes deberán detallarse los problemas encontrados en obra, consultas del contratista y las respuestas de los especialistas de la supervisión de acuerdo a su función, así como las medidas a adoptadas, resultados de las pruebas en los formatos correspondientes, comentando los resultados con vistas fotográficas y las acciones tomadas, así como los informes especiales que sean necesarios y que serán presentados junto con los demás informes a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA.

1.3. INFORMES ESPECIALES – MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Cuando se susciten eventos que generen una atención especial como solicitud de Adelantos o la necesidad de modificaciones al contrato de ejecución de obras, el Supervisor deberá remitir a la entidad los informes correspondientes dentro de los plazos que la norma indica, debiendo verificar que sus recomendaciones de aprobación o denegación de la modificación estén plenamente respaldados en cálculos y análisis técnico-legales y documentos, debiendo presentar obligatoriamente el expediente respectivo conteniendo todos los documentos y cuadros solicitados de la modificación en trámite.

1.4. INFORME PARA RECEPCIÓN DE OBRA

Con la solicitud de Recepción de Obra, la Supervisión deberá presentar un informe técnico, donde el Supervisor deje constancia que la obra ha concluido, recomendando la recepción de la Obra. Para tal fin deberá adjuntar la copia respectiva del cuaderno de obra y los protocolos de las pruebas de control realizadas a los equipos y materiales durante la ejecución de la obra. Para dichas pruebas se debe contar de manera obligatoria con la presencia de un especialista según corresponda, debiendo ser firmadas para validar su aprobación.

1.5. INFORME FINAL SERVICIO DE SUPERVISIÓN

1.5.1. Dentro del plazo de quince (15) días calendarios, contados a partir del consentimiento

de la liquidación del contrato de Obra el supervisor presentará un informe final solicitando la constancia de servicio prestado. El INFORME FINAL Comprenderá aspectos técnicos, económicos y administrativos de la Obra, en el que se incluirá un resumen de fotos que muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalización de la obra, incluyendo el Documento Fílmico en CD de todo el proceso constructivo en caso de que lo oferte en su Propuesta Técnica.

1.5.1.1. ASPECTO TÉCNICO

Memoria Descriptiva.

Diseños y Modificaciones, autorizadas.

Planos de replanteo o post-construcción firmados por el Residente y El Supervisor.

Metrados finales post-construcción.

Certificados de ensayos, pruebas de laboratorio y protocolos de pruebas, según la especialidad, originales dentro del cumplimiento de los parámetros y rangos admisibles del Reglamento respectivo conteniendo en la primera página los cuadros de resultados comentados por los especialistas, acciones tomadas y el impacto de las mismas sobre los resultados finales.

Fotografías fechadas del estado actual de la Obra y Documento Fílmico en CD.






58

1.5.1.2. ASPECTO ECONÓMICO

Valorizaciones del Contrato Principal, Reajustes, etc.

Valorizaciones de Adicionales y Deducciones de Obra, por mayores y/o menores metrados y partidas nuevas ejecutadas y aprobadas, Gastos Generales y otros.

1.5.1.3. ASPECTO ADMINISTRATIVO

Información General de la Obra.

Copia del Contrato Principal.

Copia de Resolución de Aprobaciones de Adicionales cuando corresponda.

Copia de Resolución de Aprobaciones de Ampliaciones de Plazo cuando corresponda.

Conformidad de Pagos extendida por la Oficina de Contabilidad.

Acta de recepción de obra

Certificado de no tener conflictos laborales otorgado por el Ministerio de Trabajo

Certificado de no adeudos de leyes sociales (*)Revisión y aprobación de documentación entregada por el contratista

CDs o DVDs conteniendo el scanner de los documentos indicada líneas arriba.

Demás documentación que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA le haya solicitado por escrito.

La presentación de la documentación final será en original y dos copias y su entrega será efectuada dentro de los 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de recepción de la obra. El supervisor presentara a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría, dentro de los 15 días siguientes de haber otorgado la conformidad de la última prestación.

