Convenios y contratos enero 2015 - SAPAL - Inicio · edificaciÓn y proyecciÓn, s.a. ......
Transcript of Convenios y contratos enero 2015 - SAPAL - Inicio · edificaciÓn y proyecciÓn, s.a. ......
CONCEPTO CANTIDAD
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN PÚBLICA 9
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA 2
CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO Y
ADDENDUMS5
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2
CONTRATOS VARIOS 1
TOTAL 19
CONTRATOTIPO DE
CONTRATOCONTRATISTA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA VIGENCIA $ IMPORTE
770-320/2014 OBRA PÚBLICA
INGENIERÍA EDIFICACIÓN Y
PROYECCIÓN, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO AL TANQUE SUPERFICIAL EN LOMAS PUNTA DEL ESTE
DEL 2 DE FEBRERO AL 1
DE JUNIO DE 20152´877,210.92
760-319/2014 OBRA PÚBLICA
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA DE
LEÓN, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA ZONA NORPONIENTE
(FRACCIONAMIENTOS CORDILLERA RESIDENCIAL Y EL CIELO)
DEL 2 DE FEBRERO AL 1
DE JULIO DE 2015 15´461,983.05
830-321/2014 OBRA PÚBLICA
COMPAÑÍA ALBORADA DE
AMÉRICA S. DE R.L. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RECICLAJE DE SÓLIDOS EN LA PTAR VILLAS DE SAN
JUAN
DEL 2 DE FEBRERO AL 1
DE JUNIO DE 201519´894,331.83
760-318/2014 OBRA PÚBLICAEDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PARA LA COLONIA LOMAS DE SAN JOSÉ DE
LA JOYA
DEL 2 DE FEBRERO AL 2
DE MAYO DE 2015 2´393,557.35
SUM/020-2014 ADQUISICIÓNPERKIN-ELMER DE
MEXICO, S.A.
ADQUISICIÓN DE UN CROMATÓGRAFO DE GASES-MASAS CON DETECTOR DE CAPTURA
DE ELECTRONES
DEL 22 DE ENERO AL 20
DE JULIO DE 20152´681,046.81
CONTRATOTIPO DE
CONTRATOCONTRATISTA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA VIGENCIA $ IMPORTE
770-330/2014 OBRA PÚBLICAGLOBAL ARQUITEQUE,
S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE REMOCIÓN DE NITRATOS Y OBRA CIVIL
COMPLEMENTARIA EN EL POZO 10 CIUDAD
DEL 9 DE FEBRERO AL 9
DE MAYO DEL 20156´709,929.06
760-329/2014 OBRA PÚBLICACONSTRUCTORA Y
ARRENDADORA HER BEC, S.A. DE C.V.
REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLUVIAL EN EL
FRACCIONAMIENTO CLUB CAMPESTRE
DEL 9 DE FEBRERO AL 5
DE NOVIEMBRE DE 201521´572,456.44
SUM/021-2014 ADQUISICIÓN TUBAC, S.A. DE C.V.
ADQUISICIÓN DE 582,82 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE 30
PULGADAS DE DIÁMETROY 1830,79 METROS LINEALES DE TUBERÍA
DE ACERO AL CARBÓN DE 24 PULGADAS DE DIÁMETRO
DEL 29 DE ENERO AL 29
DE MARZO DE 20157´627,662.19
BIRF-CEA-SAPAL-SUM-013/2014
ADQUISICIÓN
SERVICIOS HIDRÁULICOSMARSIL. S.A. DE C.V.
PROYECTOS, EVALUACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE, S.A. DE
C.V.CONSERVACIÓN DE
QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
ADQUISICIÓN DE 27,250 MEDIDORES DE FLUJO NUEVO PARA AGUA POTABLE DE
DIVERSOS TIPOS
24 AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2014
CONTRATOTIPO DE
CONTRATOCONTRATISTA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA VIGENCIA $ IMPORTE
SUM/007-2014
ADQUISICIÓN(HUBO DOS
CONCURSOS DE LICITACIÓN
PÚBLICA PREVIOS)
HERCÓN MAQUINARIA GUANAJUATO S.A. DE
C.V.
ADQUISICIÓN DE TRES RETROEXCAVADORAS CAPACIDAD DE
CARGA DEL CUCHARÓN 1 YARDA CUBICA PARA MARCAS JOHN DEERE Y CASE
DEL 16 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2015
3´513,139.34
740-355/2014 OBRA PÚBLICADESARROLLO DE
JARDINERÍA Y ACABADOS, S.A. DE C.V.
NIVELACIÓN Y EMPASTADO DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL DE LA UNIDAD
DEPORTIVA PARQUE DEL ÁRBOL
DEL 31 DE DICIEMBRE DE
2014 AL 3 DE FEBRERO
DE 2015
1´905,202.56
CONTRATO TIPO DE CONTRATO CONTRATISTA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA VIGENCIA $ IMPORTE
780-130/2014REPOSICIÓN DEL POZO
ATOTONILCO
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
PERFORACIONES Y ADEMES DEL BAJÍO,
S.A. DE C.V.
ESTABLECER POR SEGUNDA OCASIÓN LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL:14 DE JULIO AL 11 DE
OCTUBRE DE 2014PRIMERA
AMPLIACIÓN:60 DÍAS 12 DE
OCTUBRE A 10 DE DICIEMBRE DE 2014
SEGUNDA AMPLIACIÓN:
67 DÍASNUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
15 DE FEBRERO DE 2015
MOTIVO:
RECUPERACIÓN DE
EQUIPO ATRAPADO A
179 MTS DE
PROFUNDIDAD,
DERRUMBES SÚBITOS
EN EL POZO E
INESTABILIDAD DE
LOS ESTRATOS
770-268/2014CONSTRUCCIÓN DE
RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD
SIGLO XXI
CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
EDGAR DAVÍD RAMÍREZ HERRERA
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL:10 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 8 DE ENERO
DE 2015AMPLIACIÓN:
26 DÍASNUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
3 DE FEBERO DE 2015
MOTIVO:
ENTREGA TARDÍA DE
PUNTOS DE LA
POLIGONAL DEL
PROYECTO Y
CONCEPTO FUERA DE
CATÁLOGO (MEDIDOR
ELECTROMAGNÉTICO
DE 3” DE DIÁMETRO)
CONTRATO TIPO DE CONTRATO CONTRATISTADESCRIPCIÓN DE LA
OBRAVIGENCIA $ IMPORTE
SUM-015/2013ASEO Y LIMPIEZA
INTEGRAL DIARIA DE LAS AREAS Y SECCIONES
RESPECTIVAS A LAS INSTALACIONES Y
EDIFICIOS OCUPADOS POR SAPAL
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPOY MONTO
ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA
EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
PRORROGAR LA VIGENCIA
ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y FIJAR
NUEVO MONTO
PLAZO INICIAL:1º DE FEBRERO DE 2014 AL 31 DE
ENERO DE 2015AMPLIACIÓN:
28 DÍASNUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
28 DE FEBRERO DE 2014
MONTO INICIAL:$ 1’589,214,96 INCREMENTO:$ 114,167,74
MONTO FINAL:
$ 1’703,382,70
MOTIVO:
NECESIDAD DE SEGUIR CONTANDO CON LOS SERVICIOS Y
ESPERA DE EMISIÓN DEL DICTAMEN POR EL COMITÉ DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE SAPAL
680-102/2014PROYECTO EJECUTIVO
DEL COLECTOR PLUVIAL HNOS. ALDAMA-BLVD.
RESTAURADORES, TRAMO BLVD.
SAAVEDRA-BLVD. CORTADORES-RÍO DE
LOS GÓMEZ
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
DAVÍD AGUIRRE CRESPO
ESTABLECER POR SEGUNDA OCASIÓN LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL
CONTRATO
PLAZO INICIAL:9 DE JUNIO AL 6 DE OCTUBRE DE
2014PRIMERA AMPLIACIÓN:
89 DÍAS 7 DE OCTUBRE DE 2014 AL 3 DE ENERO DE 2015SEGUNDA
AMPLIACIÓN:109 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:22 DE ABRIL DE 2015
MOTIVO:
PLAZO DE TRES MESES
PARA PERMISO DE LA
SCT PARA CRUCE EN
LA MAXIPISTA LEÓN-
AGS. Y AMPLIACIÓN
DE COLECTOR
PLUVIAL EN LA ZONA
CONTRATO TIPO DE CONTRATO CONTRATISTADESCRIPCIÓN DE LA
OBRAVIGENCIA $ IMPORTE
770-136/2014REHABILITACIÓN DE LA
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AV.
AMAZONAS TRAMO ALAMEDA DE LA
PRESA–TANQUE CERRO DEL CUBO
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
CONSTRUCTORA ÁNGEL MUÑOZ, S.A.
DE C.V.
ESTABLECER POR SEGUNDA OCASIÓN LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL
CONTRATO
PLAZO INICIAL:18 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE
DE 2014PRIMERA AMPLIACIÓN:
43 DÍAS 16 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 27 DE
ENERO DE 2015SEGUNDA AMPLIACIÓN:
45 DÍASNUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
13 DE MARZO DE 2015
MOTIVO:
PRESENCIA DE
MATERIAL TIPO III EN
CANTIDES MUY
SUPERIORES AL
PROYECTO ORIGINAL
Y DISMINUCIÓN DEL
RENDIMIENTO Y
AVANCE DE
EXCAVACIONES
CONTRATO TIPO DE CONTRATO CONTRATISTA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA VIGENCIA $ IMPORTE
CPS/001/2015PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
PARQUE DE INNOVACIÓN DE LA
SALLE, A.C.
GENERACIÓN DE UN MODELO DE NEGOCIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE
SEGUNDO USO
21 DE ENERO AL 21 DE
AGOSTO DE 2015870,000.00
CPS/002/2015PRESTACIÓN DE
SERVICIOSING. MANUEL
BECERRA LIZARDI
CONTINUIDAD A LA ASESORÍA Y ANÁLISIS EN EL PROYECTO DEPURACIÓN DE CARTERA Y
FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA COMERCIAL
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2015264,000.00
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
BIRF-CEA-SAPAL-SUM-013/2014
ADQUISICIÓN DE 27,250 MEDIDORES
DE FLUJO NUEVO PARA AGUA POTABLE DE
DIVERSOS TIPOS
ENMIENDA AL CONTRATO
SERVICIOS HIDRÁULICOS
MARSIL. S.A. DE C.V.PROYECTOS,
EVALUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
INTELIGENTE, S.A. DE C.V.
CONSERVACIÓN DE QUERÉTARO, S.A. DE
C.V.
SE AJUSTA LA FECHA PARA ADQUISICIÓN DE 27,250 MEDIDORES DE FLUJO NUEVO PARA
AGUA POTABLE DE DIVERSOS TIPOS
DEL 29 DE DICIEMBRE DE
2014 AL 27 DE FEBRERO DE
2015
0.00
ACCIONISTAS
INGENIERÍA, EDIFICACIÓN Y PROYECCIÓN, S.A. DE
C.V.
MARIO ALBERTO FRANCO ROMO
MELQUIADEZ SERRANO GUERRERO
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA
DE LEÓN, S.A. DE C.V.
ALEJANDRO REYNALDO SOLÓRZANO SALINAS
HÉCTOR ALEJANDRO VARGAS CIFUENTE
EDUARDO RAFAEL HERNÁNDEZ FUENTES
COMPAÑÍA ALBORADA DE AMÉRICAS, S. DE R.L. DE C.V.
JUAN PABLO GARCÍA HANDAL
EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP, S.A. DE C.V.
CARLOS ALBERTO PEREA SIMENTAL
CARLOS ALBERTO PEREA AVIÑA
KARLA PRISCILA PEREA AVIÑA
NORMA GUADALUPE AVIÑA BALDERA
ACCIONISTAS
PERKIN-ELMER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. CLAUDIA GRACIELA REYES ZAMORA
GLOBAL ARQUITEQUE, S.A. DE C.V. ALBERTO ULISES NAVARRO GUERRERO
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERBEC, S.A. DE
C.V.
FRANCISCO HERNÁNDEZ BECERRA
JAVIER HERNÁNDEZ BECERRA
TUBAC, S.A. DE C.V. HERNALDO ALBERTO ARRAMBIDE CALLEJAS
ACCIONISTAS
HERCÓN MAQUINARIA GUANAJUATO, S.A. DE C.V. GERARDO RAMÍREZ PORTILLO
DESARROLLO DE JARDÍNERÍA Y ACABADOS, S.A. DE
C.V.
ANTONIO VALDIVIA MARES
JOSÉ CRUZ ARENAS PÉREZ
JUAN JOSÉ SENA TREJO
PERFORACIONES Y ADEMES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V LUIS ALFONSO MENDOZA CHÁVEZ
ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
NICÉFORO ALEJANDRO MARTÍNEZ CONTRERAS
ACCIONISTAS
CONSTRUCTORA ÁNGEL MUÑOZ, S.A. DE C.V.
ROLANDO ÁNGEL MUÑOZ
DINORAH MUÑOZ ARANDA
LEÓN FERNANDO MARES TORRES
PARQUE DE INNOVACIÓN DE LA SALLE, A.C. ADALBERTO ARANDA RAMÍREZ
SERVICIOS HIDRÁULICOS MARSIL. S.A. DE C.V.
PROYECTOS, EVALUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE, S.A. DE C.V.
CONSERVACIÓN DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
REPRESENTADAS POR
JOSÉ FRANCISCO TELLO VASCONCELOS
ACCIONISTAS
CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE Y CONSERVACIÓN DE
QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
CONCEPTO CANTIDAD
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN PÚBLICA 5
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA 1
CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO Y
ADDENDUMS8
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 9
TOTAL 23
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
770-001/2015 OBRA PÚBLICAPROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES RAMES, S.A. DE C.V.
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 10” DE
DIÁMETRO DEL TANQUE CUMBRES DE LA GLORIA AL FRACC.INDUSTRIAL COLINAS DE
LEÓN
DEL 2 DE MARZO AL 30
DE ABRIL DE 20155´145,353.12
770-003/2015 OBRA PÚBLICAPROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES RAMES, S.A. DE C.V.
TANQUE ELEVADO DE 100M3 Y 15 M DE ALTURA DEL FRACC.INDUSTRIAL COLINAS
DE LEÓN
DEL 2 DE MARZO AL 30
DE ABRIL DEL 2015 2´701,309.45
770-002/2015 OBRA PÚBLICAALBERTO RANGEL
RODRÍGUEZ
REBOMBEO DE AGUA POTABLE DE TANQUE CUMBRES DE LA GLORIA PARA EL FRACC.
INDUSTRIAL COLINAS DE LEÓN
DEL 2 DE MARZO AL 30
DE ABRIL DE 2015 2´433,578.26
760-004/2015 OBRA PÚBLICA COLTRE, S.A. DE C.V.COLECTOR SANITARIO DEL FRACC.
INDUSTRIAL COLINAS DE LEÓN
DEL 2 DE MARZO AL 30
DE ABRIL DEL 20155´381,895.59
SUM-015-2014 SUMINISTROSCAMIONERA DEL CENTRO, S.A. DE
C.V.
ADQUISICIONES DE 5 CAMIONES INTERNACIONAL CHASIS 6 CILINDROS
DIESEL Y 2 CAMIONES INTERNACIONAL TOLVA 6 CILINDROS DIESEL 7 METROS
CÚBICOS
DEL 18 DE FEBRERO AL
28 DE ABRIL DE 20155´764,809.99
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760-026/2015 OBRA PÚBLICA RÍO NEIRA, S.A. DE C.V.REUBICACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN BLVD. JOSE MARÍA MORELOS Y CAMINO A
OJO DE AGUA
DEL 2 DE MARZO AL 30 DE MAYO DE 2015
1´251,434.71
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
770-221/2014CONSTRUCCIÓN DE LA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE
AGUA POTABLE DE BLVD. MORELOS AL FRACC. PUNTA DEL
ESTE
CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPOBRATE, S.A. DE C.V.
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL:DEL 3 DE
NOVIEMBRE DE 2014 AL 3 DE
MARZO DE 2015AMPLIACIÓN:
40 DÍAS NUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN:11 DE ABRIL DE
2015
MOTIVO:
ENTREGA TARDÍA DE TUBERÍA DE
ACERO, VOLÚMENES
EXCEDENTES POR CARGA Y
ACARREO DE MATERIAL SOBRE
EL TRAZO DEL PROYECTO
830-179/2014CONSTRUCCIÓN DEL
SITIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE
LODOS DE LA PTAR MUNICIPAL Y DE
DESBASTE
CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
GEOPROYE INGENIERÍA Y
SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE
C.V.
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL:DEL 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2014 AL 13 DE
MARZO DE 2015AMPLIACIÓN:
90 DÍAS NUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN:11 DE JUNIO DE
2015
MOTIVO:
SE ENCONTRÓ MAYOR
VOLUMEN DE LODOS
DEPOSITADOS Y LOS NIVELES DE
LA SUPERFICIE SE
PROFUNDIZARON, IMPACTANDO
EN LOS CONCEPTOS DE
EXCAVACIÓN CARGA Y ACARREO
Y ACARREO SUBSECUENTE, ASÍ
COMO EXCAVACIÓN DE
TERRENO NATURAL PARA LA
CONFORMACIÓN DE TALUDES
Contrato Tipo de contrato ContratistaDescripción de la
obraVigencia $ Importe
760-137/2014SUSTITUCIÓN DE
COLECTOR SANITARIO SAHOP 1 TRAMO BLVD.
