en Curso/2014/SPU-002-2014 SE... · Web viewDocumento VI – Proforma de Contrato. Solicitud Nº...

PROYECTO: AMPLIACIÓN 16

BASES

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA Nº SPU-002-2014

DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA NUEVA

S.E. AMARILIS EN 138 KV

MARZO 2014

LIMA- PERÚ

I.CALENDARIO DE CONVOCATORIA

Solicitud Pública de Ofertas SPU-002-2014

I.1 OBJETO DEL PROCESO

Diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de la nuevaS.E. Amarilis en 138 kV

I.2 CALENDARIO

ENTREGA DE BASES Desde el 24 al 28 de Febrero 2014

LUGAR DE ENTREGA DE BASES

En el Departamento de Logística de REP, ubicado en la Av. Juan de Arona 720, Oficina 601, piso 6, San Isidro, Lima, Perú, solicitar vía correo electrónico a [email protected]

REUNIÓN INFORMATIVA

En oficinas REP el 27 de Febrero 2014No es obligatoria

VISITA A INSTALACIONES

SE Huánuco: 08:00 horas del 4 de Marzo del 2014No es obligatoria.

PRESENTACIÓN CONSULTAS

Hasta las 15:00 horas del 6 de Marzo del 2014 vía correo electrónico a [email protected]

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS El 13 de Marzo del 2014

RECEPCIÓN DE OFERTAS Hasta las 15:00 horas del 1 de Abril del 2014

LUGAR: Recepción de REP, ubicada en la Av. Juan de Arona 720, Oficina 601, piso 6, San Isidro, Lima, Perú

(*) El postor debe presentarse a la SE con sus implementos de seguridad y copia de su póliza de seguros SCTR. La persona de contacto será: Ing. Víctor Matías [email protected]

Documento I – Calendario de ConvocatoriaSolicitud Nº SPU-002-2014

Diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en serviciode la nueva S.E. Amarilis en 138 kV

Página2 de 76

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

II.GENERALIDADES

II.1 ENTIDAD QUE CONVOCA

La empresa Red de Energía del Perú S.A. en adelante REP, con domicilio en avenida Juan de Arona N° 720 Ofic. 601, San Isidro, Lima, Perú.

II.2 OBJETO

El presente proceso de selección tiene por objeto la selección y contratación del servicio de “Diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio dela nueva S.E. Amarilis en 138 kV“ con los requerimientos y condiciones del presente documento.

II.3 PRESUPUESTO REFERENCIAL

Es por monto abierto.

II.4 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema es a Suma Alzada.

II.5 REQUISITOS PARA SER POSTOR

II.5.1 Podrán presentarse como postores, las empresas, en forma independiente o asociadas en consorcio, constituidas legalmente en el Perú y en el extranjero. En caso de empresas extranjeras, deberán acreditar su existencia conforme lo establecen las normas de su país de origen

II.5.2 El postor deberá pronunciarse expresamente sobre sus relaciones comerciales o de parentesco con personal de REP, así como de los incumplimientos o sanciones que le hayan sido impuestos en los últimos tres (3) años.

II.5.3 En ningún caso podrá realizarse contratos que impliquen uso de información privilegiada, acto de competencia o conflicto de intereses, ni celebrarse con personas que sean cónyuges, convivientes, concubinos o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios de REP.

II.6 INHABILITACIONES E IMPEDIMENTOS

II.6.1 Las personas jurídicas, en las que algunos de sus socios o representantes se encuentren en las condiciones del punto 2.5.2, salvo que se trate de sociedades anónimas abiertas.

II.6.2 En caso se verifique de manera posterior que un postor adjudicado tuviere alguna de las inhabilitaciones anteriormente mencionadas, perderá los derechos que hubiere adquirido en virtud de su participación y quedará automáticamente resuelto el contrato si ya se hubiese celebrado, quedando expresamente facultado REP a contratar a terceros.

Los postores deberán presentar en su propuesta el formato Nº 02.

Documento II – GeneralidadesSolicitud Nº SPU-002-2014


Página3 de 76

II.7 BASE LEGAL

La presente Solicitud de ofertas se rige básicamente por lo siguiente: Reglamento de Contratación de REP, disponible en su página web

http://www.rep.com.pe Ley 29245, ley que regula los servicios de Tercerización Decreto Supremo No. 006-2008-TR, publicado el 12 de septiembre de 2008, que

aprobó el Reglamento de la Ley No. 29245, del Decreto Legislativo No. 1038, y demás normas referidas a la Tercerización.

Las normas peruanas que resulten de aplicación.

Las obligaciones y derechos de las partes se sujetarán a la base legal indicada.

II.8 COMPROMISO DE LOS POSTORES

El Postor, por el hecho de presentar su oferta, declara su sometimiento y adhesión tácitos a las normas contenidas en las Bases y a sus aclaraciones o modificaciones, sin lugar a interponer reclamaciones, por asuntos derivados de la interpretación que de ellas efectúe REP.

II.9 DISPOSICIONES FINALES

Los aspectos no previstos en las presentes Bases se regirán por la normatividad mencionada en el numeral 2.7.

Documento II – GeneralidadesSolicitud Nº SPU-002-2014


Página4 de 76

http://www.rep.com.pe/proveedores/

III.ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

III.1 CONVOCATORIA

La convocatoria se efectuará mediante publicación en la página web de REP y mediante publicación en un diario de circulación nacional.

III.2 ENTREGA DE DOCUMENTOS

REP proporcionará a los postores las bases, que comprende los siguientes documentos:

DOCUMENTO DESCRIPCIÓNI Calendario de ConvocatoriaII GeneralidadesIII Del Proceso de SelecciónIV Del ContratoV Del Sistema de EvaluaciónVI Proforma de ContratoVII Especificaciones Técnicas que contiene:

Parte I: Condiciones Generales.Parte II: Condiciones Particulares y Especificaciones

Técnicas para construcción y montaje.Parte III: Planos.

VIII Formularios de precios de la ofertaIX Formatos

III.3 CONSULTAS Y ABSOLUCION

Cualquier consulta de los postores referente al presente proceso, se deberá formular al correo electrónico [email protected].

Las consultas al proceso de selección se recibirán obligatoriamente dentro de los plazos señalados en el cronograma del proceso de selección y en el siguiente formato:

NºReferencia a las bases Antecedentes /

Sustento (puede incorporarse anexos)

Consulta(No más de 5

líneas)Numeral, artículo, acápite, y/o página

Parte I Parte II Anexos

123..

La absolución a estas consultas será comunicada a todos los postores y formarán parte integrante de las bases.

No se admitirán reclamos de los postores que no hayan recibido las respuestas, por el hecho de no poseer los documentos de la solicitud.

Documento III – Del Proceso de SelecciónSolicitud Nº SPU-002-2014

Suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de la Nueva S.E. Amarilis en 138 kV

Página5 de 76

III.4 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en dos (02) sobres cerrados y sellados, e independientes que se denominarán:

Sobre Nº 1: Propuesta Técnica Sobre Nº 2: Propuesta Económica

Cada sobre se rotulará de la siguiente manera:

SeñoresREPAv. Juan de Arona N° 720 Ofic. 601, San IsidroLima – Perú

Ref.: Solicitud N°……………Nombre del proceso

Nombre del Postor:Sobre Nº (1 ó 2): Propuesta (Técnica o Económica)

El postor, por el hecho de presentar su propuesta, implica la tácita aceptación a todas las disposiciones legales citadas en las presentes Bases, así como su sometimiento incondicional a las mismas, sin lugar a interponer reclamaciones, por asuntos derivados de la interpretación que de ellas efectúe REP.

Los sobres Nº 1 y 2 conteniendo la propuesta técnica y económica respectivamente, deberán presentarse en un (1) original y una (1) copia, indicando con claridad cual es el “original” y cual la "copia" del documento. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre la copia.

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano, o en su defecto en idioma inglés, acompañados de traducción simple, incluyendo la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación de los documentos o su traducción no es subsanable.

La propuesta no debe contener textos entre líneas, borrones, tachaduras ni enmendaduras.

La presentación de documentos adulterados, fraudulentos o no conformes, por razones atribuibles al postor, aún cuando sean detectados posteriormente al acto de recepción, darán lugar a descalificación del postor, incluso si se le hubiera adjudicado el contrato.

Asimismo, el postor entregará en medio magnético (CD) copia de la propuesta técnica y de la económica en formato MS Office, Acrobat o PDF, el cual lo deberá incluir en el Sobre correspondiente. Si se presentan inconsistencia entre el documento en papel y el archivo magnético, prevalece lo indicado en el documento escrito en papel.



Página6 de 76

Cumplida la obligación de presentar la Oferta conforme a lo solicitado y de acuerdo con sus propios métodos especializados o basado en su experiencia, el Postor podrá presentar, a manera de recomendaciones, modificaciones en aspectos específicos que presenten ventajas para REP. Todas las alternativas presentadas serán de carácter informativo y por lo tanto en ningún caso formarán parte de la calificación de la Oferta.

III.5 CONDICIONES DE CARÁCTER TÉCNICO – ECONÓMICO

III.5.1 Condiciones Generales

El postor deberá presentar su propuesta técnico-económica considerando todas las características señaladas en las Especificaciones Técnicas (Documento VII).

Para la preparación de su oferta, el Postor debe investigar y analizar las condiciones y limitaciones de transporte, la disponibilidad de medios de comunicaciones, combustible, vías de acceso, las condiciones e incertidumbres meteorológicas, ambientales y de salubridad; las condiciones y características del terreno; las reglamentaciones gubernamentales y la normatividad ambiental y de seguridad; las restricciones, depósitos y derechos de aduana que rigen en Perú y los convenios internacionales que haya suscrito sobre aranceles, restricciones, exenciones, etc., para la importación de los bienes y repuestos, las demoras normales que puedan ocurrir en dichas importaciones; las reglamentaciones internas y externas referentes al transporte de carga de importación o exportación, así como las demás disposiciones relativas al transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre; las leyes y reglamentaciones para entrada al Perú, trabajo en el país y salida de él, de personal extranjero y, en general, todos los demás factores sobre los cuales se pueda razonablemente obtener información y que en alguna forma puedan afectar el trabajo, los plazos para la ejecución y su costo, y los alcances aclaratorios contenidos en el documento de absolución de consultas, los cuales han sido tenidos en cuenta por el Postor al preparar su Oferta. El postor extranjero deberá cumplir con las Normas vigentes en el país, específicamente con las Normas tributarias y laborales.

Visita al sitio de los trabajosAntes de la presentación de la Oferta, el Postor podrá, sin ser obligatorio, inspeccionar y examinar el sitio de los trabajos y sus alrededores, para enterarse de las características de los mismos, las vías de acceso, las facilidades de la zona, las instalaciones que requerirán y, en general, sobre todas las condiciones del sitio que puedan afectar o influir en la ejecución de los trabajos y en su Oferta.

El personal deberá contar con su seguro contra todo riesgo (y/o SCTR) y con los implementos de seguridad necesarios como casco y zapatos de seguridad.El transporte, alimentación, alojamiento y demás costos que ocasione la visita serán por cuenta del postor, quien además deberá asumir todos los riesgos personales y de sus propiedades durante la visita. Para el ingreso, el proponente deberá solicitar con la debida anticipación la autorización correspondiente.

Siempre que se mencione “sitio” debe entenderse como el sitio de las obras del Proyecto.



Página7 de 76

Teniendo en cuenta que la visita al sitio de las obras no es obligatoria, el postor no queda eximido de la responsabilidad por la valoración de los costos por accesos, opciones de transporte de materiales (a hombro o mulas) y personal a los sitios de torre, la valoración de tiempos y demás dificultades que en la visita se pudieran prever. En este sentido el postor declara conocer la zona y las dificultades que presenta para la realización de las obras.

III.5.2 Moneda en que se expresarán las Ofertas

Las ofertas se pueden presentar en Nuevos Soles, en Dólares de los Estados Unidos de América o en Euros; en estos dos últimos casos, a efectos de evaluación de precios, la comparación se podrá efectuar en moneda nacional o viceversa. La oferta se presenta en solo una moneda.

Para el cambio de Dólares de los Estados Unidos de América o Euros a Nuevos Soles se tomará en cuenta el tipo de cambio venta del día de presentación de ofertas.

III.6 RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

REP recibirá las propuestas hasta el día y hora indicados en el Calendario del Proceso, en la Recepción de REP sito en Av. Juan de Arona N° 720 Ofic. 601, San Isidro – Lima.

REP podrá postergar la fecha del acto de presentación de propuestas indicada en la Convocatoria. La nueva fecha será informada a todos los postores.

Con las propuestas recibidas, se preparará un Acta de Recepción de Propuestas. REP comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las bases. Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables que no modifiquen el alcance de la propuesta, REP podrá otorgar un plazo para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta a subsanarse continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto.

Con la finalidad de facilitar el examen, evaluación y comparación de propuestas, REP podrá, a su discreción, solicitar a cualquier postor aclaraciones a su propuesta. La solicitud de aclaración y la respuesta se harán por escrito y no se permitirá cambios en el precio ni en los aspectos sustanciales de la propuesta.

Culminada la evaluación técnica, REP procederá a calificar la propuesta económica de los postores que se encuentren calificados.

Si la propuesta técnica no califica, se procederá a devolver los sobres con la propuesta económica.

REP se reserva la facultad de cancelar el proceso de selección, hasta antes de su adjudicación, sin expresión de causa, o desestimar todas las ofertas por considerarlas inconvenientes.

El hecho de participar en este proceso de Solicitud Pública de Ofertas no crea para los Postores derecho alguno y REP no será responsable de los gastos en los que los



Página8 de 76

Postores hayan incurrido para la presentación de su Oferta, no teniendo REP obligación alguna de reconocer, pagar ni reembolsar por concepto alguno a los Postores.

III.7 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

El contenido de la Propuesta Técnica y Económica será el siguiente:

III.7.1 Contenido de la propuesta técnica

a) Credenciales y Certificados

Copia simple de la partida registral donde corre inscrito el nombramiento del representante legal del postor.

En caso de haber presentado esta información a REP en los últimos tres (3) meses, incluido copia de la escritura pública de constitución social, bastará con acreditar los cambios en los poderes de las personas autorizadas para ejercer la representación legal de la sociedad y/o los cambios referidos a la constitución social.

En el caso de persona jurídica extranjera deberá acreditar su existencia y representación legal conforme a la legislación de su país de origen, con documentos cuya expedición no sea superior a noventa días naturales en relación con la fecha de su presentación ante REP y traducidos al idioma español.

La sucursal en Perú de persona jurídica extranjera, cuando presente la Oferta a nombre de ésta, deberá adjuntar a la Oferta el respectivo certificado de la Cámara de Comercio de su domicilio, expedido con igual anticipación a la anteriormente señalada.

La sociedad extranjera, sin sucursal en Perú, debe nombrar un Apoderado, con domicilio en Perú y ampliamente facultado, para suscribir y ejecutar el contrato, así como para representarla judicial y extrajudicialmente.

El certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica extranjera, así como el Poder otorgado en el exterior, deben legalizarse mediante el trámite Consular y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En caso de que se genere un Contrato la sociedad o las personas jurídicas adjudicatarias deberán acatar lo exigido por la ley Peruana para cumplir con sus respectivas obligaciones en Perú.

Declaración Jurada de información del postor según Formato Nº 01 (Datos Maestros Acreedor).

Declaración Jurada del postor según Formato N° 02.

Declaración Jurada de Licitud de Origen y Destino de los Fondos, según Formato N° 03.



Página9 de 76

Promesa de consorcio, de ser el caso, la que se perfeccionará luego de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato. En el documento se hará declaración expresa de que la responsabilidad legal es solidaria e indivisible. Es suficiente que una de las empresas haya sido invitada.

En caso de no haber presentado su propuesta a REP o no haber superado la evaluación financiera en el año anterior (2012 o antes), deberá anexar en su propio formato, los siguientes Estados Financieros correspondientes a los últimos dos (2) años, incluyendo el del último ejercicio contable (o trimestre):

o Los Balances Generales o Estados de Situación Financiera.o Los Estados de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados.o Las Notas a los Estados Financieros.

Los Estados Financieros deben ser auditados de los dos últimos años, cumplir con las normas de contabilidad generalmente aceptadas y suministrar en forma concisa toda la información necesaria para que REP se pueda formar un concepto justo del estado de la Empresa, el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación financiera. REP proporcionará adicionalmente el formato correspondiente en Excel para facilitar y uniformizar la información materia de evaluación.

En el caso de Consorcio, debe presentar los mismos documentos para cada uno de las firmas que lo integran.

b) Documentos referidos al objeto del contrato

b.1) Descripción de los bienesDescripción detallada de los bienes (incluido los Datos Técnicos Garantizados), trabajos según las condiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas.

b.2) Información sobre el prediseño.El Postor debe presentar la información sobre el diseño preliminar para todos los equipos ofertados, asociado a la Construcción Nueva subestación Amarilis. Formato 14.

b.3) Memoria Técnica. Podrá usar Formato Nº 11 o el propioEntregará un programa de ejecución de los trabajos, teniendo en cuenta el plazo, el objeto del Proyecto, el documento de Solicitud de Oferta, las condiciones del sitio de trabajo y, en general, todas las situaciones y trámites que de una u otra forma pueden tener influencia en el desarrollo de los trabajos.



Página10 de 76

Se debe incluir todas las actividades asociadas a la gestión ambiental, al plan de seguridad y salud en el trabajo, transporte, obras civiles, montaje, conexión, posible almacenaje del material. Además, deberá incluir otras posibles actividades que a su juicio puedan afectar o ser parte de los trabajos.

Asimismo debe entregar un documento en donde se detalle la organización de los trabajos de forma clara, incluyendo como mínimo el siguiente alcance:

Para cada una de las actividades definidas en el Programa de ejecución de los Trabajos (recopilación y levantamiento de información en sitio, suministros, logística de transporte internacional, importaciones y gestión de aduanas, transporte local, almacén en sitio, obras civiles, montaje, programación de cortes de energía, variantes de línea, puesta en servicio, liquidación y entrega del proyecto, documentación técnica), el postor deberá describir detalladamente los objetivos, los procedimientos, metodologías y el personal, para el desarrollo de cada una de ellas, de tal forma que haya absoluta claridad sobre la manera como se ejecutarán.

En caso que el postor piense utilizar asesoría individual o subcontratos (llenar Formato Nº 12) para la ejecución parcial o total de las actividades, en esta descripción de los trabajos deberá indicar claramente, por actividad, el alcance de la asesoría o subcontrato que propone.

Procedimientos, en los cuales se deberá detallar la forma como afrontará y ejecutará el Proyecto desde los puntos de vista administrativo, técnico, calidad, oportunidad, ambiental, social, seguridad, y salud en el trabajo

Logística: en el cual se debe detallar qué medios (oficinas, campamentos, sitios de almacenamiento, transporte, equipos, herramientas, telecomunicaciones, informática, manuales, documentos, normas, etc.) dispondrá al servicio del Proyecto para cada uno de los aspectos correspondientes a la gestión ambiental, de seguridad y salud ocupacional, suministro, montaje, interfase, pruebas individuales, pruebas funcionales y puesta en servicio, incluyendo lo necesario para el personal de inspección. En el numeral 2.17.3 -Campamentos e instalaciones del documento VII (Parte I, Capítulo II- Condiciones Específicas), se indican los requerimientos mínimos a proporcionar al Supervisor.



