Indice de Contenido - · PDF fileSe realizarán las conexiones de agua potable para...

LICITACION GARITAS PORTONES DE ACCESO -CENTRO DE CONVENCIONES DE PUNTA DEL ESTE

Indice de Contenido1.1.OBJETO DEL LLAMADO.............................................................................................2

1.2.CONSIDERACIONES GENERALES............................................................................2

1.3.MATERIALES...............................................................................................................3

1.4.CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS.....................................................................3

1.5.RECONOCIMIENTO DEL LUGAR...............................................................................3

1.6.IMPLANTACION...........................................................................................................3

1.7.REPLANTEOS.............................................................................................................4

1.8.ESTRUCTURA.............................................................................................................4

1.9.TABIQUES/MUROS.....................................................................................................5

1.10.PISOS Y REVESTIMIENTOS.....................................................................................5

1.11.ABERTURAS..............................................................................................................6

1.12.VIDRIOS.....................................................................................................................6

1.13.PINTURA....................................................................................................................6

1.14.CUBIERTA SUPERIOR..............................................................................................8

1.15.INSTALACION SANITARIA........................................................................................8

1.16.INSTALACION ELECTRICA.....................................................................................10

1.17.HERRERIA...............................................................................................................12

1.18.LIMPIEZA DE OBRA................................................................................................13

1.19.PLAZO......................................................................................................................13

1.20.ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS.......................................................13

1.21.NOTAS.....................................................................................................................14

DIRECCION DE PROYECTOS CIVILES - DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO

Página 1 de 14


M EMORIA DESCRIPTIVA GAR I TAS DE ACCESO Y SALIDA Y PORTONESAUTOMATICOS Y PEATONALES – CENTRO DE CONVENCIONES

1.1. OBJETO DEL LLAMADO

La presente memoria refiere a las tareas a realizar para la construcción de tres garitas (acceso,salida y servicio) y los portones vehiculares automáticos y peatonales manuales en el perímetrodel Centro de Convenciones de Punta del Este tal como se indican en la documentación gráficaadjunta (ANEXO 1)

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada enplanos,planillas, detalles y todo lo que no estuviera debidamente indicado en la presente, seprocederá conforme a las especificaciones contenidas en la Memoria Constructiva Generalpara Edificios Públicos, de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y ObrasPúblicas, y deacuerdo a las normas UNIT.

Toda obra no especificada en los elementos gráficos y en la Memoria del proyecto, pero quela buena ejecución indique como necesaria y que de alguna manera puedan afectar lacotización de los distintos rubros, deberán ser consultados para obtener la aclaraciónpertinente. De no ser así,se considerará parte integrante del proyecto y que por lo tantofueron cotizados y se exigirá su realización.

La presente Memoria, rubrado y planos anexos son recaudos complementarios, por lo tanto,todos los trabajos allí indicados deberán ser cotizados. Si hubiere discrepancias se deberáconsultar a la Dirección General de Planeamiento de la Intendencia de Maldonado. Iniciadala obra el contratista estará obligado a indicar a la misma de las eventuales contradiccionesu omisiones con antelación suficiente para evitar atrasos en la obra.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes para todas las construcciones yde todo lo que prescriben la ordenanza municipal, UTE, OSE, ANTEL, MTSS, BPS,MVOTMA, DNB, IDM, etc.

La empresa oferente deberá realizar a su costo y con las firmas técnicas responsables,todos los trámites necesarios para la habilitación y puesta en funcionamiento de la obra.

La empresa deberá gestionar todos los permisos que correspondan ante los organismos respectivos, según la NORMATIVA vigente al momento de la adjudicación.

La aprobación o no de dichos permisos, será entera responsabilidad de la empresaAdjudicataria y todas los ajustes, modificaciones, soluciones, gestiones complementarias ypropuesta que sean exigidas por estos u otros organismos serán gestionados a costo de laempresa.

La Intendencia de Maldonado proporcionará, como propietario de la obra, la respectiva firmao autorización para la realización de los trámites necesarios.


Página 2 de 14


1.3. MATERIALES

Todos los materiales destinados a la ejecución de esta obra serán de primera calidad,dentro de su especie y procedencia, y tendrán las características que se detallan en éstaMemoria, debiendo contar con la aprobación del la Dirección General de Planeamiento de laIntendencia de Maldonado.

En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas adoptadasoficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. Todos los materiales, sistemas,instalaciones y equipamiento que se propongan deberán ser proyectados o utilizadosconforme a lo que en cada caso indique el fabricante de cada producto:transporte, embalaje,almacenamiento, trabajos de preparación, colocación, uso específico, pruebas deverificación y diseños complementarios para la inserción con otros sub-sistemas. Laaceptación definitiva de cualquier material no excluye al contratista de la responsabilidadque por tal grado le corresponda.

Los artículos deberán presentarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo elrechazo de aquellos que no se empleen debidamente. Si se comprobara que parte de laobra fue realizada con materiales rechazados serán retirados y rehechos enteramente acuenta del contratista. Si el Arquitecto Directo de Obra (ADO) creyera conveniente el ensayode materiales procederá de acuerdo a lo estipulado en el Pliego para el Control de Calidadde los mismos.

Se prohíbe en absoluto al Contratista, el empleo en la obra de materiales usados, o quepuedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, aún si están en buenestado, salvo especificación expresa consignada en esta memoria.

1.4. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Por tratarse de un Edificio Público, las características constructivas deben ser las que sedetallan: sistema constructivo de tipo liviano, construcción en seco, que responda a criteriosde durabilidad, resistencia, confort interior y mantenimiento nulo.

Los paramentos interiores deberán ser resistentes y con bajo mantenimiento, con laaislación necesaria (tanto acústica como térmica) para garantizar el normal funcionamientode los locales.

1.5. RECONOCIMIENTO DEL LUGAR Será responsabilidad de la empresa el reconocimiento del lugar, la constatación de las cotasaltimétricas, planimétricas, cateos de suelo, la verificación de los elementos que interfierancon el proyecto y la ejecución de los trabajos, ubicación y disponibilidad de infraestructurase instalaciones, etc.

A esos efectos se fijará una VISITA OBLIGATORIA al lugar, en fecha detallada en el Pliego.

La empresa podrá también realizar todas las visitas y cateos que se consideren necesariospara conformar y elaborar su oferta. A tales efectos se deberán coordinar estas actuacionescon el la Direccion de Proyectos Civiles de la Dirección General de Planeamiento de laIntendencia Departamental de Maldonado, de forma de autorizar el ingreso a los lugaresdonde los trabajos serán ejecutados.

1.6. IMPLANTACION

Se realizará la implantación de acuerdo a los requerimientos de la obra, teniendo en cuentalo estipulado por el MTSS.

Se realizarán todas las construcciones provisorias según corresponda, vallados, barreras,


Página 3 de 14


entarimados, oficina de dirección de obra, espacios de obradores, cumpliendo con todas las

disposiciones de seguridad y según la normativa vigente.

Se dispondrán las edificaciones provisorias necesarias, baños para personal de obra, todoen coordinación con las autoridades de la Dependencia y el ADO.

Se preverá la ubicación de los equipos y máquinas, espacios destinados para acopios demateriales y en general de toda la organización del Obrador en las distintas etapas deejecución de la obra. La empresa oferente utilizará sectores previamente definidos con elADO y las autoridades de la Unidad para ubicar materiales, equipos, herramientas yservicios higiénicos.