GONZÁLEZ BOCANEGRA A LA
GARITA 1ER ETAPA
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Y PRIMERO
EN MONTO
COLTRE, S.A. DE C.V.
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y SU NUEVO MONTO
PLAZO INICIAL:22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 20 DE MARZO DE 2015PRIMERA AMPLIACIÓN:
63 DÍAS AL 22 DE MAYO DE 2015
SEGUNDA AMPLIACIÓN:39 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
30 DE JUNIO DE 2015
MONTO INICIAL:$ 13’804,015,01
INCREMENTO:$ 8’035,706,32
NUEVO MONTO:$ 21’839,721,33
MOTIVO:
CAMBIO DE TRAZO PARA GARANTIZAR SEGURIDAD DE LAS
PERSONAS Y BIENES, APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
EN TALUDES POR PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACIÓN E
INSTRUCCÍÓN DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE
REPONER LA TOTALIDAD DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE ESE
TRAMO DEL MALECÓN DEL RÍO.
Contrato Tipo de contrato ContratistaDescripción de la
obraVigencia $ Importe
780-315/2014PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO
CIUDAD 29
CONVENIO DE DIFERIMIENTO DE INICIO DE OBRA
PERFORACIONES HIDRÁULICAS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.
ESTABLECER EL NUEVO PERIODO DEL CONTRATO DE OBRA
PLAZO INICIAL:DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 7 DE MARZO DE
2015DIFERIMIENTO:
30 DÍAS NUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN:7 DE ENERO AL 6 DE ABRIL
DE 2015
MOTIVO:
RESTRICCIÓN POR PARTE DE LA
S.T.C. PARA CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS PESADOS SOBRE
CARRETERAS EN EL PERIODO DEL
16 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 6
DE ENERO DE 2015 Y
CONSIDERANDO QUE LA
CONTRATISTA TIENE SU
DOMICILIO EN CELAYA, GTO.
760-314/2014AMPLIACIÓN DE LA
RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PARA EL HOTEL FUSSION 5 INN
CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
LUCERNA CONSTRUCTORA, S.A.
DE C.V.
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL:15 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 7 DE FEBRERO DE 2015
AMPLIACIÓN:52 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
31 DE MARZO DE 2015
MOTIVO:
RESTRICCIÓN POR PARTE DE LA
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
MUNICIPAL PARA DAR INICIO DE
LA OBRA SOBRE EL BLVD.
AEROPUERTO HASTA EL 9 DE
FEBRERO DE 2015.
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
780-240/2014PERFORACIÓN DEL
POZO URUAPAN
CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
JUAN MANUEL ESCALERA CALVILLO
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL:22 DE OCTUBRE DE 2014 AL
17 DE ENERODE 2015AMPLIACIÓN:
78 DÍAS NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
5 DE ABRIL DE 2015
MOTIVO:
ENTREGA TARDÍA DEL SITIO
DE OBRA POR DEMOLICIÓN
DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, Y
CAMBIOS EN CORTES
LITOLÓGICOS
770-100/2014CONSTRUCCIÓN DE LA
LÍNEA DE AGUA POTABLE DE TANQUE JERÉZ A DISTRIBUIDOR
VIAL JUAN PABLO II
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA DE
LEÓN, S.A. DE C.V.
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
PLAZO INICIAL:22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 20 DE MARZO DE 2015PRIMERA AMPLIACIÓN:
63 DÍAS AL 22 DE MAYO DE 2015
SEGUNDA AMPLIACIÓN:39 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
30 DE JUNIO DE 2015
MOTIVO:
RESTRICCIONES DE LA
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
MUNICIPAL PARA INSTALAR
TUBERÍA SOBRE LA CALLE
CERRITO DE JERÉZ DEL 23 DE
DICIEMBRE DE 2014 AL 6 DE
ENERO DE 2015 Y SOBRE EL
BLVD. MORELOS DEL 25 AL 31
DE DICIEMBRE DE 2014, ASÍ
COMO AMPLIACIÓN DE
DISTANCIA DE LOS PUNTOS
DE INTERCONEXIÓN SOBRE EL
BLVD. MORELOS Y TANQUE
DE JERÉZ
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
770-220/2014CONSTRUCCIÓN DE
TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE EN
EL POBLADO DE IBARRILLA
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y TIEMPO
URBANIZADORA CARDONA &
CARDONA, S.A. DE C.V.
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN Y EL NUEVO MONTO
PLAZO INICIAL:3 DE NOVIEMBRE DE 2014
AL 1º DE ABRIL DE 2015AMPLIACIÓN:
94 DÍASFECHA DE TERMINACIÓN:
4 DE JULIO DE 2015
MONTO INICIAL:$ 16, 238,414.11 INCREMENTO:$ 5,795,725.47
NUEVO MONTO:$ 22,034,139.58
MOTIVO:
MODIFICAR LOS NIVELES DE DESPLANTE DE LAS
PLATAFORMAS DE SOPORTE DEL TANQUE, SE ENCONTRÓ
MATERIAL DE RELLENO Y BASURA QUE FUE IMPERATIVO
RETIRAR PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD Y SOPORTE DE LAS
PLATAFORMAS DE DESPLANTE Y DEL TANQUE. NIVEL DE
TERRENO NATURAL (FIRME) SE ENCONTRÓ A
PROFUNDIDADES MAYORES A LAS ORIGINALMENTE
INDICADAS EN EL PROYECTO,. IMPACTANDO EN LOS
CONCEPTOS DE CARGA, ACARREO Y RELLENOS CON
MATERIAL DE BANCO
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
CPS/013/2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SEA INNOVACAIÓN,S. DE R.L. DE C.V.
CONSULTORIA PARA PREPARAR Y APLICAR A LOS 1,179 EMPLEADOS PARTICIPANTES DE LA
CONTRATANTE EL SEA, SISTEMA EFICAZ DE LA ACTITUD EN SU VERSIÓN
ORGANIZACIONAL
DEL 3 DE FEBRERO DE 2015
AL 28 DE FEBRERO DE 20163´998,347.00
CPS/006/2015
CONVENIO DE RECEPCIÓN DE
PAGOS A TÍTULO GRATUITO
CAJA POPULAR PEÑITAS, S.C. DE A.P.
DE R.L. DE C.V.
RECEPCIÓN DE PAGOS DE LOS RECIBOS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO QUE EXPIDE A LOS USUARIOS
DE SAPAL
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 20150.00
CPS/010/2015
CONVENIO DE RECEPCIÓN DE
PAGOS A TÍTULO GRATUITO
GASMART PROVEEDORA DE SERVICIOS,S.A. DE
C.V.
RECEPCIÓN DE PAGOS DE LOS RECIBOS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO QUE EXPIDE A LOS USUARIOS
DE SAPAL
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 20150.00
CPS/011/2015
CONVENIO DE RECEPCION DE
PAGOS A TÍTULO GRATUITO
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
RECEPCIÓN DE PAGOS DE LOS RECIBOS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO QUE EXPIDE A LOS USUARIOS
DE SAPAL
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 20150.00
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
CPS/0009/2015
CONVENIO DE RECEPCIÓN DE
PAGOS A TÍTULO GRATUITO
CAJA POPULAR INDEPENDENCIA, S.C.
DE A.P. DE R.L.
RECEPCIÓN DE PAGOS DE LOS RECIBOS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO QUE EXPIDE A LOS USUARIOS
DE SAPAL
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 20150.00
CPS/014/2015
CONVENIO DE RECEPCIÓN DE
PAGOS A TÍTULO GRATUITO
CASA LEY, S.A. DE C.V.
RECEPCIÓN DE PAGOS DE LOS RECIBOS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO QUE EXPIDE A LOS USUARIOS
DE SAPAL
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 20150.00
CPS/005/2015
CONVENIO DE RECEPCIÓN DE
PAGOS A TÍTULO GRATUITO
CAJA POPULAR STA.(SANTA)
MARGARITA MA. (MARIA) DE
ALACOQUE, , S.C. DE A.P. DE R.L.
RECEPCIÓN DE PAGOS DE LOS RECIBOS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO QUE EXPIDE A LOS USUARIOS
DE SAPAL
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 20150.00
CPS/004/2015
CONVENIO DE RECEPCIÓN DE
PAGOS A TÍTULO GRATUITO
CAJA POPULAR JOSÉ ANTONIO URQUIZA, S.C.DE A.P. DE R.L.
RECEPCIÓN DE PAGOS DE LOS RECIBOS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO QUE EXPIDE A LOS USUARIOS
DE SAPAL
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 20150.00
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
CPS/008/2015
CONVENIO DE RECEPCIÓN DE
PAGOS A TÍTULO GRATUITO
CAJA POPULAR ARBOLEDAS, S.C. DE
A.P. DE R.L.
RECEPCIÓN DE PAGOS DE LOS RECIBOS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO QUE EXPIDE A LOS USUARIOS
DE SAPAL
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 20150.00
ACCIONISTAS
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAMES, S.A. DE C.V.JUAN FRANCISCO RAMÍREZ ESTRADA
RAFAEL GARCÍA RAMÍREZ
COLTRE, S.A. DE C.V.GERARDO RUÍZ ARELLANO
BLANCA MIRIAM LABIAGA OROZCO
CAMIONERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. FELIPE RAMÓN DÍAZ TRUJILLO TORRES
RÍO NEIRA, S.A. DE C.V.
JAIME FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
ALFONSO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
JUAN LUIS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
ACCIONISTAS
BRATE, S.A. DE C.V.MARÍA LUISA TENA SÁNCHEZ
JUAN MANUEL BRAVO BECERRA
GEOPROYE INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES,
S.A. DE C.V.
ARNULFO ÁVALOS ZERMEÑO
GABRIEL ÁVALOS ZERMEÑO
PERFORACIONES HIDRÁULICAS DEL BAJÍO, S.A. DE
C.V.GERARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
LUCERNA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ELIZABETH CHÁVEZ MARRERO
ACCIONISTAS
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA
DE LEÓN, S.A. DE C.V.
ALEJANDRO REYNALDO SOLÓRZANO SALINAS
HÉCTOR ALEJANDRO VARGAS CIFUENTE
EDUARDO RAFAEL HERNÁNDEZ FUENTES
URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V.CLAUDIA PATRICIA CARDONA MARTÍNEZ
ROGELIO CARDONA GONZÁLEZ
SEA INNOVACIÓN, S.C. DE R.L. DE C.V FERNANDO ROSALES COLLIGNON
CAJA POPULAR PEÑITAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. JOSÉ MANUEL ÁVILA MACÍAS
ACCIONISTAS
GASMART PROVEEDORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. MYRNA SUSANA VILLEGAS BARAJAS
PARQUE DE INNOVACIÓN DE LA SALLE, A.C. ADALBERTO ARANDA RAMÍREZ
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CLAUDIA JOSEFINA SOTELO
CAJA POPULAR INDEPENDENCIA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
ELADIA MUÑOZ MUÑOZ
ACCIONISTAS
CASA LEY, S.A. DE C.V. MA. DEL SOCORRO RAMÍREZ VERA
PARQUE DE INNOVACIÓN DE LA SALLE, A.C. ADALBERTO ARANDA RAMÍREZ
CAJA POPULAR STA. (SANTA) MARGARITA MA. (MARÍA) DE ALACOQUE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. SERGIO DÍAZ CHÁVEZ
CAJA POPULAR JOSÉ ANTONIO URQUIZA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
RAÚL HERRERA CARMONA
ACCIONISTAS
CAJA POPULAR ARBOLEDAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. JUAN PABLO RUÍZ OLIVA
CONCEPTO CANTIDAD
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN PÚBLICA 3
CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO Y
ADDENDUMS
8
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 7
TOTAL 18
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760-031/2015 OBRA PÚBLICA
INGENIERÍA EDIFICACIÓN Y
PROYECCIÓN, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
COLONIA ARTÍCULO CUARTO CONSTITUCIONAL
DEL 13 DE ABRIL AL 11
DE JULIO DE 20153´403,382.38
780-035/2015 OBRA PÚBLICAPERFORACIONES
BONANZA, S.A. DE C.V.
REPOSICIÓN DEL POZO PROFUNDO ORIENTE 5
DEL 13 DE ABRIL AL 11
DE JULIO DE 20153´248,162.56
760-032/2015 OBRA PÚBLICAJOSÉ FÉLIX RAMÍREZ
SEGOVIANO
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
COLONIA VALLE DE LA JOYA
DEL 13 DE ABRIL AL 11
DE JULIO DE 20151´685,194.65
ContratoTipo de
contratoContratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760-248/2014CONSTRUCCIÓN DE LA
RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LOCALIDAD SIGLO XXI
CONVENIO MODIFICATORIO
EN TIEMPO
ALBERTO RANGELRODRÍGUEZ
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
PLAZO INICIAL:24 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 21 DE FEBRERO DE 2015
AMPLIACIÓN:46 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
8 DE ABRIL DE 2015
MOTIVO:
ATRASO EN
RESOLUCIÓN DEL
PUNTO DE
INTERCONEXIÓN DEL
COLECTOR
780-272/2014PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO
CIUDAD 38
CONVENIO MODIFICATORIO
EN MONTO
JOSÉ JUAN ARAIZA AGUILERA
ESTABLECER EL NUEVO MONTO DEL CONTRATO
MONTO INICIAL:$ 2’140,518,76INCREMENTO:$ 329,473,73
NUEVO MONTO:$ 2’469,992,49
MOTIVO:
VOLÚMENES
EXCEDENTES Y
CONCEPTOS FUERA DE
CATÁLOGO POR
MATERIAL TIPO III
ENCONTRADO EN LA
PERFORACIÓN
770-225/2014CONSTRUCCIÓN DE LA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE
AGUA POTABLE DE REBOMBEO LOMAS DE ECHEVESTE A TANQUE
IBARRILLA
CONVENIO MODIFICATORIO
EN TIEMPO
SISTEMAS DE INGENIERÍA, EDIFICACIÓN Y
CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO
PLAZO INICIAL:3 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 2 DE MARZO DE 2015
AMPLIACIÓN:50 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
21 DE ABRIL DE 2015
MOTIVO:
EXCAVACIONES MÁS
PROFUNDAS POR
PRESENCIA DE REDES
DE AGUA Y DRENAJE,
GAS NATURAL Y
REDES ELÉCTRICAS
ContratoTipo de
contratoContratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
770-136/2014REHABILITACIÓN DE LA
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE
AVENIDA AMAZONAS TRAMO ALAMEDA DE
LA PRESA-TANQUE CERRO DEL CUBO
TERCER CONVENIO
MODIFICATORIO EN TIEMPO Y PRIMERO EN
MONTO
CONSTRUCTORA ÁNGEL MUÑOZ, S.A. DE C.V.
ESTABLECER POR TERCERA OCASIÓN LA NUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN Y NUEVO MONTO DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL:18 DE AGOSTO AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2014PRIMERA AMPLIACIÓN:
43 DÍAS AL 27 DE ENERO DE 2015
SEGUNDA AMPLIACIÓN:45 DÍAS AL 13 DE MARZO DE
2015TERCERA AMPLIACIÓN:
22 DÍASNUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
22 DE ABRIL DE 2015
MONTO INICIAL:$ 5’720,509,50INCREMENTO:$ 412,351,43
NUEVO MONTO:$ 6’132,860,93
MOTIVO:
VOLÚMENES EXCEDENTES Y CONCEPTOS FUERA DE
CATÁLOGO POR MATERIAL TIPO III ENCONTRADO EN
LA EXCAVACIÓN E HINCADO DE TUBERÍA EN BLVD.
HIDALGO PARA EVITAR AFECTACIONES AL TRÁNSITO
ContratoTipo de
contratoContratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
780-233/2014PERFORACIÓN DEL
POZO JÚPITER
CONVENIO MODIFICATORIO
EN TIEMPO
CONSTRUELÉCTRICA MEXICANA, S.A. DE C.V.
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO
PLAZO INICIAL:13 DE OCTUBRE DE 2014 AL
10 DE ENERO DE 2015AMPLIACIÓN:
97 DÍASNUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
17 DE ABRIL DE 2015
MOTIVO:
EJECUCIÓN DE LA
OBRA “DEMOLICIÓN
DE CASETA DE
CONCRETO EN POZO
JÚPITER” PARA TENER
ACCESO AL PREDIO Y
DIFERENCIAS EN LOS
CORTES LITOLÓGICOS
CONTRA LO
PROYECTADO, QUE
AFECTAN
RENDIMIENTO DE LA
PERFORACIÓN
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
830-135/2014CONSTRUCCIÓN DE
OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO EN EL PRETRATAMIENTO DE
LA PTAR VILLAS DE SAN JUAN
CONVENIO MODIFICATORIO
EN TIEMPO
OPERADORA DE ECOSISTEMAS, S.A.