Página11 de 76

b.4) Sistema de calidad.Deberá incluir con su Oferta el correspondiente Certificado de Conformidad con Norma de la serie ISO-9001 del postor y fabricante de estructuras, expedido por un organismo de certificación o de normalización reconocido como idóneo para el efecto.

El postor que no disponga del Certificado serie ISO, podrá presentar un Plan de Calidad.

Si el postor es un consorcio, cada uno de los consorciados deberá incluir el certificado ISO 9000 o su plan de calidad.

El Postor que cuente con el correspondiente Certificado ISO-14000 y Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18000, expedido por un organismo de certificación o de normalización reconocido como idóneo para el efecto lo presentará para obtener un puntaje adicional.

b.5) Curva “S”En la curva S, se evidencia el ritmo real de trabajo, indicando los porcentajes que se estima se avanzará cada mes en cada una de las actividades. Para ponderar la curva S se asignan pesos a las actividades según la importancia que tengan dentro del Proyecto total. Asimismo deberá indicar los porcentajes estimados de avance mensual por actividad, sobre los cuales se realizará el seguimiento durante la ejecución.

c) Documentos referidos a los factores de evaluación técnica

c.1) Experiencia del postor. Formato Nº 09.c.2) Listado de Fabricantes. Formato Nº 10c.3) Experiencia de los Fabricantes. Formato Nº 11c.4) Experiencia del Personal.

Personal directivo y profesional propuesto – Formato Nº 12.En este formulario o en otro similar, el Postor deberá indicar los cargos que se propone crear para la ejecución de la obra a nivel profesional, así como los nombres del personal que los desempeñarán.

Especificar detalladamente el personal, Coordinador proyecto (debe estar ubicado en Lima - Perú, durante todo el proyecto, de cumplimiento obligatorio), residente obra civil, residente montaje, personal de seguridad y ambiental (HQSE), Jefe de Pruebas, para cada una de las subestaciones. El personal del contratista deberá estar ubicado en el sitio de trabajo durante todo el proyecto y, en la ciudad de Lima a requerimiento de REP.



Página12 de 76

El personal deberá encontrarse colegiado y hábil (o inscrito en institución similar en caso de ser extranjero y habilitado para el ejercicio en el Perú).

El personal mínimamente requerido es:

Gerente o Director del Proyecto:Profesión: Ing. Electricista ó Mecánico Electricista o civil.Años de Servicios Profesional: 7Dedicación: Tiempo ParcialDeberá haber participado como mínimo en tres obras similares como Gerente de Proyectos o en 4 obras similares como Coordinador de Proyectos.Requisito de estricto cumplimiento (Eliminatorio)

Ingeniero Coordinador del Proyecto:Profesión: Ing. Electricista ó Mecánico Electricista.Años de Servicios Profesional: 7Dedicación: Tiempo CompletoDeberá haber participado como mínimo en 3 obras similares como Coordinador de Proyectos o en 3 obras similares como Ingeniero Especialista o Residente.Debe estar ubicado en Lima – Perú durante todo el proyectoRequisito de estricto cumplimiento (Eliminatorio)

Ingeniero Residente de Obra Civil:Profesión: Ing. Civil.Años de Ejercicio Profesional: 7Dedicación: Tiempo CompletoExperiencia en obras de construcción y/o ampliación de subestaciones (solo 138 kV ó superior) ó proyectos similares (como Ing. Residente de obra).Deberá haber participado como mínimo en 3 obras similares como Ing. Residente.Requisito de estricto cumplimiento (Eliminatorio)

Ingeniero Residente de Montaje:Profesión: Ing. Electricista ó Mecánico-Electricista Años de Ejercicio Profesional: 8Dedicación: Tiempo CompletoExperiencia en obras de construcción de subestaciones; montaje de equipos de alta tensión (solo 138 kV ó superior), transformares de potencia e implementación de sistema de control y protección; pruebas y puesta en servicio de proyectos similares (como Ing. Residente de obra).Deberá haber participado como mínimo en 4 obras similares como Ing. Residente.Requisito de estricto cumplimiento (Eliminatorio)

Ingeniero jefe de pruebas:



Página13 de 76

Profesión: Ing. Electricista Años de Ejercicio Profesional: 7Dedicación: Tiempo CompletoExperiencia en pruebas individuales de equipos de alta tensión y equipos reactivos, funcionales y puestas en servicio de subestaciones y proyectos similares (como Ing. de Pruebas).Deberá haber participado como mínimo en 3 obras similares como Ing. Jefe de PruebasRequisito de estricto cumplimiento (Eliminatorio)

Ingeniero de Diseño:Profesión: Ing. Electricista o Mecánico Electricista Colegiado hábil (o inscrito en institución similar en caso de ser extranjero y habilitado para el ejercicio en el Perú).Años de Ejercicio Profesional: 4Dedicación: Tiempo parcialExperiencia en diseño de líneas de transmisión ó proyectos similaresDeberá haber participado como mínimo en 2 obras similares

Personal de seguridad, ambiental y salud en el trabajo:Profesión: Ing. Electricista, Ambiental o afín, con experiencia en seguridad industrial y salud en el trabajo.Años de Ejercicio Profesional: 5Dedicación: Tiempo CompletoExperiencia: seguridad industrial y salud en el trabajo.Deberá haber participado como mínimo en 3 obras similares.Requisito de estricto cumplimiento (Eliminatorio)

La Organización propuesta deberá cumplir además con lo siguiente:- Deberá tener sede en Perú- En el caso de consorcios se deberá presentar la matriz de

responsabilidades y la organización propuesta.

En caso de presentar a personal extranjero en general se aceptará para acreditar su experiencia el compromiso de iniciar el trámite de la colegiatura antes de dar la orden de inicio del contrato.

Hojas de vida– Formato Nº 13.En este formato o en el del postor, se deben presentar las hojas de vida del personal seleccionado para el proyecto, incluyendo al menos la información allí solicitada y con copias de documentos que sustenten la participación en proyectos similares.

El Postor deberá presentar la experiencia del personal en Proyectos similares de acuerdo a lo solicitado en el Sistema de Evaluación.

Organigrama – Usar su propio formato



Página14 de 76

El postor deberá presentar el organigrama propuesto para la realización del proyecto, anexando una breve descripción de las funciones de cada uno.

En el Organigrama, se debe presentar la estructura con la cual el Postor afrontaría los trabajos, incluyendo en este, mínimo los aspectos correspondientes a la gestión ambiental, de seguridad y salud ocupacional, recopilación y levantamiento de información en sitio, diseños, suministros, logística de transporte internacional, importaciones y gestión de aduanas, transporte local, almacén en sitio, obras civiles, montaje (programación de cortes de energía, variantes de línea e interface), pruebas individuales, pruebas funcionales, puesta en servicio, entrenamiento, capacitación, liquidación y entrega del proyecto (documentación técnica, capacitación, repuestos), El Postor deberá incluir un coordinador del proyecto, en cada frente de obra durante toda la ejecución de los trabajos, quien será la persona con la que se relaciona el Supervisor. Además debe incluir un jefe de pruebas.

El contenido de los Formatos Nºs 12 y 13 y su organigrama, ó sus equivalentes en los formatos del Postor, deberán estar coordinados de tal manera que el personal designado será el comprometido para la realización del proyecto. Si por circunstancias incontrolables, alguna(s) de las personas mencionadas por el Proponente no pueden trabajar en el proyecto, en caso de adjudicársele, se deberán someter a aprobación de REP otras Hojas de Vida de iguales o mejores características que las propuestas inicialmente. Además de lo indicado se penalizará con los montos indicados en la cláusula octava de la proforma de contrato.

c.5) Subcontratistas, según Formato N° 16.El Postor deberá presentar este formulario para los Subcontratistas que utilizará, indicando el objeto del Subcontrato correspondiente y el porcentaje (%) que será subcontratado con respecto al total de la Oferta, relacionando al menos aquellos que ejecutarán los diseños, la obra civil, el montaje y pruebas y puesta en servicio.

Debe entenderse que para cada una de las actividades: suministros, montaje y pruebas, REP solamente aceptará hasta primer nivel de subcontratación; es decir, que el Contratista principal sólo puede subcontratar hasta una sola vez, por frente o actividad. En el formulario deben reportarse por lo menos tres Contratos similares al del objeto subcontratado, para cada Subcontratista, y anexar la respectiva certificación expedida por la entidad contratante.

Se debe adjuntar carta de compromiso de cada Subcontratista para participar en el Proyecto. Si no se anexa esta carta, REP dará por entendido que no se tendrán Subcontratistas para alguna de las actividades objeto de este documento de solicitud. Así mismo REP



Página15 de 76

se reserva el derecho de aceptar o rechazar a cualquier Subcontratista.

El contratista deberá trasladar todas las exigencias legales y administrativas establecidas en el marco de la normatividad de tercerización.

c.6) Listado de documentos.El postor deberá incluir en su oferta un listado de documentos en el cual proponga los documentos que entregaría a REP para cada una de las actividades a ejecutar, proponiendo también la fecha de entrega de cada uno.

c.7) Compromiso de ejecución en el plazo propuesto, según Formato N° 06. Se debe adjuntar el Cronograma mencionado.

c.8) Carta de Garantía de la obra a ejecutar según Formato N° 07.c.9) Evaluación de Especificaciones de SSTMARS (según lo contenido en

el Anexo N° 01-AL-E-01).

III.7.2 Contenido de la propuesta económica

a) Formulario de Propuesta (Formato Nº 04).b) Garantía de Seriedad de Oferta (según modelo de Formato N° 08)

III.8 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

III.8.1 Evaluación LegalLa evaluación legal tendrá por objeto verificar que la presentación de la documentación e información solicitada esté completa y cumpla con las normas correspondientes. De no cumplirse con lo anterior, el postor será descalificado.

III.8.2 Revisión Financiera La revisión financiera tendrá por objeto analizar los estados financieros presentados por el postor.

III.8.3 Evaluación TécnicaDurante el proceso de evaluación REP verificará la documentación técnica entregada para garantizar que el Contratista se encuentra capacitado y cumple con todos los requisitos necesarios para ejecutar el contrato a satisfacción. Solo se tendrá en cuenta la información presentada de acuerdo a los formatos entregados con la propuesta.

Las propuestas deben contener toda la documentación solicitada, y su inclusión parcial o no conforme a lo solicitado en las bases podrá dar lugar a la descalificación del postor en caso de omitir dicha presentación o no se encuentre conforme a criterio de REP. Las propuestas técnicas que no cumplan con los requisitos solicitados, y/o no alcancen el puntaje mínimo requerido, serán descalificadas y, por lo tanto, no se tomarán en cuenta las respectivas ofertas económicas.

No se considerarán ofertas de postores que hayan tenido desempeño deficiente (D) en contratos celebrados con REP, CTM, PDI o ISA Perú, a título individual o en cualquier forma de asociación, en los últimos tres (3) años.



Página16 de 76

Serán rechazadas las ofertas que contengan comentarios o condiciones técnicas, comerciales o financieras que alteren o limiten lo establecido en los Documentos de Solicitud de Oferta o excluyan determinados alcances o suministros.

REP se reserva el derecho de verificar la situación económica y financiera del postor en las centrales de riesgo. REP podrá desestimar la oferta en caso el proveedor esté en una situación financiera que no garantice a REP el cumplimiento de sus obligaciones.

Cualquier intento de un postor para influenciar a REP en el proceso de evaluación y comparación de Ofertas y en las decisiones concernientes con la adjudicación del contrato, puede dar como resultado el rechazo de la Oferta de dicho postor.

III.8.4 Evaluación Económica y Adjudicación del ContratoLa evaluación económica tendrá por objeto calificar la Propuesta Económica de los postores calificados técnicamente.

Con la oferta calificada en el primer lugar y basados en las observaciones y comentarios hechos por REP en dicha etapa, se adelantarán conversaciones a fin de realizar los ajustes, aclaraciones y negociación que se consideren convenientes.

Estas conversaciones deberán conducir a un completo acuerdo para el suministro del bien y ejecución de las obras. Los acuerdos que se logren en cada uno de los aspectos podrán ser tomados de los documentos de la solicitud, de la oferta, de las mismas conversaciones del ajuste técnico o de una mezcla de todos ellos. En cualquier caso, dichos acuerdos regirán el suministro del bien y ejecución de los trabajos.

De otra parte, es posible que del ajuste técnico que se realice, se desprendan algunas implicaciones económicas o que simplemente haya necesidad de acordar algunas condiciones económicas no estipuladas en estos documentos.Si dentro de los nueve días calendario siguiente al momento en que se cite al postor con la primera opción para la negociación del ajuste técnico-económico, no se ha llegado a ningún acuerdo, REP procederá a llamar al Postor en segundo lugar y así sucesivamente, salvo que ocurran condiciones consideradas por REP como de fuerza mayor.

Una vez se llegue a un acuerdo en todos los aspectos antes mencionados, REP elaborará el documento de ajuste el cual contemplará en detalle todos los acuerdos. Este documento formará parte del contrato y en este sentido primará sobre la oferta del Postor.

Obtenido el resultado satisfactorio con el postor correspondiente, REP adjudicará el servicio al postor ganador mediante carta remitida vía correo electrónico. A los demás postores participante se le cursará una comunicación vía correo electrónico, en la que se informará la decisión tomada por la empresa, la misma que es plenamente potestativa y que no estará sujeta a solicitudes de revisión por parte de los postores.



Página17 de 76

El Postor podrá conocer los informes, conceptos y decisiones que se emitan o adoptadas durante la evaluación de las propuestas, en el Departamento Jurídico de REP, durante cinco días naturales.



Página18 de 76

IV. DEL CONTRATO

4.1 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOEl contrato a suscribir deberá ceñirse a las presentes Bases y sus Términos de Referencia.

REP comunicará al postor favorecido la fecha en que tendrá lugar la suscripción del contrato, la misma que no podrá exceder los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación; en el caso de requerirse mayores plazos para cumplir con los requisitos necesarios para la suscripción del contrato, deberá presentar una solicitud por escrito, antes de la fecha de vencimiento, indicando los motivos y el plazo adicional requerido, lo cual será evaluado por REP; decisión que se le comunicará en un plazo no mayor de 48 horas, aceptando lo solicitado o pasando la adjudicación al segundo postor; sin perjuicio de la ejecución de la carta fianza de seriedad de oferta. En este caso REP se reserva el derecho de inhabilitar al postor para futuras contrataciones y asimismo, REP podrá adjudicar el servicio al segundo mejor calificado y así sucesivamente.

La empresa adjudicataria deberá ceñirse al Contrato final acordado con los Postores previo al otorgamiento de la Buena Pro. Cualquier observación, consulta o cambio que se solicite en la redacción del Contrato solo se dará durante la etapa de presentación de consultas, las mismas que serán resueltas en la fase de absolución señalada.

REP se reserva el derecho de determinar a su exclusivo criterio y conveniencia las condiciones del contrato relativas a la entrega de los equipos, elementos y/o materiales en cualquiera de las formas previstas para los Tipos de Entrega.

A la suscripción del Contrato, el postor que obtuvo la adjudicación entregará a REP la Carta Fianza de Cumplimiento de Contrato según las condiciones establecidas en las bases.

De considerarlo, REP podrá solicitar al postor ganador la modificación de la Carta Fianza, si el contenido de las cláusulas de la misma no se adecua a lo solicitado en las bases.

4.2 GARANTÍAS 4.2.1 Condiciones de las garantías

Las garantías deberán ser emitidas por entidades de primer orden (con clasificación A según las clasificadoras de riesgo), supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, o por un banco de primer orden del exterior que cuente con banco corresponsal en el Perú; con carácter de incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a solo requerimiento de REP y sin beneficio de excusión.

No se aceptará garantías en la condición de mancomunadas, es decir de responsabilidad compartida.

Documento IV – Del contratoSolicitud Nº SPU-002-2014


Página19 de 76

4.2.2 Garantía de Seriedad de Oferta (Según Formato Nº 08)Con la oferta económica, el postor presentará una carta fianza por un monto equivalente al 10% de su propuesta, a fin de garantizar a REP su oferta.

Esta fianza tendrá una vigencia de 60 días calendario. El postor está obligado a mantenerla vigente hasta que se constituya la Garantía de Cumplimiento del Contrato.

4.2.3 De Cumplimiento del Contrato (Según Formato Nº 05)A la suscripción del contrato, el postor adjudicatario entregará una carta fianza a fin de garantizar a REP el cumplimiento del Contrato en todos sus alcances, por una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato.

Esta garantía tendrá vigencia hasta cuarenta (40) días calendario posterior a la aprobación de la liquidación del contrato.

4.2.4 Garantías adicionales En caso REP requiera garantías adicionales los establecerá en el documento VI - Proforma de Contrato.

4.2.5 Devolución de garantía de seriedad de ofertaREP podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la Garantía hasta por treinta días calendario. En caso que el Postor sea seleccionado, la Garantía deberá mantenerse vigente con prórroga sucesivas, hasta que entre en vigencia la Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato.

Si el Postor retira su Oferta antes de haber transcurrido el periodo para la adjudicación, o si una vez adjudicado el Contrato no lo firma dentro del plazo especificado para ello, o incumple en cualquier forma el compromiso contraído con REP por el hecho de la presentación de la Oferta, REP hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta.

En caso REP así lo consideré se procederá a la devolución de la garantía de seriedad de oferta a los postores después de la firma del contrato.

4.3 FORMA DE PAGOREP cancelará el pago por el servicio contratado a los treinta (30) días calendario posteriores de recibida la factura, luego de concluidos los trámites de aprobación de la respectiva factura.

Los días de pago para proveedores son los viernes de cada semana, tomando en consideración todas aquellas facturas que vencen el día lunes hasta el domingo de la semana de pago.

4.4 PENALIDAD POR DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIOEn caso de retraso en la ejecución del servicio, REP le aplicará al proveedor una penalidad de tres por mil (3/1000) del monto del contrato por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual.



Página20 de 76

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, REP podrá resolver el Contrato por incumplimiento.



Página21 de 76

V. DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1 SISTEMA DE EVALUACIÓNEl Sistema de Evaluación de los Postores, será objetivo. Es objetiva la evaluación en la cual la selección se hace al ofrecimiento más favorable a REP y a los fines que se buscan, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y en especial, cualquier clase de motivación subjetiva

5.2 EVALUACIÓN LEGALTodos los documentos presentados serán revisados por el Departamento de Asesoría Jurídica que de encontrarlos no conformes, procederá a descalificar al postor y a la devolución de los sobres 1 y 2 en original.

5.3 REVISIÓN FINANCIERA Consiste en el estudio y análisis de las ofertas por el área financiera de REP.

5.4 EVALUACIÓN TÉCNICA (PT)Rubro Nº 01: Calificación técnica de los bienes (Máximo 18 puntos)En esta etapa se revisará que la propuesta técnica del postor cumpla con las Especificaciones Técnicas. De no cumplir con las referidas Especificaciones Técnicas su propuesta quedará descalificada.

Los Postores deberán presentar los Datos Técnicos Garantizados de todos los suministros propuestos que cumplan con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas con la información llenada en la columna “Garantizado”, de lo contrario no serán consideradas en la evaluación. Asimismo, el no cumplimiento de las características solicitadas será motivo de descalificación.

La evaluación de la información técnica entregada por el postor será sustentada mediante catálogos, pruebas protocolares, método de fabricación, materiales, manuales de uso y mantenimiento, y otros, donde se señalan las ventajas de cada equipo propuesto y la tecnología utilizada. En caso esta información difiera de lo mencionado en las tablas de datos técnicos garantizados, el postor será descalificado.