XVI. PENALIDADES

1.1. MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad

le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que

debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la

liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las

garantías de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta, en concordancia con el

artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la

siguiente fórmula:

Donde:

= 0.40 Para plazos menores o iguales a sesenta días (60) días

= 0.25 Para plazos mayores a sesenta días (60) días






59

XVII. ANEXOS

DEFINICION DE TERMINOS

Téngase en consideración cuando Directiva de Supervisión de Obras por Contrata utilice los siguientes términos:

ACTA.- Documento que deja constancia de los compromisos y tareas pactadas entre las partes involucradas

en la ejecución de la obra. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO.- Es el documento en el que consta la programación

valorizada de la ejecución de la obra, por períodos determinados en las Bases o en el contrato. CONTRATISTA.- Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, legalmente constituida en el país e

inscrita en el Registro Nacional de Contratistas, que celebra un contrato de obra con Plan COPESCO Nacional para ejecutar una obra de infraestructura turística, acondicionamiento turístico, conservación, restauración de activos arqueológicos y otros.

CONSORCIO.- Es el contrato asociativo por el cual dos (02) o mas personas natural o jurídica se asocian, con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para participar en un proceso de selección y eventualmente, contratar con el Estado.

CONSULTOR DE OBRAS.- es la persona natural o jurídica que presta servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del expediente técnico de obras, así como en la supervisión de obras.

CONTRATO ORIGINAL.- Es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la Buena Pro en las condiciones establecidas en las Bases y la oferta ganadora.

CONTRATO ACTUALIZADO O VIGENTE.- Es el contrato original afectado por las variaciones realizadas por los reajustes, prestaciones adicionales, reducción de prestaciones; o por ampliación o reducción del plazo.

CUADERNO DE OBRA.- Documento que debidamente foliado y enumerado en todas sus páginas, se abre al inicio de toda obra, en el cual el Supervisor de Obra y el Residente de Obra, cada uno dentro de sus respectivas atribuciones, anotarán obligatoriamente todas las ocurrencias, órdenes, consultas y respuestas a las consultas, respecto a la ejecución de la obra.

ENTIDAD.- Es la institución propietaria y responsable de la ejecución de las obras en representación del Estado, tiene vínculo permanente con los ejecutores en todas sus etapas de ejecución a través de sus diferentes órganos técnico administrativo; designa coordinadores de obra y suscribe contrato con el supervisor externo de acuerdo a las disposiciones vigentes.

EXPEDIENTE TÉCNICO.- Es el documento debidamente aprobado que contiene entre otros: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, valor referencial, análisis de precios unitarios, calendario de avance de obra valorizado, formulas polinómicas, análisis de gastos generales, relación de insumos, programación de Obras (diagramas PERT o CPM, y de utilización de equipo) y si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, estudio de canteras, estudios medio ambientales, estudios y plan de reasentamiento involuntario, plan de conservación ambiental y estudios complementarios.

FACTOR DE RELACION.- Es el cociente resultante de dividir el monto de contrato de la obra entre el monto del valor referencial.

GASTOS GENERALES.- Son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del servicio.

GASTOS GENERALES FIJOS.- son aquellos costos que no están relacionados con el tiempo de ejecución de la prestación a cargo del contratista.

GASTOS GENERALES VARIABLES.- Son aquellos costos que están directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la obra y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo del todo el plazo de ejecución de la prestación a cargo del contratista.

OBRA.- Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.






60

OBRA SIMILAR.- Obra de naturaleza semejante a la que se desea contratar. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.- Entiéndase a las obra de infraestructura turística, acondicionamiento

turístico, conservación y restauración de activos arqueológicos y otros que determine el Plan COPESCO Nacional.

PRESTACION.- La ejecución de la obra, la realización de la consultoría, la prestación del servicio o la entrega del bien cuya contratación se regula en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

PRESTACION ADICIONAL DE OBRA.- Para los fines del control gubernamental, se considera prestación adicional de obra a la ejecución de trabajos complementarios y/o mayores metrados no considerados en las bases de la licitación o en el contrato respectivo, y que resultan indispensables para alcanzar la finalidad del contrato original. Los trabajos complementarios y/o mayores metrados que no poseen las condiciones antes citadas, necesariamente deberán ser materia de nuevos contratos mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, leyes presupuestales y demás normas complementarias de acuerdo a su monto, incurriendo en responsabilidad quien disponga o autorice su ejecución de otro modo.

PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA.- Es el mayor costo originado por la ejecución de prestaciones adicionales de obra.

VALORIZACION DE UNA OBRA.- es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un periodo determinado.

COORDINADOR DE OBRA.- Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola colegiado y habilitado, designado por la Entidad para coordinar permanentemente con el Contratista y el Supervisor de una determinada obra de infraestructura turística, acondicionamiento turístico, conservación y restauración de activos arqueológicos, en todas sus etapas y procedimientos concurrentes, con el propósito de alcanzar las metas del expediente técnico, demostrando racionalidad y transparencia.

SUPERVISOR DE OBRA.- será una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona jurídica, ésta designará a una persona natural como Supervisor permanente en la obra.

RESIDENTE DE OBRA.- Ingeniero Civil colegiado, habilitado y especializado responsable de la dirección de la obra. Contratado por el Contratista, previa conformidad de la Entidad, siendo su representante autorizado y con autoridad para actuar por él en la dirección de la obra.

UNIDAD EJECUTORA.- Dependencia que cuenta con nivel administrativo para contraer compromisos, devengar gastos, ordenar pagos e informar sobre el avance y/o cumplimiento de metas, cuya identificación presupuestaria requiere autorización pertinente por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto Público.






61

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos) Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer. De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento, las Bases deben consignar el siguiente factor de evaluación:

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA

PARA SU ASIGNACIÓN12

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR (35 puntos)13

A.1. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD

Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante un periodo de HASTA DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM. Se considerará Experiencia en la actividad a supervisiones en obras públicas o privadas en general. Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, ENTRE OTROS], correspondientes a un máximo de diez (10) servicios. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en la actividad. En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de

M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría correspondientes a la actividad objeto del proceso. M >= [01] vez el valor referencial:

[15] puntos M >= [0.50] veces el valor referencial y < [1]veces el valor referencial:

[10]puntos M <= [0.50] veces el valor referencial:

[05] puntos14

12

De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento, para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación, deberá considerarse los márgenes aquí establecidos. En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.

13

De conformidad con el artículo 46 del Reglamento, el puntaje debe incluir el que corresponda a los factores experiencia en la actividad y en la especialidad; así como el que corresponda al factor cumplimiento del servicio, cuando este haya sido

previsto en las Bases. 14

El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá

cambiar la metodología para la asignación de puntaje.






62



pago. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en la actividad. El servicio prestado para acreditar la experiencia en la

especialidad sirve para acreditar la experiencia en la actividad.

IMPORTANTE:

Cuando el objeto del proceso sea la supervisión de obras deberá acreditarse la experiencia en la actividad con contratos o comprobantes de pago referidos a la supervisión de obras sin distinguir el tipo de especialidad prevista en el artículo 268 del Reglamento.

A.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto del proceso, durante un periodo HASTA DIEZ (10) AÑOS] a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM. Se considerará experiencia en la especialidad a Supervisiones en obras públicas o privadas iguales o similares, definidas en los términos de referencia.

Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de:

M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria M >= [1.00] vez el valor referencial: [20] puntos M >= [0.50] veces el valor referencial y < [1]veces el valor referencial: [15]puntos M <= [0.50] veces el valor






63



contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, ENTRE OTROS, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios iguales o similares al objeto del proceso. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad. En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

referencial: [05] puntos

B. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

40 puntos






64



B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto en los trabajos o al número de prestaciones o servicios similares al objeto de la evaluación. Se considerarán como trabajos o prestaciones similares a los servicios de supervisión en obras de edificación. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo acumulado de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. Acreditación: Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados. En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, también podrá utilizarla para acreditar su experiencia como personal propuesto para la prestación del servicio de consultoría, de ser el caso. SUPERVISOR DE OBRA Se calificarán las copias simples de contratos de trabajo, constancias o certificados que acrediten experiencia como supervisor y/o jefe de supervisión y/o inspector de obras públicas o privadas de supervisión de obras iguales o similares. La experiencia presentada será adicional a la experiencia presentada para el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos del supervisor de obra.