DE C.V.
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE
OBRA
PLAZO INICIAL:29 DE SEPTIEMBRE DE
2014 AL 25 DE FEBRERO DE 2015
AMPLIACIÓN:125 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
30 DE JUNIO DE 2015
MOTIVO:
ADECUACIONES DEL
PROYECTO EN
ESTRUCTURAS PARA MEJOR
FUNCIONAMIENTO Y
GARANTIZAR CALIDAD DEL
AGUA TRATADA
770-224/2014REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE
LA COLONIA EL CALVARIO
CONVENIO MODIFICATORIO
EN TIEMPO
CONSTRUCTORA IZTLI, S.A. DE C.V.
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE
OBRA
PLAZO INICIAL:18 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 17 DE MARZO
DE 2015AMPLIACIÓN:
44 DÍASNUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN:30 DE ABRIL DE 2015
MOTIVO:
FABRICACIÓN Y
SUMINISTRO DE PIEZAS
ESPECIALES DE ACERO
SOLDABLES POR
ESCALINATAS Y
PENDIENTES
PRONUNCIADAS,
DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN
DE ESCALONES, MURO DE
MAMPOSTERÍA Y
CONTENSIÓN DE
JARDINERÍA
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
770-279/2014CONTRUCCIÓN DE LA
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE
AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA CRUZ
CONVENIO MODIFICATORIO
EN TIEMPO
INGENIERÍA EDIFICACIÓN Y
PROYECCIÓN, S.A. DE C.V.
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE
OBRA
PLAZO INICIAL:22 DE DICIEMBRE DE
2014 AL 21 DE MARZO DE 2015
AMPLIACIÓN:31 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
21 DE ABRIL DE 2015
MOTIVO:
DEMORA EN LA
LIBERACIÓN DEL TRAMO
COMPRENDIDO DEL
CRUCERO NÚMERO 1 AL
CRUCERO NÚMERO 5 Y DEL
CRUCERO NÚMERO 13 AL
CRUCERO NÚMERO 15
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
CPS/003/2015CONVENIO DE RECEPCIÓN DE
PAGOS A TÍTULO GRATUITO
COOPDESARROLLO, S.C. DE A.P. DE R.L.
DE C.V.
RECEPCIÓN DE PAGOS DE LOS RECIBOS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO QUE EXPIDE A LOS USUARIOS
DE SAPAL
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 20150.00
CPS/015/2015PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
CONSULTORES ESPECIALIZADOS E
INGENIERÍA EN SISTEMAS, S.C.
DIGITALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y EXPEDIENTES LOCALIZADOS EN EL DEPTO. DE
CONTABILIDAD DE SAPAL.
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2015114,000.00
CPS/022/2015PRESTACIÓN DE
SERVICIOSGALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.
DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EJERCICIOS FISCALES DE
AÑOS ANTERIORES DE REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS POR EL EJERCIOCIO QUE TERMINARÁ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DEL 13 DE MARZO DE 2015
AL 15 DE FEBRERO DE 2016514,500.00
CPS/021/2015PRESTACIÓN DE
SERVICIOSGALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.
DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EJERCICIOS FISCALES DE
AÑOS ANTERIORES DE AUDITORÍA EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL IMSS E
INFONAVIT
DEL 13 DE MARZO DE 2015
AL 15 DE FEBRERO DE 201695,000.00
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
ARREND/012/2015CONTRATO
ARRENDAMIENTO
GRUPO INMOBILIARIO
GRANJAS DE LEÓN, S.A. DE C.V.
USO Y GOCE TEMPORAL DE UN ESPACIO DE AREA COMÚN CORRESPONDIENTE AL CAJERO No.9 UBICADO DENTRO DE LA
INSTALACIONES DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA MAYOR
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
6,515.02 MENSUALES
CPS/016/2015
CONVENIO DE RECEPCION DE
PAGOS A TÍTULO GRATUITO
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
RECEPCIÓN DE PAGOS DE LOS RECIBOS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO QUE EXPIDE A LOS USUARIOS
DE SAPAL
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 20150.00
CPS/007/2015
CONVENIO DE RECEPCION DE
PAGOS A TÍTULO GRATUITO
CAJA POPULAR SAN NICOLAS, S.C. DE A.P.
DE R.L.
RECEPCIÓN DE PAGOS DE LOS RECIBOS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO QUE EXPIDE A LOS USUARIOS
DE SAPAL
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 20150.00
ACCIONISTAS
INGENIERÍA, EDIFICACIÓN Y PROYECCIÓN, S.A. DE C.V.MARIO ALBERTO FRANCO ROMO
MELQUIADEZ SERRANO GUERRERO
PERFORACIONES BONANZA, S.A. DE C.V. ARTURO ROBERTO BOCANEGRA JIMÉNEZ
SISTEMAS DE INGENIERÍA, EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.
CARLOS RODRÍGUEZ SÁNCHEZLUIS GERMÁN HERNÁNDEZ MIRANDA
CONSTRUCTORA ÁNGEL MUÑOZ, S.A. DE C.V.
ROLANDO ÁNGEL MUÑOZ
DINORAH MUÑOZ ARANDA
LEÓN FERNANDO MARES TORRES
ACCIONISTAS
CONSTRUELÉCTRICA MEXICANA, S.A. DE C.V. JUVENTINO DE JESÚS SANTOYO MORALES
OPERADORA DE ECOSISTEMAS, S.A. DE C.V. SERGIO LIGA SALGADO
CONSTRUCTORA IZTLI, S.A. DE C.V. SERGIO LARA SERRANO
COOPDESARROLLO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. GUILLERMO MUÑOZ MUÑOZ
ACCIONISTAS
CONSULTORES ESPECIALIZADOS E INGENIERÍA EN
SISTEMAS, S.C.JULIO RODRÍGUEZ BLANCO
GALAZ,YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.JUAN CARLOS IZAZA ARTEGA
ARTURO RABAGO FONSECA
GRUPO INMOBILIARIO GRANJAS DE LEÓN, S.A. DE
C.V.ROBERTO CARLOS ARENA ELIZONDO
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CLAUDIA JOSEFINA SOTELO
ACCIONISTAS
CAJA POPULAR SAN NICOLÁS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
JOSÉ LUIS ZAVALA RIVAS
CONCEPTO CANTIDAD
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN PÚBLICA 3
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA 1
CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO Y
ADDENDUMS14
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 5
TOTAL 23
ContratoTipo de
contratoContratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
770-038/2015 OBRA PÚBLICAPLACOSA
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA
COLONIA GRANJAS CAMPESTRES
DEL 4 DE MAYO AL 31 DE
AGOSTO DE 20152´245,692.96
770-037/2015 OBRA PÚBLICA IMBA, S.A. DE C.V.REHABILITACIÓN DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL PAISAJE
DEL 4 DE MAYO AL 31 DE
AGOSTO DE 20151´965,230.00
770-039/2015 OBRA PÚBLICAPROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES RAMES, S.A. DE C.V.
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA
COLONIA J.F.KENNEDY
DEL 4 DE MAYO AL 31 DE
AGOSTO DE 20154´155,463.88
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760-082/2015 OBRA PÚBLICALUCERNA
CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V.
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
COBALTO COL. VALLE DE SEÑORA EN EL TRAMO OXÍGENO Y POTASIO
DEL 11 DE MAYO AL 8 DE AGOSTO DE 2015
700,776.94
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760-339/2014COLECTOR SANITARIO
PARA EL FRACCIONAMIENTO
PUNTA NOGAL MORELOS
CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
MOISÉS LOZANO ONTIVEROS
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL:12 DE ENERO AL 12 DE
MARZO DE 2015AMPLIACIÓN:
44 DÍASNUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN:25 DE ABRIL DE 2015
MOTIVO:
DERRUMBES
IMPREVISTOS QUE SE
PRESENTARON
DURANTE
EXCAVACIONES POR
INESTABILIDAD DE LOS
ESTRATOS Y ARENA
PRESENTE E
INFRAESTRUCTURA
QUE GENERA RIESGOS
DE DERRUMBES
740-355/2014NIVELACIÓN Y
EMPASTADO DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL
DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE
DEL ÁRBOL
CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
DESARROLLO DE JARDINERÍA Y
ACABADOS, S.A. DE C.V
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL:11 DE FEBRERO AL 17 DE
MARZO DE 2015AMPLIACIÓN:
31 DÍASNUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN:17 DE ABRIL DE 2015
MOTIVO:
EMPALME DE
ACTIVIDADES
DEPENDIENTES Y
CONSECUTIVAS
OBJETO DEL
CONTRATO Y LOS
TRABAJOS DE
INSTALACION DEL
SISTEMA DE RIEGO
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
770-278/2014CONSTRUCCIÓN DEL
TANQUE SUPERFICIAL PASEOS DEL MOLINO AMPLIACIÓN DE SUS
INSTALACIONES
CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
RIO NEIRA, S.A. DE C.V.
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO
PLAZO INICIAL:22 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 21 DE MARZO DE 2015
AMPLIACIÓN:30 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
20 DE ABRIL DE 2015
MOTIVO:
VOLÚMENES
EXCEDENTES POR
NECESIDAD DE PIEZAS
ESPECIALES DE FIERRO
FUNDIDO,
SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
ACERO SOLDABLE
770-280/2015CONSTRUCCIÓN DE
CÁRCAMO Y EQUIPAMIENTO DE
REBOMBEO LOMAS DE ECHEVESTE A TANQUE
IBARRILLA
CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPOBRATE, S.A. DE C.V.
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO
PLAZO INICIAL:22 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 21 DE MARZO DE 2015
AMPLIACIÓN:90 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
19 DE JUNIO DE 2015
MOTIVO:
MODIFICACIONES AL
PROYECTO EN
REVISIÓN POR EL
DEPARTAMENTO DE
PROYECTOS,
ASENTADO EN LA
MINUTA DE CAMPO
DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2014
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
SUM-015/2013ASEO Y LIMPIEZA
INTEGRAL DIARIA DE LAS ÁREAS Y SECCIONES
RESPECTIVAS A LAS INSTALACIONES Y
EDIFICIOS OCUPADOS POR SAPAL
CONVENIO MODIFICATORIO AL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA
EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
ACUERDAN PRORROGAR LA VIGENCIA HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2015. POR MES ADICIONAL
SE PAGARÁN $ 114,167,74
PLAZO INICIAL:1º DE FEBRERO DE 2014 AL
31 DE ENERO DE 2015MPLIACIÓN:
89 DÍASNUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
30 DE ABRIL DE 2015
MOTIVO:NECESIDAD DE
CONTINUAR CONTANDO CON EL SERVICIO Y TRÁMITE
DE EMISIÓN DEL DICTAMEN POR PARTE
DEL COMITÉ DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES DE SERVICIOS PARA
NUEVO CONTRATO
670-133/2014GESTIÓN DE
PROYECTOS EN LA MESA DE
NEGOCIACIÓN-INDUSTRIA DE LA
CURTIDURÍA.
CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
INFORMATION TECNOLOGIES
SERVICES, S.A. DE C.V.
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO
PLAZO INICIAL:16 DE JULIO DE 2014 AL 9
DE MARZO DE 2015AMPLIACIÓN:
70 DÍASNUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
18 DE MAYO DE 2015
MOTIVO:
ACTIVIDADES QUE LA
INDUSTRIA DE LA
CURTIDURÍA NO HA
DEFINIDO Y/O
REALIZADO PARA
TOMA DE DECISIONES
Y EJECUCIÓN DE
ACCIONES PARA LA
SEPARACIÓN DE
BAÑOS DE CROMO
Contrato Tipo de contrato ContratistaDescripción de la
obraVigencia $ Importe
760-248/2014CONSTRUCCIÓN DE LA
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
LOCALIDAD SIGLO XXI
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
ALBERTO RANGEL RODRÍGUEZ
ESTABLECER POR SEGUNDA
OCASIÓN LA NUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL:24 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL
21 DE FEBRERO DE 2015PRIMERA AMPLIACIÓN:
47 DÍAS AL 8 DE ABRIL DE 2015SEGUNDA AMPLIACIÓN:
45 DÍASNUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN:6 DE MAYO DE 2015
MOTIVO:
MODIFICACIÓN DEL DIÁMETRO
Y TIPO DE TUBERÍA PARA EL
TRAMO QUE CORRESPONDE AL
SUBCOLETOR
SEGÚN OFICIO
GPP/021/PRO4/117/2015 Y
MINUTA DE CAMPO DEL 6 DE
ABRIL DE 2015
770-100/2014CONSTRUCCIÓN DE LA
LÍNEA DE AGUA POTABLE DE TANQUE
DE JEREZ A DISTRIBUIDOR VIAL
JUAN PABLO II
TERCER CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA DE
LEÓN, S.A. DE C.V.
ESTABLECER POR TERCERA OCASIÓN LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL:30 DE JUNIO AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014
PRIMERA AMPLIACIÓN:90 DÍAS AL 24 DE FEBRERO DE
2015SEGUNDA AMPLIACIÓN:
35 DÍAS AL 31 DE MARZO DE 2015
TERCERA AMPLIACIÓN:21 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
21 DE ABRIL DE 2015
MOTIVO:
AJUSTES EN LA
PROGRAMACIÓN COORDINADA
CON LA GERENCIA DE
OPERACIÓN PARA REALIZAR
INTERCONEXIONES CON LAS
CÁMARAS DEL TANQUE JEREZ Y
EVITAR INTERRUPCIÓN DEL
SERVICIO
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760/314/2014AMPLIACIÓN DE LA
RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PARA HOTEL FUSSION 5 INN
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
LUCERNA CONSTRUCTORA, S.A.
DE C.V.
ESTABLECER POR SEGUNDA OCASIÓN LA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO
PLAZO INICIAL:15 DE DICIEMBRE DE
2014 AL 7 DE FEBRERO DE 2015
PRIMERA AMPLIACIÓN:52 DÍAS AL 31 DE MARZO
DE 2015SEGUNDA AMPLIACIÓN:
18 DÍASNUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
18 DE ABRIL DE 2015
MOTIVO:
INSTALACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA POR PARTE
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
SISTEMA ESTATAL DE
COORDINACIÓN, COMANDO,
CONTROL, COMUNICACIONES,
CÓMPUTO E INTELIGENCIA (C51)
QUE INTERFIERE CON EL TRAZO
DEL PROYECTO
740-361/2014REMODELACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO
GENERAL DE LAS OFICINAS CENTRALES
DE SAPAL TORRES LANDA
CONVENIO MODIFICATORIO EN
MONTO
URBARK CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.
ESTABLECER POR LA NUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL:31 DE DICIEMBRE DE
2014 AL 30 DE MARZO DE 2015
AMPLIACIÓN:89 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
17 DE JUNIO DE 2015
MOTIVO:
ENTREGA TARDÍA DEL ANTICIPO
Y ATRASO EN LA LIBERACIÓN DE
ESPACIOS EN EL INMUEBLE
PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
780-240/2014PERFORACIÓN DEL
POZO URUAPAN
SEGUNDO CONVENIO
MODIFICATORIO
JUAN MANUEL ESCALERA CALVILLO
ESTABLECER POR SEGUNDA OCASIÓN LA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO
PLAZO INICIAL:20 DE OCTUBRE DE 2014 L
17 DE ENERO DE 2015PRIMERA AMPLIACIÓN:
78 DÍAS AL 5 DE ABRIL DE 2015
SEGUNDA AMPLIACIÓN:160 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
12 DE SEPTIEMBRE DE 2015
MOTIVO:
DURANTE LA PERFORACIÓN SE
ENCONTRARON DIFERENTES
ESTRATOS (MATERIAL TIPO III)
Y LA DUREZA GENERA AVANCE
LENTO. LA INESTABILIDAD EN
LOS ESTRATOS GENERA
DERRUMBES CONSTANTES. EL
TIPO DE MAQUINARIA USADA
Y LAS RESTRICCIONES EN EL
ESPACIO LIMITAN EL
RENDIMIENTO DE LA MISMA
BIRF-CEA-SAPAL-SUM-013/2014
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
27,250 MICROMEDIDORES EN
LA CABECERA MUNICIPAL DE LEÓN,
GTO.
ADDENDA
SERVICIOS HIDRÁULICOSMARSIL. S.A. DE C.V.
PROYECTOS, EVALUACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE, S.A. DE
C.V.CONSERVACIÓN DE
QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
ADDENDAR O PRECISAR EL TEXTO DEL PUNTO 1.
FORMULARIO DEL CONTRATO EN CUANTO
A LA CANTIDAD O IMPORTE EXPRESADO
COMO PRECIO DEL CONTRATO
***** 39´676,882.23
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
810-043/2014PLANTA DE
TRATAMIENTO, CÁRCAMO DE
BOMBEO, EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA EN PARQUE DEL ÁRBOL
SEGUNDO CONVENIO
MODIFICATORIO EN TIEMPO
BRATE, S.A. DE C.V.
