VIGENCIA I PLAZO DE 09 1 07 1 2014 FECHADE)(A I MES I AIJO

22 1 08 1 2014

DiA I MES I AfIO

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MExico• c_—

N lJ ) I)[ I,\ JU[)ft.t\IUR\'1' ANO IN YYTRAIAPOS Dl I[( (Y

I CARATULA DE CONTRATO

FECHA DE CONTRATO 08 1 07 1 2014DIA I MES I AFJO

No BE CONTRATO TIPO

PJ-AD-09-CHALPE-2014 N U E V 0

NoDECONCURSO: FECHADE 1 08 1 07 1 2014 FECHA DE CELEBRACION ' l 08 07 2014ADJUDICACION DIA IM AIJO DEL CONTRATO DIA MES ANO

ORIGINALDATOS IMPORTE DEL CONTRATO. $467,366.13 + I. V. A. = $542,144.71

ASIGNACION INICIAL. $467,366.13 + I. V. A. = $542,144.71DEL IMPORTE DEL ANTICIPO. N 0 A P L I C A

FIANZA DEL ANTICIPO. No.

CONTRATO AF(ANZADORA DEL ANTICIPO.FIANZA DE CUMPLIMIENTO. No

AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO.

"PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA ALTA ENEL EDIFICIO DE JUZGADOS DE VALLE DE CHALCO, MEXICO"

DATOSDOMICILIO: MUNICIPIO.

E CALLE POPOCATEPETL S/N (ATRAS DEL PALACIO VALLE DE CHALCO, ESTADO DE MEXICO.LI LA MUNICIPAL), COL. ALFREDO BARANDA GARCIA, C.P.56610, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DEMEXICO.SECTOR. FUENTE DE RECURSOS.REGION TEXCOCO. PRESUPUESTALES EJERCICIO 2014.

O B R A PROGRAMA.PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA ALTA EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS DE VALLE DE CHALCO,MEXICON DE CONTROL (POA):

PART(DA

ADJUDICACION DIRECTA CONCURSO SIMPLIFICADO LICITACION PUBLICA

DATOS

JORGE EDUARDO VALDES GARCESREGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. CLAVE.

DE LA VAGJ5706I 6QEO SAOP/140514/1 1046/N

IDOMICILIO. I TELEFONO (S)

CONTRATISTA LEONA VICARIO NTE. N 306, COL. SANTA CLARA, C.P. 50090, TOLUCA, ESTADO DE I (01)( 722)213-02-05 ( MEXICO.

ACEPTACION DEL CONTJTISTA

ARQ. JORGE EDUARPERSON7CA

GARCES

PODER JUDICIAL D ADO DE MEXICO

MGDO. M. EN D. BARUCH F. DELGADOCARBAJAL

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE jJUSTICIAYDEb\CONSEJO DE LAJUDICATUR,Af

DEL ESJADO DE MEXICO

1\.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE Mxicoc).

•flWtdt

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PJBLICAN° PJ-AD-09-CHALPE-2014

"PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA ALTA EN EL EDIFICIO DEJUZGADOS DE VALLE DE CHALCO, MEXICO"

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PCJBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL LIBRODECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO EN SU ART1CULO 12.5FRACCION II; POR UNA PARTE, EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO REPRESENTADO POREL MGDO. M. EN D. BARUCH F. DELGADO CARBAJAL EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL H.TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, QUE EN LO SUBSECUENTESE LE DENOMINARA "EL CONSEJO" Y POR LA OTRA PARTE, EL CONTRATISTA: ARQ. JORGEEDUARDO VALDES GARCES (PERSONA FISICA), A LA CUAL PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE,SE LE DESIGNARA COMO "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES:

DECLARAC ION ES

I.- DE "EL CONSEJO":

1.1.- QUE ES NECESARIO CONTRATAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRAPUBLICA PARA EL DESARROLLO DEL "PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DELA PLANTA ALTA EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS DE VALLE DE CHALCO, MEXICO" OBJETODE ESTE CONTRATO, EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE POPOCATEPETL S/N (ATRASDEL PALACIO MUNICIPAL), COL. ALFREDO BARANDA GARCIA, C.P. 56610, VALLE DE CHALCOSOLIDARIDAD, ESTADO DE MEXICO.

1.2.- LA INVERSION REQUERIDA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTECONTRATO, SERAN CON RECURSOS: PRESUPUESTALES EJERCICIO 2014.

1.3.- EN EL PRESENTE CONTRATO SE INSTRUYE A "EL CONTRATISTA" BAJO LAMODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS REFERENTES ALA INVERSION AUTORIZADA VIGENTE, ACORDE CON LOS ACTOS RELATIVOS A LAADJUDICACION DIRECTA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART1CULO 12.37FRACCION IX DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DEMEXICO. ASI COMO LOS ART1CULOS 71, 72, 75, 88 Y 91 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMOSEGUNDO DE REFERENCIA, DONDE "EL COMITE INTERNO DE OBRA PUBLICA DEL PODERJUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO", DICTAMINO LA RESOLUCIN FINAL EL 08 DE JULIO DELAO 2014 EN EL CUAL SE OTORGO A "EL CONTRATISTA" EL PRESENTE CONTRATO, PARALA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.

1.4.- QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SEFJALA COMOEN LA AVENIDA NICOLAS BRAVO NORTE, NLJMERO 201, ESQUINA coiTEJADA, COLON IA CENTRO, C. P. 50000, TOLUCA, MEXICO.

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL CONTR.ATO N PJ-AD-09-CHAIPE-2014

DOMK1LI\O EL UBICADOI SEBASTAN LERD9, DE

Pgina 2 de 13

—

Iágina 3 de 13

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MExicoc) • . (_-;

II.-DE "EL CONTRATISTA":

11.1.- DECLARA QUE TIENE SU REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA CON N°VAGJ5706I 6QEO.

11.2.- QUE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, TECNICOS, MATERIALES YFINANCIEROS PROPIOS, PARA CUMPLIR CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEESTE CONTRATO Y ASIMISMO, HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO EN DONDE SELLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUEINTERVIENEN EN SU EJECUCION.

11.3.- QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DELCODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, ASI COMO SU REGLAMENTO, PARA LACONTRATACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA PLJBLICA Y DE LOS SERVICIOSRELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS SECRETARIAS Y ENTIDADES DE LAADMINISTRACION PLJBLICA. ASIMISMO, CONOCE LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA,NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES, EL PROGRAMA DE TRABAJO, EL DOCUMENTO ENQUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO,ELABORADOS POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCIÔN Y MANTENIMIENTO DE OBRAPUBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO, QUE DEBIDAMENTE FIRMADASPOR LAS PARTES SE CONSIDERAN COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

11.4.- QUE SE11ALA COMO DOMICILIO PARA LOS FINES DEL PRESENTE CONTRATO ELUBICADO EN: LEONA VICARIO NTE. N° 306, COL. SANTA CLARA, C.P. 50090, TOLUCA,ESTADO DE MEXICO, QUIEN SE IDENTIFICO CON PASAPORTE N° G10236933 CON VIGENCIAAL 06/09/2022.

11.5.- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE ACAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTOA ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGLJN GOBIERNOEXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EL BENEFICIO DE LA NACIONALIDAD MEXICANA,T000 DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO Y DE LOS CON VEN lOS QUE EN SU CASO LOMODIFIQUEN.

III.- DE "LAS PARTES":

QUE UNA VEZ RECONOCIDA LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACIDADPARA OBLIGARSE, ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, SIN QUEEXISTAN VICIOS DE CONSENTIMIENTO QUE LO PUEDAN INVALIDAR EN T000 0 EN PARTE,PARA LO CUAL CONVIENEN EN SUJETARSE A LAS SIGUIENTES:

C L A us U LAS

PRIM ERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"EL CONSEJO", REPRESENTADO POR SU P1RESIDENTE ENC

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL CO 1PJ-AD-O9-CLPE-2014

Página 4 d(

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MXiCOC-1) a)- - • (-

II IRA I A!)()",

"EL CONTRATISTA" y EST. SE OBLIGA A REALIZAR EL SERVICIO RELACIONADO CON LAOBRA PLJBLICA DENOMINADO:

"PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA ALTA EN EL EDIFICIO DEJUZGADOS DE VALLE DE CHALCO, MEXICO"

CUYO PROYECTO DEBERA DE CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ALCANCES:

1.- DISPOSICIONES GENERALES.• ALCANCES GENERALES DEL INMUEBLE (ESTADO ACTUAL).• LEVANTAMIENTO.

• ARQUITECTURA.• TOPOGRAF1A.• ELECTRICIDAD.• REVISION ESTRUCTURAL• HIDRAULICA Y SANITARIA.• TELECOMUNICACIONES Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

2.-ALCANCES DEL PROYECTO.• MEMORIA DESCRIPTIVA.

o DEMOLICIONES.• ANTEPROYECTO.• PROYECTO ARQUITECTONICO.• ALBAF1ILERiA.• ACABADOS.• HERRERIA.• CANCELERFA.• CARPINTERIA.• SEFJALIZACION.

3.-ALCANCES DEL PROYECTO DE INGENIERA.• ESTRUCTURAS• INSTALACION ELECTRICA.• INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS DE AMPLIACION.• INSTALACIONES ESPECIALES.

4.-LINEAMIENTOS.• LINEAMIENTOS PARTICULARES QUE DEBERAN TOMARSE EN CUENTA PARA EL DISEJO DE

ESTRUCTU RAS.• LINEAMIENTOS PARTICULARES QUE DEBERAN TOMARSE EN CUENTA PARA EL DISEJO 11;

INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS PLUVIALES Y PROTECCION CONTRA INCENDIO.• LINEAMIENTOS PARTICULARES QUE SE DEBERAN TOMAR EN CUENTA PARA EL DISEO

INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES.

5.-CATALOGO DE CONCEPTOS.

6.-PRESUPUESTO BASE.

7.-ENTREGA FINA

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO N PJ-AD-09-CHALI

FaDER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXiCOc). . (-:3

R \i\[) Hi

SEGUNDA.- IMPORTE DEL PROYECTO.

"EL CONSEJO", PAGARA A "EL CONTRATISTA" CON RECURSOS: PRESUPUESTALESEJERCICIO 2014, COMO CONTRAPRESTACION POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS APROBADOS ENPRESUFUESTO ANEXO, QUE FORMA PARTE DEL FRESENTE CONTRATO Y LOS NOCONTEMPLADOS EN ESTE SERAN BASE DE ANALISIS, PREVIA AUTORIZACION FOR ESCRITOFOR FARTE DE "EL CONSEJO".

EL IMPORTE TOTAL ESTIMADO DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:$542,144.71 (QUINIENTOS CUARENTA V DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS71/100 M.N.) INCLUYE I. V. A.; ESTA CANTIDAD SOLO FODRA SER REBASADA, PREVIOCONVENIO ADICIONAL QUE SE CELEBRE ENTRE LAS PARTIES, DE CONFORMIDAD CON ELARTCULO 12.46 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADODE MEXICO, FOR LO QUE SI "EL CONTRATISTA", REALIZA TRABAJOS FOR MAYOR VALORQUE EL INDICADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGOALGUNO FOR ESTOS.

"EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A NO REALIZAR MODIFICACION ALGUNA EN ELFRESUPUESTO A FARTIR DE LA FIRMA DEL FRESENTE Y HASTA LA TERMINACION DE LOSTRABAJOS CORRESFONDIENTES; TAMPOCO PODRA RECLAMAR FAGO ALGUNO SI NO HADADO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIóN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR EL SERVICIO (PROYECTO), OBJETO DE ESTECONTRATO EL D1A 09 DE JULIO DE 2014 Y SE OBLIGA A CONCLUIRLO EL D1A 22 DE AGOSTODE 2014, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DEL SERVICIO.

CUARTA.- FORMA DE PAGO.

"EL CONSEJO" SE OBLIGA Y "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE EL IMPORTE DEL CONTRATOINDICADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, SEA FAGADO EN DOS MINISTRACIONES IGUALESFOR LA CANTIDAD DE $271,072.35 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS PESOS351100 M. N.) INCLUYE I. V. A.

EL PRIMERA MINISTRACION SERA FAGADA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS POSTERIORES ALA FRESENTACION ANTE "EL CONSEJO" DE LA FACTURA RESPECTIVA Y LA SEGUNDAMINISTRACION DENTRO DE LOS QUINCE DIAS POSTERIORES A LA EXHIBICION DE LAFACTURA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE, CONTRAENTREGA DE LA TOTALIDAD DELFROYECTO EN TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES COMO SON:

1.- DISPOSICIONES GENERALES.• ALCANCES GENERALES DEL INMUEBLE (ESTADO ACTUAL• LEVANTAMIENTO.

• ARQUITECTURA.• TOPOGRAF1A.• EJUJAD

ESTA FOJA FORMA PAR E DEL CONTRATO N PJ-AD-09-CHALPE-2014...

--- -----z._ -

K i13

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MExico-

/\•

REVISION ESTRUCTURALHIDRAULICA Y SANITARIA.TELECOMUNICACIONES Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

2.-ALCANCES DEL PROYECTO.• MEMORIA DESCRIPTIVA.

DEMOLICIONES.• ANTEPROYECTO.• PROYECTO ARQUITECTONICO.• ALBAFJILERiA.• ACABADOS.• HERRERIA.• CANCELERIA.• CARPINTERIA.• SEJALIZACION.

3.-ALCANCES DEL PROYECTO DE INGENIERIA.• ESTRUCTURAS• INSTALACION ELECTRICA.• INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS DE AMPLIACION.• INSTALACIONES ESPECIALES.

4.-LINEAMIENTOS.• LINEAMIENTOS PARTICULARES QUE DEBERAN TOMARSE EN CUENTA PARA EL DISErJO MIMI

ESTRUCTURAS.• LINEAMIENTOS PARTICULARES QUE DEBERAN TOMARSE EN CUENTA PARA EL DISEIcJO wz-

INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS PLUVIALES Y PROTECCION CONTRA INCENDIO.• LINEAMIENTOS PARTICULARES QUE SE DEBERAN TOMAR EN CUENTA PARA EL DISEF1O DE

INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES.

5.-CATALOGO DE CONCEPTOS.

6.-PRESUPUESTO BASE.

7.-ENTREGA FINAL.

EL TRAMITE DE LAS FACTURAS GENERADAS FOR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE,-CONTRATO, SE EFECTUARA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIóN DE CONTRUCCION Y/MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA, UBICADAS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEt..PODER JUDICIAL, CON DOMICILIO EN CALLE INDEPENDENCIA N o 616, COLONIA SANT4ACLARA, C.P. 50060, EN TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.

ASI MISMO, "EL CONSEJO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR F RTRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, FOR PAGO INDEBIDO Y POR CUALQUIER OT ARESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO "EL CONTRATISTA".

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, ECONSIDERAN COMO ACEFTACION DEFINITIVA DEL SERVICIO, FUES "EL CONSEJO" ERESERVA EXFRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR FOR SERVICIO FALTANTE 0 MALEJECUTADO FOR FAGO INDEBIDO, FOR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCbi.TOS QUE RESULTEN IEN LA MISMA Y DE CUALQUIER OTRA RESFONSABILIDAD EN QUE HUB RA INCURRIDO "ELICONTRATISTA". SI "EL CONTRATISTA" ESTUVIERA INCONFORME CON L ESTIMACIONES OCON LA LIQUIDACION, EN SU CASO, DISFONDRA DE UN PLAZO DE 60 IIAS NATURALES,.FARTIR DE LA FECHA DE RECEFCION PARA HCER FOR ESCRITO )LA RECLAMACJ,N

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO N PJ-AD-09-CHALPE-2014 "apa dj13

PODEft JUDICIAL DEL ESTADO DE Mxico 7C)0)0--- • ç, (

I/ N i i N

CORRESPONDIENTE. TRANSCURRIDO ESE LAPSO, SIN QUE "EL CONSEJO" HUBIESERECIBIDO RECLAMACION DE "EL CONTRATISTA", SE CONSIDERA DEFINITIVAMENTEACEPTADA POR ELLA LA LIQUIDACION INDICADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION YPERDIDO TODO DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

RECUPERACION DE ADEUDOS.

"EL CONTRATISTA" EXPRESA SU VOLUNTAD Y ACEPTACION PARA QUE DE LASESTIMACIONES Y LIQUIDACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, SE DESCUENTE CUALQUIERCANTIDAD POR CONCEPTOS DE PAGOS EN EXCESO, ADEUDOS PREVIOS, ANTERIORES 0VIGENTES, POR INCUMPLIMIENTO 0 APLICACION DE PENAS DE CUALQUIER ACTO JURIDICOA PARTIR DEL OBJETO DEL CONTRATO FORMALIZADO CELEBRADO CON EL PODERJUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A LLEVAR A CABO LA PRESTACION DE LOS SERVICIOSOBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CON PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO,SUFICIENTE Y CAPACITADO, PARA LLEVAR A UN BUEN TERMINO LA EJECUCION DE LOSTRABAJOS, ASI MISMO EL PERSONAL ASIGNADO DE LA DIRECCION DE CONTRUCCIN YMANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA SERA EL ENCARGADO DE VERIFICAR DIRECTAMENTELA PRESTACION Y EJECUCION CORRECTA DE LOS SERVICIOS.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REPORTAR FOR ESCRITO A "EL CONSEJO" EN UN PLAZONO MAYOR A TRES DIAS HABILES LAS INCIDENCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE LAEJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES SUBSTANCIALES, SITUACIONES NOPREVISTAS, DEFICIENCIA EN EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS, COSTOSADICIONALES DE CONSIDERACION Y TODO AQUELLO QUE AFECTE EL DESARROLLO DELPROYECTO EN SU CONJUNTO.

SEXTA.- AMPLIACIóN DEL PLAZO.

EN LOS SUPUESTOS EN QUE CASOS FORTUITOS 0 DE FUERZA MAYOR, 0 FOR CUALQUIEROTRA CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LE FUERA IMPOSIBLE CUMPLIR CON ELSERVICIO, SOLICITARA OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO LA PRORROGA QUE CONSIDERENECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD, "EL COMITINTERNO DE OBRA PUBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO" RESOLVERASOBRE LA JUSTIFICACION Y PROCEDENCIA DE LA PRORROGA, Y DE ACUERDO CON LARESOLUCION, SE LLEVARA A CABO EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE.

SI LAS CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACION DEL SERVICIO EN EL PLAZO ESTIPULADFUEREN IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTA PODRA TAMBIEN SOLICITAR UNPRORROGA, PERO SERA OPTATIVA PARA "EL COMITE INTERNO DE BRA PUBLICA DEPODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO" CONCEDERLA 0 NEGARL( EN SU CASOADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS Y APLICAR LAS SANCIONES A QUE HYA LUGAR, DE\CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA TERCRA DE ESTCONTRATO; "EL COMITE INTERNO DE OBRA PUBLICA DEC PODER JUDICIAL DL rAoo 9E

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO N PJ-AD-09-CHALPE-2014 PáTh] de 13

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MxICoc) • -- •

MEXICO" NO RECONOCERA EL PAGO DE ESCALATORIAS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOSDESPUES DE LA FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO.

EN AMBOS CASOS DEBERA(N) MANTENERSE VIGENTE(S) LA(S) POLIZA(S) DE GARANTIA(S)DE ACUERDO A LA PRORROGA SOLICITADA POR "EL CONTRATISTA".

SEPTIMA.- AJUSTE EVENTUAL DE PRECIOS UNITARIOS:

LOS PRECIOS UNITARIOS POR PLANTILLA DE PERSONAL SERAN FIJOS Y NO ESTARANSUJETOS A REVISION DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS,AS! COMO LA DURACION DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO LOS COSTOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO VARIACIONES PORCAMBIO EN LOS PRECIOS DE MATERIALES, EQUIPOS, SALARIOS Y DEMAS FACTORESINTEGRANTES DE DICHOS COSTOS, SE PROCEDERA COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO12.56 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.Y LOS ARTiCULOS 247 Y 250, DE SU PROPIO REGLAMENTO.

SI DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXISTE RETRASO, Y ESTE ES IMPUTABLE A"EL CONTRATISTA", "EL CONSEJO" NO RECONOCERA PARA EFECTOS DE PAGO LOSINCREMENTOS EN LOS INSUMOS Y/O MANO DE OBRA QUE OCURRIERAN EN ESTE PERIODO.

OCTAVA.- RECEPCION DEL SERVICIO Y LIQUIDACIONES.

"EL CONSEJO" AUTORIZA LA RECEPCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTECONTRATO A LA TERMINACION DE LOS MISMOS, Si ESTOS HUBIESEN SIDO REALIZADOS DEACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y ADEMAS, COMUNICANDOLO ENESTOS TERMINOS.

PARA TAL EFECTO "EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A "EL CONSEJO", PARA QUE ESTE, UNAVEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS, PROCEDA A LEVANTAR EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL SERVICIO.

SIN EMBARGO EN LOS CASOS QUE A CONTINUACION SE SEfJALAN, PODRAN EJECUTARSERECEPCIONES PARCIALES.

A) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DEL SERVICIO, LA PARTE EJECUTADA S1AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL CONSEJO".

B) CUANDO "EL CONSEJO" DETERMINE SUSPENDER LA REALIZACION DEL SERVICIO Y ILOEJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO.

CUANDO DE COMUN ACUERDO "EL CONSEJO" Y "EL CONTRATISTA", CONVENGAN EN D RPOR TERM INADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO.

7

CUANDO "EL CONSEJO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOSDEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINIS1RATIVO DEL ESTESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE "ELLIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

C)

0) L ARTICULO 12.9/o DE MEXICO, ENfr'NSEJO" Et1 QU

Pana 8d13

•____PODEft JUDICIAL DEL ESTADO DE MExico

CC) S

!\Ji \!1\2M. A L3 •

"EL CONSEJO" DENTRO DE LOS SIGUIENTE 60 (SESENTA) DIAS NATURALES, A PARTIR DEDICHA COMUNICACION, VERIFICARA LA DEBIDA TERMINACION DE LOS TRABAJOSCONFORME A LAS CONDICIONES DEL SERVICIO QUE LE FUE ENCOMENDADO.

SI DURANTE LA VERIFICACION "EL CONSEJO" OBSERVARA DEFICIENCIAS, SOLICITARA A"EL CONTRATISTA" QUE REALICE LAS CORRECCIONES 0 REPARACIONES CONFORME A LOESTABLECIDO EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOSTRABAJOS PACTADOS EN EL CONTRATO, SE PODRA AMPLIAR FOR EL PERIODO QUEACUERDEN LAS PARTIES PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS, SIN PERJUICIO DEQUE "EL CONSEJO" OPTE FOR LA RESCISION DEL CONTRATO.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADA ARESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS Y DE CUALQUIER OTRARESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA EN TERMINOS DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DELCODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, MEDIANTE LA GARANTIACORRESPONDI ENTE.

PARA DAR FOR TERMINADOS TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOSFOR LAS PARTIES EN EL PRESENTE CONTRATO, "EL CONSEJO" ELABORARA EL FINIQUITOCORRESPONDIENTE, ANEXANDOSE EL ACTA DE RECEPCION FISICA DEL SERVICIO.

NOVENA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL SERVICIO.

CUANDO ESTAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ELCONTRATO, CONFORME A LAS ORDENES DE "EL CONSEJO"; ESTE CJLTIMO ORDENARA LAREPARACION 0 REPOSICION INMEDIATA Y "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADA AEFECTUARLO FOR SU CUENTA Y DE NO HACERLO AS!, "EL CONSEJO" PODRAENCOMENDARLA A UN TERCERO CON CARGO A "EL CONTRATISTA".

RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", COMO PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOSTRABAJOS MATERIALES DEL PRESENTE CONTRATO, SERA EL ILJNICO RESPONSABLE DE LASOBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOSEN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

EL CONTRATISTA CONVIENE FOR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS L RECLAMACIONES DE SUS TRABAJADORES FRESENTADAS EN SU CONTRA, EN RELACIONCON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA.- GARANTAS./

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A "EL CONSEJ" DENTRO DE L S 5 D1AS HABIL SSIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRES'NTE CONTRATO, NA GARA1ITiA DJEC UMPLIMIENTO FOR EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONT TOTAL DE AQUL,

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO N PJ-AD-09-CHALPE-2014 _1r \

Pgina 9 de 13

___

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO N PJ-AD-09-CHAL Página'O 'e 13

. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE Mxicoc: • I

j;}\

7H1 A'.Y)1 -

EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 115 Y 124 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMOSEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

AL TERMINO DEL SERVICIO, A LA ENTREGA-RECEPCION, LOS TRABAJOS SE GARANTIZARANDURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, FOR MEDIO DE UNA GARANTIA DE VICIOSOCULTOS POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO YSE SUJETARA A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 122 DEL REGLAMENTO DE LIBRO DECIMOSEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

DECIMA PRIMERA.- RESCISION DE CONTRATO.

LAS PARTIES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO FODRA SER RESCINDIDO ENCASO DE INCUMPLIMIENTO Y AL RESPECTO ACEPTAN, QUE CUANDO SEA "EL CONSEJO",SERA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL EN TANTO QUE SIES "EL CONTRATISTA", SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL JUICIO DE ARBITROS YOBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

LAS CAUSAS QUE PUEDAN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE "EL CONSEJO" SON:

I. SI "EL CONTRATISTA" NO INICIA EL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO A MAS TARDAREN LA FECHA SEJALADA EN LA CLAUSULA TERCERA.

II. SI "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DEL SERVICIO 0 SENIEGA A REPARAR 0 REFONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIESE SIDO RECHAZADAFOR "EL CONSEJO".

III. SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADOSIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS FOR ESCRITO DE "ELCONSEJO".

SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMFLIMIENTO AL FROGRAMA DE TRABAJO Y EL ATRASO AJUICIO DE "EL CONSEJO" PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DELSERVICIO EN EL PLAZO ESTIPULADO.

SI "EL CONTRATISTA" ES DECLARADA EN QUIEBRA 0 SUSPENSION DE PAGOS.

SI SIENDO "EL CONTRATISTA" EXTRANJERA INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNOTODO LO RELATIVO AL PRESENTE CONTRATO.

EN GENERAL, FOR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", /JEACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 204 DEL REGLAMENTO DEL LIBODECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

SI "EL CONSEJO" OPTA FOR LA RESCISION, "EL CONTRATISTA" STARA OBLIGADPAGAR FOR CONCEFTO DE DA140S Y PERJUICIOS, UNA RENA CONVEF'CIONAL QUE FOD4SER HASTA FOR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. -

IV.

V.

VI.

VII.

-IIPáginai ,14 13ESTA FOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO N PJ-AD-09-CHA

-11

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MxlCO• --Z

Ii

DECIMA SEGUNDA.- DE LA BITACORA DEL SERVICIO.

"EL CONSEJO" Y "EL CONTRATISTA" ACUERDAN QUE LA BITACORA DEL SERVICIO ES ELINSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRA COMO MEDIODE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTIES, EN LA QUE DEBERAN REFERIRSELOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCION DE LOSMISMOS, FOR LO QUE VINCULARAN A LAS PARTIES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

SU USO ESTARA REGULADO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ART1CULOS 222, 223,224, 225 Y 226, DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PCJBLICA DELCODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

DECIMA TERCERA.- DEDUCCIONES.

LAS PARTIES CONVIENEN QUE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA PROPUESTA ECONOMICAPRESENTADA POR "EL CONTRATISTA" SERAN INTEGRADOS FOR LOS COSTOS DIRECTOS,COSTOS INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO Y CARGO FOR UTILIDAD, QUE DEFINIRAN ELMONTO FINAL DE LA FROFOSICION; DE IGUAL FORMA SERA EN CANTIDADES ADICIONALES0 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NO FREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, QUE UNAVEZ AUTORIZADOS Y EJECUTADOS SE INTEGRARAN EN LAS ESTIMACIONESCORRESFONDIENTES FARA SU FAGO, EN ESTE CASO "EL COMITE INTERNO DE OBRAPIJBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO" ACUERDA NO REALIZAR NINGUNTIFO DE DEDUCCION QUE PUDIERA CAUSAR LOS SERVICIOS FRESTADOS POR DERECHOSDE "EL CONTRATISTA", OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA.- COMPROMISOS COMPLEMENTARIOS:

ADICIONALMENTE A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA AFORMULAR Y ENTREGAR A "EL CONSEJO" LA DOCUMENTACION QUE A CONTINUACIONSE MENCIONA PARA SU REVISION, ACEFTACION 0 RECHAZO DE SU CONTENIDO.

PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS INCLUYENDO NOMBRE, CURRICULA DEL PERSONALQUE INTEGRA LA FLANTILLA DIVIDIDA FOR ESFECIALIDAD INDICANDO EL CARACTER YPUESTO QUE OCUFARAN EN EL SERVICIO 0 SU INCIDENCIA EN LA MISMA.

INFORMAR FOR ESCRITO A "EL CONSEJO" DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS CUANDA SU JUICIO ESTOS SE ENCUENTREN TERMINADOS PARA FROCEDER A SU REVISION frPROGRAMAR SU RECEFCION. /Nk

PRESENTAR PARA SU REVISION Y ANALISIS EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN UN PLAOMAXIMa DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIRD LA ACEPTACION FORPARTE DE LA SUPERVISION DEL SERVICIO PARA SU RECEPCION.

A)

B)

C)

I-iLO.LJ

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE Mxico

DECIMA QUINTA.- FINIQUITO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL 0 TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONESASUMIDOS POR LAS PARTIES, "EL CONSEJO" ELABORARA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTEANEXANDO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, EN UN PLAZO DE 30(TREINTA) DIAS SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LOS MISMOS.

EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO, ASI COMO EL ACTA QUE DA PORCONCLUIDOS LOS TRABAJOS FORMARAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO Y DEBERACONTENER COMO MINIMO LO ESTIPULADO EN EL ARTCULO 235 Y 238 DEL REGLAMENTODEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

CLAUSULA ADICIONAL.

LAS PARTIES QUE SUSCRIBEN ESTE CONTRATO, CONVIENEN QUE CUALQUIER VARIACION0 CAMBIO DE ESPECIFICACIONES 0 MODIFICACIONES AL PROYECTO, INVARIABLEMENTEDEBERA SOMETER LA PROPUESTA POR ESCRITO A CONSIDERACION DE "EL COMITEINTERNO DE OBRA PUBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO", PARA EN SUCASO, OBTENER SU APROBACION, SIN QUE LOS CAMBIOS ALTEREN LA FECHA DETERMINACION DE LOS TRABAJOS, DE TAL MANERA QUE NO SE AUTORIZARA PRORROGA 0AMPLIACION DEL PLAZO ESTIPULADO. LA UNICA PERSONA FACULTADA PARA AUTORIZARCAMBIOS 0 MODIFICACIONES SERA "EL CONSEJO"; NINGUNA OTRA PERSONA, NISUPERVISORA INTERNA 0 EXTERNA PODRA HACERLO.

"EL CONTRATISTA" ESTANDO PLENAMENTE INFORMADA DE LOS ALCANCES DEL SERVICIO,EL VOLUMEN, LOS CONCEPTOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS, NO PODRA RECLAMARDIFERENCIAS BAJO EL ARGUMENTO DE IGNORANCIA 0 DESCONOCIMIENTO, 0 PORQUE NOFUERON CORRECTAMENTE CALCULADOS 0 CUANTIFICADOS; POR LO MISMO, NO PODRAEXISTIR VARIACION EN LOS PRECIOS UNITARIOS Y EN LA CUANTIFICACION TOTAL DELSERVICIO.

SOLO FOR EXCEPCION Y CUANDO LO AUTORICE, UNICAMENTE FOR ESCRITO "EL COMITINTERNO DE OBRA PUBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO", PODRANLLEVARSE A CABO MODIFICACIONES A LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, NINGUNA OTIAPERSONA PODRA AUTORIZAR MODIFICACIONES, EL REPRESENTANTE DE "EL CONSEJO"PRESENTARA EN EL SITIO A VERIFICAR LA EJECUCION CORRECTA DEL SERVIdIO,COMUNICANDO A "EL CONSEJO" SUS OBSERVACIONES.

JURISDICCION:

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, AS! COMO PARA T DAQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADOENIMJMO, LAS PARTIES 'SESOMETEN AL JUICIO DE ARBITROS, DEBIENDO LAS PARTES 0

JO, DESIGNAR AL

ARBITRO QUE DEBA CONOCER DEL ASUNTO; POR LO TANTO, "EL CON1RATISTA" RENUNCIAAL FUERO QUE POR RAZON DE SU DOMICILIO RESENTE 0 QUE FUTURO PUDIERAFAVORECERLE. /

)ESTA FOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO N PJADO9CHALPE2Oi

-f-.-.gina 1 de 13

I!

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MExicoc) .---- - • (-

- i.i0 1' UI'k\ILL.\ AL

H4. AN() Dl I OS fRAFADOS DI II UI OYU(.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTIES EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADOS DE suCONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DEMEXICO, A LOS 08 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2014. .

POR EL CONTRATISTA POR EL PODMI:'

ARQ. JORGE EDUPERS

MGDO. M. EN D. BARUCH F. DELGADOLDES GARCES CARBAJAL

PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DEJUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

DEL ESTADO DE MEXICO

TESTIGOS

LIC. TERESITA DEL NIN JESUSPALACIOS INI'ESTRk\

INtEGRANTE DEL CONSEJO DE LAJUDICATURA

LIC. JUAN MANUL TELLES MARTINEZINTEGRANTE IIEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO N PJ-AD-09-CHALPE-2014 Página 1/3

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13