La obra deberá planificarse temporal y espacialmente atendiendo el funcionamiento actualde la Unidad, cumpliendo estrictamente las condiciones y disposiciones de seguridad delmismo, para lo cual los operarios deberán presentar especial consideración yresponsabilidad, atendiendo las indicaciones de las autoridades y del ADO.

Se realizarán las conexiones de red de energía eléctrica con tablero de obra reglamentario,memoria de eléctrica y demás disposiciones y protecciones con disyuntores diferenciales,llaves térmicas, y puestas a tierra, según corresponda en el lugar, según normativa vigente,desde las instalaciones existentes en el establecimiento previo cálculo de carga.

Se realizarán las conexiones de agua potable para obra según normativa vigente desde lasinstalaciones existentes en el establecimiento.

Se deberá cumplir con todas las disposiciones del MTSS. Se dispondrá de un Estudio deSeguridad en obra, elaborado y firmado por el técnico responsable (Arquitecto o Ingeniero).

Se dispondrá en la casilla de obra todos los requerimientos legales para la construcciónsegún normativa vigente disponible para verificación de la Dirección, Supervisión einspecciones de obra.

1.7. REPLANTEOS

El replanteo general de la obra nueva a construir, se hará por cuenta de la empresacontratista.

Se replanteará el conjunto de todos los elementos necesarios para una buena ejecución deobra, según indiquen las reglas del buen construir. Se deberá rectificar todas las medidas enobra previo a las construcciones.

El replanteo lo efectuará la empresa contratista con equipos de medición apropiados ydeberá ser verificado y aprobado por el ADO ,antes de dar comienzo a los trabajos. Noobstante esto, la empresa contratista será responsable de cualquier error derivado de estereplanteo.

1.8. ESTRUCTURA

La empresa oferente podrá realizar las inspecciones a obra que considere necesarias paraaclarar cualquier duda o falta de información para la realización de su oferta.

Fundaciones:

Se confeccionarán fundaciones “tipo platea” de hormigón armado de 15cms. de espesorarmado con doble malla de acero electro soldada de 15 x 15 cms. y 4.2 mm de diámetromás elementos de refuerzo.

Se reforzará con nervios longitudinales conformados por tres barras de acero los apoyos demuros exteriores, los que coincidirán con un descenso de losa de 5 cm. del espesor


Página 4 de 14


permitiendo a una altura de 10 cm solo para las veredas perimetrales. Estas excederán en60 cm las dimensiones del edificio propuestos. Todos en acuerdo al proyecto ejecutivo arealizarse.

La empesa podrá presentar variación al sistema indicado.

La construccion de Steel Framing, deberá soportar vientos similares a los máximosregistrados en el Uruguay en los últimos 5 años.

Estructura en perfiles de acero galvanizado:

Se propondrá un sistema estructural de pórticos. Para las patas y elementos principales delos pórticos se utilizarán perfiles PGC 200 mm colocados dobles vinculados entre si porperfiles PGU de 200 mm de alma. El anclaje de la estructura de acero a las plateas dehormigón se ejecutará por “conectores de anclaje galvanizados” tipo BROCA de ½ x 4 ½dispuestas cada 60 cm o lo que determine el cálculo específico estructural. También seinstalarán “conectores de anclaje de carga pesada” acorde al cálculo específico.

Fijaciones: se realizarán con tornillos auto perforantes con punta mecha y recubiertos conprotección de zinc. Queda expresamente excluida la utilización de soldadura.

1.9. TABIQUES/MUROS

Paneles exteriores:

Se ejecutarán en “Steel Framing” , con estructura compuesta por perfiles galvanizados PGCde 100 mm. de alma, por la cara interior del muro emplacado por paneles de yeso roca de12.5 mm. de espesor y contando por el exterior con una placa de osb + barrera humídica alvapor + emplacado en paneles cementicios + refuerzo con maya de fibra de vidrio álcaliresistente de 150 gramos por metro cuadrado mínimo, tomada con una capa de BaseCoat +otra capa de BaseCoat de terminación + dos manos de pintura para fachadas acorde alsistema constructivo color Gris Piedra 20YY57/060 (INCA)

Se incorporará a los tabiques aislación térmica con fibra de vidrio en rollo en los intersticiosque genera la modulación estructural.

Las juntas indicadas en fachada llevarán perfil buña para exteriores.

Paneles interiores:

Tabiques de placa de yeso roca emplacados por ambas caras y montados sobre perfilesgalvanizados PGC de 70 mm. de alma. Para la terminación interior de los ambientes, comocriterio general se terminarán con enduido todas las caras interiores que no sean revestidascon cerámicos.

Para los tabiques en baños se utilizarán las denominadas “placa verde”.

Dentro de este rubro se incluirán también el resto de labores y suministros característicosdel sistema acorde a las indicaciones del proveedor de los materiales, por consiguiente y amodo de reseña se considerarán incluidos: cantoneras de PVC para aristas vivas, encintadocon papel y con fibra de vidrio para la toma de placas y dependiendo del caso, etc.

1.10. PISOS Y REVESTIMIENTOS

La terminación de los pisos será cemento alisado.

Revestimiento de Cerámicos en Pared


Página 5 de 14


Todos los revestimientos cerámicos presentarán superficies regulares, parejas y sinresaltos. Todos deberán ser colocados con juntas alineadas y continuas. Antes de sucolocación se verificará la correcta ubicación de las instalaciones, tales como llaves, tomas,brazos, etc. para evitar cortes innecesarios de las piezas cerámicas.

Los revestimientos de pared serán piezas cerámicas de 0.30 x 0.60 m, PEI 4, de colorblanco mate. Se colocarán (previo sumergido en agua), con adhesivo para cerámicas (tipobinda) y se llenarán la junta con lechada de pastina del color acorde al revestimiento.

La empresa contratista deberá presentar muestras a la D.O para su aprobación.

1.11. ABERTURAS

Aluminio

Todas las aberturas serán de acuerdo a las características y dimensiones indicadas en lasplanillas. Todas las medidas deberán rectificarse en la obra. Las aberturas se colocaránteniendo en cuenta el buen amure, perfecto plomo vertical, horizontalidad y escuadre de losmarcos.

Para las aberturas de aluminio se usarán exclusivamente perfiles tipo Aluminios del Uruguayo similar, con terminación anodizada natural y sección adecuada al movimiento y dimensiónde la abertura. Serán serie 25 o superior.

Las bisagras, pomelas, manijas y grapas de amure serán en aleación de aluminio.Todas lasaberturas deberán tener los elementos auxiliares propios de la serie (felpillas depolipropileno siliconado, burletes de PVC, etc.) Las partes visibles llegarán a la obraprotegidas para evitar manchas.

Madera

La puerta C01 de carpintería en madera se construirá, con marco tipo cajón y contramarcoen ambas caras. La hoja será de tipo placa con terminación MDF y cubrecanto perimetral.Como terminación recibirá 2 manos de fondo para madera + 2 manos de esmalte sintéticodado a soplete. Serán tipo Inca o similar calidad en color a definir por la Dirección de Obra.

Los herrajes de cierre y movimiento serán de acero inoxidable, de buena calidad y marcaconocida. La empresa oferente deberá presentar muestras de todos los herrajes de lasaberturas y sistemas de maniobra para su aprobación.

1.12. VIDRIOS

Todos los vidrios a colocar en las aberturas serán de tipo común, transparentes y de 6mmde espesor. Serán colocados, empleando exclusivamente masilla plástica y sellado concaucho siliconado.