ESTABLECER POR SEGUNDA OCASIÓN LA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO
PLAZO INICIAL:30 DE JUNIO AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014
PRIMERA AMPLIACIÓN:92 DÍAS AL 26 DE FEBRERO
DE 2015SEGUNDA AMPLIACIÓN:
50 DÍASNUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
127 DE ABRIL DE 2015
MOTIVO:
EMPALME DE ACTIVIDADES
DEPENDIENTES Y
CONSECUTIVAS OBJETO DEL
CONTRATO Y LOS TRABAJOS DE
NIVELACIÓN Y EMPASTADO DE
LAS CANCHAS DE FÚTBOL DEL
PARQUE DEL ÁRBOL
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
CPS/024/2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INSTITUTO MEXICANO DE
TELEMARKETING, S.C.
DESARROLLO DEL PROYECTO “ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL CENTRO DE CONTACTO Y
SUCURSALES DE SAPAL”
19 DÍAS HÁBILES A PARTIR
DE LA FIRMA105,000.00
CPS/026/2015PRESTACIÓN DE
SERVICIOSVOZ ANÁLISIS, S.A.
DE C.V.
ASESORÍA PARA EL ESTUDIO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS
TRABAJOS PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO DE ANÁLISIS DE RIESGOS,
VULNERABILIDADES Y AMENAZAS REFERENTES A LA SEGURIDAD FÍSICA Y DE PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS
OFICINAS CENTRALES
DEL 10 DE ABRIL DE 2015 AL
10 DE JUNIO DE 201550,000.00
SERVICIO-001/2015
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA
EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL DIARIA DE LAS ÁREAS Y SECCIONES RESPECTIVAS A LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS DE SAPAL
DEL 04 DE MAYO DE 2015
AL 30 DE ABRIL DE 20162´011,140.00
CPS/018/2015PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN
PATRIMONIAL, S.A.DE C.V.
VIGILANCIA Y SALVAGUARDA DEL PERSONAL DE EL SAPAL INCLUYENDO EL CUIDADO DE
LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 20159´178,841.40
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
CPS/025/2015PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
IMAGINE & CONNECT, S.A.P.I. DE
C.V.
ASESORÍA PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTO CORPORATIVO PARA LA
REMODELACIÓN DE LA SALA DE REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL 26 DE MARZO AL 11 DE
JULIO DEL 2015944,755.91
ACCIONISTAS
PLACOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. VÍCTOR CÉSAR RAMÍREZ DE LA ROSA
IMBA, S.A. DE C.V. JOSÉ NORBERTO TORRES FLORES
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAMES, S.A. DE C.V.JUAN FRANCISCO RAMÍREZ ESTRADA
RAFAEL GARCÍA RAMÍREZ
LUCERNA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ELIZABETH CHÁVEZ MARRERO
ACCIONISTAS
DESARROLLO DE JARDINERÍA Y ACABADOS, S.A. DE
C.V.
ANTONIO VALDIVIA MARES
JOSÉ CRUZ ARENAS PÉREZ
JUAN JOSÉ SENA TREJO
RÍO NEIRA, S.A. DE C.V.
JAIME FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
ALFONSO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
JUAN LUIS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
BRATE, S.A. DE C.V.MARÍA LUISA TENA SÁNCHEZ
JUAN MANUEL BRAVO BECERRA
ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A.DE
C.V.NICÉFORO ALEJANDRO MARTÍNEZ CONTRERAS
ACCIONISTAS
INFORMATION TECNOLOGIES SERVICES, S.A DE C.V. MANUEL ALMANZA PÉREZ
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA
DE LEÓN, S.A. DE C.V.
ALEJANDRO REYNALDO SOLÓRZANO SALINAS
HÉCTOR ALEJANDRO VARGAS CIFUENTE
EDUARDO RAFAEL HERNÁNDEZ FUENTES
URBARK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CIRILO FLORES RAMÍREZ
SERVICIOS HIDRÁULICOS MARSIL. S.A. DE C.V.
PROYECTOS, EVALUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE, S.A. DE C.V.
CONSERVACIÓN DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
REPRESENTADAS POR
JOSÉ FRANCISCO TELLO VASCONCELOS
ACCIONISTAS
INSTITUTO MEXICANO DE TELEMARKETING, S.C.MARÍA EUGENIA DE LA PAZ GARCÍA AGUIRRE
VOZ ANÁLISIS, S.A. DE C.V. JUAN FEDERICO RUENES ESCOTO
SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN PATRIMONIAL,
S.A. DE C.V.
ROLANDO ALMADA MARTÍNEZ
IMAGINE & CONNECT, S.A.P.I. DE C.V. PALMIRA CHÁVEZ BUENO
INFORME DE CONTRATOS Y
CONVENIOS MAYO DE 2015
DEPARTAMENTO JURÍDICO
RESUMEN DE CONVENIOS Y CONTRATOS MAYO 2015
CONCEPTO CANTIDAD
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN PÚBLICA 2
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA 1
CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO Y ADDENDUMS
13
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3
TOTAL 19
CONTRATOS DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA MAYO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
770-058/2015 OBRA PÚBLICA MOISÉS LOZANO
ONTIVEROS
REHABILITACIÓN DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA VISTA HERMOSA NORTE
DEL 25 DE MAYO AL 20
DE NOVIEMBRE DE 2015 13´192,451.92
780-078/2015 OBRA PÚBLICA
LICITACIÓN SIMPLIFICADA
ENRIQUE ARAIZA VENEGAS
REPOSICIÓN DEL POZO PROFUNDO
ORIENTE 3
DEL 8 DE JUNIO AL 5 DE
SEPTIEMBRE DE 2015 3,186,534.01
CONTRATOS DE OBRA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA (PROCESO DE INVITACIÓN A 3 CONCURSANTES)
MAYO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760-095/2015 OBRA PÚBLICA ARKYTEK HC, S.A. DE
C.V.
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE
MEDICIÓN TIPO PARSHALL EN COLECTOR ARROYO HONDO Y TIMOTEO LOZANO
DEL 18 DE MAYO AL 15 DE AGOSTO DE 2015
926,563.89
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
MAYO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la
obra Vigencia $ Importe
770-320/2014
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE
CONDUCCIÓN POR BOMBEO AL TANQUE
SUPERFICIAL EN LOMAS PUNTA DEL
ESTE
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y TIEMPO
INGENIERÍA EDIFICACIÓN Y
PROYECCIÓN, S.A. DE C.V.
ESTABLECER EL NUEVO MONTO Y LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE
OBRA PÚBLICA
PLAZO INICIAL: 2 DE FEBRERO AL 1º DE JUNIO DE 2015
AMPLIACIÓN: 122 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 1º DE OCTUBRE DE 2015
MONTO INICIAL: $ 2’877,210,92 INCREMENTO: $ 2’889,544,28
NUEVO MONTO: $ 5’766,755,20
MOTIVO:
INSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (OFICIO
DGOPMU/SMV/OF-15/15) PARA REPONER LA TOTALIDAD DE LAS
LOZAS DE CONCRETO DE BLVD. LAS TORRES (340 METROS
LINEALES). MODIFICACIONES AL PROYECTO EN AV. MAGISTERIAL
E INDICACIÓN DE TRÁNSITO MUNICPAL DE CRUCE HINCADO EN
BLVD. LAS TORRES
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
MAYO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de
la obra Vigencia $ Importe
770-279/2014 CONSTRUCCIÓN DE LA
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE
AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA CRUZ
SEGUNDO CONVENIO
MODIFICATORIO EN TIEMPO
INGENIERÍA EDIFICACIÓN Y
PROYECCIÓN, S.A. DE C.V.
ESTABLECER POR SEGUNDA
OCASIÓN LA NUEVA FECHA
DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL: 22 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 21 DE
MARZO DE 2015 PRIMERA AMPLIACIÓN:
31 DÍAS AL 21 DE ABRIL DEL 2015 SEGUNDA AMPLIACIÓN:
61 DÍAS NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
21 DE JUNIO DE 2015
MOTIVO:
A LA FECHA NO HA SIDO LIBERADO EL TRAMO PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CRUCERO NÚMERO 1 AL CRUCERO
NÚMERO 5 Y DEL CRUCERO NÚMERO 13 AL CRUCERO
NÚMERO 15.
770-221/2014 CONSTRUCCIÓN DE LA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE
AGUA POTABLE DE BLVD. MORELOS AL FRACC. PUNTA DEL
ESTE
SEGUNDO CONVENIO
MODIFICATORIO EN TIEMPO Y PRIMERO
EN MONTO
BRATE, S.A. DE C.V.
ESTABLECER LA NUEVA FECHA
DE TERMINACION
Y EL NUEVO MONTO DEL
CONTRATO DE OBRA
PLAZO INICIAL: 3 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 3 DE
MARZO DE 2015 PRIMERA AMPLIACIÓN:
39 DÍAS AL 11 DE ABRIL DEL 2015 SEGUNDA AMPLIACIÓN:
50 DÍAS NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
31 DE MAYO DE 2015
MONTO INICIAL: $ 3’435,200,12 INCREMENTO: $ 2’331,292,43
NUEVO MONTO: $ 5’766,492,55
MOTIVO:
INSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (OFICIO
DGOP/DMU/CMV/PERM/42-058/15) PARA REPONER LA TOTALIDAD DE
LAS LOZAS DE CONCRETO DE BLVD. VICENTE VALTIERRA (700 METROS
LINEALES). MODIFICACIONES AL PROYECTO EN AV. MAGISTERIAL.
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
MAYO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760-031/2015
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA ARTÍCULO
CUARTO CONSTITUCIONAL
CONVENIO DE
DIFERIMIENTO DE INICIO DE OBRA
INGENIERÍA EDIFICACIÓN Y
PROYECCIÓN, S.A. DE C.V.
ESTABLECER EL NUEVO
PERIODO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL: 13 DE ABRIL AL 11 DE
JULIO DE 2015 AJUSTE: 21 DÍAS
NUEVO PLAZO: 4 DE MAYO AL 1º DE
AGOSTO DE 2015
MOTIVO:
LA ENTREGA TARDÍA DEL
ANTICIPO
760-032/2015
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VALLE DE
LA JOYA
CONVENIO DE DIFERIMIENTO DE INICIO DE OBRA
JOSÉ FÉLIX RAMÍREZ SEGOVIANO
ESTABLECER EL NUEVO PERIODO DE TERMINACIÓN
DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL: 4 DE ABRIL AL 11 DE
JULIO DE 2015 AJUSTE: 33 DÍAS
NUEVO PLAZO: 7 DE MAYO AL 4 DE AGOSTO DE 2015
MOTIVO:
LA ENTREGA TARDÍA DEL
ANTICIPO
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
MAYO 2015
Contrato Tipo de
contrato Contratista
Descripción de la
obra Vigencia $ Importe
830-179/2014 CONSTRUCCIÓN DEL
SITIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE
LODOS DE LA PTAR MUNICIPAL DE
DESBASTE
SEGUNDO CONVENIO
MODIFICATORIO EN TIEMPO Y PRIMERO EN
MONTO
GEOPROYE INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A.
DE C.V.
ESTABLECER POR SEGUNDA OCASIÓN LA NUEVA FECHA DE TERMINACION Y EL
NUEVO MONTO DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA
PLAZO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 15 DE MARZO DE 2015 PRIMERA AMPLIACIÓN:
90 DÍAS AL 11 DE JUNIO DE 2015
SEGUNDA AMPLIACIÓN: 79 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
29 DE AGOSTO DE 2015
MONTO INICIAL: $14’315,399,77 INCREMENTO: $ 6’132,992,81
NUEVO MONTO: $ 20’448,392,58
MOTIVO: DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN SE TUVO QUE
MODIFICAR EL NIVEL DE DESPLANTE PROYECTADO, POR UNA MAYOR PRESENCIA DE LODOS DEPOSITADOS, CRECIENDO LAS
CELDAS DE DEPÓSITO, MODIFICACIÓN DE TALUDES, ETC., HASTA ENCONTRAR TERRENO NATURAL
BIRF-CEA-SAPAL-SUM-
013/2014 ADQUISICIÓN DE
27,250 MEDIDORES DE FLUJO NUEVO PARA AGUA POTABLE DE
DIVERSOS TIPOS
ADDENDA
SERVICIOS HIDRÁULICOS MARSIL. S.A. DE C.V.
PROYECTOS, EVALUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
INTELIGENTE, S.A. DE C.V. CONSERVACIÓN DE
QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
SE COMPLEMENTAN LOS DATOS DE
IDENTIFICACIÓN QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE LA
PARTE PROVEEDORA
***** *****
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
MAYO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la
obra Vigencia $ Importe
770-039/2015 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE
LA COLONIA J.F. KENNEDY
CONVENIO DE
DIFERIMIENTO DE INICIO DE OBRA
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
RAMES, S.A. DE C.V.
ESTABLECER EL
NUEVO PERIODO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL:
4 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2015 AJUSTE: 11 DÍAS
NUEVO PLAZO: 15 DE MAYO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015
MOTIVO:
LA ENTREGA TARDÍA DEL
ANTICIPO
780-315/2015
PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO
CIUDAD 29
CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
PERFORACIONES HIDRÁULICAS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.
ESTABLECRER NUEVA FECHA DE
TERMINACION DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL:
DEL 7 DE ENERO AL 6 DE ABRIL DE 2015 AMPLIACIÓN:
50 DÍAS NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
26 DE MAYO DE 2015
MOTIVO:
DURANTE LA PERFORACIÓN
EXPLORATORIA Y
AMPLIACIONES SE
ENCONTRARON ESTRATOS EN
MATERIAL TIPO III EN
VOLÚMENES SUPERIORES A
LOS PROYECTADOS,
REDUCIENDO EL RENDIMIENTO
DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
MAYO 2015
Contrato Tipo de
contrato Contratista
Descripción de la
obra Vigencia $ Importe
770-225/2014
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE
CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE
REBOMBEO LOMAS DE ECHEVESTE A TANQUE
IBARRILLA
SEGUNDO CONVENIO
MODIFICATORIO EN TIEMPO
SISTEMAS DE INGENIERÍA, EDIFICACIÓN Y
CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.
ESTABLECER POR SEGUNDA OCASIÓN LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
PLAZO INICIAL:
3 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 2 DE MARZO DE
2015 PRIMERA AMPLIACIÓN: 50 DÍAS AL 21 DE ABRIL
DE 2015 SEGUNDA
AMPLIACIÓN: 67 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
27 DE JUNIO DE 2015
MOTIVO:
RETRASO EN RESPUESTA DE C.F.E.
PARA LIBRANZAS DE MOVIMIENTOS
DE POSTES, MONTAJE DE
ESTRUCTURA METÁLICA PARA CRUCE
DEL ARROYO LA SARDENTA, Y
TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL PARA PODA DE FLORA EN
EL SITIO DE OBRA
760/004/2015
COLECTOR SANTARIO DEL FRACC.
INDUSTRIAL COLINAS DE LEÓN
CONVENIO MODIFICATORIO
EN TIEMPO COLTRE, S.A. DE C.V.
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAZO INICIAL:
2 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015 AMPLIACIÓN:
11 DÍAS NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
11 DE MAYO DE 2015
MOTIVO:
DURANTE EL PROCESO
CONSTRUCTIVO RESULTARON
VOLÚMENES DE EXCAVACIÓN DE
MATERIAL TIPO III SUPERIORES A LOS
PROYECTADOS, REDUCIENDO EL
RENDIMIENTO DE LA MAQUINARIA
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
MAYO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la
obra Vigencia $ Importe
680/234/2014
LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS COMO
PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE
PREDIOS
CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
GRUPO DE CONSULTORÍA
INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES IRAPUATO, S.A. DE
C.V.
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAZO INICIAL:
13 DE OCTUBRE DE 2014 AL 10 DE ABRIL DE 2015
AMPLIACIÓN: 75 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
24 DE JUNIO DE 2015
MOTIVO:
NO SE HA OBTENIDO RESPUESTA DEL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
Y DE LOS PROPIETARIOS DE LOS LOTES
COLINDANTES AL PREDIO DE LA
ESCRITURA 9191 QUE RESPALDE LA
PROPIEDAD EN QUE HABITAN. SE
BUSCA DESLINDAR TERRENO
760-032/2015
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VALLE DE
LA JOYA
CONVENIO MODIFICATORIO EN
MONTO
JOSÉ FÉLIX RAMÍREZ
SEGOVIANO
ESTABLECER EL NUEVO MONTO DEL CONTRATO
MOTIVO:
EN EL PROCESO
CONSTRUCTIVO SE
GENERARON VOLÚMENES
EXCEDENTES POR
EXCAVACIÓN EN
MATERIAL TIPO III
SUPERIORES A LO
INDICADO EN EL
PRESUPUESTO ORIGINAL,
LO QUE INCREMENTA EL
IMPORTE DE LA OBRA.
MONTO INICIAL: $ 1, 685,194.65 INCREMENTO: $161,588.83
NUEVO MONTO: $ 1,846,783.48
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MAYO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
CPS/028/2015 PRESTACIÓN DE
SERVICIOS ING. IVÁN ANTÚNEZ
MARTÍNEZ
IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO A
DISTANCIA DE 5 PLANTAS DE EMERGENCIA GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN DIVERSOS
INMUEBLES A CARGO DE SAPAL
DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JULIO DE 2015
630,000.00
CPS/027/2015
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
LABRA, S.A. DE C.V.