Más de [36] Meses:

[40] puntos

Más de [12] hasta [36] Meses:

[30] puntos

Hasta [12] Meses:

[20] puntos

C. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS15

(15 puntos)

El postor utilizando su capacidad de análisis desarrollará lo siguiente: Se otorgará puntaje al postor, en función a sus significativos aportes, mejoras, sugerencias y/o críticas a los términos de referencia de la supervisión consignados en las bases, se calificará de la siguiente manera: a) El consultor que realice y formule 5 o más aportes y/o

mejoras y/o sugerencias y/o críticas a los términos de referencia. 15 puntos

b) El consultor que realice y formule 4 aportes y/o mejoras y/o sugerencias y/o críticas a los términos de referencia. 12 puntos

c) El consultor que realice y formule 3 aportes y/o mejoras y/o sugerencias y/o críticas a los términos de referencia. 09 puntos

d) El consultor que realice y formule 2 aportes y/o mejoras y/o sugerencias y/o críticas a los términos de referencia. 06 puntos

e) El consultor que realice y formule 1 aportes y/o mejoras y/o sugerencias y/o críticas a los términos de referencia. 03 puntos

15

Las Bases podrán establecer aquellos aspectos que serán considerados como mejoras, debiéndose precisar a qué tipo de mejoras se le otorgará puntaje.






65



D. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

16

(10 puntos)

Factores de evaluación para el plan de trabajo:

Plan de trabajo técnico acorde con objeto de la presente

convocatoria dentro del plazo de prestación de servicio

estipulado en las bases:

D.1.- PLANTEAMIENTO TÉCNICO (04 PUNTOS)

Propuesta de Flexibilidad Y Funcionabilidad Y Organización

Para El Desarrollo De La Supervisión………...………04 Puntos

D.2.- PROGRAMACIÓN Y COSTOS (02 PUNTOS)

Propuesta De Sostenibilidad Y Aprovechamiento Del Proyecto

Y Condiciones Ambientales con el Propósito de Reducir Y

Optimizar Los Costos de la Ejecución Física de

Obra…...……………………………..…………….……02 Puntos

D.3.- PROGRAMACIÓN Y COSTOS (04 PUNTOS)

Aplicación de Las Normas Sobre

Supervisión………….…………………….……………02 Puntos

Propuesta de Marco Normativo e Innovaciones para la

Supervisión de Proyectos Iguales o Similares……..02 Puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos17

Nota: considera experiencia en supervisión de obras iguales a supervisión de proyectos de obras en represas, irrigaciones y afines; Represas de concreto, represas de tierra y otras, canales de conducción de aguas, encauzamiento y defensas de ríos, tomas de derivación, presas, túneles para conducción de aguas; y experiencia de obras similares a supervisión de proyectos en obras de saneamiento y afines; planta de tratamiento de agua potable, redes de conducción de agua potable, redes de conducción de desagües, emisores de desagües, líneas de impulsión, líneas de conducción, líneas de aducción, cámaras de bombeo, reservorios elevados o apoyados, lagunas de oxidación, conexiones domiciliarias de agua y desagüe, plantas de tratamiento de desagüe. IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

16

Podrá evaluarse factores, tales como: equipamiento, infraestructura, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento.

17

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.






66

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a los Términos de Referencia. CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.

18

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

19

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE ÚNICO PAGO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo

18

Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de

cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 9) en su propuesta técnica.

19 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.






67

establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como lo establecido en la liquidación del contrato. Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que LA ENTIDAD cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio. En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse. CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO O DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE CUMPLIDA LA CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LA CONDICIÓN EN ESTE ÚLTIMO CASO]. IMPORTANTE:

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente: “El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [……...…] días calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora

20 y los

documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato21

: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NÚMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

IMPORTANTE:

20

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro. 21

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel

cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades

podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.






68

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado si el postor ganador de la Buena Pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento deberá consignarse lo siguiente: “De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que deberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias22

: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NÚMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. IMPORTANTE:

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar la siguiente cláusula:

“CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO23

LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos

24

mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

22

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de servicios que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o

actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

23

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y

plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento. 24

De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo

de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.