El puntaje a otorgar será:

Ítem Material Cumple(Puntaje)

No cumplimiento Especificaciones Técnicas

A Interruptores de potencia 6 Descalificado

B Seccionadores de fase, PAT y pantógrafo. 6 Descalificado

C Pararrayos 3 DescalificadoD Transformadores de medida 3 Descalificado

TOTAL SUBESTACIONES 18 Descalificado

Documento V – Del Sistema de EvaluaciónSolicitud Nº SPU-002-2014


Página

22 de 76

Rubro Nº 02: Experiencia del Fabricante (Máximo 10 puntos)Se asignará el puntaje en función a las cantidades de equipos vendidos, la experiencia del fabricante se refiere a ventas de equipos, con las características abajo indicadas y en niveles de tensión mayores o iguales a 138 kV, adjuntando para ello contratos y/o facturas o constancias para la suma de las cantidades vendidas en los últimos quince años según se indica en la tabla inferior. El postor o fabricante seleccionado por el postor deberá asimismo acreditar contar con una experiencia mínima de quince (15) años en la fabricación de equipos similares a los solicitados.Para lo cual debe adjuntar información que lo acredite con los datos siguientes: tipo de equipo, nivel de tensión, número de equipos, fecha, país del fabricante, nombre del cliente indicando teléfono y fax, según lo mencionado en el Formato Nº 11 correspondiente.Para el caso de los interruptores el postor deberá adjuntar documentación evidenciando la operación exitosa de cinco de los equipos suministrados durante los últimos 10 años.

Puntaje por equipos vendidos Cantidades (máxima y mínima)

Interruptor Seccionador Pararrayos Transf. corriente Trafo tensión

Cantidad máxima de equipos vendidos

≥200 Unid ≥200 Unid ≥200 Unid ≥ 400 Unid ≥ 400 Unid

Puntaje máximo 3 2 1 2 2Cantidad mínima de equipos vendidos

< 100 Unid < 100 Unid < 100 Unid < 200 Unid < 200 Unid

Puntaje 0 0 0 0 0

Nota: En caso la cantidad de equipos se encuentre entre las cantidades mínimas y máximas requeridas, el puntaje será asignado proporcionalmente a la cantidad informada. El puntaje por ítem es acumulativo, sin embargo el postor que no cumpla con la cantidad mínima de equipos vendidos en alguno de los ítems, recibirá cero puntos en el presente rubro, conforme lo mencionado en la tabla anterior.

En el caso de presentar facturas donde se consignen diversos tipos de productos vendidos por el postor, resaltar los ítems que se están ofertando, para efectos del cálculo de las cantidades vendidas.

En caso de no cumplir con la cantidad mínima de equipos vendidos, el postor será descalificado.

Rubro Nº 03: Experiencia en Diseño, suministro, obra civil, montaje electromecánico, pruebas y Puesta en Servicio de subestaciones de alta tensión (Máximo 15 puntos)Se asignará el puntaje en función a la cantidad de trabajos ejecutados, la experiencia del postor se refiere a la ejecución y/o ampliación de subestaciones con niveles de tensión mayores o iguales a 138 kV, adjuntando para ello la documentación indicada en el Formato Nº 09 Trabajos Ejecutados y en Ejecución, de las obras ejecutadas en los últimos diez años.

Número de obras ejecutadas por suministro y montaje y nivel de tensión nominal Puntaje

Subestación, Nivel igual o superior a 220 kV nominal o mas. 3,0Subestación, Nivel igual o superior a 138 kV nominal 1,5



Página

23 de 76

En caso el postor no alcance el puntaje mínimo de 10 puntos en este rubro, será descalificado.

Se consideraran como obras ejecutada solo aquellas en las que hayan realizado ingeniería, suministro (no incluye necesariamente transformador de potencia), montaje, pruebas y puesta en servicio.

Rubro Nº 04: Experiencia del Personal (Puntaje máximo 18 puntos)En este aspecto será evaluado el personal asignado por el postor conforme a lo mencionado en el Formato Nº 12 Personal Directivo y Profesional Propuesto, con experiencia según lo indicado en el rubro 3 anterior, como son:

Profesional Puntaje por obra similar Puntaje máximo

El Gerente o Director del Proyecto 0,6 puntos 3 puntosIngeniero Coordinador del Proyecto 1 puntos 4 puntosIngeniero Residente de Obra Civil 0,6 puntos 3 puntosIngeniero Residente de Montaje 0,6 puntos 3 puntosIngeniero Jefe de Pruebas 0,6 puntos 3 puntosIngeniero de Seguridad, Ambiental y Salud Ocupacional 0,5 puntos 2 puntos

Total 18 puntos

El personal mínimamente requerido deberá cumplir con los requisitos establecidos que forman parte de la solicitud de oferta.

Rubro Nº 05: Plazo de ejecución (Puntaje máximo 19 puntos)El postor que oferte el menor plazo de ejecución total (expresado en días calendario) conforme a lo ofertado en el Formato Nº 06, obtendrá el puntaje máximo establecido, el resto de postores obtendrá el puntaje en forma inversamente proporcional al plazo ofertado.

El Postor deberá proponer como plazo total para la ejecución de los trabajos, siendo los plazos máximos los siguientes:

Ejecución y puesta en servicioNueva Subestación Amarilis 10 meses

El Postor podrá ofrecer plazos menores. En caso exceda el plazo solicitado, el postor será descalificado.

La penalidad por su no cumplimiento será la establecida en la cláusula Octava, numeral 8.1, literal(es) a), b) y/o c) del documento VI - proforma de contrato.

Rubro Nº 06: Garantía de calidad de las obras (Puntaje máximo 10 puntos)Según propuesta de acuerdo al tiempo de garantía adicional ofertado por las obras ejecutadas (incluido los bienes mencionados arriba en el rubro 1), lo cual será llenado en el Formato Nº 07.



Página

24 de 76

El postor que oferte el mayor período de garantía adicional al solicitado de 24 meses, obtendrá el puntaje máximo, el resto de postores obtendrá el puntaje en forma proporcional al período de garantía adicional ofertado.

Para ser evaluado, el plazo mínimo de garantía adicional para que obtenga puntaje deberá ser de 12 meses. El plazo de garantía adicional también será respaldado por una carta fianza conforme lo establecido en el numeral 6.4 de la proforma de contrato: “Garantía de calidad, correcto funcionamiento y estabilidad de obra”

Rubro Nº 07: Plan de trabajo para la ejecución de las obras (máximo 5 puntos)Los postores deberán presentar el detalle de los trabajos a ejecutar que cumplan con los alcances solicitados en las Especificaciones Técnicas de conformidad con lo establecido en el formato Nº 14 Información de prediseño por y formato Nº 15 Memoria Técnica.

La calificación técnica será asignada de la evaluación de la información entregada por el postor (método de trabajo, procedimientos, medidas de seguridad, plan de contingencia, equipos a emplear, Cronograma, Plan de Cortes y otros).

El puntaje máximo de este rubro es 05 puntos, y serán evaluados teniendo en cuenta su directa relación con el cumplimiento de las especificaciones técnicas, según su consistencia y detalle.

Rubro Nº 08: Sistema de Calidad (máximo 05 puntos)El puntaje máximo se otorgará al Contratista y su(s) fabricante(s) propuesto(s) por el postor (ítems mencionados arriba en el rubro 1), que tenga Certificación ISO 9001 o Sistema de Calidad de entidad reconocida internacionalmente. Este puntaje será el promedio aritmético del obtenido por el(los) fabricantes y el Contratista. Para el proponente de las actividades de diseño, construcción, montaje y puesta en servicio, que no disponga del Certificado serie ISO, podrá presentar un Plan de Calidad cuyo puntaje máximo será de tres (3) puntos.

En caso el postor cuente con acreditación Certificado ISO-14000 y OHSAS 18000, obtendrá un puntaje adicional de 2 puntos por certificación.

Rubro N° 09: Factor “Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social - STSOMARS”El postor deberá incluir en su propuesta técnica el Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social – STSOMARS (según Anexo N° 01 - AL-E-01). Este plan será evaluado como parte de la evaluación técnica. Los postores que no cumplan con él serán descalificados del proceso.



Página

25 de 76

Resumen:Los puntajes máximos por cada ítem se otorgarán de la siguiente manera:

Ítem Descripción Puntaje por cada rubroA Requisitos legales EliminatorioB Revisión financiera EliminatorioC Evaluación técnica

1 Calificación técnica de los suministros, eliminatorio 18

2 Experiencia del l(os)fabricante(s) 103 Experiencia de la empresa Contratista 154 Experiencia del personal del postor 185 Plazo de entrega 196 Garantía adicional 10

7 Plan de trabajo para la ejecución de las obras 5

8 Sistema de calidad 59 Plan de seguridad Eliminatorio

PUNTAJE TÉCNICO TOTAL 100

El puntaje mínimo para acceder a la evaluación económica es de 80 puntos.

5.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE)Se efectuará previamente las verificaciones/correcciones siguientes:

5.5.1 Errores AritméticosLas ofertas serán analizadas para determinar si se han cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso tales errores serán corregidos para efectos de evaluación en caso se identifiquen. Para efectos de comparación de ofertas solo se tomara en cuenta el monto total ofertado por el postor, y es su responsabilidad verificar que las operaciones aritméticas sean las correctas.

Los errores aritméticos se rectificarán con base en el siguiente criterio:Si hay discrepancias entre el precio total obtenido al multiplicar el precio unitario por la cantidad del respectivo ítem y el precio total indicado en el formulario de precios de los bienes, el precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido.

5.5.2 Descuentos Ofrecidos En este paso se aplicarán los descuentos ofrecidos sobre los precios unitarios, así los descuentos hayan sido ofrecidos en otra forma. Los precios unitarios así obtenidos serán los que rijan durante el contrato.



Página

26 de 76

5.5.3 Homologación (Penalizaciones)Con el fin de mantener la igualdad entre los postores, REP podrá penalizar las ofertas que presenten desviaciones aceptables. Los criterios que se utilizarán en la determinación de las nivelaciones (penalizaciones) serán los siguientes:

a. En el caso de faltantes de un determinado ítem, se tomará como valor de la penalización el mayor valor cotizado, para ese ítem por los demás postores calificados.

b. Si el postor ha cotizado el ítem, pero el mismo contempla alguna desviación aceptable, la nivelación (penalización) se calculará como la diferencia entre el mayor valor cotizado sin desviaciones para ese ítem por los demás postores calificados y el valor cotizado para el ítem desviado. El valor que resulte de esta diferencia no se tendrá en cuenta si es negativo.

c. Si cualquiera de las ofertas presenta desviaciones aceptables, cuya nivelación (penalización) no pueda valorarse adecuadamente mediante la aplicación de alguno de los criterios definidos anteriormente, REP definirá durante la evaluación la forma como las nivelará (penalizará), pero siempre dicho cálculo se hará bajo el criterio general de mantener la igualdad entre los postores.

El Puntaje Máximo de la Propuesta Económica será de cien (100) puntos y será otorgada al menor monto de oferta (PMPE), los puntajes de las demás ofertas se otorgarán según la siguiente función:

Pi = (Om x PMPE)/Oi

Donde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica iOi = Propuesta Económica iOm = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

El cálculo para obtener estos puntajes, se efectuará al milésimo, redondeándose el tercer decimal al inmediato superior si el cuarto decimal es igual o mayor a cinco (5).

5.6 ADJUDICACIÓN DE LA OBRALa adjudicación se hará a la oferta que obtenga el mayor puntaje total, el mismo que será obtenido luego de aplicar la siguiente fórmula.

PTPi = 0,3 PTi + 0,7 PEi

Donde:PTPi = Puntaje de costo total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se elaborará el orden de prelación de mayor a menor puntaje para los Postores que presentaron oferta.



Página

27 de 76

VI.PROFORMA DEL CONTRATO

CONTRATO Nº GP- -2014

Conste por el presente documento el Contrato que celebran de una parte la empresa RED DE ENERGIA DEL PERU S.A., con RUC Nº 20504645046, debidamente representada por ...................... .........................., con Nº .................. , con domicilio legal en Carnaval y Moreyra N° 522, piso 11-San Isidro, Lima, en adelante "REP"; y, de la otra parte, la empresa ............................................ con RUC Nº .................., representada por su ..........................................., con DNI Nº ..................., con domicilio legal ..................................................................., en adelante el “CONTRATISTA"; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES1.1 Con el objeto de efectuar el SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE,

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA NUEVA S.E. AMARILIS EN 138 KV, se llevó a cabo el proceso de Solicitud Nº SPU-0XX-2014.

1.2 Mediante carta N°…………… de fecha ................, se adjudicó el contrato al CONTRATISTA.

CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGALEl presente contrato se regirá por lo siguiente: Reglamento de Contratación de REP. Las normas peruanas que resulten de aplicación.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATOPor el presente Contrato el CONTRATISTA se obliga al SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA NUEVA S.E. AMARILIS EN 138 KV, de conformidad con las Especificaciones Técnicas detalladas en el Expediente Técnico del proceso de selección y su propuesta técnico económica.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO4.1 Monto

El monto total que REP abonará al CONTRATISTA como precio del presente Contrato, asciende a la suma de................. con ..../100 ..................... (................), según el detalle de la Oferta del CONTRATISTA, incluyendo el Impuesto General a las Ventas (IGV) y/o cualquier otro tributo aplicable, cuyo detalle es el siguiente:

Documento VI – Proforma de ContratoSolicitud Nº SPU-002-2014


Página

28 de 76

Oferta Total monto de oferta (USD)

Suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de la nueva S.E. Amarilis en 138 kVValor repuestosTotal sin IGVTotal con IGV

Este monto incluye los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes y servicios contratados.

El precio estipulado en esta cláusula será el único reconocimiento que haga REP al CONTRATISTA y por lo tanto cubre todos los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el objeto del Contrato. El precio del presente Contrato es a suma alzada, es decir, no estará sujeta a ningún tipo de reajuste.

Por lo tanto, toda variación en el precio final real del Proyecto en exceso del monto estipulado en la presente cláusula deberá ser cubierta por el CONTRATISTA a su solo riesgo sin posibilidad de obtener de REP compensación o ajuste alguno por estos conceptos.

4.2 Pagos4.2.1 Anticipo

REP efectuará un pago por Anticipo hasta por el diez por ciento (10%) del monto del Contrato, dentro de los diez (10) días naturales después de la presentación de la factura y garantía correspondientes; previa presentación de la factura correspondiente y una vez concluidos los trámites de aprobación respectivo; y que el CONTRATISTA haya cumplido con entregar la garantía solicitada en la Cláusula Octava del presente Contrato. La amortización del anticipo se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos que se efectúen al CONTRATISTA con posterioridad a la entrega del anticipo.

4.2.2 REP cancelará el pago por los servicios contratados en el plazo establecido en las bases, luego de concluidos los trámites de aprobación de la respectiva factura, siempre y cuando el CONTRATISTA haya suscrito y REP aprobado las garantías y seguros estipulados en este Contrato.

La factura debe indicar el número de pedido “..….“ (a ser proporcionado a la suscripción del Contrato) y deberán emitirse de conformidad con los dispositivos legales vigentes, de lo contrario serán rechazadas, salvo que el CONTRATISTA sea no domiciliado en tal caso cumplirán con las disposiciones legales en su país de origen.

El CONTRATISTA presentará la factura correspondiente, a la terminación de los hitos de pago, de acuerdo con lo indicado en el anexo A (forma de pago) del presente Contrato y deberá adjuntar a la factura, la Conformidad del Servicio/entrega en SAP, a ser proporcionada por el usuario REP en un plazo máximo de 5 días calendario contados desde el día siguiente de la fecha de entrega de los debidos sustentos que dan cuenta del término de la prestación del servicio u obra conforme a las exigencias establecidas.

Los pagos parciales se efectuarán de acuerdo con las actividades culminadas al cien por ciento (100%) y con la conformidad del Gestor de Proyecto designado por REP a través de la firma del acta respectiva. Será requisito indispensable para el trámite de estas cuentas y, por tanto, para que empiece a correr el plazo para el pago de la factura, que el CONTRATISTA haya culminado todas las actividades definidas



Página

29 de 76

previamente por REP para que se apruebe el hito de pago respectivo. Asimismo, el CONTRATISTA deberá entregar la información técnica y contractual objeto de este Contrato; deberán acompañar a la factura las guías de remisión, las actas, informes de la Supervisión, pruebas en fábrica y/o campo u otros; según corresponda para cada caso. Para el procesamiento del último pago deberá entregar el inventario de bienes instalados, retirados o sobrantes, según sea el caso, de acuerdo a los formatos indicados en el anexo B “Formatos para la Liquidación de Proyectos” y C “Formatos para la Recepción de Proyectos” del presente Contrato.

Si existiera discrepancia entre las cuentas presentadas por el CONTRATISTA y la revisión que de ellas haga REP, éste devolverá la factura informando al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Solo cuando el CONTRATISTA efectúe la corrección de la factura, REP aceptará la presentación de la misma y seguirá los trámites estipulados en esta cláusula.

El CONTRATISTA observará las disposiciones legales, tributarias, aduaneras y laborales vigentes de nuestro país, para el tratamiento de los temas con tributos.

El pago podrá efectuarse en Dólares de los Estados Unidos de América, en Euros, o su equivalente en Moneda Nacional al Tipo de Cambio-Venta publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros, en la fecha de giro del cheque.

4.2.3 REP se reserva el derecho de retener el pago (total o parcial) de cualquier factura del CONTRATISTA que requiera posterior comprobación antes del pago y mientras éste no demuestre a REP en forma fehaciente, el cumplimiento de cada una de las cláusulas y anexo del presente Contrato.

Asimismo, se reserva el derecho de deducir de dicho pago, cualquier monto adeudado a REP, dentro de los términos y condiciones del presente Contrato.

4.2.4 Mediante Resolución de Superintendencia N° 181-2002/SUNAT, REP ha sido designado Agente de Retención del IGV, en razón de lo cual REP retendrá de sus pagos lo dispuesto por esta resolución, salvo en el caso de tratarse de Agentes de Retención y otros previstos en la legislación vigente.

4.2.5 Según Resolución SUNAT N° 183-2004 y DL N° 940 REP está obligado como usuario responsable ante la SUNAT a realizar la detracción de acuerdo al tipo de servicio o bien adquirido.

Por lo tanto indicar en su factura el número de cuenta de detracción del Banco de la Nación, según sea el caso de acuerdo a lo establecido por SUNAT.

El plazo de pago de la factura recibida por REP iniciará desde el momento en que el CONTRATISTA brinde su número de cuenta de detracción.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN5.1 El CONTRATISTA realizará la puesta en servicio y energización de las obras de la

nueva subestación Amarilis será ciento _______________) días calendario; contados desde la fecha de suscripción del Contrato.

El CONTRATISTA declara expresamente que todo deterioro o pérdida total o parcial que ocurra antes de la entrega y recepción del Proyecto (según el Numeral 2.21 Certificado de recepción (parte I Condiciones Generales del documento VII) será responsabilidad del CONTRATISTA y será soportada por él. Lo mismo es aplicable



Página

30 de 76

para los bienes que le sean entregados por REP estando obligado a reponerlos o cubrir dichos costos.

5.2 La demora en la ejecución del servicio/obra contratado por causas imputables al CONTRATISTA generará la aplicación de las sanciones y penalidades previstas en el presente Contrato.

5.3 En caso de ocurrir cualquier eximente de responsabilidad, el CONTRATISTA deberá comunicarlo diligentemente a REP por escrito.

5.4 La liquidación del Contrato será entregada dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo deberá incluir la entrega de toda la documentación técnica y contractual así como el inventario de todos los bienes instalados por parte del CONTRATISTA así como los que hayan resultado retirados o sobrantes (de ser el caso), de acuerdo a los anexos B y C del presente Contrato.

CLÁUSULA SEXTA: DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROSEl CONTRATISTA se obliga a constituir a su costo y a favor de Red de Energía del Perú S.A., las siguientes garantías y seguros. El CONTRATISTA tendrá a su cargo la responsabilidad de garantizar los trabajos por vicios o defectos en la construcción que amenacen la obra, de conformidad con la legislación peruana. Los bienes que se adhieren a la obra en sí, forman una unidad con ésta y por lo tanto la garantía de estabilidad de obra también resulta aplicable a éstos.

Las garantías y los seguros que aquí se mencionan deberán ser aprobadas expresamente por REP, quien efectuará un examen de los términos, valores, constancia de pago de la prima, condiciones generales y particulares, y demás aspectos que considere; pudiendo ratificarlas, sugerir cambios y/o precisiones o rechazarlas sino están de acuerdo a las estipulaciones del Contrato.

Si el CONTRATISTA se niega a constituir las garantías y los seguros aquí estipulados, REP dará por terminado el Contrato en el estado en que se encuentre sin que por ese hecho deba reconocer o pagar indemnización alguna.

Las garantías deberán ser emitidas por entidades de primer orden (con clasificación A según Clasificadora de Riesgos) supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú.

En caso que por cualquier contingencia del sistema financiero, las garantías presentadas perdieran su eficacia, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlas en los mismos términos y condiciones originalmente establecidos, en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. Vencido este plazo y en caso de no haberse efectuado las sustituciones REP retendrá cualquier pago hasta por el monto de las garantías mencionadas.

No se aceptará garantías en la condición de mancomunadas, es decir de responsabilidad compartida.

ASPECTOS GENERALES DE LAS GARANTÍASa) Las Cartas Fianza que el CONTRATISTA contrate serán en calidad de solidaria,

irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión y de realización automática, pagadera a solo requerimiento de REP, a satisfacción de REP.



Página

31 de 76

b) El CONTRATISTA se obliga a constituir a su costo y a favor de Red de Energía del Perú S.A. (REP) estas garantías, con el fin de obtener la más adecuada protección de sus bienes e intereses y garantizar el cabal cumplimiento del Contrato.

c) El CONTRATISTA debe mantener vigente estas garantías, y estarán a su cargo todas las primas y erogaciones para su constitución, prórroga, modificación o adición y demás gastos cuando fuere necesario. Estas garantías son accesorias al Contrato, y se constituyen sin perjuicio del cumplimiento de todas las obligaciones que emanan del mismo y no pueden ser canceladas sin autorización escrita de REP.

ASPECTOS GENERALES DE SEGUROSa) EL CONTRATISTA deberá contratar con compañías de seguros legalmente establecidas

en Perú, y tener vigentes los seguros que se indican en esta Cláusula hasta la expedición del Certificado de Terminación que se estipula en la Sección 2.22 Parte I – Certificado de Terminación o Aceptación Final– del Documento VII de Solicitud de oferta por parte de REP, y durante los períodos adicionales que se requieran en virtud del presente Contrato.

b) Las pólizas contratadas por el CONTRATISTA y aprobadas por REP no podrán ser modificadas ni canceladas sin autorización expresa de REP.

c) El CONTRATISTA entregará a REP, a más tardar cinco (5) días hábiles después de la firma del Contrato, pero, en ningún caso, después de que se inicie la obra, Certificados de Seguro para cada Póliza de Seguro estipuladas en esta Cláusula, que contenga lo siguiente: Una declaración, en la que Red de Energía del Perú S.A. aparezca como Asegurado

Adicional. Una declaración, en la que la Compañía de Seguros haya renunciado a los derechos

de subrogación con respecto a Red de Energía del Perú S.A.d) A solicitud de REP, el CONTRATISTA le entregará de inmediato copias de las Pólizas

de Seguro que se requieran en virtud del presente Contrato.e) El hecho de que se contraten los Seguros descritos no limitará, alterará o afectará, en

forma alguna, la responsabilidad civil y las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA en virtud de este Contrato.

f) Deberá especificarse en las condiciones particulares de las pólizas contratadas que en caso de siniestro éstas actuarán como primarias.

g) Deberá especificarse en las condiciones particulares de las pólizas contratadas la cláusula de Rehabilitación Automática de la Suma Asegurada.

h) El CONTRATISTA asumirá los deducibles resultantes de un eventual siniestro en el cual se activen las pólizas de seguros que REP tiene contratadas y del cual el CONTRATISTA resulte directamente responsable, sin que esto signifique que la Compañía Aseguradora renuncie a su derecho de subrogación.

i) En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con contratar o mantener en vigencia cualquiera de los Seguros exigidos en virtud del presente Contrato REP podrá, más no estará obligada a contratar y mantener en vigencia cualquier Seguro y pagar cualquier prima que sea necesaria para tal efecto. Asimismo, podrá recuperar, en calidad de deuda incurrida por el CONTRATISTA o deducir el referido monto pagado en esa forma, a partir de cualquier monto adeudado o por adeudarse al CONTRATISTA.

j) El CONTRATISTA contratará todas las Pólizas de Seguro que se requieran en virtud del presente Contrato con Compañías de Seguros y Reaseguros que tengan la calificación A o una superior. En caso de que la Compañía de Seguros o Reaseguros que proporcione los Seguros requeridos en virtud de este Contrato pase a tener una calificación inferior a la exigida, el CONTRATISTA cursará una notificación a REP de inmediato y, con la mayor brevedad posible, contratará una cobertura con otro Proveedor de Seguros que tenga la calificación exigida anteriormente.



Página

32 de 76

k) En caso de siniestro no cubierto por las pólizas, el CONTRATISTA será el único responsable por cualquier posible daño que fuere causado, sujeto al límite previsto en el literal b) del numeral 8.2 de la cláusula octava del presente Contrato.

l) La duración de todas las pólizas será de noventa (90) días calendario posteriores a la vigencia del contrato, renovables en caso de que el Certificado de Terminación que se estipula en la Sección 2.22 Parte I – Certificado de Terminación o Aceptación Final– de la Parte I del Documento VII de la Solicitud de oferta se produjera posteriormente al plazo establecido en el presente Contrato.

El CONTRATISTA entregará a REP las siguientes garantías:

6.1 De Cumplimiento del ContratoEl CONTRATISTA, a la suscripción del contrato, entregará una carta fianza a fin de garantizar a REP el cumplimiento del contrato en todos sus alcances, por una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato.

Esta fianza tendrá vigencia hasta cuarenta (40) días calendario posterior a la fecha de finalización del Contrato.

En caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, REP tendrá el derecho a ejecutar la garantía a su simple decisión, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial. En caso de que el Certificado de Terminación que se estipula en la Sección 2.22 Parte I – Certificado de Terminación o Aceptación Final– del Documento VII de la Solicitud Pública de Oferta se produjera posteriormente al plazo establecido en el presente Contrato, la Garantía bancaria deberá renovarse por un plazo de dos (2) meses adicionales.

El importe de la garantía de cumplimiento del Contrato podrá ser ejecutado por REP, ante cualquier incumplimiento contractual y específicamente en los siguientes casos, pero no limitado a:

a) Si el CONTRATISTA no hubiera iniciado los trabajos quince (15) días calendario después de recibir por parte de REP iniciado el Contrato.

b) Si existiese incumplimiento reiterado por parte del CONTRATISTA de las instrucciones dadas por el Supervisor o REP.

c) Si el CONTRATISTA paralizara los trabajos por más de quince (15) días calendario sin justificación alguna.

d) Si existiese un atraso superior al veinticinco por ciento (25%) en el programa de ejecución de los trabajos como consecuencia de actos imputables al CONTRATISTA.

e) Por terminación del Contrato por causales atribuibles al CONTRATISTA.f) Robo, hurto, pérdida y/o desaparición de los bienes de REP a cargo del

CONTRATISTA.

6.2 De anticipo El CONTRATISTA, de requerirlo, debe constituir una Garantía de Anticipo, con la cual garantiza el buen manejo, correcta utilización y amortización de la suma de dinero que REP le entregue como anticipo, con vigencia hasta la total amortización de éste, por un valor equivalente al 100% del mismo. Será de responsabilidad del CONTRATISTA la renovación trimestral de la garantía por los saldos pendientes de amortización del anticipo.



Página

33 de 76

6.3 De derechos laboralesEl CONTRATISTA deberá presentar a REP una garantía, por un monto mínimo de Cien mil y 00/100 Nuevos Soles (S/. 100 000,00).

El CONTRATISTA deberá presentar a REP una garantía de derechos laborales a favor de REP vigente desde la fecha de inicio del Contrato hasta seis (6) meses después de la fecha de finalización del plazo contractual.

La presente garantía cubrirá el pago de los beneficios laborales así como las obligaciones de previsión social de los trabajadores contratados por el CONTRATISTA y destacados a las instalaciones de REP, en casos de incumplimiento de los mencionados beneficios laborales, al amparo de lo establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 29245 y del Artículo 7° del Decreto Supremo N° 006-2008-TR.

6.4 De calidad, correcto funcionamiento y estabilidad de obraMediante esta garantía se ampara a REP contra la eventualidad de que los bienes suministrados y el montaje, pruebas y puesta en servicio de la variante de línea objeto del Contrato no reúna las especificaciones ni requisitos mínimos contemplados en el mismo.

Además, garantizará a REP contra vicios de fabricación y calidad en los materiales que impidan la utilización y funcionamiento de las instalaciones.

Adicionalmente amparará a REP en cuanto a que la obra objeto del Contrato, en condiciones normales de uso, mantenga las especificaciones técnicas exigidas en el Contrato, no sufra deterioros que impidan el servicio para el cual se ejecutó, ni deje de tener las condiciones de armonía, seguridad y firmeza de su estructura.

Esta garantía deberá estar vigente por dos (2) años, desde la expedición del Certificado de Recepción que se estipula en la Sección 2.21 - Certificado de Recepción – Parte I del Documento VII de Solicitud de oferta y por un valor asegurado del diez por ciento (10%) del valor del Contrato.

Por tal razón, el CONTRATISTA se obliga a reemplazar a sus expensas aquellos materiales o partes que resultaren de mala calidad o con defectos de fabricación, durante un plazo de garantía antes mencionado.

Si durante la vigencia de esta garantía cualquiera de los bienes adquiridos en el desarrollo del Contrato debe ser reparado o repuesto, el CONTRATISTA deberá prorrogar esta garantía para cubrir el bien afectado, por un período igual al de la vigencia inicial, contado a partir de la fecha de reparación o reposición y por el cien por ciento (100%) del valor del bien afectado.

La constitución de esta garantía es requisito para la expedición por parte de REP del Certificado de Terminación que se estipula en la Sección 2.21 -Certificado de Terminación o Aceptación – Parte I del Documento VII de Solicitud de oferta.

Por fallas en el servicio, El CONTRATISTA responde, con exclusión de toda otra pretensión, en la siguiente forma:

a) Serán gratuitamente suministradas o reparadas, según el caso, todas aquellas piezas que dentro de los cuarenta y ocho meses, contados a partir de la fecha de expedición del Certificado de Recepción, resultaren inutilizables o hayan sufrido menoscabo por causas de defectos en el diseño, construcción defectuosa o materiales deficientes, o elaboración imperfecta, siempre que se demuestre que el mantenimiento y conservación de las instalaciones en el mencionado período de garantía se ha efectuado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La



Página

34 de 76

existencia de tales defectos deberá ser comunicada por escrito al representante del CONTRATISTA en un plazo máximo de un mes contado a partir del día en que REP se haya dado cuenta de ello.

b) Las piezas defectuosas que se reemplacen, quedarán de propiedad del CONTRATISTA, quien estará en la obligación de desmontarlas y trasladarlas a sus instalaciones.

c) La garantía no se extiende a desperfectos como consecuencia de manejo u operación inadecuada o negligente o de empleo de elementos de servicio impropios, influencias químicas, electroquímicas o eléctricas que se originen por causas naturales o sin culpa del CONTRATISTA.

d) La garantía de los materiales implica que estos sean reemplazados o reparados cuantas veces sea necesario para su normal funcionamiento, pero dicha obligación expira automáticamente en la fecha de vencimiento del término señalado en el literal a).

e) La reparación o reemplazo se efectuará como máximo dentro de los dos (2) meses siguientes al aviso y envío de que trata el literal a), siempre y cuando el plazo de entrega confirmado por la fábrica así lo permita. Este plazo de entrega está sujeto a la obtención y aprobación por parte de las autoridades competentes de las licencias de importación requeridas y que no existan otros impedimentos a causa de las normas de exportación de países extranjeros u otras a tener en cuenta. Lo anterior no exime al CONTRATISTA de realizar la reparación o el reemplazo.

6.5 Ejecución de GarantíaREP ejecutará la garantía entregada por el CONTRATISTA, en los casos previstos en el numeral 9.1 de la Cláusula Novena del presente Contrato, con excepción de los casos de fuerza mayor o caso fortuito mencionado en el literal g).

El CONTRATISTA entregará los siguientes seguros:

6.6 Seguro complementario de trabajo de riesgoEl CONTRATISTA presenta el seguro complementario de trabajo de riesgo que cubre las siguientes contingencias:a) Accidentes de trabajo o enfermedad profesional. El CONTRATISTA puede

contratar dicho seguro con ESSALUD o Entidad Prestadora de Salud (EPS).b) Invalidez y Muerte como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades

profesionales. El CONTRATISTA puede contratar dicho seguro con la ONP o empresas de seguros.

En el caso de Consorcios, cada consorciante deberá entregar una declaración jurada de su personal, en la que indique que esas personas forman parte del grupo de trabajadores que participarán del consorcio.

6.7 Seguro de responsabilidad civilEl CONTRATISTA debe contratar y endosar a favor de REP una póliza de Responsabilidad Civil, para amparar cualquier reclamo de indemnización por daños y perjuicios que haya causado a personas y/o bienes de REP o de terceros en los cuales el CONTRATISTA resulte responsable. Esta póliza debe incluir a REP como asegurado adicional y considerar como mínimo las siguientes coberturas:- Responsabilidad civil general- Responsabilidad civil extracontractual- Responsabilidad civil contractual



Página

35 de 76

- Responsabilidad civil cruzada- Responsabilidad civil patronal- Operaciones y trabajos terminados- Vehículos propios y ajenos, incluyendo maquinaria pesadaLa duración de la póliza será de sesenta (60) días posteriores a la vigencia del Contrato y por un valor asegurado no menor a Quinientos mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD 500 000,00).

6.8 Seguro todo riesgo montaje/construcciónEl CONTRATISTA debe constituir un seguro de Todo Riesgo Montaje/Construcción, mediante el cual cubre contra todo riesgo de pérdida o de daño físico los equipos a montar y las construcciones a realizar a valor de reposición a nuevo. Este seguro debe contener adicionalmente a los amparos básicos, cobertura por Huelga, Motín y conmoción civil, terremoto, temblor, erupción, avería, inundación y remoción de escombros. Debe contener el amparo de OPA (otra propiedad adyacente) cuando existan otros bienes de REP o de terceros adyacentes al montaje o construcción a realizar. Su vigencia es desde la descarga de los equipos en el sitio de la obra o la iniciación de obras, lo primero que suceda y hasta la finalización de pruebas para puesta en servicio o la terminación de obras. lo último que suceda y por un valor asegurado equivalente al cien por ciento (100%) del valor del Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES7.1 Del CONTRATISTA

- Ejecutar el/la servicio/obra y cumplir las condiciones contratadas de conformidad con lo establecido en su propuesta y los términos de referencia solicitados.

- No podrá bajo ningún motivo alterar, modificar ni sustituir las características de su propuesta al ejecutar las obligaciones que le correspondan conforme el presente Contrato.

- En caso el CONTRATISTA sea empleador directo de personal extranjero para el desarrollo de las actividades objeto del presente Contrato, verificará que este cuente con las autorizaciones por la entidad peruana que cumpla estas funciones, con el fin de que dicho personal esté habilitado para desarrollar el objeto. La omisión de estos requisitos lo hará responsable de las sanciones respectivas ante las autoridades peruanas o REP podrá retener los pagos hasta su cumplimiento.

- Indemnidad de REP El CONTRATISTA mantendrá indemne a REP, a sus funcionarios, agentes y representantes por razón de cualquier reclamación, demanda, acción legal o costos que surjan o se le causen a REP como resultado del uso por parte de REP, de patentes, diseños, derechos de autor que sean propiedad de terceros, durante el desarrollo del Contrato o posteriormente durante el uso por parte de REP de los bienes o servicios suministrados.

El CONTRATISTA también mantendrá indemne a REP contra toda reclamación, demanda, acción legal o costos que surjan o se le causen a REP por daños y/o lesiones a terceros, al personal del CONTRATISTA o a su propio personal por razones imputables al CONTRATISTA. Se consideran como imputables al CONTRATISTA todas las acciones u omisiones del personal a su servicio. En caso de que se entable una reclamación, demanda o acción legal contra REP por asuntos que sean de responsabilidad del CONTRATISTA, éste será comunicado lo más pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente



Página

36 de 76

las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a REP y adelante las acciones necesarias para llegar a un arreglo del conflicto. El CONTRATISTA cumplirá estrictamente con la legislación laboral y social vigente en la República del Perú, especialmente en lo relativo al tema de pago a sus trabajadores, y será también responsable del cumplimiento de las mismas por parte de los SUBCONTRATISTAS que pudiera contratar. El CONTRATISTA será el único responsable y deberá mantener a REP exonerado de cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa del incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social, realizada por El CONTRATISTA, o por causas imputables a él.

En caso que por incumplimiento del CONTRATISTA, REP fuese objeto de cualquier sanción pecuniaria, compensaciones por Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico o de otra índole por parte de las autoridades peruanas, incluyendo pero no limitándose al Osinergmin, OEFA, etcétera, el CONTRATISTA deberá reembolsar a REP o de cualquier otra forma compensar a dicha empresa por dicha sanción o compensación (esta compensación incluirá pero no estará limitada a honorarios de abogados y/o de consultores que REP hubiese tenido que emplear o contratar a fin de ejercer su defensa).

- No podrá ceder, subcontratar, transferir o gravar, por ningún título, la totalidad o parte de sus derechos y obligaciones derivadas de este Contrato, incluidos los derechos de crédito, sin el previo consentimiento por escrito de REP. Si tal consentimiento fuera otorgado, éste no exonerará al CONTRATISTA de ninguna de sus responsabilidades y obligaciones emanadas del presente Contrato, siendo de su responsabilidad los actos, faltas o negligencia de la entidad o persona a favor de quien se cedió, transfirió o constituyó un gravamen, en la misma medida que si fuesen actos, falta o negligencias del CONTRATISTA.

- Saneamiento por evicción y vicios La entrega de los bienes objeto de este Contrato se efectuará en el lugar donde éstos se encuentren, libres de cualquier carga o gravamen. El CONTRATISTA se compromete a sanear el derecho de propiedad sobre los bienes suministrados a REP en caso de evicción, así como los vicios que pudieran presentar los bienes suministrados, en la forma más amplia de derecho conforme a la ley peruana.

- Cesión El Contrato se ha celebrado en consideración a la calidad y experiencia del CONTRATISTA, por lo que éste no podrá cederlo ni en todo ni en parte sin el previo consentimiento de REP. Tampoco podrá haber cesión entre quienes integran el Consorcio, sin la autorización escrita de REP. La autorización y la cesión se efectuarán por escrito.REP podrá ceder el presente Contrato y la firma del mismo constituye autorización expresa por parte del CONTRATISTA a dicha cesión que en caso de ocurrir liberará a REP de toda responsabilidad y obligación respecto a este Contrato.

- Derechos de autor Los derechos patrimoniales sobre los estudios y los conceptos técnicos que se generen y emitan, así como los informes que se produzcan son de propiedad de REP. En virtud de ello, REP podrá reproducirlos (edición, copia, inclusión en película cinematográfica, videograma, o cualquier otra forma de fijación); comunicarlos en forma pública (ejecución, concursos, representación,



Página

37 de 76

declamación, radiodifusión sonora o audiovisual, difusión por parlantes, telefonía, fonógrafos o equipos análogos, etc.); transformarlos (traducción, arreglo o cualquier otra forma de adaptación) y distribuirlos (venta, arrendamiento o alquiler e importación), o cualquier otra forma de explotación conocida o por conocer; siempre haciendo referencia al autor. El CONTRATISTA no podrá hacer uso comercial de la información resultante del Contrato, ni reproducción total o parcial de la información por cualquier medio escrito, magnético o electrónico para cualquier fin diferente al uso interno requerido para el cumplimiento del presente Contrato.

El CONTRATISTA podrá, sin embargo, disponer libremente del “know how” adquirido, siempre y cuando no de lugar a conductas de competencia desleal. Se compromete además, a tutelar y defender a REP en eventuales casos de acciones judiciales o extrajudiciales promovidas por terceros en razón de estos derechos, referidos a los bienes y servicios materia del presente Contrato.

Toda la información que se utilice y se genere dentro de este Contrato, tendrá carácter de CONFIDENCIAL y sólo podrá ser utilizado para los estudios incluidos dentro del alcance del Contrato.

- En caso de Consorcios se deberá establecer en el contrato de consorcio que la responsabilidad de sus miembros es solidaria frente a REP, en el mismo se debe designar al líder y representante del Consorcio, con quien REP se contactará para todo lo referente al Contrato y la dirección en la cual recibirá toda la documentación y correspondencia.

- Tercerización Prestar el servicio en forma independiente y autónoma, asumiendo los servicios prestados por su cuenta y riesgo, con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, así mismo son responsables por los resultados de sus actividades, y sus trabajadores están bajo su exclusiva subordinación.

Remitir a REP, al inicio de la prestación de servicio y cada vez que REP lo requiera, el listado completo del personal del CONTRATISTA desplazado al centro de trabajo y operación de REP, debidamente identificados.

Informar por escrito a los trabajadores de la ejecución de la obra o servicio, a sus representantes así como a las organizaciones sindicales de las obligaciones señaladas en los Artículos 4° y 6° de la Ley 29245 y artículo 8° del Decreto Supremo 006-2008-TR.

- Registrar o inscribirse en el Registro Nacional de Empresas Tercerizadoras a cargo de la autoridad administrativa de trabajo, dentro del plazo de ley. Se considerará inscrita en el registro, cuando el CONTRATISTA cumpla con registrar el desplazamiento de su personal a REP en la planilla electrónica del CONTRATISTA, al amparo del Decreto Supremo N° 018-2007-TR y sus modificatorias y complementarias.

Los trabajadores del CONTRATISTA deberán cumplir con el registro de control de asistencia que REP implemente en su centro de trabajo y operación

- Todas las demás obligaciones que las normas sobre el servicio de tercerización vigentes, determinen.



Página

38 de 76

7.2 De REP- Efectuar los pagos al CONTRATISTA en la forma y plazos establecidos en el

presente Contrato.- Informar a la organización sindical o, en su defecto a los delegados que

representen a los trabajadores de REP, acerca de la identidad del CONTRATISTA y de los trabajadores del CONTRATISTA que serán desplazados en forma continua, así como las actividades que éstos realizarán.

- Entregar los materiales indicados en el numeral 1.5.3 del documento VII, Parte I Condiciones Generales, Capítulo I-Información General.

CLÁUSULA OCTAVA: PENALIDADES8.1 SANCIONES

REP podrá sancionar al CONTRATISTA cuando incumpla uno o más de los aspectos que se estipulan en esta Cláusula. La suma de los montos de las sanciones no podrá superar el diez por ciento (10 %) del valor del Contrato.

a) Retardo o Incumplimiento Parcial. En caso de mora o incumplimiento parcial por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este Contrato, incluyendo el incumplimiento en entrega de documentación, REP le comunicará por escrito dicho incumplimiento, indicándole las acciones que deberá emprender y el plazo que le dará para que este tome las acciones correctivas necesarias. De no atender el CONTRATISTA el requerimiento de REP en forma satisfactoria, éste autoriza a REP, para que sin necesidad de un nuevo requerimiento previo, del saldo a su favor le descuente un cero coma tres por ciento (0,3 %) del valor del Contrato, por cada día calendario que transcurra y subsista en el cumplimiento defectuoso o en la mora, hasta por un máximo de sesenta (60) días calendario. De persistir el incumplimiento parcial, sin que el CONTRATISTA tome acción correctiva dentro del plazo establecido anteriormente, se constituye en incumplimiento total y se aplicará lo dispuesto en el literal c de esta cláusula.

b) Incumplimiento en el Programa de Ejecución de los Trabajos

Este incumplimiento se aplicará a las siguientes actividades:

Diseños Suministros Obras civiles Montaje electromecánico Instalaciones provisionales Pruebas Puesta en servicio Entrega

La sanción se aplicará cuando exista un incumplimiento en el plazo final de estas actividades que se estipulan en el Programa de Ejecución Base o en las reprogramaciones que hayan sido aprobadas por REP. En caso de que el CONTRATISTA recupere el atraso en las actividades sucesivas de forma tal que no afecte el plazo final del Contrato, REP podrá a su criterio, no hacer efectiva la sanción por incumplimiento de plazos de las actividades. Para tal fin, el CONTRATISTA autoriza a REP para que sin necesidad de requerimiento previo le descuente el equivalente al cero coma uno por ciento (0,3 %) del valor del Contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento, hasta un máximo de sesenta (60) días calendario. De persistir el incumplimiento



Página

39 de 76

parcial sin que el CONTRATISTA tome acción correctiva dentro del plazo antes citado, se constituye en incumplimiento total y se aplicará lo dispuesto en la Cláusula Octava, numeral 8.1, c) Incumplimiento total.

c) Incumplimiento Total. En caso de incumplimiento o inejecución total del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste se obliga a pagar a REP una penalidad equivalente al diez por ciento (10 %) del valor total del Contrato, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar, para el cobro de daños y perjuicios.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, REP podrá resolver el contrato por incumplimiento.

d) Por incumplimiento de normas de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio AmbienteEl CONTRATISTA está obligado a atender en forma inmediata cualquier orden dada por REP o el Supervisor generada en el supuesto que el CONTRATISTA, en forma directa o por medio del personal a su cargo infringe lo dispuesto en la Sección 2.17.13 -Manejo del Medio Ambiente- o sobre los aspectos de salud en el trabajo estipulados en la Sección 2.17.12 –Seguridad y Salud en el Trabajo- Parte I del Documento VII de Solicitud de oferta y/o a lo establecido por el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 161-2007-MEM/DM, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de REP, el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 29-94-EM, el Procedimiento para la Supervisión Ambiental de las Empresas Eléctricas, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 245-2007-OS/CD, y normas aplicables.

En estos casos, REP queda facultada para penalizar la conducta infractora, debidamente identificada, considerando lo siguiente:

Si el CONTRATISTA incumple alguna norma de seguridad, salud y medio ambiente, se le aplicará una penalidad ascendente a 2 UIT.

En el caso de que el incumplimiento de alguna norma de seguridad, salud y medio ambiente conduzca a incapacidad física temporal de alguna persona se le aplicará una penalidad ascendente a 4 UIT.

En el caso de que el incumplimiento de alguna norma de seguridad, salud y medio ambiente conduzca a incapacidad física permanente o fallecimiento de alguna persona se le aplicará una penalidad ascendente a 8 UIT.

Estas sanciones no eximen al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones.

En todos los casos REP queda facultada a resolver el Contrato y aplicar todas las penalidades asociadas por incumplimiento del mismo.

e) Por cambio de personal: En caso que el CONTRATISTA efectúe cambios del personal propuesto en su oferta, durante la ejecución del Contrato o entre el otorgamiento de la buena pro y el inicio del plazo de ejecución del Contrato, REP aplicará automáticamente una multa según la escala mencionada líneas abajo por cada cambio que realice a menos que se deba a una causa grave como



Página

40 de 76

fallecimiento, invalidez del personal o enfermedad grave, en tal caso deberá de acreditarse con la documentación correspondiente.

ESCALA DE MULTAS POR CADA CAMBIO DE PERSONAL (US$)Ing. Gerente de Proyecto o Ing. coordinador de proyecto (US$) 15 000Ing. Residente de obra civil y montaje, Ing. Diseño o Ing. de seguridad, ambiental y salud en el trabajo

(US$) 10 000

Las calificaciones del personal reemplazante serán cuando menos iguales o superiores a las del personal reemplazado, para lo cual adjuntará la documentación indicadas en la solicitud de oferta, para su evaluación y aprobación de ser el caso.

El cambio de Ingeniero Residente con el que calificó en el proceso en cualquier caso conlleva a la aplicación de la penalidad.

g) Si el CONTRATISTA hace uso de herramientas e implementos de seguridad en mal estado, se hará acreedor a una sanción de 4 UITs.

h) Si al Ingeniero Residente no se le encontrara en la obra, el CONTRATISTA se hará acreedor a una sanción de 2 UIT.

8.2 RESPONSABILIDADESa) Por multas impuestas a REP

Si REP fuera sancionado por las entidades de fiscalización por infracciones a los reglamentos (de seguridad y otros) y normas vigentes o por malas maniobras o conexiones cometidas por el CONTRATISTA durante la ejecución de las obras, los gastos o multas serán descontados al CONTRATISTA de cualquier pago en trámite o garantía.

El CONTRATISTA deberá mantener indemne a REP por cualquier compensación que ésta tenga que pagar como consecuencia de la aplicación de multas derivadas del incumplimiento de normas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. Se genera en el supuesto que el CONTRATISTA, en forma directa, o por medio de personal a su cargo infringe las normas del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, aprobado por la R.M. Nº 161-2007-MEM/DM, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de REP, lo mismo que las normas de Protección Ambiental establecidas por el D.S. Nº 29-94-EM, Procedimiento para la Supervisión Ambiental de las Empresas Eléctricas, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 245-2007-OS/CD, así como las demás normas legales concordantes y aplicables.

En todos los casos REP queda facultada a resolver el Contrato y aplicar todas las penalidades asociadas por incumplimiento del mismo.

Las penalidades serán descontadas al CONTRATISTA de cualquier pago pendiente o garantía otorgada a favor de REP independientemente de las responsabilidades penales y civiles a que hubiera lugar.

b) Por daños y perjuicios



Página

41 de 76

La responsabilidad del CONTRATISTA quedará limitada al cien por ciento (100%) del valor del Contrato. El CONTRATISTA será responsable por el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato, las Bases y las Propuestas Técnica y Económica y sus anexos. En relación con los daños y perjuicios, EL CONTRATISTA responderá por el daño derivado de la inejecución de sus obligaciones o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. El CONTRATISTA responderá por el daño emergente y penalidades, multas, intereses, Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico, lucro cesante y todo monto de similar naturaleza, y frente al incumplimiento de sus obligaciones hasta por un máximo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del Contrato.

Las penalidades serán descontadas al CONTRATISTA de cualquier pago pendiente o garantía otorgada a favor de REP independientemente de las responsabilidades penales y civiles a que hubiera lugar.

En caso ser aplicable la penalidad, REP emitirá una nota de débito por el monto respectivo, el mismo que no estará afecto al IGV.

CLÁUSULA NOVENA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO9.1 Imputable al CONTRATISTA

REP podrá resolver el presente Contrato por alguna de las causas fundamentales siguientes, las que no se limitan a:a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para que cumpla. b) No cuente con la capacidad económica o técnica para continuar la ejecución de

la prestación a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.c) Incumple con el Programa de trabajo aprobado o sus plazos parciales, o no

avanza satisfactoriamente en el cumplimiento de sus obligaciones dentro del plazo indicado en el mismo, en tal forma que ponga en peligro el cumplimiento del Contrato.

d) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo.

e) La suspensión, abandono parcial o total de la ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA, pese a haber sido requerido para corregirlo.

f) La negativa del CONTRATISTA a continuar con la ejecución del Contrato.g) La fuerza mayor o caso fortuito que impida el cumplimiento del plazo establecido

en el Contrato.h) La cesión o transferencia del contrato a terceros o su subcontratación, sin previa

autorización escrita de REP.i) La alteración y/o modificación de las especificaciones técnicas y condiciones

económicas de los servicios señalados en las Especificaciones Técnicas, en perjuicio de REP.

9.2 Imputable a REPEl CONTRATISTA tendrá derecho a resolver el Contrato en el supuesto que REP incumpla con la honra de sus obligaciones pecuniarias.

9.3 Perfeccionamiento de la Resolución del ContratoEl presente contrato quedará resuelto de pleno derecho y sin que se requiera decisión judicial alguna en caso que una de las partes incurriese en incumplimiento



Página

42 de 76

grave o reiterado de las obligaciones a su cargo estipuladas en el presente contrato, incluyendo pero sin limitarse a lo establecido en la cláusula 9.1 del presente contrato.

Las partes convienen que cuando se produzca el incumplimiento, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho a partir de la fecha especificada en la comunicación notarial que para estos efectos, la parte afectada con el incumplimiento curse a la otra con el fin de notificarle su intención de hacer valer la cláusula resolutoria expresa pactada en su favor.

Alternativamente, la parte afectada con el incumplimiento podrá establecer un plazo para que la otra subsane su incumplimiento en cuyo caso el contrato quedará resuelto de pleno derecho, si al vencimiento del indicado plazo no ha sido subsanada la ejecución de la prestación a su cargo.

La resolución así declarada, dará derecho a REP para interponer y ejercer las acciones que estime convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA: FUERZA MAYOREL CONTRATISTA quedará exento de responsabilidad por cualquier daño o demora en la ejecución del Contrato, como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor, debidamente comprobadas, casos en los cuales tendrá derecho a la modificación de los plazos, pero no al reconocimiento de indemnización alguna por parte de REP. Dentro de las sesenta horas siguientes al momento en que el CONTRATISTA se vea obligado a suspender la ejecución del Contrato debido a un hecho constitutivo de fuerza mayor, deberá comunicar el hecho a REP, señalando las causas que obligan a la suspensión. Una vez comprobado el hecho, REP podrá tomar alguna o algunas de las siguientes alternativas:

a) Ampliación del plazo del Contrato;

b) Disminución o ampliación del alcance del objeto del Contrato;

c) Terminación del Contrato, sin que haya lugar a pago de sanciones a cargo de las partes.

d) Suspender la ejecución del Contrato, suscribiendo un acta en donde conste el evento y se acuerden los términos de dicha suspensión temporal del mismo. Para efectos del plazo del Contrato no se tendrá en cuenta el tiempo de suspensión.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CAMBIOS REP podrá en cualquier momento, por medio de comunicación escrita al CONTRATISTA, ordenar cambios dentro del alcance general del Contrato y el CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos. Así mismo, se podrán realizar cambios por solicitud del CONTRATISTA. Tal solicitud deberá estar debidamente justificada y en todo caso estará sujeta a la aprobación por parte de REP para tener validez. La solicitud podrá ser aceptada o rechazada a criterio de REP. Si alguno de los cambios causa, a juicio de REP, aumento o disminución en el costo o en el tiempo necesario para el cumplimiento del Contrato, se hará un ajuste equitativo en el precio del Contrato o en el programa de entrega, o en ambos y por consiguiente el Contrato será modificado mediante Cláusula Adicional. Con este fin REP tendrá en cuenta los conceptos del CONTRATISTA al respecto y éstos deberán estar debidamente sustentados. Cualquier reclamación del CONTRATISTA sobre las modificaciones causadas por lo dispuesto en esta cláusula, deberá ser presentada según lo establecido en la cláusula décima sexta -Solicitudes- de este Contrato. Sin embargo, nada de lo aquí establecido podrá servir de excusa al CONTRATISTA para no proseguir con la ejecución del Contrato con los cambios exigidos. No se harán pagos extras sino cuando tales cambios hayan sido previamente autorizados por escrito por REP



Página

43 de 76

CLÁUSULA DUODÉCIMA: TRABAJOS ADICIONALES DEFINICIÓN. Se entiende por trabajos adicionales los que sin estar previstos en el

Documento de Solicitud de oferta, forman parte inseparable del objeto del Contrato. REP podrá ordenar trabajos adicionales y el CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlos y a suministrar los materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para llevarlos a cabo dentro del plazo que REP le fije. Todo trabajo adicional debe ser ordenado por escrito por REP. Dicha orden incluirá el objeto del trabajo que se va a realizar así como su plazo de ejecución.

VALORACIÓN. El trabajo adicional se valorará de acuerdo con los precios unitarios y globales, del anexo del Contrato. En caso de que éstos no existan, el CONTRATISTA se obliga a presentar para estudio y aprobación de REP, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de la orden de trabajo adicional, una propuesta de precios unitarios o sumas globales para la realización del trabajo adicional.

COSTO NECESARIO MAS PORCENTAJE. Si dentro de un plazo máximo de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de la orden del trabajo adicional, el CONTRATISTA y REP no se han puesto de acuerdo sobre los precios a utilizar, se debe suscribir entre las partes un acta en la que se incluyan el objeto, el plazo, el valor total aproximado, la forma de pago y cualquier condición necesaria referente al trabajo adicional, y éste será ejecutado y reconocido de acuerdo con el sistema de costo necesario más porcentaje, el cual consiste en el pago de las diferentes partidas y en la forma y condiciones que se estipulan a continuación:a) Mano de obra: El CONTRATISTA debe suministrar oportunamente todo el personal

requerido para la ejecución directa de los trabajos, con sujeción a todo lo estipulado en el Documento de Solicitud de oferta relativo a personal del CONTRATISTA, la cual se pagará con base en el salario básico mensual (sueldo o jornal más prima de localización o viáticos), que el CONTRATISTA pague a dicho personal, multiplicado por el factor de 1,8. No debe incluirse aquí el costo de operarios y ayudantes de equipo, ya que estos se reconocerán dentro de la tarifa de equipos.

b) Factor multiplicador: Dentro del factor multiplicador para los salarios, quedan incluidas las bonificaciones extralegales, prestaciones sociales, seguros, servicios médicos, transporte, indemnizaciones, alimento, alojamiento, suministro de elementos de dotación como botas, cascos, capas, guantes, etc., y cualquier otro costo del personal del CONTRATISTA.

c) Herramientas: Todas las herramientas e instalaciones requeridas para la realización del trabajo adicional se reconocerán por el cinco por ciento (5%) del costo de la mano de obra.

d) Equipos: Las tarifas se pagarán indistintamente a que el equipo se utilice en turnos diurnos o nocturnos o en días festivos, así mismo se aplicarán sin modificaciones al equipo del CONTRATISTA, al de sus SUBCONTRATISTAS o al equipo tomado en arriendo, independientemente de cuáles sean las tarifas que realmente pague el CONTRATISTA.

e) Materiales: Los materiales necesarios para la ejecución de un trabajo adicional se pagarán según el costo de los mismos, puestos en el sitio de la obra, incluyendo el costo de adquisición, transporte, manejo y seguros para lo cual el CONTRATISTA debe presentar los respectivos soportes de los gastos causados.

f) Porcentaje por administración y utilidad del CONTRATISTA: REP reconocerá al CONTRATISTA una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la mano de obra directa, equipos, herramientas y materiales liquidados como se establece en los literales anteriores. Mediante el pago de este porcentaje REP compensará al CONTRATISTA por todos los costos en que éste incurra por la organización, dirección, control técnico, personal profesional, administración y suministro de los servicios generales administrativos y de construcción para la



Página

44 de 76

ejecución de los trabajos y la utilización de sus instalaciones temporales; adicionalmente, este porcentaje incluye la utilidad del CONTRATISTA. Fuera del pago de este porcentaje y de los pagos estipulados, el CONTRATISTA no recibirá pagos adicionales por concepto de los trabajos ejecutados por el sistema de costo más porcentaje.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SUBCONTRATISTASREP sólo le aceptará al CONTRATISTA hasta primer nivel de subcontratación (es decir, que el SUBCONTRATISTA no podrá a su vez subcontratar). El CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de REP los SUBCONTRATOS. Dicho contratos deberán incluir necesariamente disposiciones que aseguren que el CONTRATISTA y el SUBCONTRATISTA tienen responsabilidad solidaria ante REP. Adicionalmente dichos contratos deberán incluir disposiciones que aseguren que el SUBCONTRATISTA cumpla aquellas obligaciones del CONTRATISTA bajo este Contrato. En caso de que por cualquier circunstancia el CONTRATISTA se vea obligado a efectuar un cambio de SUBCONTRATISTA, el nuevo SUBCONTRATISTA deberá ser sometido a la aprobación de REP. La aprobación de los SUBCONTRATISTAS por parte de REP no exonera al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones contractuales. REP no tendrá responsabilidad alguna para con los SUBCONTRATISTAS y el CONTRATISTA mantendrá indemne a REP de cualquier reclamación que dichos Subcontratistas intentase hacer o hiciesen contra REP.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: AUTONOMÍA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOSLas partes dejan expresa constancia que los trabajadores contratados por el CONTRATISTA para llevar a cabo el objeto del presente Contrato, no se encuentran sujetos a subordinación alguna a REP. El presente contrato no origina en modo alguno, relación laboral entre REP y los trabajadores contratados por el CONTRATISTA, bajo los siguientes términos:

Los trabajadores de la CONTRATISTA prestarán los servicios pactados con los equipos, herramientas y materiales proporcionados por el CONTRATISTA, ya sean de su propiedad o que se mantengan bajo su administración, según las excepciones de ley. El CONTRATISTA no utilizará equipos, herramientas y materiales de propiedad de REP, para ejecución del objeto del presente Contrato.

Las instrucciones y sanciones que recibirán los trabajadores únicamente pueden provenir del CONTRATISTA.

Los trabajadores encargados de prestar el servicio pactado entre el CONTRATISTA y REP percibirán la remuneración que el CONTRATISTA les otorgue, no pudiendo recibir beneficios económicos de parte de REP.

El CONTRATISTA se responsabiliza por el pago de los beneficios y aportaciones sociales de los trabajadores contratados por el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA fija la jornada laboral y el horario de trabajo de sus trabajadores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ACTA DE RECEPCIÓN Y DE CONFORMIDAD DEL SERVICIOEl Contrato se considera terminado cuando las partes hayan ejecutado íntegramente sus obligaciones, luego de la firma del Acta de Conformidad de la entrega del servicio a entera satisfacción de las partes.



Página

45 de 76

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DIVERGENCIASCualquier divergencia que pudiera surgir entre las partes será resuelta mediante un arbitraje de derecho de acuerdo a las reglas de la Cámara de Comercio de Lima.

Las partes convienen que el laudo arbitral será definitivo e inapelable. Las partes renuncian expresamente a cualquier recurso impugnatorio que pudieran formular contra el laudo arbitral ante los jueces y tribunales peruanos o extranjeros.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DISPOSICIONES GENERALESAdemás de lo específicamente indicado en el presente Contrato, rigen todas las disposiciones y estipulaciones consignadas en el Expediente Técnico y en la propuesta aprobada, así como las disposiciones legales vigentes y complementarias sobre la materia.

18.1 Vigencia del ContratoEste Contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción por las partes hasta la liquidación del mismo.

18.2 ModificacionesLas variaciones que por cualquier concepto modifiquen los términos del presente contrato, se harán constar mediante adenda, el mismo que será suscrito por los representantes legales de ambas partes.

18.3 Administración del ContratoEl presente Contrato estará administrado por la Gerencia de Proyectos de REP.

18.4 Renovación de Cartas FianzaLas Cartas Fianza deberán mantenerse vigentes a lo largo de la vigencia del Contrato sin necesidad de requerimiento previo de REP.

18.5 TributosEl CONTRATISTA asumirá todas las obligaciones tributarias derivadas de tributos, gravámenes, tasas, derechos y otros cargos de acuerdo con la Legislación Tributaria Peruana que se generen con la suscripción del presente Contrato y definan al CONTRATISTA como sujeto pasivo del tributo.

Cualquier modificación a las bases imponibles, tasas y similares de tributos existentes a la fecha de presentación de ofertas o la creación de nuevos tributos, afectará a quien la legislación tributaría haya calificado como sujeto pasivo del tributo.

18.6 Cambio de domicilioLas partes señalan como domicilio real las direcciones que figuran en la introducción del presente Contrato, lugar donde se le cursarán válidamente las notificaciones de ley.

Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, serán comunicados al domicilio legal de la otra parte con diez (10) días calendario de anticipación.

18.7 Código AntifraudeLas partes se comprometen a cumplir de manera cabal lo dispuesto en el Código



Página

46 de 76

Antifraude de REP y sus modificatorias, el mismo que se puede obtener en la página web de REP (www.rep.com.pe), comprometiéndose a denunciar los actos de corrupción y/o fraude de los que se tenga conocimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATORegulan, complementan, adicionan y determinan las condiciones del presente Contrato, los documentos que se citan a continuación: a) Los anexos del Contrato; b) El texto del Documento de Solicitud Pública de Ofertas SPU-010-2012, con la absolución de consultas correspondientes numerados de ___ a _____; c) La oferta de ________________, incluidos sus anexos; d) Las Garantías y Seguros que se exigen en este Contrato, debidamente aceptadas por REP; e) Cronograma de Actividades y sus modificaciones aprobadas; f) Las actas, acuerdos, correspondencia y demás documentos que se produzcan y suscriban por las partes, durante la ejecución de este Contrato; g) Las cláusulas adicionales que se suscriban, cuando de mutuo acuerdo se modifique cualquier estipulación contractual.

Todos los documentos mencionados obligan jurídicamente y son parte esencial e integral del Contrato. En caso de contradicción o duda entre las condiciones establecidas entre el presente Contrato y los documentos que lo regulan, complementan, adicionan y determinan se establece el siguiente orden de prelación.

1. El presente Contrato y sus respectivas Cláusulas Adicionales.2. La negociación entre REP y el CONTRATISTA sobre la Oferta presentada y su

respectiva Acta.3. La Solicitud Pública de Ofertas de REP con su absolución de consultas, aclaraciones

y modificaciones a las Bases.4. Especificaciones Técnicas.5. Oferta del CONTRATISTA.6. Correspondencia y demás documentos que se suscriban por las partes.

Encontrándose ambas partes de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato, lo suscriben en señal de conformidad, en la ciudad de Lima el .... de ................ de 2012.

Por REP Por el CONTRATISTA



Página

47 de 76


Anexo A“Forma de pago”

…..…..

Anexo B“Formatos para la Liquidación de Proyectos”

…..…..

Anexo C“Formatos para la Recepción de Proyectos”

Nota: Los formatos de los Anexos B y C se entregarán al postor ganador.



Página

48 de 76

VII.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se adjunta archivo.

…………………………….

Documento VII – Especificaciones TécnicasSolicitud Nº SPU-0XX-2014


Página49 de 76

SOLICITUD Nº SPU-002-2014

ANEXO N° 01

Especificaciones de Seguridad, Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Salud Ocupacional para proveedores

El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las normas nacionales en materia laboral, de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, considerándose principalmente las siguientes:

MATERIA TITULO NORMA

GEN

ERA

LES

Código Nacional de Electricidad Suministro 2011 R.M N° 214-2011-MEMLey de Concesiones Eléctricas D.L. N° 25844Reglamento de Concesiones Eléctricas D.S N° 009-93-EMReglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – OSINERG D.S. Nº 054-2001-PCM

Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía - OSINERG Ley N° 26734Código Nacional de Electricidad utilización 2006. R.M. N° 037-2006-MEM/DM.

AM

BIE

NTA

L

Ley General del Ambiente Ley Nº 28611Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas. D.S. N° 29-94-EMLey de Recursos Hídricos Ley 29338Niveles Máximos Permisibles para Efluentes Líquidos producto de las actividades de Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica.

R.D. N° 008-97-EM/DGAA

"Límites Máximos Permisibles de emisiones contaminantes para vehículos automotores que circulen en la red vial" D.S. N° 047-2001-MTC

Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas y Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios. D.S. N° 022-2001-SA

Norma Sanitaria para Trabajos de Desinfectación, Desratización, Desinfección, Limpieza y Desinfección de Reservorios de Agua, Limpieza de Ambientes y de Tanques Sépticos.

R.M Nº 449-2001-SA-DM

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido D.S. Nº 085 -2003-PCMLey General de Residuos Sólidos Ley Nº 27314Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos D.S. Nº 057-2004-PCMReglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos. D.S. N° 026-94-EMSistema Nacional de Evaluación Ambiental Ley N° 27446

Reglamento de Investigaciones Arqueológicas. R.S. N° 004-2000-EDLey Forestal y de Fauna Silvestre Ley N° 27308Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. Ley N° 28256

Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de materiales y residuos peligrosos D.S. N° 021-2008-MTC

Régimen de Intangibilidad, Protección, Conservación, Defensa y Mantenimiento de las Áreas Verdes de Uso Público de Lima Metropolitana.

O.M. N° 525

SEG

UR

IDA

D Y

SA

LUD

EN

EL

TRA

BA

JO

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo REP

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. D.S. N° 009-2005-TR

Modifican Artículos del D.S. N° 009 – 2005 – TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. D.S. N° 007-2007-TR

Modifican el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y aprueban formularios D.S. N° 008-2010-TR

Modifican el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y aprueban formularios D.S. N° 012-2010-TR

Protocolo de exámenes médicos ocupacionales R.M. N° 312-2011-MINSAReglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo. D.S. N° 015-2005 SA

Ley General de Inspección del Trabajo Ley N° 28806

Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos D.S. N° 003-98-SA.

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud Ley N° 26790Reglamento de la ley de modernización de la seguridad social en salud DS Nº 009-97-SA

Documento VIII – FormatosSolicitud Nº SPU-002-2014


Página50 de 76

MATERIA TITULO NORMAReglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas - RESESATAE. R.M N° 161-2007-MEM/DM

Procedimiento para la Supervisión de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas

Osinergmin N° 021-2010- OS/CD

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería DS-055-2010 EM

Listado de agentes que generan riesgo para la gestante y el feto; y lineamientos para la evaluación de riesgos. RM 374-2008-TR

Norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. RM-375-2008-TR

Listado de enfermedades profesionales. RM-480-2008-MINSA

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ETAPA DE CONTRATACIÓNEl CONTRATISTA debe tener en cuenta que los costos que se causen para cumplir con las siguientes especificaciones deben incluirse en los precios ofrecidos para el ítem - Plan y Medidas de Seguridad, ambiental y Responsabilidad Social- contemplado en el Documento II: Formulario de oferta del documento de Solicitud de Oferta. Por lo tanto, se entienden incluidos en el precio de su oferta y del contrato de la obra.

El CONTRATISTA debe incluir en su propuesta técnica el Plan de Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, y Plan de Salud Ocupacional.

Este plan será evaluado como parte de la evaluación técnica. Los postores que no cumplan con él serán descalificados del proceso.

1.1 Plan de Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social SMARS y Plan de Salud Ocupacional.El CONTRATISTA debe presentar en la oferta un plan SMARS, para ser evaluado por REP como parte del proceso de contratación y un Plan de Salud Ocupacional.

El postor ganador, expone y sustenta éste Plan de SMARS y el Plan de Salud Ocupacional al administrador del Contrato y Representante de SAS y GTH de REP, quienes deben aprobarlo. Sin este requisito no podrá darse inicio a la obra o servicio.

Este Plan debe contener los siguientes aspectos:

ÁREA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

SEG

UR

IDA

D E

N E

L TR

AB

AJO

1. ORGANIZACIÓN DEL PERSONALPresentar una lista de su personal destacado al servicio o proyecto, incluyendo nombres, cargo y los números de documentos de identidad.Presentar declaración jurada mencionando que el personal no presenta antecedentes penales y policiales.Presentar la hoja de vida del ingeniero residente, quien debe ser colegiado, habilitado y con experiencia mínima de 03 años en puestos similares.Presentar hoja de vida del ingeniero de seguridad, quien debe ser colegiado, habilitado y con experiencia mínima de 03 años en puestos similares, quien será responsable de supervisar en campo, asesorar y soportar técnicamente al ingeniero residente en temas SMARS.2. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Aplica si cuenta con 20 o más trabajadores

destinados al proyecto o servicio)Presentar el organigrama del comité paritario conformado para el proyecto.3. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Aplica para las empresas con 20 o

más trabajadores destinados al proyecto o servicio)Presentar el Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de la empresa.4. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER)Presentar la matriz IPER, considerando inventario de actividades, identificación de peligros, evaluación del riesgo, Implementación de medidas de prevención y control para cada riesgo, el desarrollo se realizará en el formato de IPER de REP.Presentar Plan de Emergencia, el cual debe incluir situaciones de emergencia identificadas en la matriz IPER y acciones a realizar si ocurre un accidente.

5. ROPA DE TRABAJO, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Listar la ropa de trabajo adecuada con la que la empresa dotará a su personal y sus características.La dotación debe considerar como mínimo: pantalones, camisa o polo manga larga u otros dependiendo del tipo de



Página51 de 76

ÁREA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITOactividad o zona geográfica donde desempeñará la actividad. La ropa de trabajo debe incluir la identificación de la empresa del locador/contratista y debe ser visible.Listar los implementos de seguridad a utilizar en el proyecto y sus características, los cuales deben cumplir como mínimo con la normativa nacional.Éstos deben ser como mínimo: botas de seguridad dieléctricas con puntera reforzada, sin elementos metálicos, casco de seguridad dieléctrico con barbiquejo, gafas u otros identificados en la Matriz IPER y acorde con las actividades a realizar en la obra o servicio.6. PROGRAMA DE CAPACITACIONESPresentar un programa de capacitación en SMARS, aplicado a la obra o servicio en base a la IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos), IAS (Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales), situaciones de emergencia e impacto social; el cual debe incluir como mínimo listado de Temas, responsables, fechas de ejecución.7. PROGRAMA DE INSPECCIONESPresentar un programa de inspecciones, a fin de supervisar el cumplimiento de las normas de SMARS. El programa debe incluir como mínimo: instalaciones, materiales herramientas a inspeccionar, responsables, periodicidad de inspección.

MED

IO A

MB

IEN

TE

8. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOSPresentar un Plan de manejo de Residuos incluyendo el acondicionamiento, recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos9. CONTROL DE AGUAS RESIDUALESPresentar las medidas de control para vertimiento de aguas residuales. Debe incluir mínimo 1 baño químico por cada 25 personas y/o a través de redes de alcantarillado autorizados.10. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTO E IMPACTOS AMBIENTALESPresentar la matriz, considerando inventario de actividades, identificación y evaluación de aspectos e impactos, Implementación de medidas de prevención y control para cada aspecto ambiental significativo. El desarrollo se realizará en el formato de REP.11. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES SSTMARSPresentar la matriz de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo y ambiental, aplicables a la actividades a realizar en el formato de REP.

RES

PON

SAB

ILID

AD

SO

CIA

L 12. RELACIÓN CON LAS COMUNIDADESPresentar declaración jurada de la no contratación de menores de edad, de la no ocurrencia de trabajos forzosos, de no ocurrencia de actos de soborno o extorsión, y no ocurrencia de discriminación en cualquiera de sus formas (genero, religión, idioma, etnia).

SALU

D O

CU

PAC

ION

AL

13. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGODeclaración Jurada de contratar el SCTR Salud y SCTR Pensión para todos los trabajadores (en caso todavía no se cuente con el personal) o Constancia de Cobertura (si ya se cuenta con el personal) de SCTR Salud y SCTR Pensión de todos los trabajadores asignados al servicio, obra o proyecto (ver anexo 1: Guía de salud ocupacional para la administración de contrato).

14. EXÁMENES MÉDICOS Y PROTOCOLOSProtocolos de exámenes médicos por puesto de trabajo.Declaración jurada donde se valida que el proveedor usará los formatos de examen médico ocupacional de la RM 312–2011/MINSA (ver anexo 1: Guía de salud ocupacional para la administración de contrato).

15. CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOSCronograma de capacitación en primeros auxilios.Contenido de capacitación en primeros auxilios.Constancia de asistencia a la capacitación de primeros auxilios, con una antigüedad no mayor a 1 año, firmada por cada trabajador.Listado de los centros médicos más cercanos al servicio, obra o proyecto según la cobertura de la póliza del SCTR (ver anexo 1: Guía de salud ocupacional para la administración de contrato).

16. PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Línea de Base en Salud. Procedimiento de Reporte de Enfermedades Ocupacionales (ver anexo 1: Guía de salud ocupacional para la administración de contrato).17. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

Proveer de un botiquín de Primeros Auxilios al equipo de trabajo asignado, al servicio, obra o proyecto.Listado y cantidad de los insumos del Botiquín de primeros auxilios (ver anexo 1: Guía de salud ocupacional para la administración de contrato).

18. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EN SALUD OCUPACIONAL.Cronograma de Inspecciones en Salud Ocupacional.Informe de Supervisión en Salud Ocupacional según cronograma.Así mismo en caso de solicitarlo entregar toda la información en materia de Salud Ocupacional del personal asignado al servicio, obra o proyecto, al supervisor de contrato o personal de BSO (ver anexo A1: Guía de salud ocupacional para la administración de contrato).

1.2 ESPECIFICACIONES PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA O SERVICIOEl administrador del contrato es responsable de hacer cumplir todos los requisitos que se detallan a continuación:



Página52 de 76

a. Inducción de Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social y Salud OcupacionalPrevio a la ejecución del servicio u obra, el postor ganador, expondrá y sustentará este Plan de SMARS y el Plan de Salud Ocupacional al administrador del contrato, personal designado de SAS y GTH, quienes deben aprobarlo. Sin este requisito no podrá darse inicio a la obra o servicio.

b. Cumplimiento del Plan de Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social y Plan de Salud Ocupacional.Durante la ejecución del servicio u obra, el administrador del contrato verificará el cumplimiento de dichos Planes. Asimismo, el Dpto. de Gestión SAS, Dpto. GTH y Dpto. de SGE hará inspecciones inopinadas y encuestas en campo.

El reporte mensual sobre el cumplimiento del mismo, será requisito para la aprobación del pago o valorización.

c. Reporte de incidentes/accidentes Durante la realización de la obra o servicio, el CONTRATISTA que resulte adjudicado debe tener en cuenta lo siguiente:

Reporte Preliminar de Accidentes e incidentes: El CONTRATISTA debe emitir a REP el reporte preliminar de los accidentes e incidentes que sufran u ocasionen sus trabajadores durante las actividades relacionadas a los servicios prestados u obras realizadas en un plazo máximo de 12 horas de su ocurrencia. El reporte debe estar en el Formato de Reporte de Accidentes leve, el cual debe ser remitido al Dpto. Gestión SAS de REP.