BRINDAR ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO QUE
PERMITA INTEGRAR UN PROYECTO TARIFARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
AÑO 2015
DEL 14 DE MAYO AL 8 DE
AGOSTO DE 2015 507,655.86
CPS/029/2015 PRESTACIÓN DE
SERVICIOS CARLOS RUBIO
VILCHIS
CONSULTORÍA Y ASESORÍA PARA EL ANÁLISIS DE INDICADORES E INFORMACIÓN FUENTE
PARA GARANTIZAR EL FUNDAMENTO DE DISEÑO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE GENERE ADECUADAMENTE UN SISTEMA
DE INDICADORES PARA LA TOMA DE DECISISONES
DEL 20 DE ABRIL AL 15 DE
MAYO DEL 2015 109,350.00
ACCIONISTAS
ARKYTEK HC, S.A. DE C.V.
ROSA EVELIA SALAZAR AYALA
HILDA CELINA SALAZAR AYALA
INGENIERÍA, EDIFICACIÓN Y PROYECCIÓN, S.A. DE C.V. MARIO ALBERTO FRANCO ROMO
MELQUIADEZ SERRANO GUERRERO
BRATE, S.A. DE C.V.
MARÍA LUISA TENA SÁNCHEZ
JUAN MANUEL BRAVO BECERRA
GEOPROYE INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A.
DE C.V.
ARNULFO ÁVALOS ZERMEÑO
GABRIEL ÁVALOS ZERMEÑO
ACCIONISTAS
SERVICIOS HIDRÁULICOS MARSIL, S.A. DE C.V.
PROYECTOS, EVALUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE, S.A. DE C.V.
CONSERVACIÓN DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
REPRESENTADAS POR
JOSÉ FRANCISCO TELLO VASCONCELOS
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAMES, S.A. DE C.V.
JUAN FRANCISCO RAMÍREZ ESTRADA
RAFAEL GARCÍA RAMÍREZ
PERFORACIONES HIDRÁULICAS DEL BAJÍO, S.A. DE
C.V. GERARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
SISTEMAS DE INGENIERÍA, EDIFICACIÓN Y
CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.
CARLOS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ LUIS GERMÁN HERNÁNDEZ MIRANDA
ACCIONISTAS
COLTRE, S.A. DE C.V.
GERARDO RUÍZ ARELLANO
BLANCA MIRIAM LABIAGA OROZCO
GRUPO DE CONSULTORIA INTEGRAL Y
CONSTRUCCIONES IRAPUATO, S.A. DE C.V.
EDUARDO LÓPEZ MEZA
ELSA MARGARITA REYES ALVARADO
LABRA, S.A. DE C.V.
VÍCTOR FELIPE LARA RUÍZ
INFORME DE CONTRATOS Y
CONVENIOS JUNIO DE 2015
DEPARTAMENTO JURÍDICO
RESUMEN DE CONVENIOS Y CONTRATOS JUNIO 2015
CONCEPTO CANTIDAD
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN PÚBLICA 8
CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO Y ADDENDUMS
4
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1
TOTAL 13
CONTRATOS DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA JUNIO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
770-075/2015 OBRA PÚBLICA
EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP, S.A. DE C.V.
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PILETAS I Y II
DEL 8 DE JUNIO AL 4 DE
DICIEMBRE DE 2015 12,999,539.05
770-076/2015 OBRA PÚBLICA IMBA, S.A. DE C.V . REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA
POTABLE EN LA COLONIA JARDINES DEL MORAL ZONA ALTA
DEL 8 DE JUNIO AL 4 DE
NOVIEMBRE DE 2015
5,907,568.48
760-084/2015 OBRA PÚBLICA
GRUPO
CONSTRUCTOR DYCOPLUS, S.A. DE
C.V.
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL COSTA AZUL, TRAMO CALLE NÍGER A BLVD.
HNOS. ALDAMA
DEL 15 DE JUNIO AL 12 DE OCTUBRE DE 2015
4,498,763.47
770-077/2015 OBRA PÚBLICA ALBERTO RANGEL
RODRÍGUEZ
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE
ALIMENTACIÓN DEL TANQUE HILAMAS I Y II AL MACROCIRCUITO 28 (FLORES MAGÓN, SAN MARTÍN DE PORRES, VISTA HERMOSA SUR, VISTA HERMOSA NORTE Y PILETAS I Y
II
DEL 8 DE JUNIO AL 4 DE
NOVIEMBRE DEL 2015
6,362,191.00
760-085/2015 OBRA PÚBLICA
URBANIZADORA CARDONA &
CARDONA, S.A. DE C.V.
COLECTOR PLUVIAL TIMOTEO LOZANO,
TRAMO BLVD. HERMANOS ALDAMA PROLONGACIÓN JUAREZ QUINTA ETAPA
DEL 15 DE JUNIO AL 31
DE OCTUBRE DE 2015
16,178,292.44
CONTRATOS DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA JUNIO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
770-083/2015 OBRA PÚBLICA
URBANIZADORA CARDONA &
CARDONA, S.A. DE C.V.
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE
CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 36 DE SANTA ROSA EL FUERTE, TRAMO CALLE ANGELINA MARTÍNEZ A BLVD. OBRERO
MUNDIAL (PRIMERA ETAPA)
DEL 15 DE JUNIO AL 31
DE OCTUBRE DE 2015
15,995,252.40
780-079/2015 OBRA PÚBLICA
J. SOCORRO ISMAEL
HURTADO MARTÍNEZ
PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO LAS JOYAS-ERMITA
DEL 22 DE JUNIO AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2015
3´143,279.50
830-081/2015 OBRA PÚBLICA OPERADORA DE
ECOSISTEMAS, S.A. DE C.V.
PROYECTO CONSTRUCCIÓN,
EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PTAR LAS JOYAS 4ª
ETAPA PARA UNA CAPACIDAD DE 120 LPS A TRAVÉS DEL PROCESO DE LODOS
ACTIVADOS Y MODALIDAD DE ZANJAS DE OXIDACION
DEL 6 DE JULIO DE 2015
AL 30 DE ABRIL DE 2016 95´611,016.27
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
JUNIO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
770-220/2014 CONSTRUCCIÓN
DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO
DE IBARRILLA
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
URBANIZADORA CARDONA &
CARDONA
ESTABLECER POR SEGUNDA OCASIÓN LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL: 3 DE NOVIIEMBRE DE 2014 AL
1º DE ABRIL DE 2015 PRIMERA AMPLIACIÓN:
94 DÍAS AL 4 DE JULIO DE 2015 SEGUNDA AMPLIACIÓN:
128 DÍAS NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
9 DE NOVIEMBRE DE 2015
MOTIVO:
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO RESPECTO A
DESPLANTE DE LAS PLATAFORMAS DEL
TANQUE AUTORIZADO PROCESO DE
CONVENIO DE AJUSTE DE COSTO
760-318/2014
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR
SANITARIO PARA LA COLONIA
LOMAS DE SAN JOSÉ DE LA JOYA
CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP,
S.A. DE C.V.
ESTABLECER NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL:
2 DE FEBRERO AL 2 DE MAYO DE 2015
AMPLIACIÓN: 76 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
17 DE JULIO DE 2015
MOTIVO: PROCESO DE
LIBERACIÓN DE PREDIOS
PARTICULARES AFECTADOS POR EL TRAZO DE LA OBRA
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
JUNIO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
SUM/021-2014
ADQUISICIÓN DE 582,82 METROS
LINEALES DE TUBERÍA DE ACERO AL
CARBÓN DE 30 PULGADAS DE
DIÁMETRO Y 1830,79
METROS LINEALES DE TUBERÍA DE
ACERO AL CARBÓN DE 24 PULGADAS DE
DIÁMETRO
ADDENDUM TUBAC, S.A. DE C.V.
SE ACORDÓ CORREGIR LA REDACCION DE LA
DECLARACION II.4 DEL CONTRATISTA RELATIVA A LOS
REGISTROS DE HACIENDA Y PATRONAL
***** 0.00
SUM/005-2014
ADQUISICIÓN DE 1,787 METROS
LINEALES DE TUBERÍA DE ACERO AL
CARBÓN DE 48”
ADDENDUM TUBAC, S.A. DE C.V.
SE ACORDÓ CORREGIR LA REDACCION DE LA
DECLARACION II.4 DEL CONTRATISTA RELATIVA A LOS
REGISTROS DE HACIENDA Y PATRONAL
***** 0.00
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JUNIO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
CPS/032/2015 PRESTACIÓN DE
SERVICIOS ING. JOSÉ OSCAR DE
JESÚS CLAPES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O
CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PROPIEDAD
DE SAPAL
2 DE JUNIO DE 2015 AL 1º DE JUNIO DE 2016
216,000,00
ACCIONISTAS
EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP, S.A. DE C.V.
CARLOS ALBERTO PEREA SIMENTAL
CARLOS ALBERTO PEREA AVIÑA
KARLA PRISCILA PEREA AVIÑA
NORMA GUADALUPE AVIÑA BALDERA
IMBA, S.A. DE C.V
JOSÉ NORBERTO TORRES FLORES
GRUPO CONSTRUCTOR DYCOPLUS, S.A. DE C.V.
ABEL CARREÑO CARACHEO
URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V.
CLAUDIA PATRICIA CARDONA MARTÍNEZ
ROGELIO CARDONA GONZÁLEZ
ACCIONISTAS
OPERADORA DE ECOSISTEMAS, S.A. DE C.V
SERGIO LIGA SALGADO
TUBAC, S.A. DE C.V
HERNALDO ALBERTO ARRAMBIDE CALLEJAS
INFORME DE CONTRATOS Y
CONVENIOS JULIO DE 2015
DEPARTAMENTO JURÍDICO
RESUMEN DE CONVENIOS Y CONTRATOS JULIO 2015
CONCEPTO CANTIDAD
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN PÚBLICA
CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO Y ADDENDUMS
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TOTAL
CONTRATOS DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA JULIO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
770-129/2015 OBRA PÚBLICA
PAVIMENTOS
INTEGRALES, S.A. DE C.V.
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VISTA HERMOSA
SUR
DEL 20 DE JULIO DE 2015
AL 15 DE ENERO DE 2016 14´664,163.55
760-132/2015 OBRA PÚBLICA
SISTEMAS DE INGENIERÍA
EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES,
S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA RANCHO LA FLORIDA
DEL 20 DE JULIO AL 17 DE OCTUBRE DE 2015
2´957,443.36
770-131/2015 OBRA PÚBLICA
PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES RAMES, S.A. DE C.V.
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FLORES MAGÓN
DEL 20 DE JULIO AL 16 DE
DICIEMBRE DE 2015 7´772,723.71
770-130/2015 OBRA PÚBLICA
CONSTRUCTORA Y
ARRENDADORA ARANDA Y
GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V.
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA
COLONA SAN MARTÍN DE PORRES
DEL 20 DE JULIO AL 16 DE
DICIEMBRE DEL 2015 8´377,358.42
770-151/2015 OBRA PÚBLICA
INGENIERÍA
EDIFICACIÓN Y PROYECCIÓN, S.A.
DE C.V.
SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE TANQUE CUMBRES A
CALLE CORDILLERA DE LOS ALPES
DEL 3 DE AGOSTO AL 30
DE NOVIEMBRE DE 2015 3´430,148.13
CONTRATOS DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA JULIO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760-149/2015 OBRA PÚBLICA COLTRE, S.A. DE C.V.
COLECTOR PLUVIAL TIMOTEO LOZANO,
TRAMO BLVD. HERMANOS ALDAMA PROL. JUAREZ, SEXTA ETAPA
DEL 3 DE AGOSTO AL 15
DE NOVIEMBRE DE 2015 5´542,283.36
760-150/2015 OBRA PÚBLICA COLTRE, S.A. DE C.V. COLECTOR PLUVIAL ASÍS-AEROPUERTO-
OMEGA-RÍO MAYO-DELTA 2° ETAPA
DEL 3 DE AGOSTO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015
9´393,425.46
760-152/2015 OBRA PÚBLICA
CONSORCIO
CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO, S.A. DE
C.V.
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO DEL FRACCIONAMIENTO ZANDA MARGINAL
AL ARROYO CHICHIHUAS
DEL 03 DE AGOSTO AL 30
DE NOVIEMBRE DE 2015 10´535,326.72
CONTRATOS DE OBRA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA (PROCESO DE INVITACIÓN A 3 CONCURSANTES)
JULIO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
810-188/2015 OBRA PÚBLICA JUAN ANDRÉS
BALDERAS TORRES
SUPERVISIÓN EXTERNA DEL PROYECTO,
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES LAS JOYAS (4ª ETAPA)
DEL 29 DE JULIO DE 2015 AL 25 DE MAYO DE 2016
1´155,603.65
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
JULIO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la
obra Vigencia $ Importe
770-039/2015
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN
LA COLONIA J.F. KENNEDY
CONVENIO MODIFICATORIO EN
MONTO
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
RAMES, S.A. DE C.V.
ESTABLECER EL NUEVO MONTO DEL
CONTRATO
MOTIVO:
NECESIDAD DE USAR CONCRETO A TRES
DÍAS PARA LIBERAR TRAMOS.
INSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES (OFICIO
DGOP/DMU/SMV/PERM/42-262/15
Y EXCAVACIONES CON MAQUINARIA
MONTO INICIAL: $4’155,463,88 INCREMENTO: $434,674,68
NUEVO MONTO: $ 4’590,138,56
760/319/2014
CONTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN
LA ZONA NORPONIENTE
(FRACCIONAMIENTOS CORDILLERA
RESIDENCIAL Y EL CIELO)
CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA DE
LEÓN, S.A. DE C.V.
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL: DEL 2 FEBRERO AL 1º DE JULIO DE 2015
AMPLIACIÓN: 30 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE JULIO DE 2015
MOTIVO:
LLUVIAS DURANTE
EL PLAZO DE LA
OBRA, AFECTANDO
REELENOS Y
CAMINOS DE
TERRACERÍA
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
JULIO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la
obra Vigencia $ Importe
760-031/2015
“CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA ARTÍCULO
CUARTO CONSTITUCIONAL”
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y TIEMPO
INGENIERÍA EDIFICACIÓN Y
PROYECCIÓN, S.A. DE C.V.
ESTABLECER EL NUEVO PERIODO Y EL NUEVO MONTO
PLAZO INICIAL:
DEL 13 DE ABRIL AL 11 DE JULIO DE 2015
PRIMERA AMPLIACIÓN: 21 DÍAS AL 1º DE AGOSTO DE
2015 SEGUNDA AMPLIACIÓN:
45 DÍAS NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
15 DE SEPTIEMBRE DE 2015
MONTO INICIAL: $ 3, 403,382.38 INCREMENTO: $ 1,181,619.34
NUEVO MONTO: $ 4, 585,001.72
MOTIVO:
AUMENTO DEL DIÁMETRO DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO
MEDIANTE OFICIO PROY/207/GPP/035/15 . PRESENCIA DE
MATERIAL TIPO III (ROCA) EN UN PORCENTAJE SUPERIOR AL
PROPYECTADO QUE INCREMENTA VOLÚMENES DE
EXCAVACIÓN, CARGA, ACARREOS, ACARREOS SUBSECUENTES Y
RELLENOS
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
JULIO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la
obra Vigencia $ Importe
760-318/2014 CONSTRUCTOR DE
COLECTOR SANITARIO PARA LA COLONIA
LOMAS DE SAN JOSÉ DE LA JOYA
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Y PRIMERO
EN MONTO
EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP,
S.A. DE C.V.
ESTABLECER POR
SEGUNDA OCASIÓN LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN Y POR
PRIMERA VEZ EL NUEVO MONTO DEL
CONTRATO
PLAZO INICIAL:
DEL 2 DE FEBRERO AL 2 DE MAYO DE 2015
PRIMERA AMPLIACIÓN: 76 DÍAS AL 17 DE JULIO DE 2015
SEGUNDA AMPLIACIÓN: 21 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
7 DE AGOSTO DE 2015
MONTO INICIAL: $2’393,557,35 INCREMENTO: $307,718,29
NUEVO MONTO: $2’701,275,64
MOTIVO:
AFECTACIONES POR AUMENTO EN LA LONGITUD DEL
COLECTOR SANITARIO (OFICIOS GPP/059/PROY/356/2015 Y
GPP/050/PRO/302/2015) GENERANDO VOLÚMENES
EXCEDENTES DE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA
DE PVC 18”, EXCAVACIÓN DE MATERIAL TIPO III Y
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
JULIO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
CPS/028/2014
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE
EQUIPOS DE CÓMPUTO, DE IMPRESIÓN Y TELEFÓNICO
CONVENIO
MODIFICATORIO EN TIEMPO Y MONTO
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
GLOBALES, S.A. DE C.V.
AMPLIAR LA VIGENCIA, LOS ALCANCES Y MONTO DE
MISMO
PLAZO INICIAL:
DEL 1º DE JULIO DE 2014 AL 1º DE JULIO DE 2015
AMPLIACIÓN: 3 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
1º DE OCTUBRE DE 2015
MONTO INICIAL: $365,574,00
INCREMENTO: $91,393,50
NUEVO MONTO: $456,967,50
MOTIVO: ACUERDO PARA PROPORCIONAL ADICIONALMENTE SERVICIOS DE INSTALACION Y CONFIGURACIÓN DE
EQUIPOS DERIVADOS DEL PROCESO DE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 2015
CPS/018/2015 VIGILANCIA Y
SALVAGUARDA DEL PERSONAL DE EL SAPAL
INCLUYENDO EL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES Y
EDIFICIOS
CONVENIO MODIFICATORIO
EN MONTO
SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA
PROTECCIÓN PATRIMONIAL, S.A. DE
C.V.
AMPLIAR Y MONTO DE MISMO
MOTIVO: ACUERDO PARA PROPORCIONAL
ADICIONALMENTE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES
“REBOMBEO URVI” Y “REBOMBERO LA FORESTA·
MONTO INICIAL: $764,903,45 MENSUALES
INCREMENTO: $35,966,96 MENSUALES
NUEVO MONTO: $800,869,41 MENSUALES
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JULIO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
CPS/031/2015 PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
TECNOLOGÍA DE
GESTIÓN Y COMUNICACIÓN,
S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE SOPORTE FUINCIONAL DEL SISTEMA E-BUSINESS R12 DE LA EMPRESA
ORACLE
DEL 1 DE JULIO DE 2015
AL 30 DE JUNIO DE 2016 280,000.00
ACCIONISTAS
PAVIMENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.
LUIS ALBERTO DÍAZ INFANTE DURÁN
JUAN AGUILAR PADILLA
SISTEMAS DE INGENIERÍA, EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.
CARLOS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ LUIS GERMÁN HERNÁNDEZ MIRANDA
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAMES, S.A. DE C.V.
JUAN FRANCISCO RAMÍREZ ESTRADA
RAFAEL GARCÍA RAMÍREZ
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ARANDA Y
GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V.
MARTHA PATRICIA ARANDA CASTAÑÓN
JORGE GUTIÉRREZ ARIAS
ACCIONISTAS
INGENIERÍA, EDIFICACIÓN Y PROYECCIÓN, S.A. DE C.V.
MARIO ALBERTO FRANCO ROMO
MELQUIADEZ SERRANO GUERRERO
COLTRE, S.A. DE C.V.
GERARDO RUÍZ ARELLANO BLANCA MIRIAM LABIAGA OROZCO
CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.
JOSÉ LUIS INFANTE APOLINAR
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MARQUINARIA
DE LEÓN, S.A. DE C.V.
ALEJANDRO REYNALDO SOLÓRZANO SALINAS
HÉCTOR ALEJANDRO VARGAS CIFUENTE
EDUARDO RAFAEL HERNÁNDEZ FUENTES
ACCIONISTAS
EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP, S.A. DE C.V.
CARLOS ALBERTO PEREA SIMENTAL
CARLOS ALBERTO PEREA AVIÑA
KARLA PRISCILA PEREA AVIÑA
NORMA GUADALUPE AVIÑA BALDERA
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS GLOBALES, S.A. DE C.V
LUZ MARÍA FUENTES SÁNCHEZ
SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA PROTECCIÓN PATRIMONIAL, S.A. DE C.V.
ROLANDO ALMADA MARTÍNEZ
TECNOLOGÍA DE GESTIÓN Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.
DAOIZ GARZA VILLARREAL
INFORME DE CONTRATOS Y
CONVENIOS AGOSTO DE 2015
DEPARTAMENTO JURÍDICO
RESUMEN DE CONVENIOS Y CONTRATOS AGOSTO 2015
CONCEPTO CANTIDAD
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIONES POR LICITACIÓN PÚBLICA
4
CONTRATOS POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA 1
CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO Y ADDENDUMS
1
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3
TOTAL 9
CONTRATOS DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA AGOSTO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
770-170/2015 OBRA PÚBLICA
INGENIERÍA EDIFICACIÓN Y
PROYECCIÓN, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE
ALIMENTACIÓN A ZONA DE INFLUENCIA DEL TANQUE IBARRILLA E INTERCONEXIÓN
A RED DE DISTRIBUCIÓN
DEL 24 DE AGOSTO AL 21
DE DICIEMBRE DE 2015 8´519,731.81
760-169/2015 OBRA PÚBLICA
INGENIERÍA
EDIFICACIÓN Y PROYECCIÓN, S.A.
DE C.V.
COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE SAN JORGE, TRAMO BLVD.TORRES LANDA-
EMISOR CENTRAL
DEL 24 DE AGOSTO AL 22 DE OCTUBRE DE 2015
4´070,814.08
760-165/2015 OBRA PÚBLICA
URBANIZADORA
CARDONA & CARDONA, S.A. DE
C.V.
SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SAHOP 1 TRAMO BLVD. GONZALEZ
BOCANEGRA A LA GARITA 2DA ETAPA
DEL 24 DE AGOSTO DE
2015 AL 19 DE FEBRERO
DE 2016
20´868,271.83
SUM/001-2015 ADQUISICIÓN
TUBOS Y
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO, S.A.
DE C.V.
ADQUISICIÓN DE 3,077.80 METROS LÍNEALES DE TUBERÍA DE CONCRETO
REFORZADO EN DIVERSOS DIÁMETROS
17 DE AGOSTO AL 14 DE
DICIEMBRE DE 2015 13´682,483.04
CONTRATOS DE OBRA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA (PROCESO DE INVITACIÓN A 3 CONCURSANTES)
AGOSTO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760-168/2015
OBRA PÚBLICA
PERFORADORES
ASOCIADOS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.
PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO CAMPESTRE SAN JOSÉ
DEL 24 DE AGOSTO AL 21
DE NOVIEMBRE DE 2015 2´360, 486.68
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
AGOSTO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
780-079/2015
CONVENIO DE
DIFERIMIENTO DE INICIO DE OBRA
J. SOCORRO ISMAEL HURTADO MARTÍNEZ
ESTABLECER EL NUEVO PERIODO DEL CONTRATO DE OBRA
PERIODO INICIAL:
22 DE JUNIO AL 3 DE
NOVIEMBRE DE 2015
NUEVO PERIODO:
21 DE JULIO AL 2 DE
DICIEMBRE DE 2015
MOTIVO: ATRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AGOSTO 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
CPS/033/2015 PRESTACIÓN DE
SERVICIOS VOZ ANÁLISIS, S.A.
DE C.V.
CONSULTORIÍA Y ASESORÍA EN DIAGNÓSTICO
DE RIESGOS, VULNERABILIDADES Y AMENAZAS Y PREVENCION DE RIESGO DE
PÉRDIDAS Y DAÑOS REFERENTES A LA SEGURIDAD FÍSICA EN LAS INSTALACIONES
DE LAS OFICINAS DE SAPAL
DEL 5 DE AGOSTO AL 8 DE
OCTUBRE DE 2015 125,000.00
CPS/033/2015 PRESTACIÓN DE
SERVICIOS GALAZ YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.
ATENCIÓN JURÍDICA-FISCAL PARA EL
ESTUDIO, PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN Y ATENCIÓN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA CONTRA EFECTOS DEL CRÉDITO FISCAL EMITIDO POR EL IMSS
DE SU FECHA DE FIRMA A
LA CONCLUSIÓN DE LOS
PROCESOS LEGALES
150,000.00
CPS/020/2015 PRESTACIÓN DE
SERVICIOS GALAZ YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.
ASESORÍA JURÍDICA-FISCAL PARA LA
PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA QUEJA ANTE LA PROCURADURÍA DE LA
DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE (PRODECON) DEVOLUCIÓN DE I.V.A. ENERO-MARZO 2013
DE SU FECHA DE FIRMA A
LA CONCLUSIÓN DE LOS
PROCESOS LEGALES
55,000.00
ACCIONISTAS
INGENIERÍA, EDIFICACIÓN Y PROYECCIÓN, S.A. DE C.V.
MARIO ALBERTO FRANCO ROMO
MELQUIADEZ SERRANO GUERRERO
URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V.
CLAUDIA PATRICIA CARDONA MARTÍNEZ
ROGELIO CARDONA GONZÁLEZ
PERFORADORES ASOCIADOS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.
MARÍA FERNANDA GUADALUPE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TUBOS Y CONSTRUCCIONES DE CONCRETO, S.A. DE
C.V. JAIME FERNANDO MONDRAGÓN ALFARO
ACCIONISTAS
VOZ ANÁLISIS, S.A. DE C.V.
JUAN FEDERICO RUENES ESCOTO
GALAZ,YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.
JUAN CARLOS IZAZA ARTEGA
ARTURO RABAGO FONSECA
INFORME DE CONTRATOS Y
CONVENIOS SEPTIEMBRE DE
2015
DEPARTAMENTO JURÍDICO
RESUMEN DE CONVENIOS Y CONTRATOS SEPTIEMBRE 2015
CONCEPTO CANTIDAD
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIONES POR LICITACIÓN PÚBLICA
4
CONTRATOS POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA 3
CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO Y ADDENDUMS
4
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3
TOTAL 14
CONTRATOS DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA SEPTIEMBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760-189/2015 OBRA PÚBLICA EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP, S.A. DE C.V.
COLECTOR SANITARIO EN BOULEVARD MORELOS Y GÓMEZ MORÍN
DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE
2015
3´639,044.67
760-212/2015 OBRA PÚBLICA MOISÉS LOZANO
ONTIVEROS CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL
PORTA TOSCANA NORTE
DEL 28 DE SEPTIEMBRE
AL 26 DE DICIEMBRE DE
2015
2´051,165.10
SUM/004-2015 ADQUISICIÓN
MALACATES Y
REFACCIONES PARA DESASOLVE, S.A. DE
C.V.
ADQUISICIÓN DE 10 MALACATES PARA DESASOLVE
3 DE SEPTIEMBRE AL 1º DE
NOVIEMBRE DE 2015 4´060,000.00
SUM/005-2015 ADQUISICIÓN
INGENIERÍA
INTEGRAL DEL AGUA, S.A. DE C.V.
ADQUISICIÓN DE 10 EQUIPOS DE TELEMETRÍA GSM/GPRS
3 DE SEPTIEMBRE AL 1º DE
NOVIEMBRE DE 2015 2´166,532.00
CONTRATOS DE OBRA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA (PROCESO DE INVITACIÓN A 3 CONCURSANTES)
SEPTIEMBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
780-198/2015 OBRA PÚBLICA
PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES
LARAMIE, S.A. DE C.V.
PERFORACIÓN DEL POZO 49 CIUDAD (ALFARO)
DEL 14 DE SEPTIEMBRE
AL 12 DE DICIEMBRE DE
2015
2´871,151.02
760-244/2015 OBRA PÚBLICA A.M.L. INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA APLICADA, S.A. DE C.V.
RESTITUCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO
EXISTENTE EN CALLE JOSÉ MARÍA BELAUZARÁN, TRAMO; BLVD. HIDALGO A
CALLE LUNA, COLONIA VILLA INSURGENTES
DEL 5 DE OCTUBRE DE 2015 AL 2 DE ENERO DE
2016 1´279,929.80
760-245/2015 OBRA PÚBLICA
PLACOSA
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
RESTITUCIÓN DE COLECTOR SANITARIO
EXISTENTE EN CALLE CONGRESO DE CHILPANCINGO, TRAMO; TANCÍTARO A
CALLE LUNA COLONIA HIDALGO
DEL 5 DE OCTUBRE DE 2015 AL 2 DE ENERO DE
2016 1´044,187.66
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
SEPTIEMBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la
obra Vigencia $ Importe
770-058/2015
“REHABILITACIÓN DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA
COLONIA VISTA HERMOSA NORTE”
CONVENIO DE DIFERIMIENTO DE INICIO DE OBRA
MOISÉS LOZANO ONTIVEROS
ESTABLECER EL NUEVO PERIODO DE EJECUCIÓN DE OBRA
PLAZO INICIAL: 25 DE MAYO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015
AJUSTE: 10 DÍAS
NUEVO PLAZO: 4 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
MOTIVO:
LA ENTREGA TARDÍA DEL
ANTICIPO
780-168/2015 “PERFORACIÓN DEL
POZO PROFUNDO CAMPESTRE SAN JOSÉ”
CONVENIO DIFERIMIENTODE INICIO DE OBRA
PERFORADORES ASOCIADOS DEL
BAJÍO, S.A. DE C.V.
ESTABLECER EL NUEVO PERIODO DE EJECUCIÓN DE OBRA
PLAZO INICIAL: 24 DE AGOSTO AL 21 DE
NOVIEMBRE DE 2015 AJUSTE: 14 DÍAS
NUEVO PLAZO: 7 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE
DICIEMBRE DE 2015
MOTIVO:
LA ENTREGA TARDÍA DEL
ANTICIPO
780-078/2015
“REPOSICIÓN DEL
POZO PROFUNDO ORIENTE 3.”
CONVENIO MODIFICATORIO
EN TIEMPO
ENRIQUE ARAIZA VENEGAS
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL: 8 DE JUNIO AL 5 DE SEPTIEMBRE
DE 2015 AMPLIACIÓN:
90 DÍAS NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
4 DE DICIEMBRE DE 2015
MOTIVO:
COLAPSOS SÚBITOS DURANTE LA
CEMENTACIÓN DE LA TUBERÍA
DE CONTRA-ADEME DE 24” DE
DIÁMETRO, RESTRICCIÓN EN LA
JORNADA DE TRABAJO
SOLICITADA POR LOS COLONOS
DEL FRACCIONAMIENTO.
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
SEPTIEMBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760/329/2014
REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y PLUVIAL EN EL
FRACCIONAMIENTO CLUB CAMPESTRE
CONVENIO
MODIFICATORIO EN TIEMPO
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA
HERBEC, S.A. DE C.V.
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL: 9 DE FEBRERO AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2015
AMPLIACIÓN: 121 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
5 DE MARZO DE 2015
MOTIVO:
DEMORA EN LA ANUENCIA
DEL COMITÉ DE COLONOS
PARA EJECUCIÓN DE OBRAS
POR ARGUMENTAR
PROBLEMAS DE MOVILIDAD
AL INTERIOR DEL
FRACCIONAMIENTO POR LA
EJECUCIÓN DE OBRAS
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
CPS/036/2015 PRESTACIÓN DE
SERVICIOS GALAZ YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.
VERIFICAR LA EXISTENCIA DE UN ADECUADO
CONTROL INTERNO DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS POR SAPAL
DEL 28 DE AGOSTO AL 30
DE OCTUBRE DE 2015 960,000.00
CPS/037/2015 PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
DIVISIÓN INTEGRAL EN TELEFONÍA,, S.A.
DE C.V.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO PARA EL SISTEMA Y EQUIPO TELEFÓNICO MARCA MITEL
DEL 03 DE AGOSTO DEL
2015 AL 31 DE AGOSTO
DE 2016
312,156.05
CPS/042/2015
CONVENIO DE SERVICIOS DE
RECEPCIÓN DE PAGOS A TITULO
GRATUITO
CAJA POPULAR JOSÉ ANTONIO URQUIZA, S.C. DE A.P. DE R.L.
RECEPCIÓN DE PAGOS DE RECIBOS POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO QUE EXPIDE SAPAL
DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
0.00
ACCIONISTAS
EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP, S.A. DE C.V.
CARLOS ALBERTO PEREA SIMENTAL
CARLOS ALBERTO PEREA AVIÑA
KARLA PRISCILA PEREA AVIÑA
NORMA GUADALUPE AVIÑA BALDERA
MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE C.V.
RAÚL FELIPE CARRASCO ELIZALDE
INGENIERÍA INTEGRAL DEL AGUA, S.A. DE C.V. DANIEL ORTIZ BARREDO
PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES LARAMIE, S.A. DE C.V.
JESÚS HUMBERTO MORALES TREJO
ACCIONISTAS
A.M.L. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA APLICADA, S.A.
DE C.V
OSCAR GERARDO ÁVALOS MÁRQUEZ
PLACOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. VÍCTOR CÉSAR RAMÍREZ DE LA ROSA
PERFORADORES ASOCIADOS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V MARÍA FERNANDA GUADALUPE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERBEC, S.A. DE
C.V.
FRANCISCO HERNÁNDEZ BECERRA
JAVIER HERNÁNDEZ BECERRA
ACCIONISTAS
GALAZ,YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.
JUAN CARLOS IZAZA ARTEGA
ARTURO RABAGO FONSECA
DIVISÓN INTEGRAL DE TELEFONÍA, S.A. DE C.V. NÉSTOR UGALDE VÁZQUEZ
CAJA POPULAR JOSÉ ANTONIO URQUIZA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
RAÚL HERRERA CARMONA
INFORME DE CONTRATOS Y
CONVENIOS OCTUBRE DE 2015
DEPARTAMENTO JURÍDICO
RESUMEN DE CONVENIOS Y CONTRATOS OCTUBRE 2015
CONCEPTO CANTIDAD
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIONES POR LICITACIÓN PÚBLICA
5
CONTRATOS POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA 3
CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO Y ADDENDUMS
2
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 9
TOTAL 19
CONTRATOS DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA OCTUBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760-240/2015 OBRA PÚBLICA ALBERTO RANGEL
RODRÍGUEZ
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
COLONIA SANTA CRUZ II
DEL 26 DE OCTUBRE DE
2015 AL 22 DE FEBRERO
DE 2016
3´876,454.97
760-242/2015 OBRA PÚBLICA
CONSTRUCTORA Y
ARRENDADORA ARANDA Y
GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA CERRITO DE GUADALUPE
DEL 26 DE OCTUBRE DE 2015 AL 22 DE FEBRERO
DE 2016
3´060,276.82
760-243/2015 OBRA PÚBLICA ALBERTO RANGEL
RODRÍGUEZ
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
COLONIA LA TINAJA
DEL 26 DE OCTUBRE DE
2015 AL 23 DE ENERO DE
2016
1´620,706.61
SUM/003-2015 ADQUISICIÓN
CAMIONERA DEL CENTRO, S.A. DE
C.V.
SAPAL ADQUIERE 3 CAMIONES CHASIS 6 CILINDROS DE DIESEL
DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2015
2´866,200 ,00
BIRF-CEA-SAPAL-SUM-006/2015
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
MEDIDORES DELAUNET S.A.P.I.
DE C.V.
SUMINISTRO E INSTALACION DE 5,154 MICROMEDIDORES PARA LA CABECERA
MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL
15 DE NOVIEMBRE DEL
2015
3´780,949.37
CONTRATOS DE OBRA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA (PROCESO DE INVITACIÓN A 3 CONCURSANTES)
OCTUBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
740-259/2015 OBRA PÚBLICA
URBANIZADORA
CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V.
REPARACIÓN DE COLECTOR SANITARIO SAHOP 1 POR COLAPSO SÚBITO EN EL
MALECÓN DEL RIO
DEL 7 DE OCTUBRE DE 11 DE OCTUBRE DE 2015
1´375,533.93
760-295/2015 OBRA PÚBLICA ALEJANDRO GUTIÉRREZ
DE ALBA
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VALLE DE LOS MILAGROS
SEGUNDA ETAPA
DEL 26 DE OCTUBRE DE 2015 AL 23 DE ENERO DE
2016 1´186,324.27
760-299/2015 OBRA PÚBLICA SIRACO GRUPO
CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
COLECTOR PLUVIAL EN CALLE RIVERA DE
RIO-CARTEROS, TRAMO; ARROYO LAS LIEBRES-MALECÓN DEL RÍO DE LOS
GÓMEZ DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO RIVERA DEL RÍO.
DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 6 DE FEBRERO
DE 2016 1´143,085.69
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
OCTUBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760-084/2015
CONTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL
COSTA AZUL, TRAMO CALLE NÍGER A BLVD. HERMANOS ALDAMA
CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
GRUPO
CONSTRUCTOR DYCOPLUS, S.A. DE
C.V.
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL:
15 DE JUNIO AL 12 DE OCTUBRE DE 2015
AMPLIACIÓN: 34 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
15 DE NOVIEMBRE DE 2015
MOTIVO:
DERRUMBES POR TIPO DE
MATERIAL ENCONTRADO,
VOLÚMENES EN RETIRO DE
MATERIAL, ACARREOS, RELLENO DE
ZANJA Y COLOCACIÓN DE
PAVIMENTO. COLAPSO DE DRENAJE
SANITARIO PARALELO AL TRAZO
DEL PROYECTO
760-132/2015 CONSTRUCCIÓN DEL
COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA RANCHO
LA FLORIDA
CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
SISTEMAS DE INGENIERÍA
EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, S.A.
DE C.V.
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL:
20 DE JULIO AL 17 DE OCTUBRE DE 2015
AMPLIACIÓN: 50 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
6 DE DICIEMBRE DE 2015
MOTIVO:
MODIFICACIÓN AL PROYECTO
SOLICITADO POR EL
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
(OFICIO PROY/626/15) AMPLIANDO
ALCANCES DEL MISMO
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCTUBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
CPS/034/2015 PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
GALAZ YAMAZAKI, RUIZ
URQUIZA, S.C.
ASESORIA JURÍDICA-FISCAL PARA LA
PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA QUEJA ANTE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE (PRODECON) DEVOLUCIÓN
IVA DE ENERO – MAYO DE 2013
DE FECHA DE FIRMA HASTA LA
CONCLUSIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
55,000.00
CPS/040/2015 PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
CONSULTORES ESPECIALIZADOS E INGENIERÍA EN SISTEMAS, S.C.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, DE IMPRESIÓN Y TELEFÓNICO PROPIEDAD DE
SAPAL
DEL 2 DE OCTUBRE DE 2015 AL 1 DE
OCTUBRE DE 2016 485,537.67
CPS/043/2015
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
JRSG, S.A. DE C.V.
REMODELACIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS DE MACRO MEDIDORES PARA LOS DIÁMETROS
DE 1 A 3 PULGADAS
DEL 1 DE OCTUBRE DE 2015 AL 31 DE
ENERO DE 2016 465,600.00
CPS/046/2015 PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ
URQUIZA, S.C.
ASESORIA JURÍDICA-FISCAL PARA EL
SEGUIMIENTO ANTE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE (PRODECON)
DEVOLUCIÓN IVA DE AGOSTO-SEP 2013, ENERO-DICIEMBRE 2014 Y ENERO-
SEPTIEMBRE 2015
DE FECHA DE FIRMA HASTA LA
CONCLUSIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
55,000.00
CPS/047/2015 PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ
URQUIZA, S.C.
ASESORÍA JURÍDICA-FISCAL PARA LA
INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE NULIDAD ANTE LA NEGATIVA PARCIAL DE SOLICITUDES DE
DEVOLUCIÓN DE VA JUNIO-JULIO 2013
DE FECHA DE FIRMA HASTA LA
CONCLUSIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
55,000.00
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCTUBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
CPS/044/2015 PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROQUIMED DE
LEÓN, S.C.
REALIZAR TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS
MÉDICOS ANUALES A EMPLEADOS DE SAPAL ASI COMO AQUELLOS QUE SEAN DE NUEVO
INGRESO.
DEL 19 DE OCTUBRE DE
2015 AL 31 DE AGOSTO
DE 2016
COSTOS
VARIABLES EN FUNCIÓN A RANGO DEL
EMPLEADO Y SI ES PERSONAL DE
NUEVO INGRESO
CPS/049/2015 PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
SEXTANTE SERVICIOS DE CONSULTORIA,
S.C.
RELACIONAR TODOS LOS DOCUMENTOS
RELEVANTES-PARAMINICIPALES, MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES-QUE SIRVAN DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE
UNA MEMORIA DOCUMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN 2013-2016 DE SAPAL
DEL 15 DE OCTUBRE DE
2015 AL 15 DE MARZO DE
2016
568,230.00 MAS IVA
CPS/045/2015 PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
MORENO RODRIGUEZ Y
ASOC.,S.C.
DIAGNOSTICAR/AUDITAR Y ELABORAR UN
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE SAPAL
DEL 14 DE OCTUBRE DE
2015 AL 14 DE OCTUBRE
DE 2016
405,000.00 MAS IVA
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCTUBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
CPS/041/2015
RECEPCIÓN DE
PAGOS A TÍTULO GRATUITO
LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A.
DE C.V.
RECEPCIÓN DE PAGOS DE LOS RECIBOS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO QUE EXPIDE SAPAL
DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
0.00
ACCIONISTAS O REPRESENTANTES
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ARANDA Y
GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V.
MARTHA PATRICIA ARANDA CASTAÑÓN
JORGE GUTIÉRREZ ARIAS
CAMIONERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
FELIPE RAMÓN DÍAZ TRUJILLO TORRES
MEDIDORES DELAUNET S.A.P.I. DE C.V. MARCO AURELIO MARTÍN ROMERO
URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V.
CLAUDIA PATRICIA CARDONA MARTÍNEZ
ROGELIO CARDONA GONZÁLEZ
ACCIONISTAS O REPRESENTANTES
SIRACO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
JUAN MANUEL SILVA RAMÍREZ
GRUPO CONSTRUCTOR DYCOPLUS, S.A. DE C.V. ABEL CARREÑO CARACHEO
SISTEMAS DE INGENIERÍA, EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.
CARLOS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ LUIS GERMÁN HERNÁNDEZ MIRANDA
GALAZ,YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.
JUAN CARLOS IZAZA ARTEGA
ARTURO RABAGO FONSECA
ACCIONISTAS O REPRESENTANTES
CONSULTORES ESPECIALIZADOS E INGENIERÍA EN
SISTEMAS, S.C.
JULIO RODRÍGUEZ BLANCO
JRSG, S.A. DE C.V. ROLANDO HIGINIO GÓMEZ
PROQUIMED DE LEÓN, S.C.
MARTHA GRACIELA OROZCO OROZCO
IVETTE NAVARRO DE LA TORRE
MA. TERESA DÍAZ TASSER
JOSE PEDRO SÁNCHEZ DÍAZ
YOLANDA DEL CARMEN REYNOSO MÉNDEZ
ANDRES MARTÍNEZ RIVERA
SEXTANTE, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, S.C. JOSÉ MANUEL GARCÍA RENTERÍA
ACCIONISTAS O REPRESENTANTES
MORENO RODRÍGUEZ Y ASOCIADOS, S.C.
JUAN RODRÍGO MORENO GONZÁLEZ
JRSG, S.A. DE C.V. ROLANDO HIGINIO GÓMEZ
LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V. JESÚS TORRES RÁMIREZ
INFORME DE CONTRATOS Y
CONVENIOS NOVIEMBRE DE 2015
DEPARTAMENTO JURÍDICO
RESUMEN DE CONVENIOS Y CONTRATOS NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO CANTIDAD
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIONES POR LICITACIÓN PÚBLICA
11
CONTRATOS POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA 2
CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO Y ADDENDUMS
4
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1
TOTAL 18
CONTRATOS DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA NOVIEMBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760-261/2015 OBRA PÚBLICA
GRUPO
CONSTRUCTOR DYCOPLUS, S.A. DE
C.V.
CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE CONTROL DE AVENIDAS LAS HUERTAS
DEL 2 DE NOVIEMBRE AL
15 DE DICIEMBRE DE
2015
4´638,962.22
760-277/2015 OBRA PÚBLICA CONSTRUCTORA
PONCE & FUENTES, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA COLONIA NORIA DE LOS CASTILLOS
DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 14 DE MARZO DE 2016
2´299,108.11
770-278/2015 OBRA PÚBLICA CONSTRUCTORA Y
ARRENDADORA HER BEC, S.A. DE C.V.
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS HUERTAS
DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 13 DE ABRIL
DE 2016
6´839,364.45
770-279/2015 OBRA PÚBLICA
GRUPO
URBANIZADOR ELECTROMECÁNICO MARVICO, S.A. DE
C.V.
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DEL POZO 11 ORIENTE (VALLE DEL GIGANTE)
DEL 16 DE NOVIEMBRE
DE 2015 AL 14 DE
MARZO DE 2016
3´512,167.67
CONTRATOS DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA NOVIEMBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
770-297/2015 OBRA PÚBLICA
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA DE
LEÓN, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL, PATIO DE MANIOBRAS Y
FONTANERÍA PARA EL TANQUE VERGEL
DEL 23 DE NOVIEMBRE
DE 2015 AL 20 DE ABRIL
DE 2016
32´907,239.05
770-298/2015 OBRA PÚBLICA JUAN DANIEL
HIDALGO SILVA REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS PRIMARIAS
DEL FRACCIONAMIENTO LA MARINA
DEL 23 DE NOVIEMBRE
DE 2015 AL 21 DE MARZO DE 2016
9´254,441.99
760-241/2015 OBRA PÚBLICA
CONSTRUCTORA Y
ARRENDADORA ARANDA Y
GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA PÓTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VALLE DE LAS TORONJAS.
DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 21 DE MARZO DE 2016
7´839,698.78
SUM/008-2015 OBRA PÚBLICA
TUBOS Y
PRODUCTOS DE CONCRETO
INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
ADQUISICIÓN DE 1,938 METROS LINEALES DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO
CON JUNTA HERMÉTICA
DEL 6 DE NOVIEMBRE AL
21 DE DICIEMBRE DE
2015
8´700,069.60
CONTRATOS DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA NOVIEMBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760-306/2015 OBRA PÚBLICA GRUPO GUCS, S.A.
DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES INTERNAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PARA LA COLONIA VISTAERO
DEL 7 DE DICIEMBRE DE
2015 AL
4 DE ABRIL DE 2016
9´383,748.29
760-303/2015 OBRA PÚBLICA URBANIZADORA DEL
CENTRO, S.A. DE C.V.
DRENAJE PLUVIAL BLVD. OMEGA, TRAMO: AVENIDA BETA A BLVD. RIO MAYO
DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 4 DE MAYO DE
2016
27´775,139.31
760-304/2015 OBRA PÚBLICA
CONSTRUCTORA Y
ARRENDADORA ARANDA Y
GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V.
DRENAJE PLUVIAL BLVD. DELTA, TRAMO: BLVD. AEROPUERTO A BLVD. OMEGA
DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 4 DE ABRIL DE
2016
11´964,413.25
CONTRATOS DE OBRA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA (PROCESO DE INVITACIÓN A 3 CONCURSANTES)
NOVIEMBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760-316/2015 OBRA PÚBLICA
URBAK
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
AMPLIACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE PLUVIAL EN CANAL IBERO, TRAMO: BLVD.
VERTIZ CAMPERO-ARROYO ALFARO.
DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 6 DE FEBRERO
DE 2016 1´225,341.06
780-280/2015 OBRA PÚBLICA COPEM, S.A. DE C.V. PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO
TURBIO 19
DEL 16 DE NOVIEMBRE
DE 2015 AL 14 DE
MARZO DE 2016
3´353,880.70
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
NOVIEMBRE 2015
Contrato Tipo de
contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760-149/2015
COLECTOR PLUVIAL TIMOTEO LOZANO,
TRAMO BLVD. HERMANOS ALDAMA PROL. JUÁREZ, SEXTA
ETAPA
CONVENIO MODIFICATORIO
EN TIEMPO COLTRE, S.A. DE C.V.
ESTABLECER EL NUEVO PERIODO DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA
PLAZO INICIAL: 3 DE AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015
AMPLIACIÓN: 15 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
30 DE NOVIEMBRE DE 2015
MOTIVO:
CONDICIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TRÁNSITO
MUNICIPAL PARA GENERAR
ALTERNATIVAS DE DESVÍO
CONSISTENTES EN EL
MEJORAMIENTO DE CALLES
PERIFÉRICAS AL SITIO DE LOS
TRABAJOS, CONFORME AL
OFICIO DGT/DIIV/01381/15
PERMISO DE OBRA No 0521
770-169/2015
COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE SAN JORGE,
TRAMO BLVD. TORRES LANDA-
EMISOR CENTRAL
CONVENIO MODIFICATORIO
EN TIEMPO
INGENIERÍA, EDIFICACIÓN Y
PROYECCIÓN, S.A. DE C.V.
ESTABLECER EL NUEVO PERIODO DEL CONTRATO
DE OBRA
PLAZO INICIAL: 24 DE AGOSTO AL 22 DE
OCTUBRE DE 2015 AMPLIACIÓN:
31 DÍAS NUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN: 22 DE NOVIEMBRE DE 2015
MOTIVO:
ATRASO EN AUTORIZACIÓN DE
PERMISO DE CRUCE DÉ VÍA DE
FERROCARRIL MÉXICO-CD
JUÁREZ
MODIFICACIONES DE
REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS A
PETICIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
NOVIEMBRE 2015
Contrato Tipo de
contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760-085/2015
COLECTOR PLUVIAL TIMOTEO LOZANO,
TRAMO BLVD. HERMANOS
ALDAMA-PROL. JUÁREZ QUINTA
ETAPA
CONVENIO MODIFICATORIO
EN TIEMPO
URBANIZADORA CARDONA &
CARDONA, S.A. DE C.V.
ESTABLECER EL NUEVO PERIODO DEL CONTRATO
DE OBRA
PLAZO INICIAL: 15 DE JUNIO AL 31 DE
OCTUBRE DE 2015 AMPLIACIÓN:
20 DÍAS NUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN: 20 DE NOVIEMBRE DE 2015
MOTIVO:
CONDICIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TRÁNSITO
MUNICIPAL PARA CERRAR
CIRCULACIÓN DE BLVD.
TIMOTEO LOZANO Y GENERAR
ALTERNATIVAS DE DESVÍO
CONSISTENTES EN EL
MEJORAMIENTO DE CALLES
PERIFÉRICAS AL SITIO DE LOS
TRABAJOS
770-083/2015
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE
CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 36” DE SANTA ROSA
EL FUERTE, TRAMO CALLE ANGELINA
MARTINEZ A BLVD. OBRERO MUNDIAL (
PRIMERA ETAPA)
CONVENIO MODIFICATORIO
EN TIEMPO
URBANIZADORA CARDONA &
CARDONA
ESTABLECER EL NUEVO PERIODO DEL CONTRATO
DE OBRA
PLAZO INICIAL: 15 DE JUNIO AL 31 DE
OCTUBRE DE 2015 AMPLIACIÓN:
30 DÍAS NUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
MOTIVO:
CONDICIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TRÁNSITO
MUNICIPAL PARA REALIZAR
CRUCE DE TUBERÍA POR
HINCADO EN BLVD. TORRES
LANDA Y OBRERO MUNDIAL
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOVIEMBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
CPS/050/2015 PRESTACION DE
SERVICIOS CARLOS RUBIO
VILCHIS
IMPLEMENTACIÓN DEL CUADRO DE MANDO QUE ENGLOBE LOS INDICADORES DEFINIDOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMA
DE INFORMACIÓN DE SAPAL.
DEL 3 DE NOVIEMBRE DE
2015 AL 30 DE JUNIO DE
2016
987,778.00
ACCIONISTAS O REPRESENTANTES
GRUPO CONSTRUCTOR DYCOPLUS, S.A. DE C.V.
ABEL CARREÑO CARACHEO
CONSTRUCTORA PONCE & FUENTES, S.A. DE C.V.
JUAN PONCE LEMUS
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERBEC, S.A. DE
C.V.
FRANCISCO HERNÁNDEZ BECERRA
JAVIER HERNÁNDEZ BECERRA
GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECÁNICO MARVICO,
S.A. DE C.V.
JORGE RICARDO SÁNCHEZ VARGAS
MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ OLIVA
ACCIONISTAS O REPRESENTANTES
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA
DE LEÓN, S.A. DE C.V.
ALEJANDRO REYNALDO SOLÓRZANO SALINAS
HÉCTOR ALEJANDRO VARGAS CIFUENTE
EDUARDO RAFAEL HERNÁNDEZ FUENTES
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ARANDA Y GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V.
MARTHA PATRICIA ARANDA CASTAÑON
JORGE GUTIÉRREZ ARIAS
TUBOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
GUSTAVO TRUEBA SALINAS
GRUPO GUCS, S.A. DE C.V.
MARÍA ROCÍO SÁNCHEZ SALAZAR
ACCIONISTAS O REPRESENTANTES
URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
ROGELIO CARDONA GONZÁLEZ
JOSÉ DE JESÚS FUENTES URTAZA
URBAK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CIRILO FLORES RAMÍREZ
COPEM, S.A. DE C.V. MIGUEL ÁNGEL CANELO VEGA
COLTRE, S.A. DE C.V.
GERARDO RUÍZ ARELLANO BLANCA MIRIAM LABIAGA OROZCO
ACCIONISTAS O REPRESENTANTES
INGENIERÍA, EDIFICACIÓN Y PROYECCIÓN, S.A. DE C.V.
MARIO ALBERTO FRANCO ROMO
MELQUIADEZ SERRANO GUERRERO
URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V.
CLAUDIA PATRICIA CARDONA MARTÍNEZ
ROGELIO CARDONA GONZÁLEZ
INFORME DE CONTRATOS Y
CONVENIOS DICIEMBRE DE 2015
DEPARTAMENTO JURÍDICO
RESUMEN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DICIEMBRE 2015
CONCEPTO CANTIDAD
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIONES POR LICITACIÓN PÚBLICA
7
CONTRATOS POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA 1
CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA (INVITACIÓN A TRES CONCURSANTES)
1
CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO Y ADDENDUMS
9
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2
TOTAL 20
CONTRATOS DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA DICIEMBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760-328/2015 OBRA PÚBLICA ENTALPIA
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL EDÉN
DEL 14 DE DICIEMBRE DE
2015 AL 11 DE ABRIL DE
2016
2´757,993.59
770-327/2015 OBRA PÚBLICA ENTALPIA
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE
ALIMENTACIÓN POR GRAVEDAD A RED DE DISTRIBUCIÓN DE TANQUE EL VERGEL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBREO,
TRAMO SOBRE LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN
DEL 14 DE DICIMEBRE DE 2015 AL 11 DE ABRIL DE
2016
4´161,861.69
760-302/2015 OBRA PÚBLICA CONSTRUMAQUINARIA
BÁSICA S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL AVENIDA ASÍS, TRAMO AV. OLÍMPICA A
BLVD. AEROPUERTO
DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 4 DE ABRIL DE
2016 12,370,872.68
770-346/2015 OBRA PÚBLICA PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES RAMES, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE IBARRILLA
DEL 28 DE DICIEMBRE
DEL 2015 AL 25 DE ABRIL
DEL 2016
4´518,875.04
CONTRATOS DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA DICIEMBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
770-345/2015 OBRA PÚBLICA
JOSÉ FÉLIX RAMÍREZ
SEGOVIANO
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA COL. MARAVILLAS
DEL 28 DE DICIEMBRE DE
2015 AL 25 DE ABRIL DE
2016
5´984,630.82
760-347/2015 OBRA PÚBLICA CONSTRUCTORA Y
ARRENDADORA ARCAS, S.A. DE C.V.
DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA DE PILETAS
DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 25 DE ABRIL DE
2016
5´563,128.03
830-326/2015 OBRA PÚBLICA
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN
MXAGUA A. EN P. (FELIPE FRAUSTO
SALCEDO Y CONTRATISTAS
CENTENARIO, S.A. DE C.V.)
PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN, DEL INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PERIODISTAS DE MÉXICO
DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 17 DE JULIO DE
2016 48´822,002.94
CONTRATOS DE OBRA POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA (PROCESO DE INVITACIÓN A 3 CONCURSANTES)
DICIEMBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
830-329/2015 OBRA PÚBLICA PERFORACIÓN MACOEL,
S.A. DE C.V.
AMPLIACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA DE
SUBESTACIÓN DE PTAR MUNICIPAL
DEL 21 DE DICIEMBRE DE
2015 AL 19 DE MARZO
DE 2016
3´152,317.68
CONTRATOS DE OBRA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA (PROCESO DE INVITACIÓN A 3 CONCURSANTES)
DICIEMBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760-365/2015 OBRA PÚBLICA GLOBAL ARQUITEQUE,
S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
COLONIA LOMA VERDE III
DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 12 DE MARZO DE
2016 871,084.80
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
DICIEMBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760-149/2015 “COLECTOR
PLUVIAL TIMOTEO LOZANO, TRAMO
BLVD. HERMANOS ALDAMA PROL. JUÁREZ, SEXTA
ETAPA”
CONVENIO ADICIONAL MODIFICATORIO EN
MONTO
COLTRE, S.A. DE C.V.
ESTABLECER EL NUEVO MONTO DEL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA
MOTIVO:
AJUSTES AL PROYECTO OFICIO
PROY616/2015 CAMBIO DE
TRAZO AL CARRIL DE ALTA
VELOCIDAD CUERPO SUR DE
LA VIALIDAD. VOLÚMENES
EXCEDENTES EN RELLENOS
CON MATERIAL DE BANCO, ASÍ
COMO DEMOLICIONES Y
REPOSICIONES DE CONCRETO
EXISTENTES.
MONTO INICIAL: $ 5, 542,283.36 INCREMENTO: $ 1,534,097.95
NUEVO MONTO: $ 7,076,381.31
760-243/2015 “CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LA
TINAJA”
CONVENIO DE DIFERIMIENTO DE INICIO DE OBRA
ALBERTO RANGEL RODRÍGUEZ
ESTABLECER EL NUEVO PERIODO DEL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA
PLAZO INICIAL: 26 DE OCTUBRE DE 2015 AL 23
DE ENERO DE 2016 AJUSTE: 12 DÍAS
NUEVO PLAZO: 7 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL
4 DE FEBRERO DE 2016
MOTIVO:
ENTREGA TARDÍA DEL
ANTICIPO.
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
DICIEMBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760-084/2015 “CONSTRUCCIÓN
DEL COLECTOR PLUVIAL COSTA AZUL, TRAMO CALLE NÍGER A
BLVD HNOS. ALDAMA”
CONVENIO MODIFICATORIO EN
MONTO
GRUPO CONSTRUCTOR
DYCOPLUS S.A. DE C.V.
ESTABLECER EL NUEVO MONTO DEL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA
MOTIVO:
PRÓRROGA EN TIEMPO,
DERRUMBES SÚBITOS POR EL
TIPO DE MATERIAL,
VOLÚMENES EXCEDENTES EN
RETIRO DE MATERIAL,
ACARREOS, RELLENOS DE
ZANJA Y COLOCACIÓN DE
PAVIMENTO, COLAPSO EN EL
DRENAJE SANITARIO QUE SE
UBICA PARALELO AL TRAZO DE
PROYECTO.
MONTO INICIAL: $ 4,498,763.47 INCREMENTO: $ 104,801.05
NUEVO MONTO: $ 4,603,564.52
770-220/2014 “CONSTRUCCIÓN
DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE IBARRILLA”.
TERCER CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
URBANIZADORA CARDONA Y
CARDONA S.A. DE C.V.
ESTABLECER POR TERCERA OCASIÓN LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO
DE OBRA PÚBLICA
PLAZO INICIAL:
3 DE NOVIIEMBRE DE 2014 AL 1º DE ABRIL DE 2015
PRIMERA AMPLIACIÓN: 94 DÍAS AL 4 DE JULIO DE 2015
SEGUNDA AMPLIACIÓN: 128 DÍAS
TERCERA AMPLIACIÓN: 82 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:
30 DE ENERO DE 2016
MOTIVO:
MODIFICACIÓN AL
PROYECTO SOLICITADA
POR LA JEFATURA DE
PROYECTOS MEDIANTE
OFICIO No PROY/800-
A/2015 REFERENTE A
MODIFICACIÓN EN LAS
PARTIDAS ELÉCTRICAS.
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
DICIEMBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
760-152/2015
“CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO DEL FRACC ZANDA MARGINAL AL
ARROYO CHICHIHUAS”
CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
CONSORCIO CONSTRUCTOR
ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.
ESTABLECER LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
DE OBRA PÚBLICA
PLAZO INICIAL: DEL 23 DE AGOSTO AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2015 AMPLIACIÓN:
31 DÍAS NUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2015
MOTIVO:
CAMBIO EN EL TRAZO DEL COLECTOR EN UN TRAMO DE LA OBRA, PARA AFECTAR EN LO MENOS POSIBLE A LAS
VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS
EN EL MARGEN DEL ARROYO
OFICIO No GPP/089PROY/568/2015
GERENCIA DE PLANEACIÓN Y
PROYECTOS.
770-076/2015 “REHABILITACIÓN
DE LA RED DE AGUA POTABLE EN
LA COLONIA JARDINES DEL MORAL ZONA
ALTA”
CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO IMBA S.A. DE C.V.
ESTABLECER LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
DE OBRA PÚBLICA
PLAZO INICIAL: DEL 8 DE JUNIO AL 4 DE
NOVIEMBRE 2015 AMPLIACIÓN:
16 DÍAS NUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN: 20 DE NOVIEMBRE DE 2015
MOTIVO:
GESTIONES CON LOS VECINOS PARA ACORDAR TRABAJOS QUE CAUSEN LAS MENOS MOLESTIAS
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
DICIEMBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
770-083/2015 “REHABILITACIÓN
DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE
AGUA POTABLE DE 36 DE SANTA ROSA EL FUERTE, TRAMO
CALLE ANGELINA MARTÍNEZ A BLVD OBRERO MUNDIAL (PRIMERA ETAPA)”
CONVENIO MODIFICATORIO EN
MONTO
URBANIZADORA CARDONA Y
CARDONA, S.A. DE C.V.
ESTABLECER EL NUEVO MONTO DEL CONTRATO
MOTIVO:
SOLICITUD DE TRÁNSITO MUNICIPAL PARA
EJECUTAR CRUCE DE LA TUBERIA CON EL BLVD
JUAN JOSÉ TORRES LANDA POR MÉTODO DEL HINCADO PARA
MINIMIZAR AFECTACIONES A LA VIALIDAD, OFICIO No DGT/DIIV/01027/15
MONTO INICIAL: $ 15,995,252,40 INCREMENTO:
$329,353.37 NUEVO MONTO: $ 16,324,605,77
770-278/2015 “REHABILITACIÓN
DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS
HUERTAS.”
CONVENIO DE
DIFERIMIENTO DE INICIO DE OBRA
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HER
BEC, S.A. DE C.V.
ESTABLECER EL NUEVO PERIODO DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL: 16 DE NOVIEMBRE DE
2015 AL 13 DE ABRIL DE 2016
AJUSTE: 10 DÍAS
NUEVO PLAZO: 26 DE NOVIEMBRE DE
2015 AL 23 DE ABRIL DE 2016
MOTIVO:
ENTREGA
TARDÍA DEL
ANTICIPO.
ADDENDUMS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO Y/O MONTO
DICIEMBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
770-075/2015
“REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA
POTABLE EN LA COLONIA PILETAS I Y
II.”
CONVENIO MODIFICATORIO EN
TIEMPO
EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP,
S.A. DE C.V.
ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE
OBRA
PLAZO INICIAL:
DEL 8 DE JUNIO AL 4 DE DICIEMBRE DE
2015 AMPLIACIÓN:
42 DÍAS NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE ENERO DE
2016
MOTIVO:
INSTALACIÓN DE MERCADOS LOCALES
(TIANGUIS), IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA, RETRASO EN LA LIBERACIÓN DEL PUNTO DE CONEXIÓN, YA QUE
DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE LA
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL TANQUE HILAMAS I Y II AL MACROCIRCUITO 28
(FLORES MAGÓN, SAN MARTÍN DE PORRES, VISTA
HERMOSA SUR, VISTA HERMOSA NORTE Y
PILETAS I Y II)
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DICIEMBRE 2015
Contrato Tipo de contrato Contratista Descripción de la obra Vigencia $ Importe
CPS/053/2015 PRESTACIÓN DE
SERVICIOS VOZ ANÁLISIS, S.A.
DE C.V.
FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y
ESTABLECIMIENTO DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGO Y REACCIÓN ANTE EVENTUALIDADES
DE SEGURIDAD FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE SAPAL
DEL 7 DE DICIEMBRE DE
2015 AL 11 DE ENERO DE
2016
75,000.00
CPS/051/2015 PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
LISYX TECHNOLOGIES, S.A.
DE C.V.
DESARROLLO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA DISPOSITIVOS SMARTPHONE Y TABLETAS PARA LAS PLATAFORMAS MOVILES IOS,
ANDROID Y WINDOWS PHONE
DEL 9 DE NOVIEMBRE DE
2015 AL 9 DE ABRIL DE
2016
598,260.60
ACCIONISTAS O REPRESENTANTES
ENTALPIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ALEJANDRO HERNÁNDEZ RUÍZ
CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA, S.A. DE C.V. LUIS ANTONIO CORONA HINOJOSA
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAMES, S.A. DE C.V.
JUAN FRANCISCO RAMÍREZ ESTRADA
RAFAEL GARCÍA RAMÍREZ
PERFORACIÓN MACOEL, S.A. DE C.V. GERARDO GÓMEZ RODRÍGUEZ
ACCIONISTAS O REPRESENTANTES
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ARCAS, S.A. DE C.V.
GERARDO ARANDA CASTAÑÓN
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN MXAGUA, A. EN P. (FELIPE FRAUSTO SALCEDO Y CONSTRUCCIONES
CENTENARIO, S.A. DE C.V.)
FELIPE FRAUSTO SALCEDO
JOSÉ REFUGIO LOZANO LOZA
GLOBAL ARQUITEQUE, S.A. DE C.V. ALBERTO ULISES NAVARRO GUERRERO
COLTRE, S.A. DE C.V.
GERARDO RUÍZ ARELLANO BLANCA MIRIAM LABIAGA OROZCO
ACCIONISTAS O REPRESENTANTES
GRUPO CONSTRUCTOR DYCOPLUS, S.A. DE C.V.
ABEL CARREÑO CARACHEO
URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V.
CLAUDIA PATRICIA CARDONA MARTÍNEZ
ROGELIO CARDONA GONZÁLEZ
CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.
JOSÉ LUIS INFANTE APOLINAR
IMBA, S.A. DE C.V.
JOSÉ NORBERTO TORRES FLORES
ACCIONISTAS O REPRESENTANTES
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERBEC, S.A. DE
C.V.
FRANCISCO HERNÁNDEZ BECERRA
JAVIER HERNÁNDEZ BECERRA
EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP, S.A. DE C.V.
CARLOS ALBERTO PEREA SIMENTAL
CARLOS ALBERTO PEREA AVIÑA
KARLA PRISCILA PEREA AVIÑA
NORMA GUADALUPE AVIÑA BALDERA
VOZ ANÁLISIS, S.A. DE C.V.
JUAN FEDERICO RUENES ESCOTO
LISYX TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. ADRIL BARZILAI ARANDA ROMO