69

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan. CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 1 AÑO] años. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto

F x Plazo en días Donde: F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si






70

fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento. La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda. IMPORTANTE: De preverse en los Términos de Referencia penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo de incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.. CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

25

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177, 179 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del

25

De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y,

según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.






71

Estado. Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad. CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato: DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ] DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO] La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”






72

FORMATOS Y ANEXOS






73

FORMATO N° 126

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 001-2014-MDH. Presente.- [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 001-2014-MDH, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección. Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

27

…..………………………….………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

26

El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

27

Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.






74

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 001-2014-MDH. Presente.- Estimados Señores: El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.






75

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 001-2014-MDH. Presente.- De nuestra consideración: Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el Servicio de consultoría de obra: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PIP: “REPRESAMIENTO LAGUNA DE CCOCHACAJAS Y QUEBRADA CHUÑONA, Y CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA SUB CUENCA DEL RIO PALLCAMAYO, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC”., de conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.






76

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA (ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 001-2014-MDH. Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado,

conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado. 2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de

selección. 3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del

presente proceso de selección. 4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el

contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro. 5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así

como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….……………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:







77

ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 001-2014-MDH. Presente.- De nuestra consideración, Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 001-2014-MDH, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones

[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. ………………………………….. Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2






78

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 001-2014-MDH. Presente.- De nuestra consideración, Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de consultoría de obra CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PIP: “REPRESAMIENTO LAGUNA DE CCOCHACAJAS Y QUEBRADA CHUÑONA, Y CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA SUB CUENCA DEL RIO PALLCAMAYO, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC”. en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….......................................................... Firma, Nombres y Apellidos del postor o







79

ANEXO Nº 6 DECLARACION JURADA

STAFF TECNICO PROPUESTO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 003-2014-MDM Presente.-

De nuestra consideración, Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBRE DNI CARGO Y/O ESPECIALIDAD

Asimismo, los profesionales asignados para la Supervisión de Obra, dejan constancia expresando su pleno conocimiento y compromiso de participación en la especialidad, firmando en señal de conformidad:

FIRMA HUELLA

DACTILAR

FIRMA HUELLA

DACTILAR

FIRMA HUELLA

DACTILAR

JEFE DE SUPERVISION SUPERVISOR D EOBRA ASISTENTE SUPERVISION

FIRMA

HUELLA

DACTILAR

FIRMA

HUELLA

DACTILAR

FIRMA

HUELLA

DACTILAR

ESPECIALISTA EN HIDRAULICA Y/O INFRAESTRUCTURA E

RIEGO

ESPECIALISTA EN

MEDIO AMBIENTE

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO Nota: Se adjunta copia del DNI de cada profesional propuesto. CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA].

……........................................................... Firma, Nombres y Apellidos del postor o






80

ANEXO Nº 7 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 001-2014-MDH. Presente.- Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DEL

SERVICIO

N° CONTRATO / COMPROBANTE DE

PAGO FECHA

28 MONEDA IMPORTE

TIPO DE CAMBIO

VENTA29

MONTO FACTURADO

ACUMULADO30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL


………......................................................... Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda 28

Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 29

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

30

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.





81

ANEXO Nº 8 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 001-2014-MDH. Presente.- Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DEL

SERVICIO

N° CONTRATO / COMPROBANTE DE

PAGO FECHA

31 MONEDA IMPORTE

TIPO DE CAMBIO

VENTA32

MONTO FACTURADO

ACUMULADO33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL


……….......................................................... Firma, Nombres y Apellidos del postor o


31

Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 32

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

33

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.






82

ANEXO Nº 9

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO)

Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 001-2014-MDH. Presente.- De nuestra consideración, Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL

[CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en la propuesta económica los precios unitarios y subtotales de su oferta.

Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.7 de la sección específica.

En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo 9), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.






83

ANEXO Nº 10

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 001-2014-MDH. Presente.- De nuestra consideración, Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa34

se encuentra ubicado en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso

de personas jurídicas); 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la

Amazonía; y 4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….……………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:


34

En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto

a la Renta.”

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE...

Documents

Transcript of BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE...