Dirección General de Obras Públicas...El Gobierno del Estado de Veracruz, llevará a cabo las...

Secretaria de Desarrollo Regional del Estado de Veracruz-Llave.

SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Dirección General de Obras Públicas

Convocatoria Pública Nacional No. SDR-PE-2001-DGOP/005

Convocatoria: 005 El Gobierno del Estado de Veracruz, llevará a cabo las Obras de Pavimentación en Asfalto del Acceso al CERESO de La Toma, Municipio de Amatlán/Córdoba, Ver., Pavimentación en Concreto hidráulico del Acceso al Relleno Sanitario de Poza Rica, Ver., Rehabilitación de los Juzgados: Primero Tercero y Quinto de Primera Instancia del CERESO Ignacio Allende de Veracruz, Ver., El costo de los trabajos será cubierto con Recursos del Gobierno del Estado de Veracruz, en observancia con el artículo 32 y demás relativos de la ley de Obras Públicas del Estado de Veracruz, convoca a las personas Físicas y Morales a participar en la Licitación Pública Nacional, para la ejecución de los siguientes trabajos:

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para adquirir bases

Junta de aclaraciones Visita al lugar de la obra o los trabajos

Presentación de proposiciones y apertura técnica

Acto de apertura económica

59079001-006-01

$1,000.00 Costo en compraNET:

$800.00

15/08/2001

21/08/2001 12:00 horas

21/08/2001 10:00 horas

29/08/2001 10:30 horas

29/08/2001 10:30 horas

Clave FSC (CCAOP)

Descripción general de la obra Fecha de inicio

Fecha terminación

Capital Contable Requerido

00000

Pavimentación en Asfalto del Acceso al CERESO de “La Toma”. Municipio de Amatlán / Córdoba, Ver., tramo La Tapia- La Toma 1ª. Etapa.

17/09/2001

17/01/2002

$ 2’000,000.00

* Ubicación de la obra: Amatlán de los Reyes, Ver. * Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://www.veracruz.compranet.gob.mx, o bien en la Dirección General de Obras Públicas ubicadas en: Lázaro Cárdenas No. 18, Colonia Esther Badillo, C.P.91190 Xalapa, Veracruz; en los días hábiles especificados en esta Convocatoria, con el siguiente horario: 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs. * La procedencia de los recursos es: Programa Operativo Anual 2001. * La forma de pago es: En convocante: mediante efectivo, cheque de caja, cheque certificado, expedido a favor de la Secretaría de Desarrollo Regional, en la caja de la

Delegación Administrativa de la Dirección General de Obras Públicas. En Compranet mediante los recibos que genera el sistema. * La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 21 de Agosto del 2001 a las 12:00 horas. * La visita al lugar de la obra o los trabajos se realizará: como punto de reunión el Palacio Municipal de Amatlán de los Reyes, Ver., el día 21 de Agosto a las 10:00 horas. * El Acto de presentación de propuestas técnica-económica será el día: 29 de Agosto de 2001 a las 10:30 horas. * La apertura de la propuesta técnica se efectuará el día: 29 de Agosto de 2001 a las 10:30 horas, la apertura de la propuesta económica se efectuará el día: 29 de Agosto de 2001 a las 10:30 horas en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en la Av. Lázaro Cárdenas No. 18, Colonia Esther Badillo, C.P. 91190 Xalapa, Ver.





59079001-007-01


$800.00

15/08/2001

21/08/2001 12:00 horas

21/08/2001 10:00 horas

29/08/2001 12:30 horas

29/08/2001 12:30 horas

Clave FSC (CCAOP)


Fecha terminación


00000

Pavimentación en concreto hidráulico del Acceso al Relleno Sanitario de Poza Rica, Ver., Prolongación 20 de Noviembre 1ª Etapa.

17/09/2001

17/01/2002

$ 2’000,000.00

* Ubicación de la obra: Poza Rica, Ver. * Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://www.veracruz.compranet.gob.mx, o bien en la Dirección General de Obras Públicas ubicadas en: Lázaro Cárdenas No. 18, Colonia Esther Badillo, C.P.91190 Xalapa, Veracruz; en los días hábiles especificados en esta Convocatoria, con el siguiente horario: 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs. * La procedencia de los recursos es: Programa Operativo Anual 2001. * La forma de pago es: En convocante: mediante efectivo, cheque de caja, cheque certificado, expedido a favor de la Secretaría de Desarrollo Regional, en la caja de la

Delegación Administrativa de la Dirección General de Obras Públicas. En Compranet mediante los recibos que genera el sistema. * La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 21 de Agosto del 2001 a las 12:00 horas. * La visita al lugar de la obra o los trabajos se realizará: como punto de reunión el Palacio Municipal de Poza Rica, Ver., el día 21 de Agosto a las 10:00 horas. * El Acto de presentación de propuestas técnica-económica será el día: 29 de Agosto de 2001 a las 12:30 horas. * La apertura de la propuesta técnica se efectuará el día: 29 de Agosto de 2001 a las 12:30 horas, la apertura de la propuesta económica se efectuará el día: 29 de Agosto de 2001 a las 12:30 horas en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en la Av. Lázaro Cárdenas No. 18, Colonia Esther Badillo, C.P. 91190 Xalapa, Ver.





59079001-008-01


$800.00

15/08/2001

21/08/2001 12:00 horas

21/08/2001 10:00 horas

30/08/2001 11:00 horas

30/08/2001 11:00 horas

Clave FSC (CCAOP)


Fecha terminación


00000

Rehabilitación de Juzgados Penales; Primero, Tercero y Quinto de Primera Instancia en el CERESO “Ignacio Allende” de Veracruz, Ver.

17/09/2001

17/01/2002

$1’000,000.00

* Ubicación de la obra: Veracruz, Ver. * Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://www.veracruz.compranet.gob.mx, o bien en la Dirección General de Obras Públicas ubicadas en: Lázaro Cárdenas No. 18, Colonia Esther Badillo, C.P.91190 Xalapa, Veracruz; en los días hábiles especificados en esta Convocatoria, con el siguiente horario: 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs. * La procedencia de los recursos es: Programa Estatal “Foseg 2001”, según Acuerdo de Coordinación No. SDR-ACUERDO-TSJ-FOSEG-003/2001. * La forma de pago es: En convocante: mediante efectivo, cheque de caja, cheque certificado, expedido a favor de la Secretaría de Desarrollo Regional, en la caja de la

Delegación Administrativa de la Dirección General de Obras Públicas. En Compranet mediante los recibos que genera el sistema. * La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 21 de Agosto del 2001 a las 12:00 horas. * La visita al lugar de la obra o los trabajos se realizará: como punto de reunión el Acceso Principal al CERESO ”Ignacio Allende” de Veracruz, Ver., el día 21 de Agosto a las 10:00 horas.

* El Acto de presentación de propuestas técnica-económica será el día: 30 de Agosto de 2001 a las 11:00 horas. * La apertura de la propuesta técnica se efectuará el día: 30 de Agosto de 2001 a las 11:00 horas, la apertura de la propuesta económica se efectuará el día: 30 de Agosto de 2001 a las 11:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en la Av. Lázaro Cárdenas No. 18, Colonia Esther Badillo, C.P. 91190 Xalapa, Ver. * El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español . * La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano . * No se podrán subcontratar partes de la obra. * Se otorgará un anticipo del 30 %. * La experiencia técnica y capacidad financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: 1. Documentación que acredite la capacidad técnica en trabajos similares y de la misma magnitud a los que son motivo de la presente convocatoria, y relación de

maquinaria y equipo que posee de su propiedad y en optimas condiciones de operación y que disponga para la ejecución de la obra, indicando su ubicación actual, la cual deberá acreditarse con las facturas originales y copias de las mismas para su cotejo, en caso de ser maquinaria arrendada deberá anexar carta compromiso de arrendamiento solidaria de la misma, reservándose la convocante el derecho de verificar lo declarado por el proponente.

2. Haber contratado Obra en el Ejercicio 2000, con un mínimo de $ 10’000,000.00 para las Licitaciones Nos. 59079001-006-01 y 59079001-007-01, y $5’000,000.00 para la Licitación No. 59079001-008-01 comprobándolo con copias de las carátulas de sus contratos.

3. Constancia de Referencias y Acreditación de las Dependencias o Iniciativa Privada con los que haya contratado. 4. Acreditación del responsable técnico y/o Perito Permanente de la Obra acreditado por su correspondiente Colegio. 5. Documentación que compruebe el capital contable mínimo requerido, acreditándose con los estados financieros auditados dictaminados al 31 de Diciembre de 2000,

asimismo documentación completa de su declaración fiscal 2000, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anexando copia de cédula profesional y registro actualizado del contador publico titulado externo.

* Los requisitos generales que deberán ser cubiertos son: 1. Solicitud de inscripción, indicando el interés de participar en el concurso que deseen de la presente convocatoria. 2. Estar inscrito en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas ante la Secretaría de Finanzas y Planeación en cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, indicando especialidad (registro vigente original, anexar copia). 3. Testimonio notarial del acta constitutiva y modificaciones, en su caso cuando se trate de persona moral o copia certificada del acta de nacimiento si se trata de persona física. 4. Relación de los contratos de obra en vigor que tenga tanto en la administración pública federal y/o estatal como con los particulares, señalando el importe contratado y el importe por ejercer, desglosado por anualidades. 5. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 43 de la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. 6. Para el caso de los contratistas que se inscriban a través del Sistema Compranet, presentarán un escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada, la propuesta correspondiente; tal formato aparecerá a las bases puestas a disposición en el sitio correspondiente (acreditamiento de personalidad y facultades para suscribir propuestas para licitaciones públicas). Asimismo las Empresas que adquieran las Bases por Compranet, deberán pasar a recoger los planos o el C. D. Del proyecto a la Dirección General de Obras Públicas del Estado, presentando su recibo de pago correspondiente. * Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: 1. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación y en las propuestas presentadas por los licitantes podrán estar sujetas a negociación alguna. 2. La Dependencia, con base en el análisis comparativo de las propuestas técnicas y económicas, formularán el dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, adjudicará el contrato a la persona que de entre los proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas al juicio del Gobierno del Estado y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y de haber presentado la postura solvente más baja. Contra esta resolución no procederá recurso alguno.

3. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos de esta licitación. * Las condiciones de pago son: 1. El pago será por unidad de concepto de trabajo terminado conforme a las estimaciones generadas. El pago concluirá en un plazo no mayor a 30 días naturales.

Xalapa, Veracruz 9 de Agosto del 2001.

LIC. PORFIRIO SERRANO AMADOR

SECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO.

ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN.

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

BASES DE CONCURSOS DE OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL.

LICITACION PUBLICA DE OBRA CON RECURSOS ESTATALES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No._59079001-007-01.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, Y CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ESTATAL VIGENTE, CELEBRA LA PRESENTE LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. SDR-PE-2001-DGOP/005 CON EL FIN DE CELEBRAR EL CONTRATO RELATIVO A: LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER., PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 1ª. ETAPA. DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: EN LA PRESENTE LICITACION No. 59079001-007-01 PODRAN PARTICIPAR TODAS LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES LEGALMENTE CONSTITUIDAS CONFORME A LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y PRECEPTOS SEÑALADOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ESTATAL VIGENTE, ASI MISMO CON LAS BASES DE LA CITADA LICITACION. LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR LOS COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUE SE LICITA, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2001, PARA LLEVAR A CABO, LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER., PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 1ª. ETAPA. LAS COTIZACIONES SÉ DEBERAN PRESENTAR EN IDIOMA ESPAÑOL Y PESOS MEXICANOS. TODOS LOS GASTOS QUE HAGA EL PARTICIPANTE EN LA ELABORACION Y PRESENTACION DE SU PROPUESTA, SERA CON CARGO A LA EMPRESA Y NO SON REINTEGRABLES.

PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION: EL PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTE LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA SE SUJETARA AL ORDEN SIGUIENTE: 1º.- INSCRIPCION Y ENTREGA DE BASES. 2º.- VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES 3º.- ACTO DE RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 4º.- REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS. 5º.- PRESENTACIÓN AL SUBCOMITÉ Y/O COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA. 6º.- NOTIFICACION DE FALLO. 7º.- SUSCRIBIR EL CONTRATO.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE BASES LA ENTREGA DE BASES SE HARA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL, UBICADA EN LA AV. LAZARO CARDENAS No. 18 COL. ESTHER BADILLO, DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER., HASTA LA FECHA LIMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2001, DEBIENDO LOS INTERESADOS CUBRIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

HOJA No. 1

LICITACION No._59079001-007-01.

1. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, INDICANDO EL INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. 2. ESTAR INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, INDICANDO ESPECIALIDAD (REGISTRO VIGENTE ORIGINAL, ANEXAR COPIA) 3. TESTIMONIO NOTARIAL DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES, EN SU CASO CUANDO SE TRATE DE PERSONA MORAL O COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO SI SE TRATA DE PERSONA FÍSICA. 4. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE TENGA EN VIGOR, TANTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y/O ESTATAL COMO CON LOS PARTICULARES, SEÑALANDO EL IMPORTE CONTRATADO Y EL IMPORTE POR EJERCER, DESGLOSADO POR ANUALIDADES. 5. DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE. 6. DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES Y DE LA MISMA MAGNITUD A LOS QUE SON MOTIVO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, Y RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE POSEE DE SU PROPIEDAD Y EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y QUE DISPONGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, INDICANDO SU UBICACIÓN ACTUAL, LA CUAL DEBERA ACREDITARSE CON LAS FACTURAS ORIGINALES Y COPIAS DE LAS MISMAS PARA SU COTEJO. EN CASO DE SER MAQUINARIA ARRENDADA DEBERA ANEXAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO SOLIDARIA DE LA MISMA, RESERVÁNDOSE LA CONVOCANTE EL DERECHO DE VERIFICAR LO DECLARADO POR EL PROPONENTE. 7. HABER CONTRATADO OBRA EN EL EJERCICIO 2000, CON UN MINIMO DE $ 10’000,000.00 COMPROBANDOLO CON COPIAS DE LAS CARATULAS DE SUS CONTRATOS. 8. CONSTANCIA DE REFERENCIAS Y ACREDITACION DE LAS DEPENDENCIAS O INICIATIVA PRIVADA CON LOS QUE HAYA CONTRATADO. 9. ACREDITACION DEL RESPONSABLE TECNICO Y/O PERITO PERMANENTE DE LA OBRA ACREDITADO POR SU CORRESPONDIENTE COLEGIO. 10. DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO, DE $3’000,000.00 ACREDITÁNDOSE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000. ASI MISMO DOCUMENTACION COMPLETA DE SU DECLARACION FISCAL EJERCICIO 2000, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ANEXANDO COPIA DE CEDULA PROFESIONAL Y REGISTRO ACTUALIZADO DEL CONTADOR PUBLICO TITULADO EXTERNO. 11. PARA EL CASO DE LOS CONTRATISTAS QUE SE INSCRIBAN A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET, PRESENTARÁN UN ESCRITO EN EL QUE EL FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR A NOMBRE DE SU REPRESENTADA, LA PROPUESTA CORRESPONDIENTE; TAL FORMATO APARECERÁ EN LAS BASES PUESTAS A DISPOSICIÓN EN EL SITIO CORRESPONDIENTE (ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD Y FACULTADES PARA SUSCRIBIR PROPUESTAS PARA LICITACIONES PÚBLICAS). ASI MISMO LAS EMPRESAS QUE ADQUIERAN LAS BASES POR COMPRANET, DEBERAN PASAR A RECOGER LOS PLANOS O EL C.D. DEL PROYECTO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, PRESENTANDO SU RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE. FORMATO IDENTIFICADO COMO ANEXO 1 DE ESTAS BASES.

HOJA No. 2

LICITACION No._59079001-007-01. PAGO DE LAS BASES EL COSTO DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACION SERA DE $ 1,000.00 ( MIL PESOS 00/100 M.N.), SU PAGO PODRÁ HACERSE EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO, GIRO BANCARIO O CHEQUE DE CAJA, EXPEDIDO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL O A TRAVES DE LOS MEDIOS QUE FIJA EL SISTEMA DE COMPRANET, Y CUYO COSTO ES DE $ 800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), MEDIANTE LOS RECIBOS QUE GENERA EL SISTEMA. SERA REQUISITO INDISPENSABLE PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACION, LA ADQUISICION DE LAS BASES Y EN NINGUN CASO EL DERECHO DE PARTICIPACION SERA TRANSFERIBLE. EN CASO DE EXTRAVIO, POR PARTE DEL POSTOR, DE LAS BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS PARA CONCURSAR, PROPORCIONADOS POR LA DEPENDENCIA, O BIEN INUTILIZADOS POR ERRORES, SI ESTE REQUIERE DE OTRO JUEGO DE DOCUMENTOS SOLAMENTE SERAN PROPORCIONADOS MEDIANTE SOLICITUD ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE EXPONGA SUS RAZONES Y EFECTUANDO POR SEGUNDA VEZ EL PAGO ESTABLECIDO EN LA LICITACION CORRESPONDIENTE, AUNADO A LO ANTERIOR DEBERA RECABAR LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE DEL O LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA.

C L A U S U L A S: PRIMERA.- EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR CONDUCTO DE LOS REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL, MOSTRARA UNA SOLA VEZ EL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, EL PUNTO DE REUNION SERA EN EL PALACIO MUNICIPAL DE POZA RICA, VER. , EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2001, A LAS 10:00 HRS, Y POSTERIORMENTE SE CELEBRARA LA JUNTA DE ACLARACIONES, CON EL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA EL C. ARQ. FRANCISCO BERNABE NOGUEIRA CASTRO. SEGUNDA.- AL FORMULARSE LA PROPOSICION SE TOMARA EN CUENTA QUE: A).- QUE LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN ESTRICTO APEGO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD Y DEMAS LEYES DICTADAS EN LA MATERIA Y CON SUJECION A: LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ASI COMO A LAS QUE SE INDICAN EN EL PROYECTO CORRESPONDIENTE Y EN EL PRESENTE PLIEGO DE REQUISITOS. B).- QUE EL COSTO DE LOS TRABAJOS SERA CUBIERTO CON RECURSOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE AÑO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2001. CABE HACER LA ACLARACION QUE LA EMPRESA QUE RESULTE GANADORA SE CONTRATARA LA TOTALIDAD DE LA OBRA Y SE SUJETARA A LAS CORRESPONDIENTES ASIGNACIONES PRESUPUESTALES PARA EL PRESENTE EJERCICIO, ASI COMO SU CORRESPONDIENTE ANTICIPO. ANTICIPO.- SE OTORGARA EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO DE LA ASIGNACION AUTORIZADA, PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS SE OTORGARA, DE ACUERDO AL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA. LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGUEN DEBERAN AMORTIZARSE PROPORCIONALMENTE EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE REALICEN. LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS SERAN PUESTOS A DISPOSICION DEL CONTRATISTA CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. SIN EMBARGO, CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE GARANTIA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DE UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION, SE ENTENDERA QUE RENUNCIA A DICHOS ANTICIPOS RESULTANDO IMPROCEDENTE EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PROGRAMADA ORIGINALMENTE.

HOJA No. 3

LICITACION No._59079001-007-01.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN LOS CASOS DE RESCISION DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA CONVOCANTE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION AL CONTRATISTA. SI ESTE NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO, DEBERA CUMPLIR LOS CARGOS FINANCIEROS QUE RESULTEN CONFORME A LA TASA Y EL PROCEDIMIENTO DE CALCULO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA CONVOCANTE. PARA LA DETERMINACION DEL COSTO FINANCIERO DE LOS TRABAJOS, LOS CONTRATISTAS DEBERAN CONSIDERAR EN SU PROPOSICION, EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS. C).- QUE INDEPENDIENTEMENTE DE SUSCRIBIR EL CONTRATO EN FORMA PARALELA, LA FECHA ESTIMADA PARA INICIAR LOS TRABAJOS SERA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2001. D).- LA FECHA ESTIMADA PARA LA TERMINACION SERA EL DIA 17 DE ENERO DE 2002 (4 MESES) . TERCERA.- PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA SE PODRA ACUDIR A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO, PRESENTANDO LA SOLICITUD DE ACLARACION POR ESCRITO CINCO DIAS HABILES ANTES DE LA FECHA SEÑALADA PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y SERAN ACLARADAS TAMBIEN POR ESCRITO POR ESA DEPENDENCIA, TRES DIAS HABILES ANTES DE DICHA APERTURA. AL NO EXISTIR SOLICITUDES OFICIALES PRESENTADAS POR LOS PROPONENTES, O AL SER ESTAS DEBIDAMENTE CONTESTADAS POR LA CONVOCANTE, EL CONCURSANTE NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR EN FORMA POSTERIOR A LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SOBRE CUALQUIER ASUNTO O TEMA RELACIONADO CON LA LICITACION O CON LA EJECUCION DE LA OBRA QUE PARA EL HUBIERE SIDO CONFUSO, AMBIGUO, NO CLARO, INDEFINIDO O ERRONEO. CUARTA.- LAS POSTURAS PRESENTADAS SURTIRAN LOS EFECTOS MAS AMPLIOS QUE EN DERECHO CORRESPONDA Y SERAN VALIDAS UNICAMENTE EN LA SUBASTA EN LAS QUE SE PRESENTEN. LAS POSTURAS SERAN EN FIRME Y OBLIGARAN A QUIENES LAS FORMULEN. QUINTA.- PARA RESPONDER DEL SOSTENIMIENTO EN LA PROPOSICION, SE ACOMPAÑARA A LA MISMA CON CHEQUE CERTIFICADO DE INSTITUCION DE CREDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAIS, CHEQUE CRUZADO, O FIANZA OTORGADA POR COMPAÑÍA AFIANZADORA AUTORIZADA EN FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO DE SU PROPUESTA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LAS GARANTIAS OTORGADAS POR LOS POSTORES, SERAN DEVUELTAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN EL ACTO EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO, A CAMBIO DEL RECIBO EXPEDIDO POR ESTA, EXCEPTO AQUELLA QUE CORRESPONDA A LA PROPOSICION DEL CONTRATISTA A QUIEN SE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, LA QUE RETENDRA HASTA EL MOMENTO EN QUE DICHO CONTRATISTA SUSTITUYA LA FIANZA DE GARANTIA CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

HOJA No. 4

LICITACION No._59079001-007-01. SEXTA.- LAS PROPOSICIONES SE PRESENTARAN POR ESCRITO EN UN SOLO SOBRE CERRADO, EN FORMA INVIOLABLE EL CUAL DEBERA CONTENER LA PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA QUE CONTENGA LOS DOCUMENTOS DEL 1 AL 13; DICHO EVENTO SE LLEVARA A EFECTO A LAS 12:30 HORAS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2001 EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SITA EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS No. 18 COLONIA ESTHER BADILLO DE XALAPA, VER., EN PRESENCIA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y/O DEL REPRESENTANTE QUE TENGA A BIEN DESIGNAR, QUIEN DE INMEDIATO INICIARA EL ACTO DEL CONCURSO, PROCEDIENDO, A LA RECEPCION DEL SOBRE DE CADA UNO DE LOS CONCURSANTES COMO PRIMERA ETAPA, SE REVISARA DEBIDAMENTE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN, ACEPTÁNDOSE AQUELLAS QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS Y DESECHANDO LAS QUE OMITIERON ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS; ESTE EVENTO SE REALIZARA EN PRESENCIA DE LOS CONCURSANTES E INVITADOS QUE ASISTAN AL ACTO, LEVANTÁNDOSE EL ACTA PRIMERA DE APERTURA DE PROPUESTAS CORRESPONDIENTE A DICHO CONCURSO. SEPTIMA.- LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO SE DARA A CONOCER AL LEVANTAR EL ACTA PRIMERA DE LA APERTURA DE SU PROPUESTA, ESTA FECHA DEBERA QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA Y PODRA DIFERIRSE POR UNA SOLA VEZ CUANDO EL NUEVO PLAZO NO EXCEDA DE 20 DIAS HABILES, EN PRESENCIA DE QUIENES ASISTAN AL ACTO, LEVANTÁNDOSE EL ACTA SEGUNDA DE ADJUDICACION; EL FALLO QUE SE EMITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO SERA INAPELABLE. CONTRA LA RESOLUCION QUE CONTENGA EL FALLO NO PROCEDERA RECURSO ALGUNO. LOS LICITANTES PODRAN PROCEDER EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ–LLAVE, DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL ACTO IMPUGNADO. TRANSCURRIDO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CITADO ARTICULO PRESCRIBE PARA LOS INTERESADOS EL DERECHO DE INCONFORMARSE. OCTAVA.- PARA FORMULAR LA PROPOSICION SE UTILIZARAN LOS DOCUMENTOS QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DEBERAN SER PRESENTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LOS FORMATOS Y DOCUMENTOS ESCRITOS DONDE SE LE SOLICITA NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEBERAN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS TODOS Y CADA UNO DE ELLOS. LOS ESCRITOS DONDE DICE REPRESENTANTE LEGAL DEBERAN ESTAR TAMBIEN CON NOMBRE Y FIRMA DEL MISMO. CON RESPECTO A LAS CARATULAS DE LOS DOCUMENTOS 6 Y 7, DEBERAN DE SER PRESENTADAS TAL COMO LO SOLICITA CADA UNA DE ELLAS, POR TAL MOTIVO DEBERAN SER FIRMADAS EN SU ULTIMA HOJA Y RUBRICADAS EN LAS DEMAS, ASI MISMO EN RELACION A LAS BASES, SU ULTIMA HOJA DONDE DICE ACEPTACION DE LAS BASES DEL CONCURSO DEBERAN PONER NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, DE IGUAL MANERA TODOS LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA ADQUISICION DE LAS BASES DEBERAN SER RUBRICADAS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, FIRMADAS EN DONDE SE SEÑALA Y REINTEGRARLAS EN SU PAQUETE DE CONCURSO. EN CUANTO A SUS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, ESTAS DEBERAN SER RUBRICADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN UN SOLO TANTO, DEBIENDO PRESENTAR LOS ORIGINALES DE SUS ACTAS CONSTITUTIVAS Y SUS MODIFICACIONES, PODER NOTARIAL Y PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE E IDENTIFICACION, ANEXANDO UNA COPIA DE LOS DOCUMENTOS, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REINTEGRARLES SUS ORIGINALES, QUE SEÑALA CADA CARATULA, SIENDO EL ORDEN DE PRESENTACION EL SIGUIENTE:

HOJA No. 5

LICITACION No._59079001-007-01.

DOCUMENTACION SOBRE TECNICO-ECONOMICO. DOCUMENTO No. 1 1.- CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO. A).- LA CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE ES UN ESCRITO EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA, DONDE HAGA MENCION QUE HA ANALIZADO Y CONOCE LAS BASES DEL CONCURSO Y SOMETE A CONSIDERACION DEL CONVOCANTE SU PROPUESTA CON RELACION A LA CONVOCATORIA PUBLICA No. SDR-PE-2001-DGOP-005 RELATIVA A LA LICITACION No. 59079001-007-01 FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. (SE ANEXA FORMATO) B).- DECLARACION ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, ADEMAS DE NO INCURRIR AL PRESENTAR SU PROPUESTA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y DEL ARTICULO 46 FRACCION XVII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE (SE ANEXA FORMATO). DOCUMENTO No. 2 COMPROBACION DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE A).- SI SE TRATA DE PERSONA MORAL: PRESENTAR ORIGINAL DEL TESTIMONIO NOTARIAL O FOTOCOPIA CERTIFICADA Y COPIA ADICIONAL DE LAS MISMAS Y EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, DEBERAN PRESENTAR COPIA DEL ACTA DE ASAMBLEA CERTIFICADA POR NOTARIO PUBLICO. B).- SI SE TRATA DE PERSONA FISICA: PRESENTAR ORIGINAL O FOTOCOPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO, ANEXAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y ORIGINAL Y COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL. EN CASO DE NO CONTAR CON LA CEDULA PROFESIONAL DEBERA MANIFESTARLO POR ESCRITO Y ANEXAR LA CEDULA DEL RESPONSABLE TECNICO QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE. DOCUMENTO No. 3 3.- REPRESENTACION A).- DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE (CARTA PODER EN ORIGINAL Y COPIA). B).- IDENTIFICACION PERSONAL (LICENCIA, PASAPORTE Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, EN ORIGINAL Y COPIA).

DOCUMENTO No. 4 4.- CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE: A).- ESTAR INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 20 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, INDICANDO ESPECIALIDAD (REGISTRO VIGENTE ORIGINAL Y ANEXAR COPIA).

HOJA No. 6

LICITACION No._59079001-007-01.

B).- ORIGINAL Y FOTOCOPIA DEL REGISTRO VIGENTE DE LA CAMARA QUE LE CORRESPONDA Y SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL MEXICANO S.I.E.M. (OPCIONAL). C).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES Y DE LA MISMA MAGNITUD A LOS QUE SON MOTIVO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, Y RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE POSEE DE SU PROPIEDAD Y EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y QUE DISPONGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, INDICANDO SU UBICACIÓN ACTUAL, LA CUAL DEBERA ACREDITARSE CON LAS FACTURAS ORIGINALES Y COPIAS DE LAS MISMAS PARA SU COTEJO. EN CASO DE SER MAQUINARIA ARRENDADA DEBERA ANEXAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO SOLIDARIA DE LA MISMA, RESERVÁNDOSE LA CONVOCANTE EL DERECHO DE VERIFICAR LO DECLARADO POR EL PROPONENTE. a).- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA Y CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL TECNICO QUE TENGA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES, DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS DEL CONCURSO EN EL QUE DESEAN PARTICIPAR. b).- RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO QUE POSEE Y/O DE QUE DISPONGA, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, INDICANDO SU UBICACIÓN ACTUAL DEL EQUIPO O MAQUINARIA PROPIOS. LA PROPIEDAD DE LA MAQUINARIA DEBERA ACREDITARSE CON LAS FACTURAS ORIGINALES Y COPIAS DE LAS MISMAS PARA SU VERIFICACION. EN CASO DE ARRENDAMIENTO DEBERA ACREDITARSE CON CONVENIO O CARTA COMPROMISO DEL ARRENDADOR DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE PARA LA LICITACION QUE NOS OCUPA CON FECHA ACTUAL, INDICANDO LA DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA O EQUIPO EN LOS PERIODOS DE EJECUCION DE LA OBRA. (SE ANEXA FORMATO) D).- HABER CONTRATADO OBRA EN EL EJERCICIO 2000, CON UN MÍNIMO DE $ 10’000,000.00 COMPROBÁNDOLO CON COPIAS DE LAS CARATULAS DE SUS CONTRATOS. E).- CONSTANCIAS DE REFERENCIAS Y ACREDITACION DE LAS DEPENDENCIAS O INICIATIVA PRIVADA CON LOS QUE HAYA CONTRATADO. F).- ACREDITACION DEL RESPONSABLE TECNICO Y/O PERITO PERMANENTE DE LA OBRA ACREDITADO POR SU CORRESPONDIENTE COLEGIO. G).- DOCUMENTACION QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO, ACREDITÁNDOSE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000, ASI MISMO DOCUMENTACION COMPLETA DE SU DECLARACION FISCAL EJERCICIO 2000, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, ANEXANDO COPIA DE CEDULA PROFESIONAL Y REGISTRO ACTUALIZADO DEL CONTADOR PUBLICO TITULADO EXTERNO. H).- ANEXAR RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA EN VIGOR QUE TENGA TANTO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y/O ESTATAL COMO CON LOS PARTICULARES, SEÑALANDO EL IMPORTE CONTRATADO Y EL IMPORTE POR EJERCER, DESGLOSADO POR ANUALIDADES. DOCUMENTO No. 5 5.- CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA. A).- CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SE ANEXA FORMATO).

DOCUMENTO No. 6 6.- MODELO DE CONTRATO. A).- MANIFESTACION ESCRITA EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SE INDIQUE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Y ESTAR DE ACUERDO EN TODAS SUS CLAUSULAS Y SUS TERMINOS. (SE ANEXA FORMATO)

HOJA No. 7

LICITACION No._59079001-007-01. B).- MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, DEBERA SER FIRMADO Y RUBRICADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. (SE ANEXA FORMATO)

7.- ESPECIFICACIONES GENERALES, CIRCULARES Y MINUTAS. A).- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LAS ESPECIFICACIONES Y LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, ESCRITO QUE DEBERA PRESENTARSE EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA. (SE ANEXA FORMATO) B).- CARTAS CIRCULARES Y MINUTAS COMPLEMENTARIAS, INCLUYENDO ADENDUMS, DEBIDAMENTE RUBRICADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. DOCUMENTO No. 8 8.-PROYECTO - RELACION DE PLANOS. A).- PROYECTOS: PLANOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, DE INSTALACIONES Y DETALLES, DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTARSE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. DOCUMENTO No. 9 9.- ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA. A).- EL ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA, DEBERA ESTAR FORMULADO EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE DOCUMENTACION, DEBIENDO SER FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. DOCUMENTO No. 10 10.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION. A).- LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEBERA ACOMPAÑARSE MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO DE INSTITUCION DE CREDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAIS, CHEQUE CRUZADO O FIANZA OTORGADA POR COMPAÑIA AFIANZADORA AUTORIZADA, EN FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO DE SU PROPUESTA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) (SE ANEXA FORMATO) DOCUMENTO No. 11 11.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. A).- EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. ESTE DOCUMENTO DEBERA SER PRESENTADO PRECISAMENTE EN LAS FORMAS Y/O DOCUMENTOS QUE PARA TAL EFECTO PROPORCIONE LA DEPENDENCIA CONVOCANTE. EN DICHAS FORMAS EL LICITANTE DEBERA EXPRESAR CON NUMERO Y LETRA Y EN PESOS MEXICANOS, LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y SOLAMENTE CON NUMEROS EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDIENTE A CADA CONCEPTO, DETERMINANDO DICHOS IMPORTES MULTIPLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR LAS CANTIDADES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES IMPRESAS EN EL CATALOGO DEBERA ASIMISMO, EFECTUAR LA SUMA QUE CORRESPONDA PARA OBTENER EL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA, EL QUE SE ASENTARA CON NUMERO Y LETRA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE PLIEGO DE REQUISITOS.

HOJA No. 8

LICITACION No._59079001-007-01.

DOCUMENTO No. 12 12.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS. 12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS QUE SE REQUIEREN A).- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. a).- ANALISIS BASICOS O PRELIMINARES. b).- COSTOS DE MATERIALES (INSUMOS) c).- COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO. d).- COSTOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE. B).- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION Y CAMPO. C).- ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO. 1.- POR FORMULA. 2.- POR FLUJO DE CAJA. D).- CARGO POR UTILIDAD. E).- FACTOR DE SOBRECOSTO. F).- AJUSTE DE COSTOS. G).- EXPLOSION DE INSUMOS. H).- CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS Y SU AFECTACION, TANTO EN EL ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO COMO EN EL AJUSTE DE COSTOS POR ESCALACION. (SE ANEXA FORMATO) DOCUMENTO No. 13 13.- PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES CON EROGACIONES ACUMULADAS; DEBERAN INDICARSE EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN CADA UNO DE LOS ABAJO SEÑALADOS. A).- PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO EN LA OBRA. B).- PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES.- DEBERAN INCLUIRSE TODOS LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA OBRA. C).- 1.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO. 2.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL DE CAMPO.

D).- RESUMEN DEL EQUIPO BASICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. DEBERAN ANEXAR A SU PROGRAMA Y RESUMEN DE EQUIPO QUE REPORTAN COMO PROPIO, COPIAS DE LAS FACTURAS. E).- PROGRAMA DE EJECUCION Y MONTOS MENSUALES DE LA OBRA.

NOVENA..- DEBERA EVITARSE ENGRAPAR O ENCUADERNAR TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA PROPOSICION EN UN SOLO JUEGO; SOLAMENTE SE PERMITIRA ENGRAPAR JUEGOS PARCIALES, CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS, DEL 1 AL 13 PARA PRESENTAR LA PROPOSICION SE UTILIZARA SOBRE CERRADO EN EL CUAL SE ANOTARA EL NUMERO DE CONCURSO, LA OBRA, EL NOMBRE DEL CONTRATISTA CONCURSANTE, ASI COMO EL NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE ASISTA AL ACTO COMO REPRESENTANTE AUTORIZADO. DECIMA.- AL FORMULAR SU PROPOSICION, LOS PROPONENTES RECONOCEN EN SUS TERMINOS QUE:

HOJA No. 9

LICITACION No._59079001-007-01.

A).- TOMARON EN CONSIDERACION LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS, TOPOGRAFICAS Y GEOLOGICAS DE LA REGION COMPENETRÁNDOSE EN LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR DE LA OBRA, Y QUE EL DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES ANTERIORES, EN NINGUN CASO SERVIRIA POSTERIORMENTE PARA ANTEPONER INCONFORMIDAD O RECLAMO ALGUNO EN CUANTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACION, ADUCIR JUSTIFICACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PARA SOLICITAR BONIFICACIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIDERADOS EN LA PROPOSICION. B).- LOS DATOS INDICADOS EN EL DOCUMENTO No. 11 Y EN GENERAL EN EL PROYECTO PARA LA ELABORACION DE PRECIOS UNITARIOS, SON PROPORCIONADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, UNICAMENTE A TITULO INFORMATIVO, POR LO TANTO, QUEDA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE JUZGAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRAN, DE MANERA QUE SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD A COMO SE INDICO EN EL PROYECTO O HAY DIFERENCIA CON LAS CANTIDADES DE OBRA ANOTADAS EN EL DOCUMENTO No. 11. C).- QUE SE PROPONDRAN PRECIOS UNITARIOS UNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS EN EL DOCUMENTO No. 11 Y QUE NO DEBERAN PROPONERSE ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTIPULADO EN DICHO DOCUMENTO O EN ESTE PLIEGO. D).- SE DEBERAN PRESENTAR EN EL DOCUMENTO No. 12, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RELATIVOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA ANOTADOS EN EL DOCUMENTO No. 11 ESTABLECIENDO SEPARADAMENTE: LOS COSTOS DIRECTOS PARA LA OBRA CIVIL, Y EN SU CASO SEPARADAMENTE EL RELATIVO AL SUMINISTRO E INSTALACION DEL EQUIPO. E).- PARA EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, DEBERAN CONSIDERARSE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y DEMAS INSUMOS EN LA ZONA O REGION DE QUE SE TRATE; ASIMISMO EL CARGO POR MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION SE DETERMINARA CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTO DE ESTOS, CONSIDERADOS COMO NUEVOS Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE. F).- EN LOS ANALISIS DE INDIRECTOS Y UTILIDAD SE DEBERAN CONSIDERAR LOS IMPUESTOS FEDERALES, ASI COMO LOS ESTATALES Y MUNICIPALES EN CASO DE QUE LOS HUBIERA, ASIMISMO DEBERA CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO Y SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y RESTRICTIVO DE LA OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO O DE RESISTENCIA DE MATERIALES Y PREVEER LA SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES, INCLUYENDO LA INDUMENTARIA APROPIADA ( CASCOS Y CHALECOS FOSFORESCENTES CON LOS LOGOTIPOS QUE LA DEPENDENCIA LE PROPORCIONARA), (SE ANEXAN FORMATOS PARA LA ELABORACION DE LOS LETREROS INFORMATIVOS). ASIMISMO EL CONTRATISTA DEBERA PREVER Y VIGILAR PARA EVITAR QUE LAS CONDICIONES AMBIENTALES SE PUDIERAN DETERIORAR, ASI COMO EL ORDEN SOCIAL, LA SALUBRIDAD Y LA SEGURIDAD, SE OBLIGA A: A) INSTALAR DE INMEDIATO SANITARIOS PORTATILES PARA EL PERSONAL DE OBRA CON EL OBJETO DE EVITAR LA DISPERSION DE RESIDUOS FECALES, B) COLOCAR TAMBOS METALICOS EN SITIOS ESTRATEGICOS PARA COLOCAR LA BASURA COMUN, ENVIÁNDOLA EN CAMION DE VOLTEO AL BASURERO MUNICIPAL, C) PARA EL CASO DE LOS RESIDUOS IMPREGNADOS DE GRASAS O ACEITES PROVENIENTES DE LOS VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA, ESTOS DEBEN SER COLOCADOS EN TAMBOS INDEPENDIENTES MARCADOS CON UN LETRERO QUE DIGA: RESIDUOS DE GRASA Y ACEITE, AQUÍ SE DEPOSITAN ESTOPAS, LATAS, ACEITE USADO, FILTROS, REFACCIONES Y OTROS MATERIALES CONTAMINADOS, D) RETIRAR LOS ESCOMBROS DE CONSTRUCCION, E) COLOCAR DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CINTAS PREVENTIVAS O LETREROS INDICANDO PRECAUCION PARA ALERTAR A LOS CHOFERES, PERSONAL Y PEATONES QUE CIRCULEN EN EL AREA DE TRABAJO, Y LAS DEMAS QUE SEAN NECESARIAS DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA OBRA.

HOJA No. 10

LICITACION No._59079001-007-01.

G).- LOS COSTOS INDIRECTOS ESTARAN REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO; DICHOS COSTOS SE DESGLOSARAN EN LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION DE OFICINAS CENTRALES, A LOS DE LA OBRA Y A LOS DE SEGUROS Y FIANZAS. H).- EN LA INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, DEBERA CONSIDERARSE EL IMPORTE DEL ANTICIPO A OTORGARSE, ADEMAS DE MANIFESTARSE QUE LA TASA DE INTERES APLICABLE FUE CALCULADA CON BASE EN UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO, EL CUAL NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. I).-SE ADICIONARAN A LA CANTIDAD QUE RESULTE DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO Y DEL CARGO POR UTILIDAD LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: I. EL DESGLOSE DE LAS APORTACIONES QUE EROGA EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR). II. EL DESGLOSE DE LAS APORTACIONES QUE EROGA EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) III. EL PAGO QUE EFECTUA EL CONTRATISTA POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y

CONTROL QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (SECODAM).

LOS CONCEPTOS ANTES SEÑALADOS, DEBERAN INCLUIRSE DENTRO DEL RUBRO POR UTILIDAD Y DEBERA INDICARSE POR SEPARADO SU MONTO. J).- LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE AJUSTARA A LA ASIGNACION ANUAL AUTORIZADA POR LAS SECRETARIAS DE DESARROLLO SOCIAL Y/O DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. K).- EL CONTRATISTA SELECCIONADO PARA EJECUTAR LA OBRA, DEBERA PRESENTAR DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO RESPECTIVO, LA EXPLOSION DE INSUMOS POR PARTIDA, EL CURRICULUM DE SU RESIDENTE RESPONSABLE PARA SU APROBACION POR ESTA DEPENDENCIA Y LOS PROGRAMAS DESCRITOS EN EL DOCUMENTO 13 REALES Y DETALLADOS POR SEMANA, POR PARTIDAS INCLUYENDO MONTOS PARCIALES Y ACUMULADOS A EROGAR. L).- AJUSTE DE COSTOS.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, NO MENOR A UN 5 (CINCO) POR CIENTO, PROCEDERA LA REVISION A LOS COSTOS OFERTADOS, EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE SE APLIQUE SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: I.- LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS CON RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR, TOMANDO COMO BASE LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. II.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS O EL INDICE QUE PUBLICA MENSUALMENTE EL BANCO DE MEXICO. EN EL CASO QUE LOS INSUMOS NO SE ENCUENTREN ENTRE LOS PUBLICADOS POR BANXICO SE APLICARA LOS INVESTIGADOS POR LA DEPENDENCIA. III.- LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES, DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINAL DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETA A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

HOJA No. 11

LICITACION No._59079001-007-01. EN EL SUPUESTO DE AJUSTE DE COSTOS EL PROCEDIMIENTO SERA EL SIGUIENTE: 1.- REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE, SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION JUSTIFICANTE. SE APLICARA LA FORMULA GENERAL DE AJUSTE DE COSTOS, QUE TIENE LA ESCRITURA SIGUIENTE: K=P(F/1) DONDE: K=FACTOR DE AJUSTE P=PARTICIPACION DE LOS INSUMOS EN LOS CARGOS INTEGRANTES DEL PRECIO F=INDICE RELATIVO DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS DE LOS INSUMOS INTEGRANTES DEL PRECIO EN LA FECHA DE AJUSTE. I=INDICE RELATIVO DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS DE LOS INSUMOS INTEGRANTES DEL PRECIO EN LA FECHA DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS. CON BASE EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE EL CONTRATISTA A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SE LLEVARAN A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD. A LOS AJUSTES DE COSTOS SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE TOTAL DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, TANTO PARA INICIO DE OBRA COMO PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE, SIN PERJUICIO DE AMORTIZAR EL ANTICIPO VIGENTE HASTA CUMPLIR SU TOTALIDAD. DECIMA PRIMERA.- LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA LA EXPRESION DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION, DEBERA SER PRESENTADA PRECISAMENTE EN LAS FORMAS QUE PARA TAL EFECTO ANEXA LA CONVOCANTE EN EL DOCUMENTO No. 11, Y SE FORMULARA COMO A CONTINUACION SE INDICA: A).- EL CATALOGO DE CONCEPTOS SE LLENARAN EN FORMA ESCRITA, O A MAQUINA DEBIENDO PRESENTARSE SIN CORRECCIONES, RASPADURAS O ENMENDADURAS. O BIEN POR MEDIO ELECTROMAGNETICO, IMPRESO Y EN DISQUETTE, SI PARA TAL EFECTO ASI SE LO PROPORCIONA LA DEPENDENCIA CON SU CORRESPONDIENTE ESCRITO. B).- SE ANOTARAN LOS PRECIOS UNITARIOS TANTO CON NUMERO COMO CON LETRA, EXPRESÁNDOLOS EN MONEDA NACIONAL, AL CENTESIMO, SI HUBIERA DISCREPANCIA ENTRE LOS PRECIOS UNITARIOS ANOTADOS CON LETRA Y LOS DE NUMERO, SERAN LOS PRIMEROS LOS QUE SE TOMARAN EN CUENTA AL ESTABLECER EL MONTO CORREGIDO DE LA PROPOSICION.

C).- EL DOCUMENTO No. 11, RELATIVO AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA, DEBERAN OBSERVARSE LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1.- ANOTAR AL FINAL DE CADA PARTIDA EL SUBTOTAL CORRESPONDIENTE. 2.- EN LA HOJA FINAL SE ASENTARA EL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA CON NUMERO Y LETRA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) 3.- EN LA HOJA RESUMEN SE ANOTARAN LOS MONTOS PARCIALES DE ESTAS, ASI COMO EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA; TODAS ESTAS CANTIDADES DEBERAN SER ASENTADAS CON NUMERO Y LETRA Y SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

HOJA No. 12

LICITACION No._59079001-007-01. D).- EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMETICAS, SE RECONOCERA COMO CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES DE OBRA ANOTADAS POR LA DEPENDENCIA, Y LOS PRECIOS UNITARIOS ANOTADOS CON LETRA POR EL CONCURSANTE.

E).- DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES QUE EN SU CASO SE HAGAN, SE MODIFICARAN LOS IMPORTES PARCIALES Y LA SUMA DE ELLOS, EL QUE RESULTE SERA EL MONTO CORREGIDO PARA EFECTOS DE ADJUDICACION. F).- PARA SER VALIDO ESTE CATALOGO DEBERA SER FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, DE ACUERDO CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA MISMA O POR EL REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DE ESTE. DECIMO SEGUNDA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO; PROCEDERA A DECLARAR DESIERTO EL CONCURSO Y EXPEDIRA UNA NUEVA CONVOCATORIA EN LOS SIGUIENTES CASOS: I.- CUANDO NINGUN CONTRATISTA SE HUBIERA INSCRITO PARA PARTICIPAR O NO HUBIEREN CONCURRIDO AL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. II.- CUANDO NINGUNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS REUNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION O QUE SUS PRECIOS NO SEAN ACEPTABLES, DE ACUERDO A LA INVESTIGACION DE MERCADO ACEPTADA POR LA CONVOCANTE. EN CUALQUIER CASO LA CONVOCANTE NOTIFICARA A LOS PARTICIPANTES QUE LA LICITACION FUE DECLARADA DESIERTA, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA CONVOCANTE.

DECIMA TERCERA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO RECHAZARA LAS PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA CUANDO: A).- CUANDO EL SOBRE, NO ESTE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE. B).- EL REPRESENTANTE DEL POSTOR NO PRESENTE DENTRO DEL DOCUMENTO No. 3 LA CONSTANCIA QUE ACREDITE SU PERSONALIDAD O CUANDO DICHA CARTA NO ESTE FIRMADA POR PERSONA AUTORIZADA. C).-EL REPRESENTANTE DEL POSTOR, NO PRESENTE ALGUNA DE LAS IDENTIFICACIONES SOLICITADAS EN EL PRESENTE PLIEGO DE REQUISITOS. D).-EL POSTOR NO PRESENTE TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE PLIEGO DE REQUISITOS. E).-EL POSTOR NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS EN LOS TERMINOS DE ESTE PLIEGO DE REQUISITOS. EL LICITANTE QUE SEA DESCALIFICADO DEBERA ABANDONAR LA SALA DONDE SE ESTE CELEBRANDO EL ACTO DE APERTURA DEL CONCURSO, SI ESTE ASI LO DESEA, EN CASO CONTRARIO, PERMANECERA SOLO COMO ESPECTADOR, PERO CON DERECHO PARA FIRMAR EL ACTA DE APERTURA.

HOJA No. 13

LICITACION No._59079001-007-01.

ASI MISMO SE LES INFORMA A LOS PARTICIPANTES QUE NO SE PERMITIRA EL USO DE TELEFONOS CELULARES DURANTE EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS. LOS REPRESENTANTES QUE DESEEN SALIR POR UN MOMENTO (UNA SOLA VEZ) PODRAN HACERLO DESPUES DE QUE SE HAYA REVISADO SU PROPUESTA Y LEIDO EL IMPORTE. DECIMA CUARTA.- LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL, EN FORMA POSTERIOR AL ACTO DE APERTURA Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, LLEVARA A EFECTO EL ESTUDIO DE ESTAS, CONFORME A LO ESTIPULADO EN ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD Y LAS DISPOSICIONES QUE DE ELLA EMANAN Y LA REGLAMENTACION DE LA MISMA, PROCEDERA A DESECHAR AQUELLAS PROPUESTAS QUE INCURRAN EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: A).- CUANDO NO INCLUYAN LA INFORMACION, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACION. LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O QUE ALGUN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTE INCOMPLETO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION. B).- QUE EL PROGRAMA DE EJECUCION NO SEA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL PROPONENTE EN EL PLAZO SOLICITADO. C).- QUE LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SE DEBAN SUMINISTRAR CONSIDERADOS EN EL LISTADO CORRESPONDIENTE, NO SEAN LAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. D).- CUANDO EN EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO SE ACATEN LAS DISPOSICIONES DICTADAS CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD, Y EN CUANTO A LO SEÑALADO EN LAS PRESENTES BASES DEL CONCURSO. E).- CONTENGAN UNO O VARIOS PRECIOS UNITARIOS NO REMUNERATIVOS, QUE EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA AFECTEN SUSTANCIALMENTE EL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA, O EN SU DEFECTO IMPLIQUEN QUE EL POSTOR NO GARANTICE LA EJECUCION DE EL O LOS CONCEPTOS DE QUE SE TRATE EN FORMA ADECUADA Y OPORTUNA., CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DICTADAS POR LA CONVOCANTE. EN ESTE SENTIDO LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DETERMINARA LA EXISTENCIA DE PRECIOS NO REMUNERATIVOS CONFORME A SUS PROPIOS CRITERIOS DE COSTOS, RENDIMIENTOS Y DEMAS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES Y DICTAMINARA LO CONDUCENTE EN BASE A ELEMENTOS TECNICOS OBJETIVOS DEBIDAMENTE FUNDADOS. F).- CUANDO EN LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS HAGAN INTERVENIR “DESTAJOS” O “LOTES” POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. G).- SI NO LLEGARAN A COINCIDIR LOS PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS DETALLADAMENTE, CON LOS ANOTADOS CON LETRA EN EL DOCUMENTO No. 11 . H).- EN LAS QUE SE OMITAN EN UNO O MAS CONCEPTOS LA COTIZACION CON LETRA Y NUMERO, EN EL DOCUMENTO No. 11 . I).- POR OTRAS CAUSAS SIMILARES A LAS ANTERIORES Y QUE A JUICIO DE LA DEPENDENCIA, DIFICULTEN LA COMPARACION DE LAS PROPOSICIONES EN IGUALDAD DE CONDICIONES. J).- SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS CASOS DE PROHIBICION QUE ESTABLECE EL ARTICULO No. 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN EL ESTADO Y ARTICULO 46 FRACCION XVII DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.

HOJA No. 14

LICITACION No._59079001-007-01. K).- NO SATISFAGAN EN ESTRICTO APEGO LOS REQUISITOS EN FORMA O FONDO ESTABLECIDOS EN ESTE PLIEGO DE REQUISITOS Y EN SUS APENDICES. L).- PRESENTE INFORMACION FALSA O INCLUYAN DOCUMENTACION APOCRIFA DENTRO DE SU PROPUESTA. M).- HAYAN COMETIDO ILICITOS EN PERJUICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL.

N).- SE ENCUENTREN SUJETAS A SUSPENSION DE PAGOS O DECLARADAS EN ESTADO DE QUIEBRA, CON POSTERIDAD A LA APERTURA DEL CONCURSO. O).- TENGAN O HAYAN TENIDO CONTRATOS DE OBRA CON CUALQUIER DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA SEA ESTATAL O FEDERAL O CON PARTICULARES, CON PROGRAMAS DE TRABAJO O CALENDARIOS DE EJECUCION NOTORIAMENTE RETRASADOS INJUSTIFICADAMENTE. DECIMA QUINTA.- CANCELACION DEL CONCURSO, EL CONCURSO PODRA SER CANCELADO, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA CONVOCANTE EN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, O CUANDO POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES SE HAGA IMPOSIBLE EL CUMPLIMIENTO ECONOMICO DEL PRESENTE CONCURSO. LO ANTERIOR SERA COMUNICADO A LOS PARTICIPANTES. EL PRESENTE CONCURSO ES A NIVEL NACIONAL Y NO SE REALIZA BAJO LA COBERTURA DE NINGUN TRATADO, POR LO QUE LAS PROPOSICIONES DEBERAN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL Y EN MONEDA NACIONAL.

__________________________________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LAS PRESENTES BASES DE ESTE CONCURSO.

HOJA No. 15

ANEXO 1

FORMATO ______(NOMBRE)_____________________________MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACION PUBLICA, A NOMBRE Y REPRESENTACION DE: (PERSONA FISICA O MORAL) No. DE LICITACION: _________________________________________________________________ REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NUMERO:

COLONIA:

DELEGACION O MUNICIPIO:

CODIGO POSTAL:

TELEFONO:

FAX:

CORREO ELECTRONICO:

No. DE LA ESCRITURA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA

FECHA:

NOMBRE, NUMERO, LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE QUIEN SE DIO FE DE LA MISMA RELACION DE ACCIONISTAS APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S)

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: ESCRITURA PUBLICA NUMERO FECHA NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO

(LUGAR Y FECHA) PROTESTO LO NECESARIO

FIRMA

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRA SER REPRODUCIDO POR CADA PARTICIPANTE EN PAPEL MEMBRETEADO DEL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTE EN EL ORDEN INDICADO.



TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DEBERAN VENIR EN FOLDERS POR SEPARADO EN UN SOLO SOBRE CERRADO Y SELLADO Y LE CORRESPONDERAN LOS DOCUMENTOS DEL 1 AL 13, DEBIENDO COLOCARSE PARA UNA FACIL IDENTIFICACION, LA CARATULA DEL DOCUMENTO ENGRAPADO AL FRENTE DE CADA FOLDER.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO No. 1

CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO. A) LA CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE ES UN ESCRITO EN PAPELERIA

MEMBRETEADA DE LA EMPRESA, DONDE HAGA MENCION QUE HA ANALIZADO Y CONOCE LAS BASES DEL CONCURSO Y SOMETE A CONSIDERACION DEL CONVOCANTE SU PROPUESTA CON RELACION A LA CONVOCATORIA PUBLICA SDR-PE-2001-DGOP-005 RELATIVA A LA LICITACION No. 59079001-007-01 FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, (SE ANEXA FORMATO).

B) DECLARACION ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD ADEMAS DE NO INCURRIR AL PRESENTAR SU PROPUESTA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y 46 FRACCION XVII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ LLAVE (SE ANEXA FORMATO).

MODELO DE CARTA DE ACEPTACION

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA)

DOCUMENTO No. 1 INCISO A)

LICITACION No. Lic. Porfirio Serrano Amador Secretario de Desarrollo Regional. P r e s e n t e.

At’n. Ing. Ramiro González Martín Director General de Obras Públicas

Por la presente y en relación a la Licitación No._____________ relativo a:................................…… .................................................................................................................................………………………… deseamos manifestar a usted nuestra aceptación para intervenir en la Licitación mencionada, asimismo le informamos que hemos leído, analizado y comprendido las bases del concurso, para lo cual sometemos a su consideración nuestra propuesta.

A t e n t a m e n t e Xalapa, Ver., a de del 2001

______________________ Representante Legal

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA) DECLARACION BAJO PROTESTA DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO NI EL ARTICULO 46 FRACCION XVII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE.

DOCUMENTO No. 1 INCISO B)

At’n: Lic. Porfirio Serrano Amador Secretario de Desarrollo Regional. P r e s e n t e.

Ing. Ramiro González Martín Director General de Obras Públicas.

En relación a la Licitación No.__________________., relativo a: ..................................................... ...........................................…………………………………………………………………………………...; y en cumplimiento a las bases establecidas para participar en este concurso, manifiesto a usted bajo protesta de decir la verdad que la empresa___________________________________________________ no se encuentra en los supuestos que establecen los Artículos 43 de la Ley de Obras Públicas del Estado, y 46 fracción XVII de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, como impedimentos para presentar Propuestas o Celebrar Contrato alguno de Obra Pública según: Articulo 43.- No podrán presentar propuestas ni celebrar contrato de Obra Publica o de Servicios Relacionados con la misma, las personas físicas o morales.

I. Aquellas en cuyas empresas tenga participación algún Servidor Público de las dependencias o entidades del Gobierno del Estado, cualquiera que sea su jerarquía o su cónyuge o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, sea como accionista, administradores, gerentes, apoderados o comisarios.

II. Los contratistas por causas imputables a ellos mismos se encuentren en situación de mora, respecto de la ejecución de otra u otras obras publicas que se tengan contratadas y

III. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la ley

Articulo 46.- Fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor publico, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para el o par las personas a las que se refiere la fracción XVII. Por lo anterior aprovechamos la ocasión para repetir las seguridades de nuestra consideración y respeto.

A t e n t a m e n t e

Xalapa Ver., a de del 2001.

________________________ Representante Legal



DOCUMENTO No. 2

COMPROBACION DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE.

A) SI SE TRATA DE PERSONA MORAL: PRESENTAR ORIGINAL DEL TESTIMONIO

NOTARIAL O FOTOCOPIA CERTIFICADA Y COPIA ADICIONAL DE LAS MISMAS Y EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DEBERAN PRESENTAR COPIA DEL ACTA DE ASAMBLEA CERTIFICADA POR NOTARIO PUBLICO.

B) SI SE TRATA DE PERSONA FISICA: PRESENTAR ORIGINAL O FOTOCOPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO; ANEXAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y ORIGINAL Y COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL. EN CASO DE NO CONTAR CON LA CEDULA PROFESIONAL, DEBERA MANIFESTARLO POR ESCRITO Y ANEXAR LA CEDULA DEL RESPONSABLE TECNICO QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE.



DOCUMENTO No. 3

R E P R E S E N T A C I O N

A) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE (CARTA PODER EN ORIGINAL Y COPIA).

B) IDENTIFICACION PERSONAL (LICENCIA, PASAPORTE Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR EN ORIGINAL Y COPIA.)



DOCUMENTO No. 4 4.- CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE. A) ESTAR INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS ANTE LA SECRETARIA DE

FINANZAS Y PLANEACION EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 20 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, INDICANDO ESPECIALIDAD (REGISTRO VIGENTE ORIGINAL Y ANEXAR COPIA).

B) ORIGINAL Y FOTOCOPIA DEL REGISTRO VIGENTE DE LA CAMARA (CMIC) QUE LE CORRESPONDA Y SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL MEXICANO (S.I.E.M.) (OPCIONAL).

C) DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES Y DE LA MISMA MAGNITUD A LOS QUE SON MOTIVO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, Y RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE POSEE DE SU PROPIEDAD Y EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y QUE DISPONGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, INDICANDO SU UBICACIÓN ACTUAL, LA CUAL DEBERA ACREDITARSE CON LAS FACTURAS ORIGINALES Y COPIAS DE LAS MISMAS PARA SU COTEJO. EN CASO DE SER MAQUINARIA ARRENDADA DEBERA ANEXAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO SOLIDARIA DE LA MISMA, RESERVÁNDOSE LA CONVOCANTE EL DERECHO DE VERIFICAR LO DECLARADO POR EL PROPONENTE. a).- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA Y CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL TECNICO QUE TENGA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS DEL CONCURSO EN EL QUE DESEAN PARTICIPAR. b).- RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO QUE POSEE Y/O DE QUE DISPONGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA INDICANDO SU UBICACIÓN ACTUAL DEL EQUIPO O MAQUINARIA PROPIOS, LA PROPIEDAD DE LA MAQUINARIA DEBERA ACREDITARSE CON LAS FACTURAS ORIGINALES Y COPIAS DE LAS MISMAS PARA SU VERIFICACION, EN CASO DE ARRENDAMIENTO DEBERA ACREDITARSE CON CONVENIO O CARTA COMPROMISO DEL ARRENDADOR CON FECHA ACTUAL, INDICANDO LA DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA O EQUIPO EN LOS PERIODOS DE EJECUCION DE LA OBRA. (SE ANEXA FORMATO).

D) HABER CONTRATADO OBRA EN EL EJERCICIO 2000, CON UN MINIMO DE $10’000,000.00 COMPROBÁNDOLO CON COPIAS DE LAS CARATULAS DE SUS CONTRATOS.

E) CONSTANCIAS DE REFERENCIAS Y ACREDITACION DE LAS DEPENDENCIAS O INICIATIVA PRIVADA CON LOS QUE HAYA CONTRATADO.

F) ACREDITACION DEL RESPONSABLE TECNICO Y/O PERITO PERMANENTE DE LA OBRA ACREDITADO POR SU CORRESPONDIENTE COLEGIO.

G) DOCUMENTACION QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE, MINIMO REQUERIDO, ACREDITÁNDOSE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000, ASI MISMO DOCUMENTACION COMPLETA DE SU DECLARACION FISCAL EJERCICIO 2000, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ANEXANDO COPIA DE CEDULA PROFESIONAL Y REGISTRO ACTUALIZADO DEL CONTADOR PUBLICO TITULADO EXTERNO.

H) ANEXAR RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS EN VIGOR QUE TENGA TANTO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y/O ESTATAL COMO CON LOS PARTICULARES, SEÑALANDO EL IMPORTE CONTRATADO Y EL IMPORTE POR EJERCER DESGLOSADO POR ANUALIDADES.



DOCUMENTO No. 5

5.- CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA. A).- CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. (SE ANEXA FORMATO)

DOCUMENTO No. 5

CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA

POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C._________________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE C.__________________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA______________________________________________________ ____________________SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA_______________________________ ______ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS OBJETO DE LA LICITACION No. ______________________, RELATIVO A: Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE DEBERA EJECUTARLAS Y QUE HA TOMADO, EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

XALAPA, VER., A _____ DE ________________ DE L 2001.

A T E N T A M E N T E

DOCUMENTO No.5 VISITA AL SITIO DE LA OBRA EL LICITANTE REALIZARA CUANDO MENOS, UNA VISITA AL SITIO DE LA OBRA EN DONDE “LA CONTRATANTE” MOSTRARA A LAS EMPRESAS LA UBICACIÓN DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS Y SE LES PROPORCIONARA LA INFORMACION ADICIONAL DE CAMPO, ASI MISMO SE ACLARARAN LAS DUDAS CORRESPONDIENTES A LAS BASES DE LA LICITACION QUE REQUIEREN LAS EMPRESAS QUE REALICEN DICHA VISITA, SE LES EXTENDERA LA CONSTANCIA RESPECTIVA PARA QUE TAL EFECTO SE ANEXA A DICHO DOCUMENTO. EL LICITANTE, QUE DECIDA NO REALIZAR LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, ASI COMO A LA JUNTA DE ACLARACIONES QUEDARA BAJO SU TOTAL RESPONSABILIDAD Y DEBERA MANIFESTARLO POR ESCRITO EN SUSTITUCION DE LA CONSTANCIA DE VISITA. ESTE HECHO NO PODRA SERVIR COMO FUNDAMENTO PARA UNA EVENTUAL RECLAMACION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO. EN EL CASO DE QUE LOS LICITANTES REQUIERAN ACLARACION SOBRE ALGUNAS OBSERVACIONES QUE NO SE PUDIERAN RESOLVER EN EL SITIO DE LA OBRA, PREVIO ACUERDO SE LLEVARA A CABO UNA REUNION EXTRAORDINARIA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, SITA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS No. 18 COLONIA ESTHER BADILLO, EL MISMO DIA DE LA VISITA, ESTA SE LLEVARA ACABO UNA HORA DESPUES, DONDE SE ACLARARAN TODAS SUS DUDAS. SIENDO ESTA OPTATIVA.

______________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA



DOCUMENTO No. 6

6.- MODELO DE CONTRATO A) MANIFESTACION ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE

SE INDIQUE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Y ESTAR DE ACUERDO EN TODAS SUS CLAUSULAS Y SUS TERMINOS. (SE ANEXA FORMATO ).

B) MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO, DEBERA SER FIRMADO Y RUBRICADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. (SE ANEXA FORMATO).


MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO

DOCUMENTO No. 6 INCISO A)

LICITACION No. __________________________. At’n: Lic. Porfirio Serrano Amador Secretario de Desarrollo Regional. P r e s e n t e.

Ing. Ramiro González Martín. Director General de Obras Públicas.

Me refiero a lo estipulado en el Documento No. 6 Inciso A); de las Bases del Concurso referente a la Licitación No._________________________.,relativo a ...................................................................…… ..................................................................................................................................................................................... Sobre el particular como representante legal de: _______________________________________ __________________________________________________ manifiesto conocer la forma y contenido del Modelo de Contrato, aceptando los términos y cláusulas del mismo.

A t e n t a m e n t e Xalapa Ver., a de del 2001.

________________________ Representante Legal



CONTRATO No. OBRA Y UBICACIÓN: IMPORTE: $ I.V.A. 15% $ T O T A L: $ CONTRATISTA: DOMICILIO: No. DE REG. R. F. C. No. CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO, POR CONDUCTO DEL LIC. PORFIRIO SERRANO AMADOR, EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA MISMA POR LA OTRA __________________________________________________., REPRESENTADA POR EL ___________________________________________________, EN SU CARÁCTER DE ____________________________________; QUIEN EN LO SUCESIVO, POR RAZONES DE BREVEDAD SE LES DENOMINARA, RESPECTIVAMENTE CON LOS NOMBRES DE “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” CON APOYO EN LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S:

I).- LA DEPENDENCIA DECLARA:

A).- QUE ESTA FACULTADA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 50 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 28 FRACCIONES XVI, XVIII Y XX DE LA LEY No. 58 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL CON FECHA 19 DE MAYO DEL 2000; ACREDITANDO SU PERSONALIDAD EN CALIDAD DE SECRETARIO CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO, DE FECHA 1º DE ENERO DE 1999, SE VA A LLEVAR A CABO POR SU CONDUCTO, LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

HOJA 1 DE 12

CONTRATO No. ______________________________

B).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION; APROBO LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2001. C).- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR CONVOCATORIA PUBLICA No.___________________ COMO RESULTADO DE LA LICITACION No. _______________________, CELEBRADO EL ____ DE ______________________DE _________, CUYO FALLO SE DIO A CONOCER EL ____ DE _________________ DE ___________, SEGÚN ACTA SEGUNDA DE ADJUDICACION. II.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- QUE ES UNA PERSONA ______________ Y TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN TERMINOS DEL PRESENTE Y QUE CUENTA CON LA ORGANIZACION, EQUIPO, RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS Y CUANTO SEA NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON:

B).- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL No.:

C).- QUE CONOCE CABALMENTE Y SIN DUDA AL RESPECTO, LAS BASES Y NORMAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS ENCOMENDADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, SEGUN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES, EL PROYECTO, PROGRAMA Y PRESUPUESTO RESPECTIVOS, DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

ASIMISMO, CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

EXPUESTO LO ANTERIOR Y ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO LO FORMALIZAN A CONTINUACION AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

HOJA 2 DE 12

CONTRATO No. _____________________________

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA ENCOMIENDA AL CONTRATISTA, Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR PARA LA MISMA HASTA SU TOTAL TERMINACION, CONFORME A LAS NORMAS Y REGLAMENTO DE CONSTRUCCION VIGENTE, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN: ____________________________________________________________________________., QUE COMPRENDE;__________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________SEGUN ESPECIFICACIONES A DETALLE DE LOS CONCEPTOS, DE SU PRESUPUESTO A EJECUTAR, ANEXOS AL PRESENTE DOCUMENTO QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DE ESTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE: $ _____________________ (__________________________________________________ PESOS _____/100 M.N.) MAS $ _________________ (_______________________________________________ PESOS _____/100 M.N.), CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, NOS DA UN IMPORTE TOTAL DE $___________________ (_______________________________________________________PESOS _____/100 M.N.) EN EL ENTENDIDO QUE PARA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS, QUEDARAN SUJETAS LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES PARA LOS FINES DE EJECUCION Y PAGO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LOS AÑOS SUBSECUENTES. DICHA SUMA SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES, POR LO QUE SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA OBRA EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO. TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN UN CINCO POR CIENTO O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA. A TAL EFECTO EL CONTRATISTA PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD DE REVISION Y AJUSTE DE COSTOS ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE TREINTA DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE.

HOJA 3 DE 12

CONTRATO No. ____________________________.

CON BASE A LA SOLICITUD QUE PRESENTE EL CONTRATISTA LA DEPENDENCIA LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICION, EN EL ENTENDIDO DE QUE DICHA SOLICITUD SOLO SERA CONSIDERADA CUANDO LOS AJUSTES SE CALCULEN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN EL CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.

CUANDO EXISTA ATRASO Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SOLO PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS PARA LA OBRA QUE ESTE PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO. EN UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DIAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD, LA DEPENDENCIA DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICION DEL CONTRATISTA Y DESPUES DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS BASANDOSE EN LOS RELATIVOS DE PRECIOS DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO O POR EL BANCO NACIONAL DE MEXICO. LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO. LAS PARTES CONVIENEN QUE A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS, SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE ESTE NO HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL _____________________________ Y A CONCLUIRLOS EL DIA _______________________________, AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE ELABORE, EL CUAL DEBERA SER APROBADO PREVIAMENTE POR LA DEPENDENCIA, DEBIENDO EL CONTRATISTA PAGAR A LA PROPIA DEPENDENCIA POR CADA DIA DE ATRASO EN QUE INCURRA EN LA TERMINACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES. QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- LA DEPENDENCIA SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

HOJA 4 DE 12

CONTRATO No. _________________________. SEXTA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. LA DEPENDENCIA SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO. EL CONTRATISTA LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA, EN HOJAS FOLIADAS Y SELLADAS POR LA DEPENDENCIA, ASI COMO UN REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS POR AMBAS PARTES. SEPTIMA.-RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. EL CONTRATISTA SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE LA DEPENDENCIA EN RELACION CON DICHOS TRABAJOS. OCTAVA.-ANTICIPO.- PARA INICIO DE LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO LA DEPENDENCIA OTORGARA AL CONTRATISTA UN ANTICIPO DEL 30% PARA INICIO DE OBRA, COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE LA ASIGNACION APROBADA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE: $________________ ( ________________________________________________________M.N._), PREVIA PRESENTACION DE LA FIANZA QUE MAS ADELANTE SE INDICA. DICHO ANTICIPO SERA AMORTIZADO MEDIANTE LA DEDUCCION DEL _____ % EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ULTIMA ESTIMACION O REALIZAR LA DEVOLUCION EN EFECTIVO DE LA PARTE NO AMORTIZADA EN ESA FORMA.

ESTOS ANTICIPOS ESTARAN A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FIANZA ESTIPULADA EN LA CLAUSULA DE GARANTIAS. LOS ANTICIPOS SE ENTREGARAN A EL CONTRATISTA CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS; SU ATRASO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR EN IGUAL NUMERO DE DIAS Y/O PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, AUTOMATICAMENTE ENTRE LAS PARTES LA NUEVA FECHA DE INICIACION. SI EL CONTRATISTA NO ENTREGA LA GARANTIA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ANTERIOR PARRAFO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO ESTE DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA.

HOJA 5 DE 12

CONTRATO No. _____________________________.

PARA GARANTIZAR A LA DEPENDENCIA LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO EN CASO DE QUE EL MISMO NO SEA AMORTIZADO TOTALMENTE MEDIANTE LAS DEDUCCIONES SEÑALADAS EL CONTRATISTA OTORGARA UNA FIANZA DE COMPAÑIA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA ELLO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION EN DONDE ACEPTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO QUE SEÑALAN LOS ARTICULOS 95, 95-BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, POR EL IMPORTE INTEGRO DEL MISMO, LA QUE ESTARA EN VIGOR HASTA QUE EL MISMO SEA TOTALMENTE RECUPERADO POR LA DEPENDENCIA, SI EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO ESTA FIANZA EN UN PLAZO MAXIMO DE QUINCE DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE CONTRATO SE ENTENDERA QUE RENUNCIA A HACER USO DEL ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR Y/O PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIA CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA. NOVENA.- FORMA DE PAGO.- LA DEPENDENCIA TRAMITARA ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO,; SE CUBRA A ”EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS TOTALMENTE TERMINADAS EN TODOS SUS CONCEPTOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE LA DEPENDENCIA INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EL CONTRATISTA CUBRIRA A LA DEPENDENCIA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO No. 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE.

HOJA 6 DE 12

CONTRATO No. _______________________________.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES LA DEPENDENCIA SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR PAGOS EN EXCESO E INDEBIDOS SI EL CONTRATISTA ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE, POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACION DEL CONTRATISTA, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL; LA ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- LA DEPENDENCIA TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE VIGILAR QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES PERIODICAS RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DAR AL CONTRATISTA, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. LA DEPENDENCIA A SU LIBRE ARBITRIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR EL CONTRATISTA PARA LA TERMINACION DE AQUELLAS, O BIEN, OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- LA DEPENDENCIA RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS; SOLO PODRAN LLEVARSE A CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES: A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE LA DEPENDENCIA EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA. B).- CUANDO LA DEPENDENCIA ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA AL CONTRATISTA EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION. C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN. D).- CUANDO LA DEPENDENCIA RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA QUINTA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE LA DEPENDENCIA, LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

HOJA 7 DE 12

CONTRATO No. ___________________________.

E).- EL CONTRATISTA NOTIFICARA A LA DEPENDENCIA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO. TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA, ASI COMO EL FINIQUITO DE LA MISMA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE SU TERMINACION, O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA. SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION EXISTIEREN RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON LA DEPENDENCIA, A CARGO DEL CONTRATISTA, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA POR EL CONTRATISTA. SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA PENDIENTES DE RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, SI ESTO ES POSIBLE, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DIAS, A PARTIR DE LA RECEPCION. LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE DOCUMENTO Y POR LO TANTO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE SU EJECUCION DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CON LA MISMA CAUSE A LA DEPENDENCIA O TERCERAS PERSONAS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO; POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR LA DEPENDENCIA, O POR LA VIOLACION A LAS LEYES O REGLAMENTOS APLICABLES. IGUALMENTE SE OBLIGA EL CONTRATISTA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA.

HOJA 8 DE 12

CONTRATO No. ____________________________. LOS RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA, SERAN A CARGO DEL CONTRATISTA. CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LA OBRA DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA MISMA POR LA DEPENDENCIA ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA QUE EL CONTRATISTA SE OBLIGA DESDE AHORA A EJECUTAR POR SU CUENTA, SIN DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA. SI EL CONTRATISTA NO ATIENDE AL REQUERIMIENTO QUE LA DEPENDENCIA LE HAGA POR ESCRITO CON ESTE OBJETO, ESTA PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO, O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE CON CARGO AL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA ASUME TODA LA RESPONSABILIDAD Y SE COMPROMETE A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS, ASI COMO PONER TODAS LAS SEÑALES NECESARIAS A FIN DE EVITAR ACCIDENTES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA EN CUESTION LAS VEINTICUATRO HORAS DEL DIA, EN VIRTUD DE TRATARSE DE TRANSITO VEHICULAR, POR LO QUE EL CONTRATISTA SERA EXCLUSIVAMENTE RESPONSABLE POR LOS ACCIDENTES QUE SE LLEGUEN A SUSCITAR CON MOTIVO DE LA OMISION A LO INDICADO EN ESTA CLAUSULA EL CONTRATISTA SE OBLIGA ADEMAS A ATENDER LAS INDICACIONES QUE A ESTE RESPECTO LE HAGA LA DEPENDENCIA. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR A LA DEPENDENCIA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS LOS PLANOS DEL PROYECTO CONSTRUIDO, EN ORIGINAL INCLUYENDO LAS MODIFICACIONES REALIZADAS Y AUTORIZADAS EN EL PROCESO DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR SU FINIQUITO Y BITACORA DE OBRA Y

LIQUIDACION DE LA MISMA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS A PARTIR DE SU TERMINACION, DE NO PRESENTARLO ASI, LA DEPENDENCIA PROCEDERA A REALIZARLO EN FORMA UNILATERAL, DESLIGANDOSE TOTALMENTE DE TODO ACTO DE RECLAMACION POR PARTE DEL CONTRATISTA EN CASO DE NO CUMPLIR CON DICHA OBLIGACION.

DECIMA TERCERA.- GARANTIAS.- A) FIANZA DE ANTICIPO.- EL CONTRATISTA OTORGARA UNA FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA A FAVOR Y, A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO; PARA GARANTIZAR A LA DEPENDENCIA LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO PARA EL INICIO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CONFORME A LA CLAUSULA OCTAVA Y DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA RECIBA COPIA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE Y PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO; DICHA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENCIONADO .

HOJA 9 DE 12

CONTRATO No. ____________________________

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- EL CONTRATISTA OTORGARA UNA FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA A MAS TARDAR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, A FAVOR Y, A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO EQUIVALENTE AL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ESPECIFICAMENTE POR LO QUE SE REFIERE A LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS, BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LAS MISMAS, PAGOS DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS ORIGINADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, Y EN SU CASO, PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS, DICHA FIANZA ESTARA EN VIGOR DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS HASTA LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA RECIBA POR ESCRITO Y A SATISFACCION PLENA LA TOTALIDAD DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO.

C) FIANZA DE BUENA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS.- UNA VEZ CONCLUIDA Y FINIQUITADA LA OBRA DEBERA SUSTITUIR LAS FIANZAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS, POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION. LA VIGENCIA DE ESTA GARANTIA SERA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEBIENDO OPORTUNAMENTE EL CONTRATISTA SOLICITAR LA CANCELACION DE LA FIANZA, QUE SERA CONCEDIDA POR LA DEPENDENCIA SI, PRACTICADAS LAS VISITAS DE INSPECCION POR PERSONAL AUTORIZADO PARA ELLO, SE ACREDITA QUE LA OBRA SE HALLA EN BUEN ESTADO.

LA INSTITUCION AFIANZADORA Y EL CONTRATISTA ACEPTAN SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO QUE SEÑALAN LOS ARTICULOS 95, 95-BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA, EL CONTRATISTA NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, LA DEPENDENCIA PODRA DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. DECIMA CUARTA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA.- A FIN DE CONSTATAR QUE EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA APROBADO, LA DEPENDENCIA COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE, LA DEPENDENCIA PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE DICHA ESTIMACION, MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA REVISION, POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

HOJA 10 DE 12

CONTRATO No. _______________________________.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DEL ESTADO A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA YA QUE EN TAL EVENTO LA DEPENDENCIA HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS, SI LO JUZGA PERTINENTE.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO O SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL.

EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. DECIMA SEXTA.- RESCISION DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, QUEDA EN LIBERTAD DE RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, ARROGÁNDOSE LA FACULTAD DE HACERLO EN FORMA UNILATERAL, SIN RESPONSABILIDAD PARA ELLA Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, EN LOS SIGUIENTES CASOS: A).- SI EL CONTRATISTA NO INICIA O TERMINA LA OBRA EN EL PLAZO ESTIPULADO; B).- SI EJECUTA LA OBRA EN FORMA DEFECTUOSA O SI NO CUMPLE CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO; C).- SI SUBCONTRATA O CEDE PARCIAL O TOTALMENTE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN AUTORIZACION PREVIA DE LA DEPENDENCIA; D).- SI NO DA A LA DEPENDENCIA O A LOS TECNICOS QUE ESTA COMISIONE PARA INTERVENIR EN TAREAS DE VIGILANCIA Y COMPROBACION DE LAS CARACTERISTICAS Y AVANCES DE LAS OBRAS, FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA QUE PUEDAN CUMPLIR SU COMETIDO; E).- SI ASI CONVIENE AL INTERES PUBLICO O A LA POLITICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO; F).- EN GENERAL POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA. DECIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- SI LA DEPENDENCIA CONSIDERA QUE EL CONTRATISTA HA INCURRIDO EN ALGUNAS DE LAS CAUSAS DE RESCISION QUE SE CONSIGNAN EN LA CLAUSULA ANTERIOR, SE LE COMUNICARA POR MEDIO DE OFICIO A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. SI TRANSCURRIDO ESE PLAZO EL CONTRATISTA NO MANIFIESTA NADA EN DEFENSA, O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, LA DEPENDENCIA ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, DICTARA LA RESOLUCION QUE A SU JUICIO PROCEDA.

HOJA 11 DE 12

CONTRATO No. ______________________________.

DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION.- EL PRESENTE CONTRATO, SE CELEBRA BAJO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y CONFORME AL ARTICULO 45 DE DICHO ORDENAMIENTO, ES DE CONSIDERARSE, COMO UN ACTO DE DERECHO PUBLICO.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE LA INTEGRAN Y QUE EN El MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, SE OBLIGAN A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS, Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ A LOS

LOS CONTRATANTES EL SECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL. LIC. PORFIRIO SERRANO AMADOR.

POR EL CONTRATISTA

EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN.

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL.

LIC. GUSTAVO SANCHEZ GUERRERO.

ARQ.FGM/mjñr*

HOJA 12 DE 12



DOCUMENTO No. 7

7.- ESPECIFICACIONES GENERALES, CIRCULARES Y MINUTAS. A).- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LAS ESPECIFICACIONES Y LAS NORMAS DE

CONSTRUCCION. ESCRITO QUE DEBERA PRESENTARSE EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA (SE ANEXA FORMATO).

B).-CARTAS CIRCULARES Y MINUTAS COMPLEMENTARIAS, INCLUYENDO ADENDUMS

DEBIDAMENTE RUBRICADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.


MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS ESPECIFICACIONES Y LAS NORMAS DE CONSTRUCCION

DOCUMENTO No. 7

INCISO A)

LICITACION No.________________________

At’n: Lic. Porfirio Serrano Amador Secretario de Desarrollo Regional. P r e s e n t e.

Ing. Ramiro González Martín. Director General de Obras Públicas

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN EL DOCUMENTO No. 7 INCISO A); DE LAS BASES DEL CONCURSO REFERENTE A LA LICITACION No.________________________; RELATIVO A LA. ................................................................................……………………………………. .......................................................................................................................................................................... SOBRE EL PARTICULAR COMO REPRESENTANTE LEGAL DE: ____________________ __________________________________________________ MANIFIESTO CONOCER PLENAMENTE, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES, NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE SEGURIDAD QUE SE REQUIEREN, PARA LLEVAR A CABO LA OBRA CITADA, Y DE LAS CUALES DECLARO QUE HE ESTUDIADO Y APLICADO.

A T E N T A M E N T E XALAPA VER., A DE DEL 2001.

________________________ REPRESENTANTE LEGAL



DOCUMENTO No. 8

8.- PROYECTO – RELACION DE PLANOS. A).- PROYECTO: PLANOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, DE INSTALACIONES Y DETALLES, DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTARSE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.



DOCUMENTO No. 9

9.- ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA.

A).- EL ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA DEBERÁ ESTAR FORMULADO EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN, DEBIENDO SER FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.


DOCUMENTO No. 9.-

9.- ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA. ME REFIERO A SU ATENTA CONVOCATORIA No. _____________ DE FECHA ___ ______________DE ______________ DEL 2001 CONVOCA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO No. __________________________ RELATIVO A: ________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ QUE COMPRENDE:____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ SOBRE EL PARTICULAR, POR MI PROPIO DERECHO COMO REPRESENTANTE DE __________________________________________________ MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE: OPORTUNAMENTE SE RECOGIO EL PLIEGO DE REQUISITOS Y APENDICES RELATIVOS AL CONCURSO DE QUE SE TRATA Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LAS BASES A QUE SE SUJETARA DICHO CONCURSO Y CONFORME A LAS CUALES SE LLEVARA A CABO LA OBRA, SE ACEPTAN INTEGRAMENTE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN EL CITADO PLIEGO Y SUS APENDICES, LOS QUE PARA TAL EFECTO SE DEVUELVEN DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL SUSCRITO, EN LOS TERMINOS DE LA SEPTIMA CONDICION DEL DOCUMENTO CITADO. ASIMISMO, EXPRESO QUE SE CONOCEN LAS BASES, NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION QUE TIENE EN VIGOR LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y QUE SE ACEPTA QUE TALES DISPOSICIONES RIGEN EN LO CONDUCENTE, RESPECTO AL CONCURSO Y DEMAS ACTOS QUE DE EL SE DERIVEN. IGUALMENTE COMUNICO A USTED QUE SE CONOCEN LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA QUE NOS FUERON PROPORCIONADOS DE ACUERDO A LOS CUALES SE LLEVARA A CABO LA OBRA. DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, LE INFORMO A USTED QUE EL MONTO DE MI PROPOSICION ES DE : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = $_________________( ______________________________________________________________ ___________ ______________________________________________________________ ) SIN I.V.A., Y ACOMPAÑO A LA DOCUMENTACION RESPECTIVA DEBIDAMENTE FIRMADA, REQUISITADA Y EN LA FORMA QUE A CONTINUACION SE DETALLA.

Hoja 1 de 3

PROPUESTAS TECNICO- ECONOMICA

DOCUMENTO CONCEPTO 1

CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO.

2

COMPROBACION DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE.

3

REPRESENTACION. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE (CARTA PODER EN ORIGINAL Y COPIA).

4

CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE.

5

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA.

6

MODELO DE CONTRATO.

7

ESPECIFICACIONES GENERALES, CIRCULARES Y MINUTAS.

8

PROYECTO.(PLANOS)

9

ESCRITO DE PROPOSICION PARA LA OFERTA.

10

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION.

11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA.

12

ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS..

13

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES CON EROGACIONES ACUMULADAS;

ADEMAS MANIFIESTO A USTED QUE, MI REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA SERA EL C.__________________________________CON CEDULA PROFESIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA No._____________ EN CASO DE SERME ADJUDICADO EL CONTRATO ME COMPROMETO A: 1. FIRMAR EL CONTRATO QUE SE FORMULARA DE ACUERDO CON EL MODELO

ESTABLECIDO EN LAS BASES Y NORMAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS.

2. PRESENTAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ EN EL TRANSCURSO DE LOS QUINCE DÍAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA QUE ME SEA ENTREGADA COPIA SIMPLE DEL CONTRATO O LA ORDEN DE INICIACION DE LOS TRABAJOS FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR VALOR IGUAL AL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA Y OTRA FIANZA POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO CONVENIDO DICHAS FIANZAS SERAN A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.

Hoja 2 de 3

3. INICIAR Y EJECUTAR LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO ESPECIFICADO EN EL

PLIEGO DE REQUISITOS. 4. QUE SE DIO A CONOCER Y ACEPTO QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE AJUSTARA

A LA ASIGNACION ANUAL AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.


_____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

Hoja 3 de 3



DOCUMENTO No. 10

10.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION. A).- LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEBERA ACOMPAÑARSE MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO DE INSTITUCION DE CREDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAIS, CHEQUE CRUZADO, O FIANZA OTORGADA POR COMPAÑIA AFIANZADORA AUTORIZADA, EN FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO DE SU PROPUESTA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), (SE ANEXA FORMATO).

(TRANSCRIBIR EN PAPELERIA MEMBRETEADA DEL LICITANTE Y ANEXAR COPIA) DOCUMENTO No. 10 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA PARA EL PRESENTE CONCURSO, EL PROPONENTE DEBERA ENTREGAR CHEQUE CERTIFICADO, DE INSTITUCION DE CREDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAIS CHEQUE CRUZADO, O FIANZA OTORGADA POR COMPAÑÍA AFIANZADORA AUTORIZADA, EN FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO DE SU PROPUESTA, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) LA GARANTIA ENTREGADA POR EL LICITANTE SERA DEVUELTA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL EN EL ACTO EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO, A CAMBIO DEL RECIBO EXPEDIDO POR LA SECRETARIA, EXCEPTO AQUELLA QUE CORRESPONDA A QUIEN SE LE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, LA QUE RETENDRA LA SECRETARIA, HASTA EL MOMENTO EN QUE DICHO CONTRATISTA ENTREGUE LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO. DEBERA VENIR EL DOCUMENTO ELABORADO EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA PROPONENTE, EN ORIGINAL Y COPIA, DONDE SE INDICARA LOS DATOS DEL CONCURSO Y DEL CHEQUE QUE SE ESTA ENTREGANDO, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: LICITACION No. TIPO DE OBRA: MONTO DEL CHEQUE DE GARANTIA: NO. DEL CHEQUE: BANCO QUE LO EXPIDE: ENTREGA RECIBE CONTRATISTA SEFIPLAN

ENGRAPAR CHEQUE CERTIFICADO.



DOCUMENTO No. 11

11.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. A).- EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO PRECISAMENTE EN LAS FORMAS Y/O DOCUMENTOS QUE PARA TAL EFECTO PROPORCIONE LA DEPENDENCIA CONVOCANTE. EN DICHAS FORMAS EL LICITANTE DEBERA EXPRESAR CON NUMERO Y LETRA Y EN PESOS MEXICANOS, LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y SOLAMENTE CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDIENTE A CADA CONCEPTO, DETERMINANDO DICHOS IMPORTES MULTIPLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR LAS CANTIDADES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES IMPRESAS EN EL CATALOGO. DEBERA ASI MISMO, EFECTUAR LA SUMA QUE CORRESPONDA PARA OBTENER EL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA, EL QUE SE ASENTARA CON NUMERO Y LETRA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE PLIEGO DE REQUISITOS.



DOCUMENTO No. 12

12.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS 12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS QUE SE REQUIEREN A).- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. a).- ANALISIS BASICOS O PRELIMINARES b).- COSTOS DE MATERIALES (INSUMOS) c).- COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO d).- COSTOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE. B).- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION Y CAMPO. C).- ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO. a).- POR FORMULA. b).- POR FLUJO DE CAJA. D).- CARGO POR UTILIDAD. E).- FACTOR DE SOBRE COSTO. F).- AJUSTE DE COSTOS. G).- EXPLOSION DE INSUMOS. H).- CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS Y SU AFECTACION, TANTO EN EL ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO COMO EN EL AJUSTE DE COSTOS POR ESCALACION (SE ANEXA MODELO).



LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA AJUSTARSE A LO PREVISTO EN LOS OFICIOS-CIRCULARES PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHAS 16 DE ENERO Y 13 DE JUNIO DE 1994, Y LOS LINEAMIENTOS PUBLICADOS EL 15 DE MARZO DE 1996 (3.3).

12.- ANALISIS DETALLADOS

DE

PRECIOS UNITARIOS



ANEXO A LOS PRECIOS UNITARIOS SE ENTREGARAN LOS ANALISIS BASICOS O PRELIMINARES Y COSTOS HORARIOS NECESARIOS, ADEMAS EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO INTEGRADO Y EL DE LOS GRUPOS O CUADRILLAS A UTILIZAR.

A.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS a).- ANALISIS DE BASICOS O PRELIMINARES b).- COSTOS DE MATERIALES (INSUMOS) c) COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO d).- COSTOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE



B) ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN Y DE CAMPO



DEBERA ESPECIFICARSE, ADEMAS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS, QUE LA TASA DE INTERES APLICABLE POR FINANCIAMIENTO DEBERA CALCULARSE POR EL CONTRATISTA CON BASE EN UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO, EL CUAL NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (LINEAMIENTOS 15/MAR/96).

C) ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO a) POR FORMULA b) POR FLUJO DE CAJA



NOMBRE DEL FORMATO:

ANALISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO POR FORMULA OBJETIVO: DETERMINAR MEDIANTE ANALISIS

DETALLADO EL VALOR EN PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO QUE PRODUCIRA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS BAJO LAS CONDICIONES DE LICITACION REFERIDAS EN LAS BASES.

NUMERO DE

IDENTIFICACION

CONTENIDO DESCRIPCION DEL CONTENIDO

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

LICITACION CONTRATISTA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBRA UBICACION FECHA

EL NUMERO DE LA LICITACION INDICADO EN LA CONVOCATORIA. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE. CORRESPONDE A LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION. CORRESPONDE A LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION. BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA QUE SE CONCURSA. LOCALIZACION DE LA OBRA, SEGUN LICITACION. CORRESPONDE A LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

COMENTARIO GENERAL: EN EL DESARROLLO DE LA FORMULA PARA

OBTENER EL COSTO DE FINANCIAMIENTO, SE HAN CONSIDERADO TODOS AQUELLOS DATOS DERIVADOS DE LA INFORMACION PROPORCIONADA AL CONTRATISTA Y LOS DETERMINADOS POR EL MISMO EN SU PROPUESTA, CON LOS CUALES HARA SUS CONSIDERACIONES; EL RESULTADO DEL ANALISIS DEBERA CORRESPONDER AL CARGO DEL FINANCIAMIENTO QUE SERA INTEGRADO PARA LA OBTENCION DEL FACTOR DE INDIRECTOS Y UTILIDAD A PROPONER.


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE DEL FORMATO:

COSTOS DE FINANCIAMIENTO POR FLUJO DE CAJA OBJETIVO: IDENTIFICAR QUE EL COSTO DE

FINANCIAMIENTO CONSIDERA EL PAGO DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES..

NUMERO DE

IDENTIFICACION


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

LICITACION CONTRATISTA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBRA UBICACION FECHA NUMERO PARTIDA PERIODOS IMPORTE TOTAL

EL NUMERO DE LA LICITACION INDICADO EN LA CONVOCATORIA. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE. CORRESPONDE A LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION. CORRESPONDE A LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION. BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA QUE SE CONCURSA. LOCALIZACION DE LA OBRA, SEGUN LICITACION. CORRESPONDE A LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES. SECUENCIA DE LAS PARTIDAS. ANOTAR CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE SE USARAN CON SU ANALITICO DE CONCEPTOS. ESTOS ELEMENTOS PUEDEN MODIFICARSE SEGUN EL CRITERIO Y EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA. CONSIGNAR SEGUN CORRESPONDA A LAS EROGACIONES (PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES) ASENTAR LA SUMA DE EROGACIONES DE LOS PERIODOS.



NUMERO DE IDENTIFICACIO

N


(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

AVANCE DE OBRA PARCIAL ESTIMACIONES ANTICIPOS ESTIMACIONES AMORTIZACION DE ANTICIPOS RETENCIONES SUMA DE INGRESOS MATERIALES COMPRA DIRECTA MATERIALES COMPRA DIFERIDA. MANO DE OBRA DIRECTA IMPUESTOS Y OBLIGACIONES SOBRE MANO DE OBRA

ANOTAR LOS AVANCES SEGUN PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PROPUESTO (A COSTO DIRECTO) CONSIDERANDO LOS INDIRECTOS DE LA PRIMERA ITERACION DEL FACTOR, (F.S.C). SE CORREGIRA CON LAS SIGUIENTES ITERACIONES EFECTUADAS. ANOTAR EL AVANCE EN CADA PERIODO QUE CONSIDERE CERTIFICAR AL EMPRESA. ANOTAR EL O LOS ANTICIPO (S) RECIBIDO (S) EN LOS PERIODOS RESPECTIVOS. ANOTAR EL IMPORTE DE LA ESTIMACION SEGUN EL PERIODO EN QUE SE PERCIBE. ANOTAR EL PRODUCTO DEL PORCENTAJE CONVENIDO A CADA ESTIMACION EN EL PERIODO QUE SE PERCIBE. ANOTAR EL PRODUCTO DEL POR CIENTO CONVENIDO A CADA ESTIMACION. CONSIGNAR LA SUMA DE PAGOS (14,15) MENOS LA SUMA DE AMORTIZACION (16) Y RETENCIONES (17). ANOTAR EL IMPORTE DE COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS A LA OBRA CONFORME A LA INCIDENCIA DETERMINADA. ANOTAR EL IMPORTE DE COMPRA CON PAGO DIFERIDO EN LOS PERIODOS QUE CONSIDERA. ANOTAR LAS EROGACIONES EN CADA PERIODO SEGUN INCIDENCIAS DETERMINADAS EN LA EXPLOSION DE INSUMOS AL AVANCE DE OBRA PARCIAL (12) AJUSTANDO IMPUESTOS Y OBLIGACIONES. ANOTAR EL IMPORTE DEL PAGO DE IMPUESTOS EN LA FECHA DE EROGACION.




N


(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

EQUIPOS Y OPERACION SUMA DEL COSTO DIRECTO GASTOS INDIRECTOS OFICINA CENTRAL GASTOS INDIRECTOS DE OBRA. FIANZA DE OBRA I.S.R. (A CUENTA) TOTAL DE EGRESOS INGRESOS EGRESOS DIFERENCIA PARCIAL DIFERENCIA ACUMULADA

ASENTAR EL IMPORTE SEGUN LA INCIDENCIA DE EQUIPO EN OPERACION DE ACUERDO A LA EXPLOSION DE INSUMOS Y SOBRE EL IMPORTE DE AVANCE DE OBRA PARCIAL (12) ANOTAR LA SUMA DE LOS EGRESOS POR MATERIALES (19 Y 20), MANO DE OBRA (21 Y 22) Y EQUIPO Y OPERACION (23). ANOTAR EL PRODUCTO DE APLICAR EL PORCENTAJE DE INDIRECTOS DETERMINADO PARA GASTOS GENERALES DE OFICINA CENTRAL AL AVANCE PARCIAL DE OBRA A COSTO DIRECTO. ASENTAR LOS IMPORTES DE EROGACIONES DE PERSONAL, INSTALACIONES DE PERSONAL, INSTALACIONES PROVISIONALES, CONSUMOS Y OTROS, EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA. CONSIGNAR EL COSTO DE LAS PRIMAS DE LAS FIANZAS POR ANTICIPO, GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS A QUE SE OBLIGA EL CONTRATISTA. ASENTAR EL PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA QUE CORRESPONDE AL INGRESO GRAVABLE. ASENTAR LA SUMA DEL COSTO DIRECTO (24), Y GASTOS INDIRECTOS (25,26,27 Y 28). ASENTAR LA SUMA DE INGRESOS (18). ASENTAR EL TOTAL DE EGRESOS (29) ANOTAR LA RESTA DE INGRESOS (30) MENOS EGRESOS (31) ANOTAR LA SUMA DEL PERIODO DIFERIDO ACUMULADO ANTERIOR AL TOTAL PERIODO PRESENTE.




N


(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

TASA PASIVA MENSUAL TASA ACTIVA MENSUAL FINANCIAMIENTO PARCIAL FINANCIAMIENTO ACUMULADO COSTO FINANCIERO DE OBRA NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR

ASENTAR EL PRODUCTO DE LA TASA DE INTERES FIJADO POR EL BANCO DE MEXICO (CPP) POR LA DIFERENCIA ACUMULADA EN ESE PERIODO (APLICABLE SOLO A LAS DIFERENCIAS ACUMULADAS POSITIVAS). ANOTAR EL PRODUCTO DE LA TASA QUE FIJA EL BANCO DE MEXICO PARA PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS (TIIP) APLICABLES SOLO A LAS DIFERENCIAS ACUMULABLES NEGATIVAS. ANOTAR SEGUN CORRESPONDA EL IMPORTE DE PASIVOS (34), EN POSITIVO O LA TASA ACTIVA EN ROJO (35) O CON PARENTESIS. ANOTAR LA SUMA DE CIFRAS POSITIVAS O NEGATIVAS DEL PERIODO ANTERIOR AL PERIODO ACTUAL. SERA EL COCIENTE DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO (37) ENTRE EL COSTO DIRECTO AFECTADO POR EL FACTOR DE INDIRECTOS HASTA GASTOS DE CAMPO EXPRESADOS EN POR CIENTO (SEGUN ANALISIS PARA ESTABLECER EL FACTOR DE COSTO). RECABAR NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE DEL FORMATO:

FACTOR DE SOBRECOSTO OBJETIVO: ESTABLECER EL POR CIENTO DE GASTOS QUE

SE APLICAN AL COSTO DIRECTO PARA IDENTIFICAR EL PRECIO DE VENTA.

NUMERO DE

IDENTIFICACION


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(12)

(13)

LICITACION CONTRATISTA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBRA UBICACION FECHA NUMERO CONCEPTO CARGOS EN POR CIENTO

EL NUMERO DE LA LICITACION INDICADO EN LA CONVOCATORIA. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE. CORRESPONDE A LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION. CORRESPONDE A LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION. BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA QUE SE CONCURSA. LOCALIZACION DE LA OBRA, SEGUN LICITACION. CORRESPONDE A LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES. IDENTIFICA LA SECUENCIA DE CADA ELEMENTO DE GASTOS. IDENTIFICA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE GASTOS QUE SE CONSIDERAN EN LA INTEGRACION DEL FACTOR. ANOTAR EN TANTO POR CIENTO LOS CARGOS PARA CADA CONCEPTO, OBTENIDO EN LA INFORMACION SOLICITADA. Y DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PARA LOS RUBROS DE GASTOS DE OPERACION Y UTILIDAD EN CONCURSO Y FIANZAS. INDICA LA OPERACION A REALIZAR. TRASPASAR LOS CARGOS EXPRESADOS EN POR CIENTO DE LA COLUMNA (10) PARA CADA CONCEPTO.




N


(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

CARGOS ACUMULADOS FIANZAS F.S.C. NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR

ASENTAR EL RESULTADO OBTENIDO EN CADA ENLACE. PARA LOS NUMERALES (A), (B), (E), (F) EL CARGO SE SUMARA AL DATO ASENTADO EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE DE LA COLUMNA (11) PARA LOS NUMERALES (C) Y (D), AL CARGO CORRESPONDIENTE DE LA COLUMNA (10) SE SUMARA LA BASE 1.00 A FIN DE FACTORIZAR EL RESULTADO. ASENTAR EL RESULTADO ACUMULADO DEL NUMERAL (F) OBTENIDO EN EL ENLACE (SAR). ASENTAR EL CARGO POR FIANZAS QUE SE APLICARAN CONFORME A LA FORMULA INDICADA. ANOTAR EL RESULTADO OBTENIDO EN EL ENLACE. ASENTAR LA DIFERENCIA DE LA CIFRA ABSOLUTA ANOTADA EN EL RENGLON No. 7 (FIANZAS), MENOS LA BASE ANOTADA EN EL RENGLON No. 1 (COSTO DIRECTO). RECABAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.



D) UTILIDAD DEL CONCURSO



SE INTEGRARA SU ANALISIS DETALLADO Y SERA FIJO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONCURSO.

E) FACTOR DE SOBRECOSTO



(TRANSCRIBIR EN PAPELERIA MEMBRETEADA DEL LICITANTE Y ANEXAR COPIA)

F) AJUSTE DE COSTOS

AJUSTES DE COSTOS EL AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARA AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULOS 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, ASI COMO AL PROCEDIMIENTO SEÑALADO EN LOS ARTICULOS 50 Y 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA. PROCEDIMIENTO: I.- AJUSTE DE COSTOS.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, NO MENOR A UN 5 (CINCO) POR CIENTO, PROCEDERA LA REVISION A LOS COSTOS OFERTADOS, EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE SE APLIQUE SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: II.- LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS CON RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR, TOMANDO COMO BASE LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. III.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS O EL INDICE QUE PUBLICA MENSUALMENTE EL BANCO DE MEXICO, EN EL CASO QUE LOS INSUMOS NO SE ENCUENTREN ENTRE LOS PUBLICADOS POR BANXICO SE APLICARA LOS INVESTIGADOS POR LA DEPENDENCIA. IV.- LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES, DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINAL DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETA A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA. EN EL SUPUESTO DE AJUSTE DE COSTOS EL PROCEDIMIENTO SERA EL SIGUIENTE: 1.- REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE, SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION JUSTIFICANTE. SE APLICARA LA FORMULA GENERAL DE AJUSTE DE COSTOS, QUE TIENE LA ESCRITURA SIGUIENTE: K=P(F/1) DONDE: K=FACTOR DE AJUSTE P=PARTICIPACION DE LOS INSUMOS EN LOS CARGOS INTEGRANTES DEL PRECIO F=INDICE RELATIVO DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS DE LOS INSUMOS INTEGRANTES DEL PRECIO EN LA FECHA DE AJUSTE. I=INDICE RELATIVO DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS DE LOS INSUMOS INTEGRANTES DEL PRECIO EN LA FECHA DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS. CON BASE EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE EL CONTRATISTA A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SE LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD. A LOS AJUSTES DE COSTOS SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE TOTAL DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, TANTO PARA INICIO DE OBRA COMO PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE, SIN PERJUICIO DE AMORTIZAR EL ANTICIPO VIGENTE HASTA CUMPLIR SU TOTALIDAD.

________________________ FIRMA DEL LICITANTE



G) EXPLOSION DE INSUMOS



H) CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS Y SU AFECTACION EN EL AJUSTE DE COSTOS POR ESCALACION

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS Y SU AFECTACION EN EL AJUSTE DE COSTOS POR ESCALACION.

Xalapa, Ver., a ____ de _________ del 2001.

Lic. Porfirio Serrano Amador Secretario de Desarrollo Regional. P r e s e n t e .

At’n: Ing. Ramiro González Martín

Director General de Obras Públicas.

Me refiero a lo estipulado en el Documento No. 12 inciso F), Ajuste de Costos, Fracción II, de las Bases de Licitación referente al Concurso No. , relativo a la Obra. Sobre el particular como representante legal de: ____________________ _______________________________manifiesto conocer la forma, porcentaje y términos de pago correspondientes a los anticipos, su amortización y repercución en el ajuste de costos por escalación.

_____________________________ REPRESENTANTE LEGAL

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA).



DOCUMENTO No. 13

13.- PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES CON EROGACIONES ACUMULADAS; DEBERAN INDICARSE EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CADA UNO DE LOS ABAJO SEÑALADOS A) PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO EN LA OBRA

B) PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES.- DEBERAN INCLUIRSE TODOS LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA OBRA.

C) 1.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO.

2.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL DE CAMPO

D) RESUMEN DEL EQUIPO BASICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. DEBERAN ANEXAR A SU PROGRAMA Y RESUMEN DE EQUIPO QUE REPORTAN COMO PROPIO, COPIAS DE LAS FACTURAS.

E) PROGRAMA DE EJECUCION Y MONTOS MENSUALES DE LA OBRA.

BASES DE CONCURSOS DE OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL


ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION

OBRA: FECHA:UBICACION: CONTRATISTA:

CONCEPTO VOLUMEN ANUAL DE OBRAS ACOSTO DIRECTO $

No. I.- GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS UTILIZACION GASTO ANUAL

1 GERENTE GENERAL2 GERENTE DE PRODUCCION3 GERENTE DE PLANEACION4 GERENTE DE CONTROL5 IGUALA ASESORIA FISCAL6 IGUALA ASESORIA LEGAL7 JEFE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS8 JEFE DEPARTAMENTO DE COSTOS9 JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION

10 CONTADOR11 JEFE DEPARTAMENTO FACTURACION12 JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS13 CHOFERES14 ALMACENISTA GENERAL15 VELADOR16 TAQUIMECANOGRAFA17 MENSAJERO

TOTAL

No. II.- ALQUILERES Y AMORTIZACIONES UTILIZACION GASTO ANUAL

1 ALQUILER OFICINA2 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA3 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA4 ALQUILER ALMACEN5 DEPRECIACION INSTALACION ALMACEN6 DEPRECIACION EQUIPO ALMACEN7 MANTENIMIENTO EQUIPO ALMACEN8 LUZ OFICINA Y ALMACEN9 TELEFONO OFICINA Y ALMACEN

10 DEPRECIACION AUTOS DE OFICINA11 MANTENIMIENTO AUTOS DE OFICINA12 DEPRECIACION CAMIONETAS OFICINA13 MANTENIMIENTO CAMIONETAS OFICINA

TOTAL II

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZSECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS




No. III.- OBLIGACIONES Y SEGUROS GASTO ANUAL

1 CUOTAS ASOCIACIONES PROFESIONALES2 ANUALIDAD C.N.I.C.3 PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA4 SEGUROS AUTOMOVILES5 SEGUROS CAMIONETAS6 MULTIPOLIZA (ROBO OFICINA CONTENIDOS

VALORES TRANSPORTE, INCENDIO)TOTAL III

No. IV.- MATERIALES DE CONSUMO GASTO ANUAL

1 COMBUSTIBLE AUTOMOVILES2 COMBUSTIBLE CAMIONETAS3 IMPRESOS OFICINA4 PAPELERIA OFICINA5 COPIAS HELIOGRAFICAS6 COPIAS XEROGRAFICAS7 ARTICULOS DE LIMPIEZA8 VARIOS

TOTAL IVNo. IV.- MATERIALES DE CONSUMO GASTO ANUAL

1 COMBUSTIBLE AUTOMOVILES2 COMBUSTIBLE CAMIONETAS3 IMPRESOS OFICINA4 PAPELERIA OFICINA5 COPIAS HELIOGRAFICAS6 COPIAS XEROGRAFICAS7 ARTICULOS DE LIMPIEZA8 VARIOS

TOTAL IVNo. V.- CAPACITACION Y PROMOCION GASTO ANUAL

1 GASTOS CONCURSO2 PROYECTOS NO REALIZADOS3 CELEBRACIONES OFICINA4 PROPAGANDA5 GASTOS DE CONSUMO6 ATENCION A CLIENTES7 CAPACITACION

TOTAL VC.N.I.C. CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION





CONCEPTO VOLUMEN ANUAL DE OBRAS ACOSTO DIRECTO $

PARTIDAS

I GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOSII ALQUILERES Y AMORTIZACIONESIII OBLIGACIONES Y SEGUROSIV MATERIALES DE CONSUMOV CAPACITACION Y PROMOCION

SUMA INDIRECTOS DE OPERACIONVOLUMEN DE OBRAS A COSTO DIRECTOINCIDENCIA A COSTO DIRECTO

TOTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS ENLISTADOS SON A TITULO ENUNCIATIVO, MAS NO LIMITATIVO.


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.(EJEMPLO)

ANALISIS DE COSTOS FECHA INICIO FECHA:

INDIRECTOS DE CAMPO FECHA TERMINACION

OBRA: CONTRATISTA: CONCURSO:

UBICACION:

DURACION DE LA OBRA

No. CONCEPTO UNIDAD COSTO IMPORTEMES

I.- GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOSRESIDENTEAUXILIAR DE RESIDENTEAUXILIAR ADMINISTRATIVOVELADORCHOFER

TOTAL I


II.- TRASLADO PERSONAL A OBRA

TOTAL II EN OBRAS LOCALES NO SE CONSIDERA


III.- COMUNICACIONES Y FLETESTELEFONO OBRATRANSPORTE, EQUIPO MENOR YENSERES. (POR FLETE)CAMIONETA OBRA, INCLUYE:MANTENIMIENTO Y GASOLINA

TOTAL III


IV.- CONSTRUCCIONES PROVISIONALESCERCA Y PUERTASOFICINABODEGA CUBIERTASANITARIOSINSTALACION HIDRAULICA PROVISIONALINSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL

TOTAL IV



(EJEMPLO)

ANALISIS DE COSTOS FECHA INICIO FECHA:

INDIRECTOS DE CAMPO FECHA TERMINACION

OBRA: CONTRATISTA: CONCURSO:

UBICACION:

DURACION DE LA OBRA


V.- CONSUMOS Y VARIOSCONSUMO LECTRICOCONCUMO AGUAEQUIPO OFICINA DEPREC.FOTOGRAFIASINDICATO Y LETREROSPAPELERIA Y COPIASVARIOSOTROS GASTOS (FIANZAS DE OBRA, SEGUROS, ETC.)

TOTAL V

R E S U M E N D E C O S T O S INCIDENCIA IMPORTES

I GASTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOSII TRASLADOS PERSONAL OBRAIII COMUNICACIONES Y FLETESIV CONSTRUCCIONES PROVISIONALESV CONSUMO Y VARIOS

SUMA INDIRECTOS OBRACOSTO DIRECTO DE OBRA

COSTO DIRECTO DE CAMPO EN %

NOTA: LOS CONCEPTOS ENLISTADOS SON A TITULO ENUNCIATIVO, MAS NO LIMITATIVO



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO FECHA:

OBRA: CONCURSO:

UBICACION: CONTRATISTA:

CLAVE: UNIDAD: LUGAR:

ESPECIFICACION:

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

INCIDENCIA % TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA UNIDAD (1/R) REND. S. REAL IMPORTE

INCIDENCIA % TOTAL MANO DE OBRA

EQUIPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

INCIDENCIA % TOTAL EQUIPO:

HERRAMIENTA UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

INCIDENCIA % TOTAL HERRAMIENTA:

OBSERVACIONES: MATERIALES:MANO DE OBRA:EQUIPO:HERRAMIENTA:

ELABORO: COSTO DIRECTO:INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO,

AUTORIZO: UTILIDAD, SAR, INFONAVIT Y SECODAM:PRECIO UNITARIO:


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICASANALISIS DE COSTOS POR FINANCIAMIENTO POR FORMULA

CONCURSO: CONTRATISTA: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

OBRA: UBICACION: FECHA:

CLAVE UNIDAD CONCEPTO CONSID VALOR

CD MILL /SM COSTO DIRECTO OBRA D

PV MILL / SM PRECIO DE VENTA = CD x FSC S

UN MILL / SM UTILIDAD NETA = CD x FIF x UE S

AM MILL / SM ANTICIPO MATERIALES % PV = S

CV MILL / SM COSTO DE VENTAS = PV-UN-AM S

AI MILL / SM ANTICIPO INICIAL % PV = S

TC MESES TIEMPO DE CONSTRUCCION D

PE MESES PERIODO ENTRE ESTIMACIONES D

TP MESES TIEMPO DE PAGO D

n DECIMAL NUMERO DE ESTIMACIONES TC/PE = D

VE MILL / SM VALOR ESTIM. ( CV + UN )/ n = S

TAM % DESC. TASA ACTIVA MENSUAL= ( TR / 12 ) D

FIF % FACTOR DE INDIRECTOS HASTA FINANCIAMIENTO D

NF= CV [ TC + + ] - [ VE x PE x n ( n + 1 ) ] - [ AI 2 ]2 2 VE

NF= [ + + ] - [ x x ( + 1 ) ] - [ 2 ]2 2

NF= [ ] - ( ) - =

NF= - - =

P A G O D E I N T E R E S E S T O T A L E S = P I T

PIT = NF x TAM = x =

F= PIT = = = x =

CD x FIF x

NOMENCLATURA : D = DATOS

FSC = FACTOR DE SOBRECOSTO S = SUPOSICION

UE = UTILIDAD ESPERADA PIT = PAGO DE INTERESES TOTALES

NF = NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO CD = COSTO DIRECTO

FIF = FACTOR DE INDIRECTOS HASTA FINANCIAMIENTO MILL = MILLONES

TAM = TASA ACTIVA MENSUAL F = FINANCIAMIENTO

TR = TASA DE REFERENCIA ( TIIP ;TIIE ; CETES ; CPP ; ETC. ) TR =


SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

U T I L I D A D D E C O N C U R S O

OBRA : FECHA INICIO FECHA :

UBICACION : FECHA TERMINACION :

DURACION DE LA OBRA : CONTRATISTA : CONCURSO :

U T I L I D A D D E C O N C U R S O CLAVE UNIDAD C O N C E P T O VALOR

TPA % TASA PASIVA ANUALIZADA A LA FECHA D

REA % RIESGO EMPRESARIAL ANUALIZADO D

TEA % TECNOLOGIA E INVESTIGACION ANUALIZADA DE LA EMPRESA D

TAT % TASA ANUALIZADA TOTAL = TPA + REA + TEA D

PV MILES PRECIO DE VENTA DE LA OBRA S

CC MILES CAPITAL DE TRABAJO DE LA OBRA D

RC % REVOLVENCIA DE CAPITAL = PV / CC S

UE % UTILIDAD ESPERADA 0 TAT / RC S

U T I L I D A D A N T E S D E I M P U E S T O S

UI % UTILIDAD INDISPENSABLE = ( UE x FSC ) / FIF ) = ( D

GND % GASTOS NO DEDUCIBLES EN LA OBRA = SUMA GASTOS NO DEDUCIBLES / CD x ( 1 / FIF ) D

UAI % UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS = UI + GND D

C A R G O S I M P O S I T I V O S

ISR % IMPUESTO SOBRE LA RENTA D

PTU % PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES D

SCI % SUMA CARGOS IMPOSITIVOS = ISR + PTU D

U T I L I D A D D E S P U E S D E I M P U E S T O S

FAI % FACTOR DE AJUSTE IMPOSITIVO = 1 - SCI D

UDI % UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS = UAI / FAI D

O T R O S C A R G O S A L P R E C I O D E D U C I B L E S

OCPD % OTROS CARGOS AL PRECIO DEDUCIBLES = (SUMA x FSC ) / FIF D

U T I L I D A D D E C O N C U R S O

UC % UTILIDAD DE CONCURSO = UDI + OCPD = D R

NOTAS ;D = DATOS SM = SALARIO MINIMO

S = SUPOSICION FSC = FACTOR DE SOBRECOSTO

FIF = FACTOR DE INDIRECTOS HASTA FINANCIAMIENTO UC = UTILIDAD DE CONCURSO

OCPD= I.C.I.C. + O.B.S. + SUPERVISION D.D.F. + COLEGIOS +IMPREVISTOS + OTROS CONCEPTOS

D R = DATO RESULTANTE


SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DOCUMENTO No. 4


EQUIPO QUE SE EMPLEARA EN LA OBRACONCURSO No. XALAPA EQZ, VER., A DE DEL 2000

UN

IDA

DE

S

DENOMINACIONTIPO

(MODELO)

MARCA (DELA MAQUINA)

SERIE YNUMERO (MAQUINA PROPIA)

CAPACIDAD (DE LAMAQUINA) E

DA

D

AÑ

OS

PR

OP

IA

RE

NT

AD

A

PO

R A

DQ

UIR

IR

PR

OP

IET

AR

IO A

CT

UA

L

UBICACION ACTUAL

LAPSO DURANTE ELCUAL SE UTILIZARA

_____________________________NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

______________________________FIRMA

ANALISIS DE COSTOS DEL FINANCIAMIENTO DE CONTRATISTA FECHA DE INICIO VIGENCIA

LOS TRABAJOS POR FLUJO DE CAJAOBRA: UBICACION CONCURSO FECHA DE TERMINO FECHA:

AÑO 2000

CLAVE CONCEPTO MES IMPORTE1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

AVANCES

AVANCE DE OBRA PARCIAL

ESTIMACIONES

INGRESOS

POR ANTICIPOS

POR ESTIMACIONES

AMORTIZACION DE ANTICIPOS

RETENCIONESSECODAM

ICICSUMA DE INGRESOS

EGRESOS A COSTO DIRECTO

MATERIALES COMPRA DIRECTA

MATERIALES COMPRA DIFERIDA

SUBCONTRATO

MANO DE OBRA DIRECTA

IMPUESTOS Y OBLIGACIONES

EQUIPOS Y OPERACION

SUMA DEL COSTO DIRECTO

INDIRECTOSGASTOS IND. OF. CENTRAL

GASTOS IND. DE OBRA

IMPREVISTOS

FIANZAS DE OBRA

I.S.R.

SUMA TOTAL EGRESOS

FLUJO DE CAJA

INGRESOSEGRESOSDIFERENCIA PARCIAL

DIFERENCIA ACUMULADA

FINANCIAMIENTO

TASA PASIVA MENSUALTASA ACTIVA MENSUALFINANCIAMIENTO PARCIALFINANCIAMIENTO ACUMULADO

COSTO FINANCIERO DE OBRA COSTO FINANCIAMIENTO = F= PIT =

CD X FII

I.S.R. = ENTERO PROVISIONAL 3.5% DE LOS INGRESOS DEL MES ANTERIOR PIT = PAGO DE INTERESES TOTALES

TASA PASIVA ANUAL CD = COSTO DIRECTO

TASA ACTIVA ANUAL FII = FACTOR DE INDIRECTOS HASTA LOS IMPREVISTOS

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONALDIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICASA).-PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO EN LA OBRA CALENDARIO CON MONTOS MENSUALES

CONCURSO No. RELATIVO A: DE EROGACIONES.

CANTIDAD DURACION RENDIMIENTO RENDIMIENTO

No. DESCRIPCION DEL EQUIPO DE DIAS DIAS PROGRAMA MENSUAL DE UTILIZACIONOBRA CALENDARIO EFECTIVO CALENDARIO DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

SUMAMONTOS MENSUALES DE ESTA HOJAMONTOS MENSUALES TOTALESMONTOS MENSUALES ACUMULADOS% DE MONTOS MENSUALES

RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DOCUMENTO NO. 13


CALENDARIO CON MONTOS MENSUALES

DE EROGACIONES.OBRA: CONCURSO No.LOCALIDAD CONTRATO No.MUNICIPIO EMPRESA: FIRMA:

OBRA: CONCURSO No. B).- PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO

TOTALESRECURSOS MATERIALES UNIDAD % POR M E S E S

ACT. DESCRIPCION INSUMOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


FECHA DE INICIACION DE DE 2001.FECHA LIMITE DE TERMINACION TOTAL DE DE 2001.


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICASCALENDARIO CON MONTOS MENSUALES

DE EROGACIONESOBRA: CONCURSO No.LOCALIDAD CONTRATO No.MUNICIPIO EMPRESA: FIRMA:

OBRA: CONCURSO No. C).- 1.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL DE CAMPO.

TOTALESRECURSOS HUMANOS UNIDAD % POR M E S E S



FECHA DE INICIACION DE DEL 2001.FECHA LIMITE DE TERMINACION TOTAL DE DEL 2001.



DE EROGACIONESOBRA: CONCURSO No.LOCALIDAD CONTRATO No.MUNICIPIO EMPRESA: FIRMA:

OBRA: CONCURSO No. C).- 2.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO.

TOTALESRECURSOS HUMANOS UNIDAD % POR M E S E S





DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICASD).- RESUMEN DE EQUIPO QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA

CONCURSO No. XALAPA EQZ, VER., A DE DEL 2001.

UN

IDA

DE

S

DENOMINACIONTIPO (MODELO)

MARCA (DE LAMAQUINA)

SERIE Y NUMERO(MAQUINA PROPIA

CAPACIDAD (DELA MAQUINA) E

DA

D

AÑ

OS

PR

OP

IA

RE

NT

AD

A

PO

R A

LQ

UIR

IR

PR

OP

IET

AR

IO A

CT

UA

L

UBICACION ACTUAL

LAPSO DURANTE ELCUAL SE UTILIZARA

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FIRMA



OBRA: CONCURSO No. DE EROGACIONES.LOCALIDAD CONTRATO No.MUNICIPIO EMPRESA: FIRMA:

OBRA: CONCURSO No. E).- PROGRAMA DE EJECUCION Y MONTOS MENSUALES DE LA OBRA

TOTAL %CONCEPTOS PRESUPUESTADO DE LA M E S E S

CLAVE DESCRIPCION PARTIDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12A

B

C

D

E

F

G

H

I

J





MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-007-01; RELATIVO A: LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER., PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 1ª. ETAPA. EN LA CIUDAD DE POZA RICA, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2001. EN EL PALACIO MUNICIPAL DE POZA RICA, VER., SE PROCEDE A LEVANTAR LA PRESENTE MINUTA DEL CONCURSO No. 59079001-007-01. LISTA DE PRESENTES 1.-HEMANSU, S.A. DE C.V.

________________________________

2.- CONSTRUCTORA TUMILCO, S.A. DE C.V.

________________________________

3.- ARQ. RAMON MONTANO HERNANDEZ.

________________________________

4.-ORCA DE POZA RICA, S.A. DE C.V.

________________________________

5.- CIA. CONSTRUCTORA FUNCION Y FORMA, S.A.

________________________________

6.- CONSTRUCTORA JARIGA, S.A. DE C.V.

________________________________

7.-CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

________________________________

8.-XANATH CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

________________________________

9.-CONSTRUCTORA LA PAZ, S.A. DE C.V.

________________________________

10.- GRUPO CONSTRUCTO, S.A. DE C.V.

________________________________

11.- PAVIMENTOS Y CAMINOS LOPEZ, S.A. DE C.V.

________________________________

12.- MULTISERY, S.A. DE C.V.

________________________________

POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL ARQ. FRANCISCO BERNABE NOGUEIRA CASTRO. SUBDIRECTOR DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO URBANO DE LA DGOP. ING. RICARDO GALINDO MURRIETA.

_______________________________

_______________________________

A).ACLARACIONES GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL

ESTADO A LOS PARTICIPANTES: 1. LOS PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES CON EROGACIONES ACUMULADAS, ETC.,

TRABAJO, EQUIPO Y PERSONAL CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO 13 DEL PAQUETE DE CONCURSO, ASIMISMO CONFORME A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA DECIMA INCISO “A” DEBERAN REALIZARSE DE MANERA CONGRUENTE, CON ESTRICTO APEGO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA Y A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE CONCURSO, PRESENTANDOSE POR LAS PARTIDAS ESPECIFICADAS EN EL CATALOGO DE CONCURSO.

2. LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN AJUSTARSE A LO PREVISTO EN LOS

OFICIOS CIRCULARES PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 6 DE ENERO Y 13 DE JUNIO DE 1994 Y LO PUBLICADO EL 15 DE MARZO DE 1996 ASI COMO LO ESTABLECE EL DOCUMENTO 12 DEL PAQUETE DE CONCURSO DEL QUE SE ANEXAN LOS EJEMPLOS CORRESPONDIENTES.

3. EN LOS CONCEPTOS QUE SE REQUIEREN MUESTRAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO EN

COMPACTACIONES, TERRACERIAS, RELLENOS, ASI COMO DOSIFICACIONES Y PRUEBAS DE CONCRETOS, DEBERAN SER CONSIDERADOS EN EL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE, CON EL LABORATORIO QUE PARA TAL EFECTO LE INDIQUE LA DEPENDENCIA.

4. LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONSIDERADOS DE ACUERDO A LAS

ESPECIFICACIONES DE SU CATALOGO Y/O PLANOS INCLUIDAS EN EL PAQUETE DE CONCURSO Y QUE PARA CADA CONCEPTO SE TIENE ASIGNADA UNA CLAVE ESPECIFICA.

5. EN LOS CASOS QUE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES CUENTEN CON EQUIPO PROPIO DEBERA

COMPROBARLO, MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES FACTURAS ORIGINAL Y COPIA PARA SU COTEJO, O EN SU DEFECTO COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO Y/O, CONTADOR AUDITOR.

6. SI ALGUNA EMPRESA EN EL CASO DE REQUERIR DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO, DEBERA

PRESENTAR SU COTIZACION CORRESPONDIENTE POR ESCRITO, ESPECIFICAMENTE PARA EL CONCURSO QUE NOS OCUPA.

7. LAS BASES, PLANOS Y RELACION DE LOS MISMOS PROYECTOS DE CONCURSO DEBERAN

PRESENTARSE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS, DOCUMENTO 8, O EN SU CASO FORMULAR Y FIRMAR EL ESCRITO.

8. SE LES REITERA QUE LA DEPENDENCIA VERIFICARA EN EL SITIO QUE INDICAN LOS

CONCURSANTES LA MAQUINARIA A UTILIZAR EN LA OBRA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO.

9. EN EL DOCUMENTO 9, REFERENTE AL ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA DICHO

ESCRITO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE. 10. DE PREFERENCIA DEBERA UTILIZAR LOS MODELOS QUE SE ANEXAN EN LAS BASES DEL

CONCURSO, O AQUELLOS ELABORADOS POR EL CONCURSANTE Y QUE YA TENGA COMPUTARIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LA INFORMACION, PRESENTACION Y CONTENIDO DE LOS SOLICITADOS; CON EXCEPCION AL DEL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA, DOCUMENTO 11, QUE DEBERA SER UTILIZADO EL ORIGINAL, EL CUAL SERA LLENADO A MAQUINA (DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIORMENTE CITADO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION).

11. DE IGUAL FORMA, SE LES NOTIFICA LA FECHA DE APERTURA PARA ESTE CONCURSO ES EL

DIA 29 ( VEINTINUEVE ) DE AGOSTO A LAS 12:30 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SITA EN LA AV. LAZARO CARDENAS No. 18, COLONIA ESTHER BADILLO DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER.

12. LOS LETREROS DE LA OBRA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DEBERAN CONSIDERARLOS EN

LOS ANALISIS DE SUS INDIRECTOS, TAL COMO SE LO SEÑALA LAS BASES DEL CONCURSO. CLAUSULA DECIMA INCISO “F”.

13. TODOS LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN SU PROPUESTA, DEBERAN SER FIRMADOS

POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, SINO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA

_______________________________________________

B).-EXPOSICION DE DUDAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES: 1.- LA EMPRESA: HEMANSU, S.A. DE C.V. 1.- ¿CON QUE TIPO DEMATERIAL DE BANCO SE VA HA FORMULAR LA BASE Y LA SUB-BASE.? R.- SUB-BASE CON MATERIAL GRAVA DE GREÑA, CON GRANULOMETRIA MÁXIMA DE 3” Y LA BASE HIDRÁULICA GRAVA TRITURADA DE 1 ½” A FINOS. 2.- ¿DE QUE MATERIAL VA A SER LA BASE DE LA BANQUETA? R.- GRAVA, ARENA Y/O CASCAJO MECATEPEC. 3.- ¿LA TELA CICLON ES CON FORRO O SIN FORRO Y QUE CALIBRE? R.- SERA SIN FORRO CALIBRE 12 4.- ¿DE QUE CALIBRE VA A SER LA TELA BORREGUERA? R.- LA MALLA BORREGUERA ES ESTANDAR. 2.- LA EMPRESA TUMILCO, S.A. DE C.V. 1.- ¿LA MALLA CICLON ES FORRADA O NO? R.- NO ES FORRADA. 2.- ¿EL MATERIAL DE BASE CUAL SERA? R.- GRAVA EN GREÑA DE 3” A FINO. 3.- ¿EL MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA CUAL SERA? R.- GRAVA TRITURADA DE 1 ½” A FINOS LIMPIA. 4.- ¿EL CONCRETO PREMEZCLADO SERA DE QUE MEDIDA? R.- GRAVA 1 ½” CONCRETO PAVIMENTO Y ¾” GUARNICIONES. 5.- ¿EXISTEN LOS PROYECTOS DE LAS ALCANTARILLAS? R.- DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. 3.- EL ARQ. RAMON MONTANO HERNÁNDEZ. NO TIENE PREGUNTAS. 4.- LA EMPRESA: ORCA DE POZA RICA, S.A. DE C.V. 1.- ¿CONCEPTO 12178.- SOBREACARREO HASTA CINCO ESTACIONES (A CUANTO QUEDA CADA ESTACION).? R.- LA ESTACION SE CONSIDERA DE 20.00 METROS. 2.- ¿CONCEPTO 11502.- MATERIAL DE BANCO (CUAL BANCO)? R.- YA ESTA CONTESTADO. 3.- ¿CONCEPTO 12502.- CONCRETO PREMEZCLADO O HECHO EN OBRA? R.- SE TENDRA QUE CONSIDERAR EN PLANTA. 4.- ¿CONCEPTO 12570.- BASE PARA BANQUETA? R.- ESPESOR 10 CMS., MATERIAL CASCAJO. 5.- ¿CONCEPTO 14060.- CONCRETO HECHO EN OBRA F’C=150K/CM2. R.- AGREGADO GRAVA ARENA ¾” 6.-¿CONCEPTO 12360.- RELLENO? R.- MATERIAL PRODUCTO DE ESCABACION.

7.- ¿CONCEPTO 10740.- MEDIDA 1.00 X 0.60 X 21 MTS.? R.- BASE TRAPEZOIDAL PAMONTAJE DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 1.00 X 60 X 1.00 MTS., HABILITADO CON CONCRETO F’C=150 KG/CM2, INCLUYE CONJUNTO DE “Y” DE P.V.C. DE DIÁMETRO Y 4 ANCLAS DE 65 CMS., DE LONGITUD Y 1” DE DIÁMETRO. 8.-¿CONCEPTO 14096.- REGISTRO VIGENTE? R.- DE CONCRETO ARM. DE 0.50 X 0.65 INCLUYE TAPA DE CONCRETO (INCLUYE ESPECIFICACIONES). 9.- ¿CONCEPTO 14090.- REGISTRO MEDIDAS? R.- IDEM.- A LA ANTERIOR VARIANDO LAS DIMENSIONES A 0.80 X 0.60 X 1.24 MTS. 10.-¿CONCEPTO 10795.- DUCTO CON CONCRETO O MEDIDA? R.- P.V.C. DE 2” DE DIÁMETRO. 11.-¿LOS LAVADEROS? R.- SE CONSIDERARAN UN METRO DE ANCHO. 12.-¿12310 CUNETA? R.- FATIGA DE CONCRETO F’C=150KG/CM2 Y EL DESARROLLO ES DE 1.30 Y .10 METROS DE ESPESOR. 13.-¿CONCEPTO S/C MALLA BORREGUERA? R.- SE CONSIDERA DE 1.50 METROS DE ALTURA. 14.- ¿14120.- TOMA COMPLETA CON MEDIDOR? R.- SE CONSIDERA 8.00 METROS POR TOMA. 15.- ¿S/C EL POZO INCLUYE YA LA TAPA FO. FO.? R.- LA TAPA ES DE CONCRETO. 16.-¿EL BROCAL DE CONCRETO VA O NO VA? R.- SE QUEDA 5.- LA EMPRESA: CONSTRUCTORA JARIGA, S.A. DE C.V. 1.- ¿MENCIONAR SI EL ANÁLISIS DE COSTO DE FINANCIAMIENTO SERA POR FORMULA O POR FLUJO DE CAJA POR EL MOTIVO DE QUE EL RESULTADO DE AMBOS DIFIERE? R.- LA OPCION QUE ELIJA LA EMPRESA. 2.-¿SE ACEPTA EL OFICIO DE LA CMIC, EN LUGAR DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE AL TÉCNICO REPRESENTANTE COMO COLEGIADO POR EL MOTIVO DE QUE EN LA CIUDAD DE POZA RICA NO EXISTEN COLEGIOS DE INGENIEROS.? R.- SE PUEDE CONSIDERAR QUE EL AYUNTAMIENTO LO AVALE COMO PERITO DE ESTE MUNICIPIO. NOTA: SE ANEXA COPIA DE ESTE OFICIO. 6.- LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 1.-¿APARTE DE LAS ALCANTARILLAS, QUE OTRO TIPO DE DRENAJE VA A LLEVAR EN LA ZONA URBANA? R.- YA ESTA CONTESTADA.

2.- QUE TIPO DE MATERIAL VA A LLEVAR LA BASE Y A QUE DISTANCIA SE ENCUENTRAN LOS BANCOS? R.- APROXIMADAMENTE 30 KILOMETROS. 7.- LA EMPRESA: XANATH, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. 1.-¿CUÁLES SERAN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN QUE REGIRAN LOS TRABAJOS? R.- LAS ESPECIFICACIONES DE S.C.T. 2.-¿EN EL INCISO “F” DEL DOCUMENTO No. 4 EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE SOLICITA LO SIGUIENTE: ACREDITACION DEL RESPONSABLE TÉCNICO Y/O PERITO PERMANENTE DE LA OBRA ACREDITADO POR SU CORRESPONDIENTE COLEGIO. NUESTRA EMPRESA Y TODO SU PESONAL TÉCNICO, SE ENCUENTRAN ASENTADOS EN LA CIUDAD DE POZA RICA, VER., Y AQUÍ NO EXISTE NINGUN COLEGIO DE NINGUN TIPO ANTE EL CUAL OBTENER ESTE REGISTRO,? POR LO QUE SOLICITAMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO SE PERMITA PRESENTAR UN ESCRITO SIMPLE DONDE SE MANIFIESTE LO ANTERIOR. R.- EL H. AYUNTAMIENTO LO PUEDE REGISTRAR COMO PERITO DE OBRA. 3.-¿ CONCEPTO 14090.- DEL CATALOGO DE CONCEPTOS CUAL ES EL MATERIAL DE FABRICACIÓN DEL REGISTRO DE PASO Y CUALES SON SUS DIMENSIONES? R.- YA SE CONTESTO. 4.- ¿CONCEPTO 16038.- CUAL ES LA LONGITUD DE LA TUBERÍA DE 6” YA QUE SU UNIDAD ES PIEZA? R.- YA SE CONTESTO. 5.- ¿PARA BASES Y SUB-BASES QUE TIPO DE MATERIALES SE EMPLEARA? R.- YA SE CONTESTARON. 8.- LA EMPRESA: CONSTRUCTORA LA PAZ, S.A. DE C.V. 1.-¿DEFINIR BANCOS DE MATERIAL, SI ESTAN DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y OBRA PUBLICA PARA SUB-BASE Y BASE? R.- SE DEJA ABIERTO EL BANCO CONSIDERANDO QUE YA SE DIERON LAS CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL QUE SE TIENEN QUE CUBRIR. 2.-¿QUÉ MATERIAL SERA PARA EL CONCRETO 1 ½” O ¾” O GRAVA O ARENA? R.- PARA PAVIMENTO TRITURADO 1 ½” Y PARA GUARNICIONES ¾” O GRAVA ARENA. 9.- LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. 1.-¿BANCOS DE TIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME O MATERIAL SOBRANTE DE CORTE (EN SU CASO).? R.- SE CONSIDERARAN PARA LAS PROPUESTAS SOLAMENTE LAS DISTANCIAS Y AL INICIAR LOS TRABAJOS SE SEÑALARA EL LUGAR. 2.-¿JUNTAS DE CONCRETO, NO ESPECIFICADA EN CATALOGO? R.- SE CONSIDERAN LAS JUNTAS QUE INDICAN LAS NORMAS S.C.T. PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO. 3.-¿ AGREGADO PARA SUB-BASE? R.- 3” A FINOS (SEGÚN NORMAS) AGREGADO PARA BASE 1 ½” A FINOS. 4.-¿AGREGADO PARA CONCRETO? R.- 1 ½” – ¾

10.- LA EMPRESA MULTISERY, S.A. DE C.V. 1.-¿ SE PODRA MANEJAR LA PROPUESTA CON PAPELERIA PROPIA? R.- EN PUNTO No. 4 DE LA MINUTA. 2.-¿ DEL FACTOR DE FINANCIAMIENTO (PARA SU DEFINICIÓN) EXISTEN DOS FORMAS? ¿PUEDE SER OPCIONAL Y PRESENTAR SOLO UNA? R.- LA RESPUESTA YA FUE PROPORCIONADA 3.-¿NOS DETERMINAN LOS BANCOS PARA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SUB-BASE? R.- YA SE CONTESTO. 11.- LA EMPRESA: PAVIMENTOS Y CAMINOS LOPEZ, S.A. DE C.V. 1.-¿EL MATERIAL QUE SE UTILIZARA COMO BASE, CUAL SERA Y DE QUE BANCO DE MATERIAL SE CARGARA? R.- YA FUERON CONTESTADAS 2.-¿QUÉ TIPO DE MATERIAL SE UTILIZARA PARA EL PREMEZCLADO, ARENA, GRAVA, GRAVA.ARENA, ETC. R.- YA FUE CONTESTADA.

CIRCULAR No. 1 ACLARACIONES DE LA MINUTA A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES. CON RELACIONA LA LICITACIÓN No. 59079001-007-01 DE LA OBRA “PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER., PROLONGACIÓN 20 DE NOVIEMBRE 1ª. ETAPA Y EN RESPUESTA A LAS DUDAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES SE LES HACE ENTREGA DE PLANOS DE DETALLES CON ESPECIFICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

• OBRA CIVIL PARA ALUMBRADOS. • DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS No. 14096 DICE TEXTUALMENTE

“SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO AUXILIAR DE 50 X 50 X 65 CM. INCLUYE TAPA”, ASI COMO EL No. 14090 “SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE PASO INCLUYE TAPA” SE ESTA DANDO MENCION A UN ELEMENTO PREFABRICADO YA QUE DE LO CONTRARIO DIRIA “SUMINISTRO Y FORJADO” DANDO COMO ENTENDIDO EN ESTE CASO SEA ELABORADO EN EL LUGAR DE SU UBICACIÓN DEFINITIVA.

• LOS REGISTROS SERAN DE CONCRETO TAL Y COMO SE ESPECIFICA EN PLANO ANEXO Y QUE SE ENTREGA CON ESTE DOCUMENTO.

• SE ENTREGA CROQUIS DE BASES PARA LUMINARIA. CABE MENCIONAR QUE DE ACUERDO A LAS BASES DE CONCURSO EN LA CLAUSULA SEXTA SE MENCIONA “LAS PROPOSICIONES SE PRESENTARAN POR ESCRITO EN UN SOLO SOBRE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE EN EL CUAL DEBERA CONTENER LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONOMICA”, DENTRO DE ESTE SOBRE SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO No. 8 QUE DE ACUERDO A LAS BASES EN LA HOJA No. 8 DEL PARRAFO 8.- PROYECTO – RELACION DE PLANOS EN SU INCISO A).- DICE “PROYECTOS: PLANOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES DE INSTALACIONES Y DETALLES, DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTARSE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE”, POR LO QUE LOS DETALLES ANEXOS DEBERAN ESTAR COMPRENDIDOS DENTRO DE ESTE DOCUMENTO.

A T E N T A M E N T E XALAPA, VER., A 23 DE AGOSTO DE 2001.

TOP. ANTONIO PEREZ HERNÁNDEZ. DEPARTAMENTO DE DISEÑO.

CIRCULAR No. 2 A LAS EMPRESA PARTICIPANTES EN EL CONCURSO No. 59079001-007-01 EN RELACION AL CONCURSO No. 59079001-007-01, RELATIVO A: LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER., ANEXAMOS 5 HOJAS DE JUNTAS PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSIDERACIONES, QUE DEBERAN HACER AL INTEGRAR SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL CONCURSO CITADO. NOTA: DICHA INFORMACIÓN DEBERA SER FIRMADA Y REINTEGRADA EN LAS BASES DEL CONCURSO DOCUMENTO No. 7 INCISO B).- CARTAS CIRCULARES Y MINUTAS COMPLEMENTARIAS.

A T EN T A M E N T E XALAPA, VER., A 27 DE AGOSTO DE 2001.

TOP. ANTONIO PEREZ HERNÁNDEZ. REPRESENTANTE DE LA D.G.O.P.

CABE SEÑALAR QUE LAS PROPUESTAS QUE NO CONTEMPLEN LO SOLICITADO EN ESTA MINUTA ASI COMO LO SOLICITADO EN LAS BASES DE CONCURSO ES MOTIVO PARA PROCEDER A DESECHAR LA PROPUESTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL CONCURSO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD. TAMBIEN SE LES COMUNICA QUE LA EMPRESA GANADORA AL FINALIZAR LOS TRABAJOS SE OBLIGA A ENTREGAR LOS PLANOS DEL PROYECTO CONSTRUIDO EN ORIGINAL INCLUYENDO LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE LA OBRA. ASI COMO SU FINIQUITO DE OBRA, BITACORA Y ACTA DE ENTREGA ANTES DE LOS 30 DIAS POSTERIORES DE SU TERMINACION. SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE PROCEDE A LA FIRMA Y RUBRICA DE TODAS LAS HOJAS AL CALCE, Y CIERRE DE LA PRESENTE MINUTA, SIENDO LAS:

RELACION DE EMPRESAS INSCRITAS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-007-01; RELATIVO A: LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER., PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 1ª. ETAPA. NOMBRE DE LA EMPRESA FIRMA DE ASISTENCIA 1.-HEMANSU, S.A. DE C.V.

_______________________________ 2.- CONSTRUCTORA TUMILCO, S.A. DE C.V.

_______________________________ 3.- ARQ. RAMON MONTANO HERNANDEZ.

_______________________________

4.-ORCA DE POZA RICA, S.A. DE C.V.

_______________________________ 5.- CIA. CONSTRUCTORA FUNCION Y FORMA, S.A.

_______________________________ 6.- CONSTRUCTORA JARIGA, S.A. DE C.V.

_______________________________ 7.-CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

_______________________________


_______________________________ 9.-CONSTRUCTORA LA PAZ, S.A. DE C.V.

_______________________________ 10.- GRUPO CONSTRUCTO, S.A. DE C.V.

_______________________________


_______________________________ 12.- MULTISERY, S.A. DE C.V.

_______________________________

NOTA: POSTERIORMENTE SE LLEVARA A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES.

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. FRANCISCO BERNABE NOGUEIRA CASTRO.


SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMULACION DE PREGUNTAS PARA EL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-007-01; RELATIVO A: LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER., PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 1ª. ETAPA.

NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE: NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARGO EN LA EMPRESA: Y/O PROFESION: DEBERA FORMULAR Y NUMERAR SUS PREGUNTAS POR ESCRITO Y DARLE LECTURA A CADA UNA DE ELLAS, Y AL FINAL FIRMAR EL PRESENTE CUESTIONARIO. PREGUNTAS: 1.- 2.-

HOJA 1 DE 2

XALAPA, VER., 21 DE AGOSTO DE 2001 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

_______________________________________________

NOTA: EN CASO DE NO ALCANZAR ESTAS HOJAS PARA LA ELABORACION DE PREGUNTAS, PUEDE ANEXAR HOJAS BLANCAS DEBIDAMENTE NUMERADAS Y RUBRICADAS.

HOJA 2 DE 2

Secretaria de Desarrollo Regional del

Estado de Veracruz-Llave.

DOCUMENTO No. 5


A QUIEN CORRESPONDA:

POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; HEMANSU, S.A. DE C.V. SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-007-01; RELATIVO A: LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER., PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 1ª. ETAPA., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

XALAPA, VER., 21 DE AGOSTO DE 2001.


REPRESENTANTE DE LA D.G.O.P.




DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; PAVIMENTOS Y CAMINOS LOPEZ, S.A. DE C.V. SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-007-01; RELATIVO A: LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER., PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 1ª. ETAPA., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; MULTISERY, S.A. DE C.V. SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-007-01; RELATIVO A: LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER., PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 1ª. ETAPA., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; XANATH CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-007-01; RELATIVO A: LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER., PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 1ª. ETAPA., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; CONSTRUCTORA TUMILCO, S.A. DE C.V. SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-007-01; RELATIVO A: LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER., PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 1ª. ETAPA., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; CONSTRUCTORA LA PAZ, S.A. DE C.V. SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-007-01; RELATIVO A: LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER., PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 1ª. ETAPA., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; ORCA DE POZA RICA, S.A. DE C.V. SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-007-01; RELATIVO A: LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER., PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 1ª. ETAPA., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; CIA. CONSTRUCTORA FUNCION Y FORMA, S.A., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-007-01; RELATIVO A: LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER., PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 1ª. ETAPA., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; CONSTRUCTORA JARIGA, S.A. DE C.V. SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-007-01; RELATIVO A: LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER., PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 1ª. ETAPA., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-007-01; RELATIVO A: LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER., PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 1ª. ETAPA., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; GRUPO CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-007-01; RELATIVO A: LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER., PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 1ª. ETAPA., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DEL C; ARQ. RAMON MONTANO HERNANDEZ, SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-007-01; RELATIVO A: LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER., PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 1ª. ETAPA., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







CIRCULAR No. 2

A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO No. 59079001-007-01. EN RELACION AL CONCURSO No. 59079001-007-01, RELATIVO A: LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER., ANEXAMOS 5 HOJAS DE JUNTAS PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSIDERACIONES, QUE DEBERAN HACER AL INTEGRAR SUS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL CONCURSO CITADO. NOTA: DICHA INFORMACION DEBERA SER FIRMADA Y REINTEGRADA EN LAS BASES DEL CONCURSO DOCUMENTO No. 7 INCISO B).- CARTAS CIRCULARES Y MINUTAS COMPLEMENTARIAS.

A T E N T A M E N T E XALAPA, VER., A 27 DE AGOSTO DE 2001.

____________________________________________ TOP. ANTONIO PEREZ HERNANDEZ.

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.



ACTA DE APERTURA: PROPUESTA TECNICA- ECONOMICA ACTA PRIMERA DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-007-01., RELATIVO A: LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER., PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 1ª. ETAPA. EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER, SIENDO LAS DOCE TREINTA HORAS DEL DIA VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL UNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 37, 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE VIGENTE EN LA ENTIDAD Y ACORDE A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. SDR-PE-2001-DGOP/005, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SITA EN LA AV. LAZARO CARDENAS NUMERO DIECIOCHO, COLONIA ESTHER BADILLO DE ESTA CIUDAD, PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS, LAS PERSONAS FISICAS, MORALES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA EN PRESENCIA DE LOS CONCURSANTES E INVITADOS. SE PASO LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIO DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES DEBIDAMENTE CERRADOS EN FORMA INVIOLABLE QUE CONTIENEN LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA, DE LOS PARTICIPANTES QUE SE INSCRIBIERON PARA ESTE CONCURSO Y QUE ESTAN PRESENTES; SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LOS SOBRES, REVISÁNDOSE DEBIDAMENTE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN, ACEPTÁNDOSE AQUELLAS QUE CUMPLIERON CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS. DESECHANDO LAS PROPUESTAS QUE NO CUMPLIERON CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS BASES DEL CONCURSO, LAS CUALES SERAN DEVUELTAS QUINCE DIAS POSTERIORES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO. PREVIA LECTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICA - ECONOMICA Y DE LA DOCUMENTACION LEGAL QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD JURIDICA DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS Y DE QUIENES LAS REPRESENTAN EN ESTE ACTO, SE DA POR RECIBIDAS LAS MISMAS LAS CUALES FUERON:

HOJA 1 DE 3

CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-007-01.

EMPRESA

PROPUESTA TÉCNICA-

ECONÓMICA

FIRMA DEL REPRESENTANTE

1.-HEMANSU, S.A. DE C.V.

$ 9’413,570.23

SIN I.V.A.

_____________________________ C. FRANCISCO HERRERA.

2.- CONSTRUCTORA TUMILCO, S.A. DE C.V.

DESCALIFICADO DOCUMENTO

No. 4 INCOMPLETO FALTAN LOS DOCUMENTOS DE LOS INCISOS

“D” Y “G”

_____________________________ ING. MIGUEL AIZCORBE.

3.- ARQ. RAMON MONTANO HERNANDEZ.

$ 9’012,647.53

SIN I.V.A.

___________________________________ L.A.E. ILIANA ELIZABETH MONTANO

PALE 4.-ORCA DE POZA RICA, S.A. DE C.V.

$ 10’073,872.57

SIN I.V.A.

_________________________________ ARQ. ANDRES REYES CONTRERAS.


$ 9’828,844.29

SIN I.V.A.

_____________________________ C. JAIME AMEZCUA KEHOE.


$ 10’312,006.42

SIN I.V.A.

________________________________ C. EZEQUIEL LASTIRE VAZQUEZ.

7.-CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

SE DISCULPO POR OFICIO

_____________________________


$ 10’696,599.40

SIN I.V.A.

______________________________ ARQ. NORBERTO RODRIGUEZ

AVILES. 9.-CONSTRUCTORA LA PAZ, S.A. DE C.V.

$ 10’640,507.99

SIN I.V.A

___________________________________ ING. ALEJANDRO MONDRAGON IRIS.


$ 10’962,016.36

SIN I.V.A.

________________________________ ARQ. ANDRES MADRID BOGART.


NO SE PRESENTO

_____________________________

12.- MULTISERY, S.A. DE C.V.

$ 10’968,543.88

SIN I.V.A.

_____________________________ ARQ. GABRIEL VALENCIA

BARRAGAN.

HOJA 2 DE 3


FIRMADA Y RUBRICADA LA RELACIÓN ANTES MENCIONADA, SE INFORMA, QUE LAS PROPOSICIONES QUE FUERON ACEPTADAS POR CUMPLIR FORMALMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL CONCURSO, Y SON RECIBIDAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS PARA SU REVISIÓN DETALLADA. OPORTUNAMENTE SE DARA A CONOCER A LOS PARTICIPANTES, EL LUGAR, HORA Y FECHA, PARA LA SEGUNDA ETAPA DE ESTE ACTO, CORRESPONDIENTE AL FALLO Y ADJUDICACION DEL CONCURSO DE MERITO. LA OMISION DE ALGUNA FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA NO INVALIDA A ESTE, EN VIRTUD DE QUE EN TIEMPO Y FORMA SE ENTREGARON LAS INVITACIONES CORRESPONDIENTES. PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL C. ARQ. FIDEL GUERRERO MARQUEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, FIRMAN LA PRESENTE QUIENES INTERVINIERON EN EL MISMO, ENTERÁNDOSE DE SU ALCANCE Y OBLIGATORIEDAD LEGAL. CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO C.P. RICARDO GARCIA GUZMAN.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO

ING. RAMIRO GONZALEZ MARTÍN.

DIRECTOR DE INVERSIÓN PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION. LIC. JUAN GABRIEL HERNANDEZ JIMENEZ.

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE

DESARROLLO REGIONAL

LIC. FRANCO GONZALEZ AGUILAR.

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ZONA XALAPA. C.P. LEONOR DE LA MIYAR HUERDO.

CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL

DEL ESTADO

REPTE. ING. FELIX UTRERA JACOME.

SUBDIRECCION DE EQUIPAMIENTO REGIONAL DE LA DGOP. ARQ. DANIEL SANDOVAL VAZQUEZ.

SUBDIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO URBANO DE LA DGOP.

REPTE.

ARQ. GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA.

UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

ARQ. FIDEL GUERRERO MARQUEZ. LIC. ROBERTO RAMOS SANCHEZ.

HOJA 3 DE 3

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ–LLAVE SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL


COMITE PARA LAS ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS

DICTAMEN TECNICO

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER. PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 1ª. ETAPA. CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. SDR-PE-2001-DGOP-005 LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 59079001-007-01

CONTRATISTA : ARQ. RAMON MONTANO HERNANDEZ

PARA ESTA LICITACION PUBLICA NACIONAL, SE PUBLICO EL DIA 9 DE AGOSTO DEL 2001 EN LOS PERIODICOS, LA OPINIÓN DE POZA RICA, DIARIO DE XALAPA Y LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO, SE INSCRIBIERON UN TOTAL DE DOCE (12) EMPRESAS.

EL 29 DE AGOSTO DEL 2001, DIA DE LAS APERTURA DE PROPUESTAS TECNICO-ECONOMICAS, PRESENTARON SUS

PROPUESTA; 10 (DIEZ) EMPRESAS, UNA EMPRESA (1) SE DISCULPO POR OFICIO, UNA EMPRESA (1) NO SE PRESENTO, UNA (1) EMPRESA FUE DESCALIFICADA; ACEPTÁNDOSE NUEVE ( 9) PROPUESTAS TECNICO-ECONOMICAS PARA SU ANALISIS Y REVISION, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA.

EN EL ANÁLISIS Y REVISION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS Y ACEPTADAS SE TOMARON EN CONSIDERACION TODOS

LOS ASPECTOS LEGALES, TECNICOS, RECURSOS ECONOMICOS FINANCIEROS QUE INCIDEN EN ESTA.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN ÉL ARTICULO No. 41 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, LA DEPENDENCIA PROCEDE A EMITIR EL FALLO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-007-01 RELATIVO A: LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER. PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 1ª. ETAPA.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES RESPONSABLES DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA ESTE CONCURSO, EN CONSIDERACION A LAS FRACCIONES I, II, III DEL ARTICULO No. 41 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTES EN EL ESTADO DE VERACRUZ, DETERMINA ADJUDICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MENCIONADA A L CONTRATISTA: ARQ. RAMON MONTANO HERNANDEZ CON UN MONTO DE $ 9’012,647.53 SIN INCLUIR EL I.V.A., YA QUE ES EN ESTE CASO LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA Y ASÍ CONVENIR A EL INTERÉS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR LO QUE SE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. Y ASEGURAN A ESTE, LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES. RESPONSABLES :

UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS

ARQ. FIDEL GUERRERO MARQUEZ.

UNIDAD DE INDICES Y COSTOS

ARQ. JUAN MANUEL LOPEZ ZAMARIO.

SUBDIRECCION DE EQUIPAMIENTO REGIONAL .

ARQ. DANIEL SANDOVAL VAZQUEZ.

SUBDIRECCION DE SERVICIOS TECNICOS

ARQ. MANUEL FLORES BRENNER

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS




ACTA DE ADJUDICACION

ACTA SEGUNDA DE ADJUDICACION DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-007-01; RELATIVO A: LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER., PROLONGACIÓN 20 DE NOVIEMBRE 1ª. ETAPA. EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., SIENDO LAS ONCE TREINTA HORAS DEL DIA DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL UNO, DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS CELEBRADO EL DIA VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL UNO, SEGUN ACTA PRIMERA CORRESPONDIENTE, PARA DAR A CONOCER EL FALLO DEL CONCURSO EN CONSIDERACION, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN LA AV. LAZARO CARDENAS NUMERO DIECIOCHO, COLONIA ESTHER BADILLO, DE ESTA CIUDAD CAPITAL, LAS PERSONAS FISICAS, MORALES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA. AL ANALIZAR LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS, NO SE TUVO EN CUENTA UNICAMENTE EL MONTO TOTAL DE LAS PROPUESTAS, SINO TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRIERON EN ELLA, FORMULANDOSE EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE; EL C. ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, DA A CONOCER A LOS PRESENTES, EL RESULTADO DEL CONCURSO Y EL FALLO INAPELABLE EMITIDO POR ESTA DEPENDENCIA, DE ACUERDO AL CUAL SE DECLARA COMO CONCURSANTE SELECCIONADO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS EN REFERENCIA A EL: C. ARQ. RAMON MONTANO HERNANDEZ.; POR LO TANTO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-007-01, POR CONSIDERAR QUE SU PROPOSICION, CON UN IMPORTE DE $ 9’012,647.53 ( NUEVE MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.), SIN I.V.A., REUNE LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A COSTO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD Y GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION EN FORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA LA EMPRESA SELECCIONADA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS, ADECUAR EL PROGRAMA A LA ASIGNACIÓN AUTORIZADA, REAL DETALLADO POR SEMANAS Y PARTIDAS E INCLUYENDO MONTOS DE EROGACIONES PARCIALES Y ACUMULADAS; Y RUTA CRITICA, LO ANTERIOR DEBERA LLEVARSE A EFECTO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE ESTA FECHA. ASIMISMO EL CONTRATISTA OBTENDRA Y ENTREGARA A LA DEPENDENCIA LAS FIANZAS DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO RESPECTIVAS MENCIONADAS EN EL PLIEGO DE REQUISITOS Y EN EL MODELO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, APERCIBIDO DE QUE SI NO CUMPLE CON TALES OBLIGACIONES, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SU PROPOSICION A TITULO DE PENA CONVENCIONAL POR EL SIMPLE RETARDO DE SU CUMPLIMIENTO Y LA PRESENTE ADJUDICACION DEJARA DE SURTIR EFECTO.

HOJA 1 DE 3


LA OMISION DE ALGUNA FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA NO INVALIDA A ESTE, EN VIRTUD DE QUE EN TIEMPO Y FORMA SE ENTREGARON LAS INVITACIONES CORRESPONDIENTES.

LOS FUNCIONARIOS PARTICIPANTES EN EL PRESENTE ACTO HAN TOMADO CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE ADJUDICACION Y POR SU CONDUCTO LE HARAN SABER A LA DEPENDENCIA QUE REPRESENTAN EL RESULTADO DEL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES. A CONTINUACION FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO EN PRESENCIA DEL C. ARQ. FIDEL GUERRERO MARQUEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO C.P. RICARDO GARCIA GUZMAN.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO


DIRECTOR DE INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION. LIC. JUAN GABRIEL HERNANDEZ JIMENEZ.

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y

ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL

LIC. FRANCO GONZALEZ AGUILAR.

CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ZONA XALAPA. C.P. LEONOR DE LA MIYAR HUERDO.

CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE

DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO

REPTE. ING. FELIX UTRERA JACOME.

SUBDIRECCION DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS ARQ. DANIEL SANDOVAL VAZQUEZ.

SUBDIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN DE LA DGOP.

ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA DGOP. ARQ. MANUEL FLORES BRENNER.

UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS

DE LA DGOP.

ARQ. FIDEL GUERRERO MARQUEZ.

HOJA 2 DE 3


EMPRESA FIRMA DEL REPRESENTANTE 1.- HEMANSU, S.A. DE C.V.

____________________________________

2.- ARQ. RAMON HERNÁNDEZ MONTANO.

____________________________________________ L.A.E. ILIANA ELIZABETH MONTANO PALE.

3.- ORCA DE POZA RICA, S.A. DE C.V.

_____________________________________


____________________________________


____________________________________

6.- XANATH CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

___________________________________

7.- CONSTRUCTORA LA PAZ, S.A. DE C.V.

_____________________________________ ARQ. ALEJANDRO MONDRAGÓN IRIS


___________________________________

ARQ. ANDRES MADRID BOGARD. 9.- MULTISERY, S.A. DE C.V.

____________________________________

HOJA 3 DE 3

Dirección General de Obras Públicas...El Gobierno del Estado de Veracruz, llevará a cabo las...

Documents

Transcript of Dirección General de Obras Públicas...El Gobierno del Estado de Veracruz, llevará a cabo las...