Reporte Ampliatorio de Accidentes e Incidentes: El CONTRATISTA debe presentar a REP el reporte ampliatorio accidente o incidente dentro de los 05 días de su ocurrencia. El reporte debe estar en el Formato de Reporte de Accidentes Ampliatorio, el cual debe ser remitido al Dpto. Gestión SAS de REP.

d. Estadística de Accidentalidad: El CONTRATISTA debe remitir al Departamento de Gestión SAS de REP, el primer día hábil del mes siguiente y/o cuando culmine el Servicio / Obra; el reporte de estadística de accidentes e incidentes al Dpto. Gestión SAS de REP, según los criterios establecidos en el formato Excel Reporte de Accidentalidad de REP. El reporte debe tener como mínimo la siguiente información:

Número de trabajadores. Número de accidentes de SST. Número de incidentes de SST. Tipo de accidentes. Tipo de accidentes acumulado. Días perdidos. Horas - hombre trabajadas.

e. Reporte de Nóminas de Personal (según Osinergmin N° 021-2010-OS/DC)El CONTRATISTA debe remitir al administrador del contrato con copia al Departamento de Gestión SAS de REP, el primer día hábil del mes siguiente, la nómina actualizada de su personal, según formatos proporcionados por REP.

f. Salud OcupacionalPóliza de SegurosEl CONTRATISTA que resulte adjudicado, debe contratar una póliza del Seguro Complementario al Trabajo de Riesgo SCTR (Salud y Pensión) de acuerdo a la Ley de Modernización de Seguridad Social en Salud, así como una póliza de Accidentes Personales, e incluir a todos los trabajadores involucrados en el servicio u obra.



Página53 de 76

El CONTRATISTA debe remitir al administrador del contrato con copia al Departamento de GTH de REP, antes de iniciado el mes siguiente la constancia de la póliza de SCTR Salud y pensión del mes siguiente con la lista detallada de todos los trabajadores cubiertos.

Exámenes MédicosEl CONTRATISTA asegurara que todo su personal cumplió con el examen médico de acuerdo a los protocolos según los riesgos a los cuales está expuesto de acuerdo a su puesto de trabajo.

g. ServidumbresEl CONTRATISTA, cuando sea necesario, debe solicitar los permisos respectivos a los propietarios de los predios donde se ubican las estructuras de las Líneas de Transmisión.

El CONTRATISTA debe evitar en lo posible causar daños en dichos predios. En caso de afectar cultivos, plantaciones, etc. debe indemnizar al propietario por los daños causados.

El CONTRATISTA en todo momento mantendrá un trato de respeto con los pobladores y propietarios de los predios donde realice sus actividades materia del contrato de obra o servicio.

h. Responsabilidad SocialRed de Energía del Perú S.A. se encuentra suscrita al Pacto Mundial de la ONU.REP verificará el cumplimiento de los siguientes aspectos:

EL CONTRATISTA debe respetar los derechos humanos dentro de su esfera de influencia (igualdad en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, etnia, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición).

EL CONTRATISTA debe mantener un diálogo genuino con los representantes de sus trabajadores con el propósito de entender mejor los problemas recíprocos.

EL CONTRATISTA velará por la no ocurrencia de trabajo forzoso o realizado mediante coacción.

EL CONTRATISTA no debe permitir la ocurrencia de trabajo infantil o contratar menores de edad.

EL CONTRATISTA no debe tolerar discriminación (étnica, género, religión, otros) y se recomienda la formulación y articulación de una política de igualdad de oportunidades.

EL CONTRATISTA debe administrar medidas contra la corrupción, extorsión y el soborno.

EL CONTRATISTA debe respetar a sus grupos de interés (clientes, proveedores, Estado, sociedad, colaboradores y otros relevantes), y en caso interactúe directamente con poblaciones o comunidades, velar por la ocurrencia de una óptima convivencia.



Página54 de 76

Anexo Nº A1 de las Especificaciones AL-E-01

INSTRUCTIVO

Guía de Salud Ocupacional para la Administración de Contrato

1. OBJETIVO Y ALCANCE1.1. Objetivo: Dar mayores alcances sobre los requisitos solicitados en lo referente a

Salud Ocupacional en el Procedimiento A-LE-01 (Especificaciones de Seguridad, Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Salud Ocupacional para proveedores) a los proveedores de REP y definir los documentos entregables por éstos.

1.2. Alcance: Todos los proveedores de REP.

2. DEFINICIONES2.1. Trabajador: Es toda aquella persona que mantiene una relación laboral

dependiente con una empresa.

2.2. Salud: Bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad.

2.3. Salud Ocupacional: Rama de la Salud que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

2.4. Enfermedad Ocupacional: Es el daño orgánico o funcional infringido al trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgo físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la actividad laboral.

2.5. Exposición Ocupacional: Aquella que sobrevenga a causa del desempeño laboral, o como consecuencia directa de la clase de trabajo.

2.6. Exámenes Médicos Pre-Ocupacionales (EMPO): Son evaluaciones médicas que se realizan al trabajador antes de que éste sea admitido en un puesto de trabajo que entrañe riesgos para su salud. Tiene por objetivo determinar el estado de salud al momento del ingreso y su aptitud al puesto de trabajo.

2.7. Exámenes Médico Ocupacionales Anuales (EMOA) o Periódicos: Son evaluaciones médicas que se realizan al trabajador durante el ejercicio del vínculo laboral. Estos exámenes tienen por objetivo monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, que se asocien al puesto de trabajo y los estados pre patogénicos. Asimismo, permiten definir la eficiencia de las medidas preventivas y de control de riesgos en el trabajo, su impacto y orientación.

2.8. Exámenes Médicos Ocupacionales de Retiro (EMOR): Son evaluaciones médicas realizadas al trabajador una vez concluido el vínculo laboral. Mediante este examen se busca detectar enfermedades relacionadas al trabajo, secuelas de accidentes de trabajo y en general lo agravado por el trabajo.

2.9. Otras evaluaciones médico ocupacionales: Por cambios de ocupación o puesto de trabajo: Esta evaluación se realiza

al trabajador cada vez que éste cambie de ocupación y/o de puesto de trabajo, de funciones, tareas o exposición a nuevos o mayores factores de



Página55 de 76

riesgo, en los que se detecte un incremento de su magnitud, intensidad o frecuencia.

Por reincorporación laboral: Evaluación que se realiza posterior a incapacidad temporal prolongada.

2.10. Centro Médico Evaluador: Toda organización o dependencia aprobada y autorizada, encargada de brindar servicios de exámenes médico ocupacionales.

2.11. Asesor Médico de Salud Ocupacional: Organización o profesional médico colegiado que diseña los protocolos de exámenes médico ocupacionales, audita a los centros médicos evaluadores que realizan los exámenes médico ocupacionales del personal, valida los diagnósticos ocupacionales y da la aptitud médica ocupacional de los trabajadores.

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR3.1. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo: DS 009-2005-TR3.2. Modificación al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo: DS Nº 007-

2007-TR3.3. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para Actividades Eléctricas: DS

161-2007-MEM/DM3.4. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo: Ley N° 297833.5. Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y guías de Diagnóstico de los

Exámenes Médicos obligatorios por Actividad: RM312–2011/MINSA3.6. Norma técnica en Salud que establece el Listado de Enfermedades

Profesionales: RM 480-2008/MINSA

4. RESPONSABILIDADES4.1. Área de Bienestar y Salud Ocupacional

4.1.1. Dar mayores alcances sobre los requisitos solicitados en lo referente a Salud Ocupacional en el Procedimiento A-LE-01 (Especificaciones de Seguridad, Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Salud Ocupacional para proveedores) a los proveedores de REP y definir los documentos entregables por éstos.

4.2. Proveedores4.2.1. Cumplir con la entrega de todos los requisitos solicitados en lo referente a

Salud Ocupacional en el Procedimiento A-LE-01 (Especificaciones de Seguridad, Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Salud Ocupacional para proveedores) según los lineamientos y formatos dados por REP.

5. DESARROLLO DE LA INSTRUCCIÓN5.1. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)

El SCTR es un seguro que cubre al 100% e ilimitadamente todas las atenciones derivadas por accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, como atenciones ambulatorias, hospitalización, intervención quirúrgica, etc.

El SCTR de los trabajadores debe ser renovado mensualmente, tanto el SCTR Salud (cuya cobertura está dirigida a la prevención, atención médica, rehabilitación, readaptación y prótesis/ortopedia) como el SCTR Pensión (cuya cobertura está dirigida a la prevención, sobrevivencia, invalidez y sepelio).

Entregables: 1. Declaración Jurada de contratar el SCTR Salud y SCTR Pensión para

todos los trabajadores (Apéndice N° 2, en caso todavía no se cuente con el personal) o Constancia de Cobertura (si ya se cuenta con el personal)



Página56 de 76

de SCTR Salud y SCTR Pensión de todos los trabajadores asignados al servicio o proyecto.

5.2. Exámenes Médicos y Protocolos Los protocolos se elaboran en base a la identificación de riesgos en salud

realizada a los trabajadores de acuerdo a su puesto de trabajo. Se utilizan como base para la realización del examen médico ocupacional. Los exámenes complementarios que se tomarán a los trabajadores estarán

basados en las normas legales vigentes (RM312–2011/MINSA) y estarán orientados por puesto de trabajo.

El formato del examen médico tiene que estar basado en las normas legales vigentes.

Entregables: 1. Protocolos de exámenes médicos por puesto de trabajo (Apéndice N° 3).2. Protocolo de exámenes médicos de la empresa (Anexo N° 4).3. Declaración jurada donde se valida que el proveedor usará los formatos

de examen médico ocupacional de la RM 312 – 2011/ MINSA (Apéndice N° 5).

5.3. Capacitación en Primeros Auxilios La capacitación del personal en primeros auxilios debe asegurar:

Tener conocimientos básicos en primeros auxilios. Actitudes y habilidades. Reconocer una situación de emergencia. Evaluar la gravedad de una emergencia. Dar el soporte inicial adecuado.

Validar que el personal identifique la ubicación y ruta de evacuación al centro asistencial más cercano desde el lugar de trabajo.

Entregables: 1. Cronograma de capacitación en primeros auxilios (Apéndice N° 6).2. Contenido de capacitación en primeros auxilios (Apéndice N° 7).3. Constancia de asistencia a la capacitación de primeros auxilios, con una

antigüedad no mayor a 1 año, firmada por cada trabajador (Apéndice N° 8).

4. Listado de la ubicación de los centros médicos más cercanos según póliza del SCTR (Apéndice N° 9).

5.4. Programa de Vigilancia Epidemiológica Se refiere a la vigilancia de la salud de los trabajadores, tomando como

referencia la línea de base de salud (estadística de las enfermedades de los trabajadores) resultado de los exámenes medico ocupacionales.

Esta vigilancia permite el reporte de enfermedades ocupacionales según la legislación actual vigente conforme a lo dispuesto en los artículos 82 y 84 del capítulo II: Políticas en el Plano de las Empresas y Centros Médicos Asistenciales.

Entregables: 1. Línea de Base en Salud (Apéndice N° 10).2. Procedimiento de Reporte de Enfermedades Ocupacionales (Apéndice

N° 11).

5.5. Botiquín de Primeros Auxilios El objetivo de contar con un botiquín de primeros auxilios es garantizar una

adecuada atención médica de emergencia, orientada especialmente a la



Página57 de 76

atención inicial de los accidentes y al traslado de los trabajadores en las mejores condiciones posibles.

Según normas legales nacionales (Resolución Directoral N° 367-2010-MTC/15) y lineamientos internacionales (ANSI Z308.1 – 2003), los botiquines de primeros auxilios no deben contener medicamentos si éstos no van a ser manejados por un personal médico.

Entregables: 1. Listado y cantidad de los insumos del Botiquín de primeros auxilios

(Apéndice N° 12).5.6. Programa de Supervisión en Salud Ocupacional

Se refiere a las inspecciones a cargo del propio proveedor que tienen como fin supervisar el cumplimiento de los puntos antes mencionados en salud ocupacional.

Entregables:1. Cronograma de Inspecciones en Salud Ocupacional (Apéndice N° 13).2. Informe de Supervisión en Salud Ocupacional según cronograma

(Apéndice 14).

6. APÉNDICE6.1. Apéndice N° 1: Entregables en Salud Ocupacional / A-LE-016.2. Apéndice N° 2: Declaración Jurada de Contratar el SCTR6.3. Apéndice N° 3: Protocolos de exámenes médicos por puesto de trabajo6.4. Apéndice N° 4: Protocolo de Exámenes Médicos de la Empresa _____6.5. Apéndice N° 5: Declaración jurada de uso formatos de examen médico

ocupacional según RM 312 – 2011/ MINSA6.6. Apéndice N° 6: Cronograma de capacitación en primeros auxilios6.7. Apéndice N° 7: Contenido de capacitación en primeros auxilios6.8. Apéndice N° 8: Constancia de asistencia a la capacitación de primeros auxilios6.9. Apéndice N° 9: Listado de la ubicación de los Centros Médicos más cercanos

según póliza de SCTR.6.10. Apéndice N° 10: Línea de Base en Salud6.11. Apéndice N°11: Procedimiento de Reporte de Enfermedades Ocupacionales6.12. Apéndice N° 12: Listado y cantidad de los insumos del Botiquín de primeros

auxilios6.13. Apéndice N° 13: Cronograma de Inspecciones en Salud Ocupacional6.14. Apéndice N° 14: Informe de Supervisión en Salud Ocupacional

Nota:Estos apéndices, debidamente llenados, serán entregados según corresponda la oportunidad, a más tardar una semana antes del inicio de la ejecución de los trabajos, de cada uno de las personas asignadas al presente proyecto en las instalaciones de la SE Paragsha. Se adjunta archivo con dichos apéndices.



Página58 de 76

SOLICITUD Nº SPU-002-2014FORMATO Nº 01

DATOS MAESTROS ACREEDORFecha recepción :Fecha de registro:

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

INFORMACIÓN GENERAL Nombre o razón social:

Sigla: RUC:

DirecciónTeléfono (1): Teléfono (2): Fax:E-mail: Ciudad: Departamento: País:Persona de Contacto:

INFORMACIÓN BANCARIA DEL ACREEDOROrden Nombre del Banco Moneda Número cuenta Ahorro Corriente Titular de la cuenta

1 CONTINENTAL Nuevos soles

2 CRÉDITO Nuevos soles

3 CRÉDITO Dólares

Nota1 : Para pago de facturas vía transferencia, debe indicar solo cuentas de los bancos indicados.Nota 2 : la cuenta indicada deberá pertenecer a la razón social

CUENTA DETRACCIÓNBANCO DE LA NACIÓN Nro.

INFORMACIÓN DE CALIDAD¿Su empresa cuenta con un Sistema de Calidad? Nivel de avance:

PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOSI NO Nombre de las Empresas que participan en Consorcio

Empresa Nº 1 Empresa Nº 2 Empresa Nº 3

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Nombre: ………………………………………….

DNI / Carné Extranjería: …………………….

Formato: AL-F-10 Revisión: 08 Firma del Representante Legal

La suscripción de éste documento acredita conocer el procedimiento de pago de proveedores de REP, disponible en nuestra página web: http://www.rep.com.pe/proveedores/Lists/PAGO%20A%20PROVEEDORES/AllItems.aspx.

Nota: Si el postor es un consorcio, este documento debe ser suscrito por el representante legal de cada miembro del consorcio.



Página59 de 76


FORMATO Nº 02

DECLARACIÓN JURADA

Ciudad, año, mes y día

SeñoresREP Presente.-

Ref. : Solicitud Nº SPU-002-2014

Por la presente, nos dirigimos a ustedes para declarar que:

- Conocemos, aceptamos y nos sometemos a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección asimismo la Pro-forma del contrato; por lo que hemos estudiado los documentos de las bases del proceso de selección y estamos plenamente de acuerdo con lo indicado en dichos documentos y nos adherimos a las condiciones que contienen.Por tanto, reconocemos que no tendremos derecho a reclamo alguno a título de mal conocimiento de los mismos durante el proceso de Adjudicación y posteriormente durante la ejecución del Contrato, si somos favorecidos con el otorgamiento de la Adjudicación.

- Aceptamos que la interpretación de las Bases, y demás documentos que emitiera REP, son potestad de REP.

- Somos responsables de la veracidad de los documentos e información que presentamos para efectos del Proceso de Selección.

- Nos comprometemos a mantener la oferta durante todo el proceso y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la adjudicación.

- No estamos impedidos ni inhabilitados para contratar con REP conforme lo indicado en el punto 2.5 y 2.6 de las Bases.

- Dejamos constancia de haber tomado conocimiento del Reglamento de Contrataciones, el Código de Ética y el Código Antifraude de REP (publicados en www.rep.com.pe), comprometiéndonos a denunciar los actos de corrupción y fraude que tengamos conocimiento, así como las consecuencias civiles y penales de participar en ellos.

- Cuento con el poder legal suficiente para presentar la propuesta y suscribir el contrato respectivo, en caso de ser seleccionado.

Atentamente,

_______________________________________ Firma y sello del representante legal del postor

Nota: Si el postor es un consorcio, este documento debe ser suscrito por el representante legal de cada miembro del consorcio.



Página60 de 76



FORMATO Nº 03

DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS(Artículo 8° Resolución SBS Nº 838/2008)

Señores: RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. Yo: ………………….....; con DNI: …………., de nacionalidad …………, de profesión u ocupación: …………………., domiciliado en: ………………………., distrito: …………….., provincia: ……………., departamento: …………….., en carácter de: Representante Legal de la empresa: ………………………., con Nº de RUC: …………………. y Nº Partida Electrónica ……………….., cuya actividad económica es: ………………………..De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8° de la Resolución SBS Nº 838-2008 de fecha 28 de marzo de 2008, sobre Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, que regula la prevención, control y fiscalización de las operaciones de Legitimización de Capitales aplicada a los Sujetos Obligados, y en la Ley Nº 27765, Ley Penal Contra el Lavado de Activos, y en carácter de Declaración Jurada manifiesto que los fondos movilizados o por movilizar de mi representada provienen de actividades licitas, tanto en Origen como en Destino, según se declaran a continuación:

ORIGEN DEL PATRIMONIO DEL CLIENTE

Aporte inicial de Accionistas o Asociados ( )Créditos de Instituciones financieras ( )Honorarios, Sueldos, Salarios, Pensiones ( ) Inversiones de excedentes de Capital de Trabajo ( ) Ingresos por Ventas o Servicios ( )Operaciones en Moneda Extranjera ( ) Exportaciones ( )Otros ( )

(especifique)…………………………………………………………………………………..........

En razón de lo anteriormente manifestado, autorizo a Red de Energía del Perú S.A., a verificar por medios propios o contratados, utilizando la información disponible en páginas Web e Intranet, la información aquí suministrada y exonero a dicha empresa de las responsabilidades a que hubiere lugar en caso de comprobarse la procedencia Ilícita de Capitales o Datos Falsos, y así dar cumplimiento a lo establecido en las Normas Legales.

_______________________________ ___________________________ FIRMA FECHA



Página61 de 76


FORMATO Nº 04

FORMULARIO DE OFERTA

Ciudad, año, mes y día SeñoresREPPresente.-

Luego de haber revisado las Bases de la Solicitud Pública de Ofertas, incluyendo la absolución de consultas y aclaraciones, los suscritos ofrecemos:

Ítem Descripción Monto1 Suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de

la nueva SE Amarilis en 138kVSub Total sin IGV

IGVTotal

El valor total es de (Monto en Letras) ................... incluido el IGV y todos los tributos aplicables.

En caso de ser aceptada nuestra oferta, nos comprometemos a efectuar la entrega del servicio/obra en el plazo ofertado.

La oferta tendrá una validez durante todo el proceso de selección.

De igual manera, nos comprometemos a firmar el contrato respectivo, de resultar favorecidos con la adjudicación de la compra.

Esta Oferta constituirá un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme el respectivo contrato.

Atentamente,

_______________________________________ Firma y Sello del Representante Legal del Postor

Nota: La forma de pago es la establecida en el formato adjunto, no se aceptan alternativas.La propuesta debe ser presentada en forma detallada de acuerdo a metrados y partidas adjuntas en el documento VIII: ”Formularios de precios de la oferta”.



Página62 de 76


FORMA DE PAGO

Montos sin IGV.

ÍTEM MES HITO PARA LIBERACIÓN DE PAGOSUBESTACIÓN AMARILIS

VALOR DE PAGO (USD)

1 Diseños1.1 Ingeniería de detalle2 Suministros

2.1 Interruptor2.2 Seccionador2.3 Transformador de tensión2.4 Transformador de corriente2.5 Pararrayos2.6 Equipos secundarios

2.6.1 Sistema de protección, control y medida2.6.2 Sistema de telecomunicaciones2.6.3 Servicios Auxiliares2.7 Aisladores y material de conexión (Barrajes, tuberías y conectores)2.8 Estructuras2.9 Materiales para la malla de tierra

2.10 Cables de Alta Tensión2.11 Cables de Baja Tensión2.12 Línea de 10 kV alimentación SSAA

3 Repuestos4 Obra civil (ver hito 6)

4.1 Obras Preliminares y Movimiento de tierras al 90 %4.2 Fundaciones de pórticos 220 kV al 90%4.3 Fundaciones de equipos 220 kV

4.3.1 Fundación de equipos 220kV - Celda xxx al 90%4.3.2 Fundación de equipos 220kV - Celda xxx al 90%4.3.3 Fundación de equipos 220kV - Celda Acople al 90%4.3.4 Fundación de equipos 220kV - Celda xxx al 90%4.3.5 Fundación para transformador de SSAA al 90%4.3.6 Fundación para grupo electrógeno al 90%

4.3.7 Fundación de reactor y foso colector de aceite (incluye carrilera) al 90%

4.4 Montaje estructuras de pórticos 220 kV al 90%4.5 Montaje estructuras de equipos 220 kV

4.5.1 Montaje estructura de equipos 220 kV - Celda xxx al 90%4.5.2 Montaje estructura de equipos 220 kV - Celda xxx al 90%4.5.3 Montaje estructura de equipos 220 kV - Celda Acople al 90%4.5.4 Montaje estructura de equipos 220 kV - Celda xxxx al 90%4.6 Malla de puesta a tierra al 90%4.7 Sistemas de drenajes al 90%4.8 Canaletas, Cajas de Tiro y banco de ductos al 90%4.9 Acabado en grava para patio al 90%

4.10 Vías en asfalto al interior de la subestación al 90%4.11 Cerco perimétrico y portería (caseta de vigilancia al 90%

4.12 Edificio de control, con área de 250 m2 (Incluir formaletería, mano de obra y aditamentos necesarios para su construcción) al 90%



Página63 de 76

4.13 Caseta campo al 90%4.14 Caseta Planta Diesel al 90%4.15 Caseta de extintor y señalización al 90%

5 Montaje (ver hito 8)5.1 Montaje de Templas y Barrajes al 90%5.2 Montaje de equipos alta tensión

5.2.1 Montaje de equipos 220kV - Celda xxx al 90%5.2.2 Montaje de equipos 220kV - Celda xxxx al 90%5.2.3 Montaje de equipos 220kV - Celda Acople al 90%5.2.4 Montaje de equipos 220kV - Celda xxx al 90%5.3 Conexión de acometidas y materiales de conexión al 90%5.4 Montaje y cableado sist. secundarios control, protección y medida al 90%5.5 Montaje sistemas comunicaciones al 90%5.7 Pruebas individuales de equipos al 90%5.8 Acondicionamiento e integración de instalaciones SE xxx al 90%5.9 Acondicionamiento e integración de instalaciones SE xxxx al 90%

5.10 Pruebas individuales de equipos al 90%5.11 Pruebas individuales de equipos de Protección, Control y Medida al 90%5.12 Pruebas de conjunto y puesta en servicio SE Reque al 90%

6 10% del valor de la obra civil (*)6.1 Obra civil subestación (10%)7 10% del valor del montaje (*)

7.1 Montaje subestación (10%)TOTAL

El postor deberá detallar los costos.

(*) Este valor del 10% retenido solo se pagará con el certificado de aceptación final de los trabajos, asi como a la entrega del inventario de bienes instalados, retirados o sobrantes, según sea el caso, de acuerdo con los formatos indicados en el anexos C “Formatos para la Liquidación de Proyectos” y D “Formatos para la Recepción de Proyectos” del presente Contrato. y la entrega de la información técnica y contractual objeto de este Contrato.

Los pagos al 90% son los saldos después de la entrega del adelanto del 10% (el reporte de avance físico debe ser al 100%).

En caso el CONTRATISTA solicite el anticipo de 10%, estos pagos se amortizarán conforme lo previsto en el numeral 4 del documento VI.



Página64 de 76

SOLICITUD N° SPU-002-2014

FORMATO Nº 05

MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO(A SER ENTREGADA POR EL GANADOR DE LA BUENA PRO)


Fianza Nº ............................

SeñoresREPPresente

A solicitud de......................

Prestamos fianza SOLIDARIA, INCONDICIONAL, SIN BENEFICIO DE EXCUSIÓN, IRREVOCABLE Y DE REALIZACIÓN AUTOMÁTICA A SOLO REQUERIMIENTO POR CARTA NOTARIAL PARA SU PAGO O EJECUCIÓN, a favor de ustedes, hasta por un monto de (S/. ó $) ...................... .. (...................................) y por un plazo que vencerá el ............................, a fin de garantizar el cumplimiento del contrato que dicha firma ha celebrado con ustedes por la ejecución de la .........................., materia de la SOLICITUD N° SPU-002-2014.

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder por ningún motivo y en ningún caso, de la cantidad arriba expresada.

Atentamente,

________________________________ Nombre y Firma (s) autorizada(s)de la entidad

NOTAS: La Garantía deberá ser emitida por Entidad reconocida por la Superintendencia de

Banca y Seguros. El incumplimiento en la obligación de mantener vigente la carta fianza podrá ser

invocada por la Administración del Contrato como causal de resolución por incumplimiento injustificado del contrato.



Página65 de 76

SOLICITUD N° SPU-002-2014FORMATO Nº 06

COMPROMISO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/OBRA EN EL PLAZO PROPUESTO


SeñoresREPPresente.-

Por medio del presente nos dirigimos a ustedes, para comprometernos a efectuar la ejecución del servicio/obra materia del Proceso de Selección de la referencia de acuerdo al plazo especificado en nuestra propuesta técnica contados a partir de la fecha establecida en el contrato, siendo este plazo de:

Ítem Descripción Días naturales1 Suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de la

nueva SE Amarilis en 138 kV

Atentamente,

_______________________________________ Firma y sello del representante legal del postor

Nota:El Contratista debe adjuntar al presente el cronograma de fabricación de materiales, diseño, replanteo topográfico, montaje, pruebas y puesta en servicio ofertado.En el programa de ejecución de los trabajos se deben incluir todas las actividades asociadas al diseño, ingeniería, fabricación, pruebas de aceptación en fábrica, suministro DDP, montaje, pruebas y puesta en servicio. Además, deberá incluir otras posibles actividades que a su juicio puedan afectar o ser parte de los trabajos.

El programa se debe preparar de acuerdo con las siguientes instrucciones (utilizando preferiblemente Microsoft Project): Diagrama de barras, colocando todas las actividades en sus inicios tempranos e indicando la

duración y holgura de cada una de ellas, señalando la ruta crítica.El Postor deberá desagregar las actividades que se plantean de forma tal, que facilite no solamente el seguimiento, sino también el cálculo de recursos humanos y equipos que éste necesita para cumplir absolutamente con todos los criterios de costo, oportunidad y calidad. Las actividades y subactividades presentadas, así como su programación son de obligatorio cumplimiento.

El Postor deberá presentar un programa de pruebas. El Proponente deberá presentar además, un programa de cortes de energía requeridos El programa deberá tener la instalación y montaje de la segunda terna y como siguiente la

repotenciación del circuito existente, en razón de que las actividades no serán paralelas, salvo actividades menores que se podría ir avanzando. En el evento de suscribirse un Contrato con el Postor, el Programa deberá ser ajustado dentro de los siete días naturales siguientes al perfeccionamiento del mismo, en original y tres copias, las cuales se enviarán a REP. El programa definitivo y sus respectivas modificaciones deberán ser aprobados por REP.



Página66 de 76


FORMATO N° 07

MODELO DE CARTA DE GARANTÍA DE LAS OBRAS A EJECUTAR

Ciudad, año, mes y día SeñoresREPPresente.-

Estimados señores:

Nuestra empresa:

Declaramos que, de ser favorecidos con el otorgamiento de la buena pro del presente proceso de selección, aceptamos que el período de garantía sobre las características del suministro y las obras a ejecutarse en función de las normas técnicas aplicables al proyecto y a nuestra responsabilidad como contratista, no será menor de veinticuatro (24) meses contados partir de la recepción de las obras.

Asimismo declaramos que:

a) Garantizamos plenamente que todos los bienes materia del contrato serán suministrados nuevos, libres de defectos de material o de producción, además, que cumplirán con todas las especificaciones establecidas en el contrato y sus documentos anexos.

b) Garantizamos, sin costo alguno para REP, el reemplazo de los materiales o reparación de los trabajos, por defecto o falla, por el período mínimo de dos (2) años después de la fecha de emisión del Acta de Recepción y Conformidad. Asimismo, garantiza su calidad de conformidad con las Especificaciones Técnicas de REP y de su propuesta.

El plazo de la garantía, adicional a los 24 meses, ofertado es de:Ítem Descripción Garantía

(meses)1 Suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de la nueva S.E.

Amarilis en 138 kV

Atentamente,

___________________________________________Firma y Sello del Representante Legal del Postor

Nota: Este plazo adicional de garantía será tomado en cuenta en el último párrafo del numeral 6.4 de la proforma de contrato. Para ser evaluado, el plazo de garantía mínima adicional deberá ser de 12 meses.



Página67 de 76


FORMATO Nº 08

MODELO DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA


Fianza Nº ............................

SeñoresREP

Presente

A solicitud de......................

Prestamos fianza SOLIDARIA, INCONDICIONAL, SIN BENEFICIO DE EXCUSIÓN, IRREVOCABLE Y DE REALIZACIÓN AUTOMÁTICA A SOLO REQUERIMIENTO POR CARTA NOTARIAL PARA SU PAGO O EJECUCIÓN, a favor de RED DE ENERGIA DEL PERU S.A., hasta por un monto de .................. Dólares de los Estados Unidos de América (USD …………….) o Nuevos Soles (S/. ...............) que vencerá el ............................, a fin de garantizar la oferta presentada a ustedes por la .........................., materia de la Solicitud Nº SPU-010-2012.

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder por ningún motivo y en ningún caso, de la cantidad arriba expresada.

Atentamente,

________________________________ Nombre y Firma (s) autorizada(s)de la entidad

NOTAS: La Garantía deberá ser emitida por Entidad reconocida por la Superintendencia de

Banca y Seguros, con una vigencia de 60 días calendario a partir de la entrega de las ofertas.



Página68 de 76


FORMATO Nº 09

EXPERIENCIA DEL POSTORTRABAJOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN

Hoja ____ de ____Nombre de la firmaNro. Or-den

Objeto del contrato

Enumerar (1)

Nombre, e-mail y teléfono

de entidad contratante

(2)

Valor del

contrato

Porcentaje participa-ción (%)

(3)

Fecha de

inicia-ción

Fecha real o estimada de termina-

ción

Cumpli-

miento(4)

Observaciones(5)

(1) Se deben enumerar las principales obras o partes de obra ejecutadas directamente por el Contratista.(2) Se deben anexar certificados del contrato sobre el desempeño del contratista.(3) Indicar el porcentaje de participación del contratista en el contrato (100% si no hubo consorcio).(4) Indicar lo correspondiente al cumplimiento en la ejecución de acuerdo con las convenciones descritas(5) Incluir las observaciones y comentarios que el contratista considere conveniente con respecto al

Cumplimiento.

Atentamente,

__________________________________Firma y Sello del Representante Legal del Postor

OBSERVACIÓN: No se calificarán los servicios/obras que no estén debidamente acreditados con una constancia y/o certificado (parte pertinente del contrato, orden de servicio, etc.).Deberán presentar copias simples. REP se reserva el derecho de verificar posteriormente la validez de los mismos.

En la columna de cumplimiento, se deberá informar sobre el mismo, de acuerdo con las siguientes observaciones:

C.C. = Si no se presentó ningún incumplimientoA.N. = Si hubo atraso no recuperadoA.R. = Si hubo atraso recuperadoC.T. = Si se le aplicó caducidad administrativa o terminación anticipada del contratoE.P. = Si se le hizo efectiva alguna garantía del contratoM.U. = Si se le han aplicado multas y en este caso deberá hacerse claridad, en la columna de observaciones, sobre el tipo de multa o sanciones y las causas que la motivaron.



Página69 de 76

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS SPU-002-2014

FORMATO Nº 10FABRICANTES

Hoja ____ de ____

Se propone como fabricantes para la ejecución de los trabajos los siguientes:

FABRICANTE BienesNombre Dirección e-mail y

teléfonoCiudad y país a fabricar




Página70 de 76


FORMATO Nº 11

EXPERIENCIA DEL FABRICANTE

Factura o contrato

Nº

Descripción del bien Empresa a que se vendió (Cliente) y

datos de persona de contacto (teléfono y correo electrónico)

Cantidad suminis-

trada (Uni-dades)

Monto (USD)

Año de la venta

Marca, modelo, descripción

Planta donde fue fabricado el bien

suministrado

Año Fabr.

Total

Atentamente,


OBSERVACIÓN: No se calificarán los servicios/obras que no estén debidamente acreditados con una constancia y/o certificado (parte pertinente del contrato, orden de servicio, etc.).

Deberán presentar copias simples. REP se reserva el derecho de verificar posteriormente la validez de los mismos.



Página71 de 76

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS SPU- 002-2014

FORMATO Nº 12

PERSONAL DIRECTIVO Y PROFESIONAL PROPUESTO

Hoja ____ de ____No. deorden

Nombre Profesión u oficio y

especialidad

Cargo que ocupa en la

firma

Cargo en la obra

Años de experiencia




Página72 de 76


FORMATO Nº 13

HOJAS DE VIDA

Hoja ____ de ____

Nombre completo del profesional

Fecha de nacimientoNacionalidadProfesión u oficioUniversidad/FacultadTítulo obtenido - Año terminaciónCursos de Postgrado

Experiencia

Años de experienciaFuncionario de la empresa desde (fecha):

Trabajos semejantes: (Empresa, obra, cargo, período)

Área de especialización (fecha)

Firma del profesional

En este formulario se deben incluir todas las informaciones.




Página73 de 76


FORMATO 14INFORMACIÓN DE PREDISEÑO POR CADA SUBESTACIÓN:

Hoja ____ de ____El Proponente debe presentar la siguiente información sobre el diseño preliminar de las ampliaciones de las subestaciones:

a) Descripción funcional y diagramas de principio con esquemas de las subestaciones, incluyendo la interrelación con los sistemas de control, telecomunicaciones y centro de supervisión.

b) Descripción funcional y diagramas de principio con esquemas de los sistemas de medición de energía, incluyendo la interrelación con los sistemas de telecomunicaciones así como la integración al centro de supervisión.

c) Descripción funcional y diagramas de principio con esquemas de los sistemas de protecciones, incluyendo su integración al sistema de telecomunicaciones y al centro de supervisión.

d) Descripción funcional y diagramas de principio con esquemas de las telecomunicaciones, indicando subsistemas, equipos, servicios y la interconexión con equipos de teleprotección, control, medida de energía y centro de supervisión.

e) Descripción de las obras civiles y montaje, órdenes de trabajo e interface

f) Descripción de los servicios auxiliares

g) Descripción de los estudios que se realizarán para el dimensionamiento de los equipos y/o descripción de la validación de los estudios de la preingeniería

h) Descripción del Plan de cortes de energía, para garantizar la continuidad en el suministro de energía

i) Descripción de la construcción de variantes provisionales y definitivas en caso de requerirse

j) Formularios de características diligenciados totalmente.

k) Lista de equipos y obras con cantidades a suministrar.

l) Descripción de la metodología de la Interface requerida con lo existente

m) Descripción de la metodología para la elaboración de las órdenes de trabajo

n) Descripción de la metodología para la capacitación y entrenamiento




Página74 de 76


FORMATO Nº 15

RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.AMEMORIA TÉCNICA

INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJEHoja ____ de ____

El Proponente debe presentar la siguiente información sobre los aspectos del proyecto:

Nueva subestación Amarilis: Diseño, ingeniería, pruebas en fábrica, suministros DDP (transporte, entrega en sitio y descargue), construcción, montaje, integración, capacitación, pruebas y puesta en servicio de los equipos asociados a la Construcción de la Nueva Subestación Amarilis 138 kV en la modalidad EPC.

Considerar:

a. Descripción de las características de los materiales.

b. Descripción de las obras civiles y montaje electromecánico.

c. Lista de equipos y herramientas con cantidades a suministrar.

d. Descripción del transporte de los suministros a las Subestaciones y los sitios de las torres.

e. Descripción de la metodología para la elaboración del plan de cortes de energía.

Atentamente,




Página75 de 76


FORMATO Nº 16

SUBCONTRATISTAS

Hoja ____ de ____

Se proponen como subcontratistas para la ejecución de los trabajos los siguientes:

Nombre y dirección Objeto del subcontrato (1) Porcentaje respecto al total

(1) Especificar claramente el objeto del subcontrato

Adicionalmente, se deberá anexar la siguiente información:

INFORMACIÓN DE CADA SUBCONTRATISTA1. Nombre y razón social del Subcontratista: ___________________________2. Tipo de sociedad: ______________________________________________3. País de domicilio: ______________________________________________4. Dirección: ____________________________________________________5. Teléfono: ____________________________________________________6. Telefax: _____________________________________________________7. e-mail: ____________________________________________________8. Representante Legal: __________________________________________

a) Nombre: _________________________________________________b) Posición o cargo en la firma: _________________________________

8. Información acerca de Contratos similares al del objeto de este procedimiento de contratación:a) Objetob) Valorc) Plazo de ejecuciónd) Cliente: ____________________________________________e) Dirección del cliente: __________________________________f) Telefax del cliente: ____________________________________

Fecha de puesta en servicio del Proyecto: ________________________




Página76 de 76

en Curso/2014/SPU-002-2014 SE... · Web viewDocumento VI – Proforma de Contrato. Solicitud Nº...

Documents

Transcript of en Curso/2014/SPU-002-2014 SE... · Web viewDocumento VI – Proforma de Contrato. Solicitud Nº...