Los vidrios de las aberturas A01, A02, A03 y A04 serán cristales simples de 5 mm y se lesaplicará una lámina de seguridad polarizada antirrobo de 200 micrones como mínimo. Todoslos cristales deberán ser dimensionados de acuerdo al tamaño de la hoja o el vanocorrespondiente.

1.13. PINTURA

Los trabajos de pinturas se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, a la presentememoria particular de especificaciones técnicas y a la documentación técnica del proyecto,debiendo limpiar todas las obras prolijamente y prepararlas en forma conveniente antes derecibir las sucesivas capas de pintura.


Página 6 de 14


Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura serán corregidos antes deproceder a pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas uotros defectos.

La Empresa tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras depolvo y lluvia.

Nunca se aplicará la pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin unapreparación previa, la que podrá llegar a ser un raspado profundo.

La Empresa tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias, además de lasespecificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

La Empresa deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otrasestructuras o muebles tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactoseléctricos o sanitarios, etc., pues en el caso de que esto ocurra será por cuenta de la mismala limpieza o reposición a solo juicio de la Supervisión de Obra.

En caso de encontrarse manchas de pinturas de trabajos anteriores en vidrios, jambas,antepechos, dinteles, zócalos, revestimientos, cortinas, etc. deberán quitarse totalmente.

El proceso de preparación de las superficies será el siguiente:

Las superficies deberán estar limpias, secas, libres de polvo, grasa, aceite, óxido y otroscontaminantes. Previamente se limpiarán las superficies a pintar, las mismas sedesengrasaran aplicando con paños disolvente tipo nafta o thinner y se dejarán secar. No seaplicarán pinturas cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10ºC. Las piezas demadera se protegerán con 2 manos de fondo para madera tipo INCA o similar.

Las piezas metálicas se protegerán con 2 manos de diferente color de convertidor de óxidotipo CROMOX o similar y se terminarán con 2 manos de esmalte sintético color gris grafito,aplicadas con soplete, según especificaciones del fabricante de reconocida marca ytrayectoria en el medio.

En caso que el D.O identifique algún elemento metálico pintado sobre sectores sin limpiar,congrasa, o sobre capas de óxido sin remover, la misma podrá solicitar la remoción de todala pintura aplicada, la limpieza a fondo del elemento metálico, y la nueva aplicación deconvertidor de óxido.

Siempre se pintarán las superficies luego de realizar las soldaduras, no se permitiráelemento metálico alguno que haya sido soldado luego de haberle aplicado la protecciónantióxido y la capa de terminación correspondiente. En tal caso la pieza se pintaránuevamente removiendo la pintura existente, y de acuerdo con el procedimiento depreparación descrito, y según las indicaciones del fabricante (todo esto a costo de laempresa).

La Empresa tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias, además de lasespecificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben serentregados completamente limpios, sin trazas de pintura, salpicaduras, manchas o polvo,siendo la empresa responsable de cualquier daño que se origine por tal motivo, debiendorepararlos o sustituirlos a su costo..-

Ademas de los trabajos de pintura interior indicados en recaudos, serán de cargo de laempresa los trabajos de pintura exterior. Se aplicara una pintura impermeabilizante paraexteriores, de acuerdo a los colores especificados en recaudos.-


Página 7 de 14


1.14. CUBIERTA SUPERIOR

La cubierta será de placas tipo Isodec de 10 cms. Todas las piezas accesorias, de unión,protección de entradas de agua (babetas), cubrejuntas, uniones con los cerramientosverticales, etc, serán las suministradas y aconsejadas por el proveedor, que seráresponsable por la estanqueidad y eficiencia de la cubierta. Deberá tener una pendientemínima del 3%.

1.15. INSTALACION SANITARIA

a) Instalaciones

Las instalaciones sanitarias de dichas construcciones comprenden la red nueva interna y lasconexiones con las instalaciones existentes. En el caso de la garita de acceso de servicioincluye además las redes de abastecimiento y desagüe mediante depósito impermeable.

Todos los sistemas serán diseñados para un eficiente funcionamiento, una mayordurabilidad y bajo costo operativo y de mantenimiento. Toda la instalación sanitaria tanto deabastecimiento como de desagüe, cumplirá con las normativas vigentes de la IntendenciaDepartamental de Maldonado.

Todo el material a utilizarse será reglamentario, aprobado por la normativa correspondiente,así como también la instalación; no se permitirá el tapado de la instalación hasta tanto estasea inspeccionada por el personal competente y aprobada por el ADO.

b) Abastecimiento de agua fría.

El suministro de agua potable se realizará desde los puntos previstos próximos a las garitas.En el caso de la garita de la entrada de servicio, la conexión será sobre la tubería que seubica en el lado este del edificio principal, por la calle de servicio según se indica en plano,se hará en PEAD Ø32, se estima una longitud de cañeria de 126 m.

Salvo indicación expresa en contrario, todas las tuberías serán embutidas o enterradas, ydeberán cumplir con las siguientes especificaciones:

Polipropileno Copolímero Random Tipo III (PPR) para unión soldada por termofusión para

las montantes y distribución interna de agua fría y caliente. Las tuberías y los accesoriosdeberán ser de la misma marca. Queda terminantemente prohibido la unión entre tuberíasde polipropileno roscado y polipropileno termofusión.

El cambio de material entre hierro galvanizado y polipropileno se resolverá mediante piezade transición adecuada. La instalación de abastecimiento interna se realizará en termofusión25mm diámetro nominal PN20 en todos los anillos interiores a las unidades sanitarias (aguafría y caliente), y los bastones en PPRØ20.

Previamente a la puesta en servicio del sistema de abastecimiento, se procederá a su desinfección y lavado, para lo cual se procederá a lo indicado en la Normativa de OSE.

En todos los baños se abastecerá cada uno de los artefactos, se colocarán llaves esféricas de corte general de termofusión de bronce cromado con tapa juntas cromadas igual al resto de la grifería.


Página 8 de 14


c) Evacuación

La conexión de las garitas de entrada y salida se hará a las cámaras de inspección existentes indicadas en planos. La evacuación de la garita de entrada de servicio de realizará mediante un depósito impermeable de 5m3 de capacidad según se indica en planos.

Los desagües serán de PVC con los diámetros e instalación según normativa Municipalvigente, y llevarán sus correspondientes puntos de inspección. En todo cambio de materialse interpondrá pieza de transición adecuada que asegure la estanqueidad de las uniones.

La Red de desagües se compondrán de tuberías, piezas especiales y cámaras deinspección o acceso, y de todo aquello que sea necesario para su operación.

Las cañerías de desagüe primarios se empalmarán a cañerías existentes, tomando todaslas precauciones para un perfecto sellado.

Los desagües serán de PVC y deberán cumplir con la Norma UNIT 206 y 647, los que seconectarán a las cámaras de inspección existentes.

Las cañerías a desarrollarse serán en PVC de 3 mm. de espesor, de diámetros D40, 50, 63,y 110, con empalmes cementados acorde a condiciones establecidas por el fabricante. Laspendientes mínimas a desarrollar, serán del 2%. Cajas de registro en PVC del tipo "sifoide",de idéntica línea que los caños a utilizarse

Desagües de piso se colocarán en los lugares donde exista un aparato sanitario (inodoropedestal) o canilla surtidora. En estos se colocará desagüe de piso con sifón y reja debronce cromado.

Todos los sifones de artefactos estarán provisto de un cierre hidráulico del tipo “botella” demetal cromado. la ventilación de la red de desagües se ajustará en todo a la normativavigente.

En todos los empalmes, cambios de dirección, codos, tees, ramales, y en todo punto de lainstalación que por su forma pudiera obstruirse o dificultar su desobstrucción, contarán consus correspondientes tapas de inspección de cierre hermético de tipo roscada.

Las cañerías verticales que queden expuestas se sujetarán a paredes medianteabrazaderas de planchuela de acero protegida con dos manos de antióxido. Contarán concuplas de dilatación cuando queden dos extremos fijos.

Las tapas, marcos y rejas de cajas sifonadas y resumideros de piso, serán de broncecromado.

Se deberán prever todos los pases y atravesamientos necesarios en las estructurasexistentes y nuevas, a estos efectos deberá coordinar con tiempo suficiente la ejecución deestos trabajos con el Contratista.

Pruebas e inspección

Todas las instalaciones a construir y las existentes que sean afectadas para recibir a las nuevas, serán sometidas a las pruebas hidráulicas y manométricas siguientes:

- Desagües: hidráulica con cámaras de inspección, accesorios internos en unidades sanitarias a 2 mca mínimo y llenas durante 2 horas.

Abastecimiento de agua: prueba hidráulica a 7 kg/cm2 durante 1 hora.

El subcontratista sanitario deberá solicitar a la Dirección de obra la autorización previa al tapado de cualquier instalación. En caso de no hacerlo serán de su cargo los riesgos que este incumplimiento implique. Asimismo la Dirección de obra tomará muestras fotográficas


Página 9 de 14


en todas las instancias de pruebas y avance de la obra, las cuales serán enviadas vía correo electrónico a la D.O.

El contratista deberá tener en obra todos los instrumentos y útiles necesarios para la confección de pruebas y controles de los trabajos de instalación.

Serán probadas todas las cañerías que corresponden a instalación primaria, secundaria(incluyéndose ventilación de ambas) y agua.

No se tapará ninguna cañería hasta que la Dirección de Obra, haya dado su visto bueno.Las cañerías de agua deberán soportar una presión interior de 10Kg/cm2.

En el desarrollo de la obra, se deberá tomar la precaución necesaria para que no existanobstrucciones en cañerías a instalarse, solicitándose el uso de tapas protectoras, hasta noinstalar el aparato correspondiente.

e) Artefactos, Griferia y accesorios

Los aparatos sanitarios serán los siguientes: Los inodoro con mochila modelo báltico de OLMOS o similar. El lavabo será de colgarmodelo integral de OLMOS o similar.

El lavabo llevará grifo monocomando con accionamiento de palanca, será tipo DOCOLcromo, o similar. Deberán incluirse la totalidad de las piezas, llaves de paso, sifones, etc. Secolocará además una canilla de servicio con conexión para manguera según se indica enplanos.

Llevará los siguientes accesorios: -1 portarrollos de papel higiénico de acero inoxidable.-1 percha de acero inoxidable.-1 toallero aro de acero inoxidable.

1.16. INSTALACION ELECTRICA

Se realizará la instalación eléctrica, según planos adjuntos. Será conforme la normativavigente de UTE y MTSS, se entregarán planos y memoria que certifique la instalaciónconforme normativa firmada por técnico y certificada con su cédula y matrícula.

Las puestas serán tipo CONATEL o similar de plaquetas de color a definir por el ADO,según los colores de los paramentos.

La alimentación de 230V se realizará a partir de la existente, para lo cual la empresaoferente deberá relevar la situación actual, y deberá proponer la conexión más eficiente ypráctica para cada caso y tablero.

La empresa oferente deberá considerar en su oferta la generación de un proyecto ejecutivode eléctrica, con cálculos, diagramas unifilares, especificaciones y detalles, todo firmado portécnico responsable ante UTE.

Las alturas de colocación serán las siguientes, los brazos en los baños, irán a una altura de2.15 y 2.20 m sobre el nivel de piso terminado según se indica en planos. Los tomascorrientes irán todos a 0.85 m sobre el nivel de piso terminado. Los interruptores en bañosirán a 1.10 m de nivel de piso terminado y a 0,85m sobre escritorio.

Tableros

Todos los elementos eléctricos, deberán estar firmemente asegurados al fondo, debiendolos gabinetes estar provistos del correspondiente borne o barra para conexión a tierra de las


Página 10 de 14


partes metálicas. En las tapas se indicará en forma visible el símbolo de descarga a tierra,de forma que ubique el borne o barra de conexión.

Los tableros poseerán bastidor de perfiles de hierro laminado o de carpintería metálica,sobre el que se montan bandejas de chapa Nº 14 AWG con los calados correspondientes alos elementos a instalar.

Poseerán en su interior los refuerzos, travesaños y soportes necesarios para fijar la totalidadde los elementos indicados en las Planillas, y soportar sin deformaciones los esfuerzos deltransporte y montaje, y los derivados de las tensiones dinámicas de eventualescortocircuitos.

La puerta de los tableros asegurará un cierre estanco y contará con cerradura,suministrándose dos juegos de llaves.

El diseño de todos los tableros deberá ser tal que evite la condensación de agua en suinterior. No se admitirán adicionales si luego de instalados los tableros fuese necesarioagregar elementos para evitar la condensación.

El montaje de todos los interruptores termomagnéticos será vertical.

Se aceptarán tableros en material plástico para montaje de interruptores sobre riel DIN en elcaso de los tableros secundarios.

Conductores

Serán todos del tipo multifilares, bajo goma, con revestimiento de pvc para las derivaciones.En todos los casos los conductores a emplear deberán ser aprobados por UTE y URSEA yserán antillama.

Las conexiones a las barras de conexionado y a los interruptores se harán con terminalesde bronce lo que asegure un conexionado mecánica y eléctricamente resistente.

En todos los caso se utilizarán cables de fabricantes reconocidos, pudiendo la Dirección deobra solicitar muestras y ensayos de los conductores a instalar sin que esto genereadicionales de ningún tipo.

Canalizaciones

Las canalizaciones se realizaran embutidas en la mampostería. En el caso decanalizaciones aparentes serán galvanizadas con accesorios tipo Daisa. En el caso de lascañerías con recorridos superiores a 20 m, deberán preverse registros con el fin de poderenhebrar fácilmente los conductores. El curvado de los caños de hierro deberá hacersecuidadosamente en frío sobre un núcleo helicoidal adecuado, no admitiéndose el doblado alaire en caliente que provoque arrugas, quiebres o defectos que disminuyan la seccióndificultando el posterior enhebrado de los conductores.

Interruptores termomagnéticos

Serán en todos los casos interruptores con protecciones térmicas y magnéticasincorporadas, de calidad reconocida, debiéndose adjuntar a la propuesta hoja de datostécnicos de los mismos.

Deberán instalarse unidades monoblock con palanca única de accionamiento, ointerruptores que aseguren el salto simultáneo de todos los polos al producirse un defecto,de la capacidad correspondiente, en el Tablero General y en todos los interruptoresgenerales de Tableros Secundarios.

El poder de corte mínimo de los demás interruptores termomagnéticos, en 230 V c.a. salvoespecificaciones contrarias, será 10 kA, según norma IEC898.


Página 11 de 14


Disyuntores diferenciales

Se instalarán conjuntamente con los interruptores generales de los tableros disyuntoresdiferenciales de fuga a tierra, los que podrán ser una unidad independiente o estarincorporados al mismo (interruptores termomagnéticos de sobrecarga- cortocircuito-fuga atierra).

Interruptores y tomacorrientes

Todos los interruptores y tomacorrientes serán de embutir de la línea modular Duomo deConatel, color blanco o similar aprobada por la Dirección de Obra, previo a su instalacióndeberá presentarse una muestra al Arquitecto director de Obra para su visto bueno.

Luminarias

Todas las luminarias nuevas a colocar serán presupuestadas por el Instalador y tendrá a sucargo el suministro, armado e instalación de las mismas.

Desde la entrega de las mismas en obra y previa inspección, será el único responsable porla instalación de las mismas y por posibles faltantes o accidentes que provoquen sudeterioro.

Previo a comenzar los trabajos deberá entregarse a la dirección de obra una muestra decada luminaria a instalar para su control y aceptación.

Todas las lámparas serán de marcas reconocidas cálidas con excelente reproducción decolor,Philips, Osram o General Electric.

Todas las impedancias serán electrónicas de marcas reconocidas.

Puesta a tierra

Se deberá verificar la puesta a tierra artificial del edificio de acuerdo a la reglamentaciónvigente y en el caso que esta no se encuentre en condiciones se deberá realizar una puestaa tierra artificial de acuerdo a lo solicitado por el Reglamento de UTE.

1.17. HERRERIA

PORTONES DE ACCESO

Suministro y Colocación de Portón Batiente de 2 hojas (7,60 Mts en total). Realizado con Caño Cuadrado de 80 x 80 x 2mm Lado inferior y de 80 x 40 resto de la estructura. Realizado con Planchuela de Ø 19 y Planchuela Perforada.

Suministro y Colocación de Portón Batiente Peatonal de 1,80 Mts. Realizado con Caño Cuadrado de 50 x 50 x 2mm Realizado con Varilla de Ø 19 y Planchuela Perforada.

Para el portón de acceso se solicita cotizar una variante de portón corredizo de una hoja de 7,20 mts motorizado.

PORTONES DE SALIDA

Suministro y Colocación de Portón Corredizo de 7,35 Mts. Realizado con Caño Cuadrado de80 x 80 x 2mm Lado inferior donde se colocan las ruedas, y de 80 x 40 resto de la estructura. Realizado con Planchuela de Ø 19 y Planchuela Perforada.


Página 12 de 14



Suministro y Colocación de Motor con 3 controles y 5 cremalleras de 1,50 mts cada una.

Se realizará la instalación eléctrica, según planos adjuntos.

PORTONES DE ACCESO DE SERVICIO

Suministro y Colocación de Portón Corredizo de 7,35 Mts. Realizado con Caño Cuadrado de80 x 80 x 2mm Lado inferior donde se colocan las ruedas, y de 80 x 40 resto de la estructura. Realizado con Planchuela de Ø 19 y Planchuela Perforada.


Suministro y Colocación de Motor con 3 controles y 5 cremalleras de 1,50 mts cada una.

Se realizará la instalación eléctrica, según planos adjuntos.

Todos los postes y portones llevan dos manos de antióxido como terminación 2 manos de Pintura Color Gris Grafito.

Los Portones Vehiculares se afirmarán en Postes de Caño de 80 x 80 (2) Uno que hace de recibidor, y otro con los rodillos de corredera. Los Portones Batientes Peatonales se afirmarán sobre Poste de Caño de 60 x 60.

Los portones vehiculares llevan pasa candado, y los portones peatonales cerradura con pestillo y manija de acero inoxidable.

1.18. LIMPIEZA DE OBRA

Se realizará la limpieza total de la obra, dejándola en óptimas condiciones, sin escombros,residuos, materiales de desecho, con todos los elementos limpios, libres de polvo, grasa,marcas, etc.

Se deberán limpiar todos los vidrios, aberturas, jambas, antepechos, dinteles, marcas deobra en aberturas, paramentos, pisos, cielorrasos, etc.

La limpieza de obra incluye la disposición final de los escombros y retiro de elementos deobra según normativa vigente.

1.19. PLAZO

El plazo máximo para la realización de las obras será de 2 meses calendario, sin incluir losdías de imposibilidad de trabajo por razones de fuerza mayor. Los oferentes podrán proponer plazos de obra inferiores que serán considerados yevaluados al realizar la comparación de ofertas.

1.20. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

El Contratista deberá suministrar un rubrado con el desglose de su propuesta según elrubrado adjunto indicando: metrajes, precios unitarios y precios totales los que se tomarán


Página 13 de 14


en cuenta para la comparación de propuestas además del correspondiente Plan deDesarrollo de los trabajos para la posterior liquidación de certificados.

La Empresa será responsable de cualquier error u omisión que pudiera haber en laconfección de su planilla de metrajes, debiendo en todo caso comunicarlo a laAdministración previo a la apertura de la Licitación a los efectos de darlo a conocer a todaslas empresas interesadas.

A los efectos de comparación de las ofertas se tendrán en cuenta los siguientes factores decomparación:

60% -precio total incluido impuestos y monto imponible.

40% -antecedentes de trabajos similares en los últimos 5 años.

1.21. NOTAS

A los efectos de la realización de la obra, no se considerará al contratista como simplecomerciante o industrial, sino también como técnico capacitado, experimentado yresponsable del trabajo contratado. Como consecuencia está obligado a indicar a laDirección de Obra cualquier detalle u omisión que a su juicio, conspirara contra la perfectaejecución de las obras, así como a proponer modificaciones que a su juicio puedanmejorarlas. Toda indicación en tal sentido, será debidamente atendida, quedando laDirección de Obra, con la libertad de aceptarla, rechazarla o de ordenar la realización de loque crea más conveniente.

Es necesario conocer el estado actual de la zona a intervenir para poder evaluarcorrectamente la misma. El desconocimiento de esto no generará pago extra por ningúnconcepto por parte del comitente a la empresa Contratista.

* * *


Página 14 de 14

INTENDENCIA DE MALDONADO

LICITACION ABREVIADA Nº 24 / 2017

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

OBJETO

1). La Intendencia de Maldonado, en adelante "la Intendencia" llama aLicitación Abreviada para la construcción de tres garitas (acceso, salida yservicio) y los portones vehiculares automáticos y peatonales manualesen el perímetro del Centro de Convenciones de Punta del Este ; deacuerdo a las normas previstas en el presente Pliego y especificacionestécnicas contenidas en la Memoria Descriptiva.

ADQUISICION DE PLIEGOS

2).Los interesados deberán adquirir los Pliegos de Condiciones previo pago dela suma de $ 3.000,00 (pesos uruguayos tres mil ) mas 2% (dos por ciento )de timbres y derechos de expedición, en Mesa de Licitaciones de laIntendencia, Planta Baja Sector B del Edificio Comunal, hasta 1 día antes delacto de apertura, condición ineludible para ofertar en el presenteprocedimiento licitatorio.

CONSULTAS

3). Las consultas se deberán presentar en la Mesa de Licitaciones en horariohábil de oficina, debiendo ser formuladas por escrito en forma clara y prolija,en duplicado, o vía mail a [email protected], venciendo el plazode presentación 5 días hábiles antes de la apertura de la licitación.

4). Las preguntas serán contestadas por escrito, quedando las respuestas enMesa de Licitaciones a disposición de quienes justifiquen haber adquirido lospliegos de condiciones, 2 días hábiles antes de la apertura de la licitación.

PARTICIPANTES5).CAPACITACION Están capacitados para contratar con la Intendencia las personas físicas ojurídicas legalmente constituidas, nacionales o extranjeras, que teniendo elejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no esténcomprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en loscasos previstos en los numerales 1) a 5) del art. 46 del T.O.C.A.F.

6).INSCRIPCIONLos oferentes deberán estar registrado en el Registro Único de Proveedores del

Estado (R.U.P.E.), en estado “INGRESO” al momento de recepción y aperturade ofertas.

7).DOMICILIOLas firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos de lalicitación y actos posteriores a la misma en el Departamento de Maldonado,asimismo deberán constituir domicilio electrónico, el cual será el único medioválido a los efectos de las notificaciones que puedan generarse en el procesode la licitación.

8). La sola presentación implica autorizar a la Intendencia a recabar informesdel oferente en cualquiera de las áreas licitadas y verificar los datos que hayaofrecido en apoyo de su propuesta.

GARANTIAS9). Si el monto total adjudicado superara el 40% del tope de la licitaciónabreviada, previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberá constituir unagarantía equivalente al 5% del monto de la contratación. El adjudicatario podrá constituir la garantía mediante deposito en efectivo,valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

10). Los depósitos en efectivo, el aval bancario y el seguro de fianza, seacreditaran directamente en la Tesorería Municipal. Los valores públicos sedepositaran en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre deloferente y a la orden de la Intendencia, debiéndose entregar el recibocorrespondiente en la Tesorería Municipal.

11). Para el caso de los depósitos mediante póliza de seguro de fianza, eladjudicatario deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato por el total delperiodo previsto, o en su defecto, renovar obligatoriamente la garantíacontractual constituida en caso de prórroga del mismo.

PROPUESTAS

12).PROPUESTAS Las ofertas deberán presentarse personalmente por el licitante o por quien lorepresente legalmente en el lugar habilitado al efecto, no siendo de recibo sino llegasen a la hora dispuesta para la apertura del acto.

13). Un mismo licitante no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio delas modificaciones, alternativas o variantes que se propongan a la ofertabásica.La Intendencia de Maldonado no acepta ofertas elect rónicas por mediode la Página Web de Compras Estatales.

14).REDACCION La redacción de las propuestas se ajustará a los siguientes requerimientos:a) El texto modelo:"NN ... domiciliado a los efectos legales en la calle...Nº... en la LicitaciónAbreviada Nº... se compromete a realizar las obras licitadas de acuerdo a lasestipulaciones que se indican en las cláusulas siguientes:PRIMERA) Objeto de la Licitación, indicando detalladamente suscaracterísticas.SEGUNDA) Cotización de precios unitarios y totales de acuerdo al rubradoindicado en la Memoria descriptiva y expresado en moneda nacional,discriminado el I.V.A y declarando el monto imponible de mano de obra.TERCERA) Descripción de los trabajos a realizar y propuesta de acuerdo a loindicado en la Memoria descriptiva.CUARTA) Cronograma de ejecución de las obras, y plazo de finalización. QUINTA) Listado de personal técnico a utilizar con su curriculum yantecedentes. SEXTA) Plazo de mantenimiento de oferta, el que no podrá ser inferior a 60días corridos a contar de la apertura.SEPTIMA) Antecedentes del oferente.b) Declarar conocer y aceptar en todas sus partes el Pliego Particular deCondiciones que rigen en esta Licitación y a todos los efectos se establece laprórroga de competencia a favor de los Juzgados de Maldonado. c) Ser presentadas en un original y dos copias, con especificación en númerosy letras de las cantidades y precios totales de las propuestas, salvando con ladebida constancia al final del texto toda enmendadura, intercalado o testadoque se hubiere efectuado en el mismo.

15).DOCUMENTOS A AGREGAR La oferta deberá ser acompañada de los siguientes documentos:a) El Formulario de Identificación del Oferente que se acompaña.b) En caso que el oferente sea persona jurídica: certificado notarial queacredite la personería, representación y vigencia de la misma e integración deldirectorio si correspondiere así como también las comunicacionescorrespondientes al Reg. N. de Comercio y cumplimiento de las disposicionesde la Ley 18.930. c) Certificado que acredite la capacidad de contratación y habilite parapresentarse en esta licitación, expedido por el Registro Nacional de Empresasde Obras Públicas.

16). Se presentará en forma separada el monto correspondiente a la mano deobra directa y que genere aportes de leyes sociales de acuerdo a la ley 14411y demás normas reglamentarias. Este monto se tendrá en cuenta para la comparación de las propuestas.Este valor servirá para establecer el monto máximo de leyes sociales a aportarpor la Intendencia.

Una vez superado el mismo, los aportes correspondientes serán de cargo delcontratista, quedando la Intendencia habilitada para retener ese exceso defuturos pagos, para lo cual serán puestos en práctica los mecanismosnecesarios para su estricto control.El adjudicatario deberá presentar mensualmente la planilla de jornalescorrespondientes a la obra en cuestión en la Dirección de Contaduría de laIntendencia, la cual realizará la presentación y tramitación ante el Banco dePrevisión Social.El incumplimiento de lo establecido precedentemente será motivo de retenciónde pagos de certificados por parte de la Intendencia.En caso de no generarse aportes por la Ley 14411 deberá manifestarse enforma expresa.

APERTURA

17). La apertura de las ofertas se hará en la Mesa de Licitaciones Planta BajaSector B del Edificio Comunal el día 21 de Abril de 2017 a la hora 11.-

ADJUDICACION

18). Las ofertas serán estudiadas por la Comisión Asesora de Adjudicaciones,la que dictaminará respecto de cual es la oferta más conveniente a losintereses de la Intendencia.El dictamen de la Comisión no generará ningún derecho a favor de losoferentes.

19). A los efectos de evaluar las ofertas, se considerarán los siguientesfactores:

• Precio total incluido impuestos y monto imponible 60%• Antecedentes de trabajos similares en los últimos 5 años 40 %

20). Para ser adjudicatario, el oferente deberá estar registrado en el RegistroÚnico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), en estado “ACTIVO”; si almomento de la adjudicación, el proveedor propuesto no hubiese adquirido elestado "ACTIVO" en RUPE, la Administración otorgará un plazo de 5 díashábiles a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento deadjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse esterequerimiento en el plazo mencionado.

21). Si se presentaran dos o más ofertas similares, podrán aplicarse lasdisposiciones que al efecto contiene el art. 66 del T.O.C.A.F.

22). La Intendencia se reserva el derecho de rechazar todas las propuestasrecibidas.-

CONTRATO

23). El adjudicatario será notificado y deberá concurrir a firmar el contratodentro del plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de la notificación quea tales efectos realice la Dirección de Asesoría Notarial.-

24). La no- concurrencia del adjudicatario en los plazos indicados a depositarla garantía de fiel cumplimiento del contrato o al acto de la firma del contrato,dará mérito para revocar la adjudicación con pérdida de la garantía demantenimiento de propuesta, salvo caso fortuito o fuerza mayor acreditado enforma, a juicio de la Intendencia.

PAGOS

25). El pago se efectuará a los treinta (30) días de la aprobación por laDirección de Obra del certificado que, dentro de los primeros cinco díashábiles del mes siguiente a la ejecución de la obra liquidada, deberá presentarel adjudicatario.

26). Los precios, expresados en moneda nacional se ajustarán los 1 de enero y1 de julio de acuerdo a la variación del IPC del semestre anterior. Para el primerajuste se tendrá en cuenta la variación operada entre el índice del mes deadjudicación y el último publicado a la fecha de ajuste establecida.

27). La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos yconvenios colectivos vigente para la rama de la actividad laboralcorrespondiente en materia de salarios, categorías de labor, pagos ysuplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos porasistencia, viáticos y en general, todas las asignaciones y beneficios quemejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, asícomo, las demás normas de trabajo vigentes, y las contenidas en losconvenios internacionales y sus reglamentaciones.

En este sentido, si se constatare que el adjudicatario no cumpliera con loexigido precedentemente, la Intendencia se reserva el derecho de rescindir elcontrato.

28).- Serán de exclusivo cargo del contratista el cumplimiento del pago de losrubros de naturaleza salarial e indemnizatoria, respecto del personalcontratado, de acuerdo con los convenios colectivos y laudos vigentesaplicables al caso.

PREFERENCIA A MIPYMES

29). De acuerdo a lo dispuesto por el art.59) del TOCAF y el Decreto

Reglamentario 371/2010 del 14/12/2010,el oferente que desee acogerse alRégimen de Preferencia MIPYME, deberá presentar el certificado expedidopor la DINAPYME del Ministerio de Industria, Energía y Minería (art 5º deldecreto 371/2010) conjuntamente con su oferta. La mera presentación delcertificado de DINAPYME implica la declaración expresa del oferente previstapor el Decreto Reglamentario.

30).De resultar pre-adjudicatario por aplicación de los mecanismos depreferencia, el oferente dispondrá de un plazo no mayor a quince (15) díashábiles contados a partir de la notificación del dictamen de la ComisiónAsesora de Adjudicación, para presentar el certificado de origen emitidos porlas Entidades Certificadoras. En caso de que el certificado no fuerapresentado dentro del plazo previsto o fuera denegado se dejará sin efecto laaplicación del mecanismo de preferencia.

31). La Intendencia de Maldonado se reserva el derecho de aplicar el referidobeneficio para las contrataciones, adquisiciones de bienes, servicios u obraspúblicas que se encuentren acogidas al sub - programa de Contratación parael Desarrollo, hasta el monto máximo fijado para cada ejercicio por el PoderEjecutivo (art 3 del Decreto Reglamentario 371/2010 art 43 de la ley 18.362).

32). El régimen de preferencia de industria nacional no es acumulable con elde preferencia MIPYME, debiendo la Intendencia de Maldonado optar poraquel que resulte mas beneficioso para el oferente.

INCUMPLIMIENTOS

33). La falta de cumplimiento de los plazos señalados por parte deladjudicatario, se penará por cada día de retraso con una multa de 0,5% (cincopor mil) sobre el monto total de lo adjudicado, salvo caso de fuerza mayordebidamente comprobados.La mora se configurará de pleno derecho por el solo vencimiento de lostérminos sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

34). Para el cobro de la multa de mora se afectará la garantía de fielcumplimiento del contrato que se hubiere exigido y si estas no bastaren, seafectará el saldo del importe de la cuenta respectiva.La aplicación de multas se entiende sin exclusión de la acción que pudieracorresponder por daños y perjuicios, si estos existieran.

35). El incumplimiento total o parcial del contrato será causal de rescisiónunilateral por parte de la Intendencia, ello sin perjuicio de la acción de laIntendencia para, además de la pérdida del depósito de garantía, exigir por lavía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento.Asimismo la Intendencia podrá aplicar multas y retenciones de pago, según lagravedad del incumplimiento.

Del mismo modo, mediando causas supervinientes justificantes, podrámodificar unilateralmente los términos del contrato manteniendo la ecuacióneconómica financiera del mismo.

36). El adjudicatario responderá en forma exclusiva por cualquier daño quepudiere ocasionarse a terceros con motivo de la prestación de los servicios.El seguro deberá cubrir todo riesgo y el adjudicatario deberá acreditar suconstitución y vigencia durante el lapso de la relación contractual. Laconstancia de este seguro será condición ineludible para la firma del contrato.

37). Las multas establecidas serán aplicadas sin ningún trámite ni requisitoprevio, y su importe podrá ser descontado de los pagos pendientes y de lasgarantías depositadas, hasta la suma concurrente.Los atrasos en la iniciación de los trabajos, se sancionarán con una multa de7U.R. por cada día de atraso, pudiendo la Intendencia declarar rescindido elcontrato con la pérdida de garantías depositadas por parte del contratista.Por incumplimiento de disposiciones de la Dirección de Obra la multa será de10 U.R. por orden y por día de incumplimiento de la misma.

38). Todas las instalaciones existentes de servicio público en la zona detrabajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el contratista, que seráresponsable por cualquier daño que les pudiera suceder y de los accidentesderivados sobre personas.

39). El presente Pliego de Condiciones Particulares regirá conjuntamente conla Memoria descriptiva adjunta y las disposiciones aplicables del T.O.C.A.F.

40).Se prohíbe en forma expresa la cesión de los créditos emergentes deladjudicatario de la presente licitación. La cesión sólo podrá ser viable demediar previa resolución expresa de la Intendencia que la autorice.

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Licitación Abreviada Nro. 24 / 2017

Razón Social de la Empresa:.......................................................................................…….....

Nombre Comercial de laEmpresa. :........................................................................................……….

RUC.:.................................................................................................………

Domicilio a los efectos de la presente Licitación.

Calle:..........................................................................Nro.:.............………..

Localidad:.........................................................................................……….

País: ................................................................................................………

Teléfono:....................................……...........Fax:..................................……

Correo electrónico....................................................................................

Firma/s............................................................................................……….

Aclaración defirmas: ............................................................................................……….

3.60

2.05

2.20

0.15

+2.80

V

PORTON BATIENTE

MANUAL Portón Peatonal

V

+2.44

+2.05

+0.05

1.50

Cerradura con

pestillo y manija

de acero inoxidable

Poste Metálico

POSTE

METÁLICO

3.60

7.20

A 01

A 02

7.20 1.50

2.55

1.65

0.15 0.05

PORTON BATIENTE

MANUAL

GARITA DE

CONTROL

CALZADA

VEREDA

±0.00

+0.05

-0.05

Poste Metálico

Poste Metálico

Portón

peatonal

B

A

C

D D

A 01

C 01

0.73 0.75 1.07

H 01 H 02A 02

A 03

A 04

A 05

PORTÓN:

Marco - Tubular de hierro 80x80 - 80x40

Malla - Planchuela de hierro y varilla Ø19

Terminación-antióxido y pintura color gris grafito.

Cierre(pasacandado)

02

FECHA

LAMINA

N°:

ESCALA

1/50

DIBUJO:TECNICOS:

DIRECCIÓN:

LAMINA:

OBRA:

DE: 09

DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO

CENTRO DE CONVENCIONES

GARITA Y PORTON DE ACCESO

7.60

0.15

PORTON CORREDIZO

AUTOMATIZADO

2.0

0

2.1

5

0.1

5

PORTON CORREDIZO

AUTOMATIZADO

CERCA PERIMETRAL

1.80

0.05

2.55

1.6

4

0.60

0.6

0

+2.00

+2.80

V

V

GARITA DE

CONTROL

VEREDA

CALZADA

±0.00

+0.05

-0.05

+2.44

1.80 7.45

Cerradura con

pestillo y manija

de acero inoxidable

2.55 0.60

0.6

0

POSTE

METÁLICO

POSTE

METÁLICO

MOTOR

Cordón de Hormigón 15x30

Guía: Hierro ángulo 1"x1"

MOTOR

Preveer alim. eléctrica



C 01

A 04

A 02A 01

A 03

A 05

PORTÓN:




Motor, cremalleras y cierre(pasacandado)

PORTÓN:

03

FECHA

LAMINA

N°:

ESCALA

1/50

DIBUJO:TECNICOS:

DIRECCIÓN:

LAMINA:

OBRA:

DE: 09



GARITA Y PORTON AUTOMATIZADO DE SALIDA

2.55

1.65

C01

0.73 0.75 1.07

H02

A03

A04

A057.35

0.15

Portón Corredizo

Automatizado

2.15

0.15

0.05

0.60

0.60

GARITA DE

CONTROL

CALZADA

-0.05

0.05

7.20

0.90

Motor



Motor

Preveer alim. eléctrica



cementicia

2.00

Cerradura con

pestillo y manija

de acero inoxidable

Cerca perimetral

±0.00

+0.05

A 02 A 01

PORTÓN:




Motor, cremalleras y cierre(pasacandado)

PORTÓN:

04

FECHA

LAMINA

N°:

ESCALA

1/50

DIBUJO:TECNICOS:

DIRECCIÓN:

LAMINA:

OBRA:

DE: 09



GARITA Y PORTON AUTOMATIZADO DE SERVICIO

+2.80

V

Portón Peatonal

V

+2.44

+2.05

+0.05

1.50

Cerradura con

pestillo y manija

de acero inoxidable

Poste Metálico

3.60

A 01

A 02

1.50

2.55

1.6

5

0.15 0.05

GARITA DE

CONTROL

±0.00

+0.05

-0.05

Poste Metálico

Portón

peatonal

B

A

C

D D

A 01

C 01

0.73 0.75 1.07

H 02A 02

A 03

A 04

A 05

VF

+2.80

+2.50

+2.05

±0.00

Placa cementicia

Marco de aluminio

Vidrio común con

lámina de seguridad

Poste

Metálico

Cerradura con

pestillo y manija

de acero inoxidable

A 04

VF

+2.44

+2.05

+0.05

+1.00

Vidrio común con

lámina de seguridad

Marco de aluminio

Placa cementicia

Portón metálico

Cubierta Isodec

10 cms

±0.00

A 03

+2.80

0.60 2.55

1.6

5

3.06

0.6

0

2.1

5

Pe

nd

. 3

%

Cubierta

Isodec

10 cms

TERMINACIONES INTERIORES:

Cielorraso: Isodec 10 cms

Piso: cemento alisado

Pared: placa yeso pintada

Zócalo: no.

2.55

1.65

Viga perimetral

Contrapiso armado

esp.15 cms c/ M.E.S

2.25

1.65

0.600.60

0.60

0.60

2.84

Mesada placa

melamínica 18 mm

Revestimiento

cerámico

Cubierta

Isodec 10 cm

+2.80

+0.05

+1.25

A 01Cemento Lustrado

05

FECHA

LAMINA

N°:

ESCALA

1/50

DIBUJO:TECNICOS:

DIRECCIÓN:

LAMINA:

OBRA:

DE: 09



GARITA DE CONTROL

ALZADO CPLANTA

PLANTA DE TECHOS

ALZADO BALZADO A

CORTE D-D

1.38

0.4

5

+0.75

±0.00

0.5

0

0.50

0.45

Mesada placa

melamínica

blanca 18 mm

Bastidor placa

melamínica blanca

H: 5 cms

0.0

5

0.6

8

0.0

2

Calado

pasacables

+0.75

±0.00

06

FECHA

LAMINA

N°:

ESCALA

1/20

DIBUJO:TECNICOS:

DIRECCIÓN:

LAMINA:

OBRA:

DE: 09



DETALLES DE GARITA DE CONTROL

PLANTA

CORTE ALZADO

CPSIP

CVPVC Ø110

C.I 60x60EXISTENTE

LL.P

SE CONECTA APEADØ32EXISTENTE

CPS

CVPVC Ø110

IP

PVC Ø110 2%

C.I 60x60EXISTENTE

LL.P

LO

SE CONECTA APEADØ32EXISTENTE

07

FECHA

LAMINA

N°:

ESCALA

1:25

DIBUJO:TECNICOS:

DIRECCIÓN:

LAMINA:

OBRA:

DE: 09



GARITAS DE CONTROL - SANITARIA

Planta - Garita acceso

Planta - Garita salida

LO

IP CPS

CVPVC Ø110

LL.P

C.I60x60

PVC Ø110 2%

RA Ø110

TAPA60x60

PEADØ32

CERC

A PE

RIME

TRAL

CAP. MIN: 5m3

08

FECHA

LAMINA

N°:

ESCALA

1:25

DIBUJO:TECNICOS:

DIRECCIÓN:

LAMINA:

OBRA:

DE: 09



GARITAS DE CONTROL - SANITARIA

Planta - Garita acceso de servicio

09

FECHA

LAMINA

N°:

ESCALA

1:20

DIBUJO:TECNICOS:

DIRECCIÓN:

LAMINA:

OBRA:

DE: 09



GARITA DE CONTROL - ELECTRICA

Planta

C 01

+2.00

±0.00

2.00

0.70

PLANILLA DE MADERA 31:50

V

A 01

+2.05

±0.00

0.75

2.0

5

PLANILLA DE ALUMINIO 31:50

V

A 02

+2.05

+1.00

±0.00

0.63

1.0

6


VF

+2.05

+1.00

±0.00

A 03

1.45

1.0

6


VF

A 04

+2.05

±0.00

1.38

1.0

6


V

A 05

+2.05

±0.00

0.40

0.3

0



DIRECCION DE PROYECTOS CIVILES - DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO Página 1 de 1

RUBRO U CANTIDAD P.UNIT P. TOTAL

IMPLANTACION DE OBRAImplantación gl 0,00Obrador y cartel de Obra gl 0,00Replanteo gl 0,00Limpieza de Obra gl 0,00

ALBAÑILERIAAlisado de A y P en pisos m2 0,00

ESTRUCTURAPlatea H.A m3 0,00Bases de H.A postes y cordones de H.A para portones corredizos m3 0,00Estructura metálica gl 0,00Platinas y elementos de fijación gl 0,00

CUBIERTACubierta Isodeck 15 cm y accesorios de fijación m2 0,00

TABIQUERIATabique exterior 10 cm con placa cementicia y aislación m2 0,00Dintel, cornisa y mochetas de placa cementicia ml 0,00Tabique interior 10 cm con placa de yeso resistente a la humedad m2 0,00Masillado y terminación m2 0,00

AISLACIONESAplicación de emulsión asfáltica m2 0,00Film de polietileno 200 micrones m2 0,00

CARPINTERIA ALUMINIO (con cristales incluídos)A01 u. 3,00 0,00A02 u. 3,00 0,00A03 u. 3,00 0,00A04 u. 3,00 0,00A05 u. 3,00 0,00

CARPINTERIA HIERROPortones y postes metálicos u. 0,00

CARPINTERIA MADERA

C01 u. 3,00 0,00

Mesa apoyo u. 3,00 0,00

PINTURAPintura interior m2 0,00Pintura sobre hierro gl 0,00Pintura exterior m2 0,00

REVESTIMIENTOSRevestimiento cerámico m2 0,00

INSTALACION ELECTRICAInstalación eléctrica, telefonia, datos gl 0,00

INSTALACION SANITARIAInstalación sanitaria, aparatos sanitarios, griferia, accesorios, etc gl 0,00

OTROSImprevistos 5% gl 0,00

TOTAL GENERAL

IVA 22%

LEYES SOCIALES

TOTAL IVA Y LEYES SOCIALES INCLUIDAS

GARITAS PORTONES DE ACCESO CENTRO DE CONVENCIONES DE PUNTA DEL ESTE - RUBRADO GENERAL

CRUCE PEATONAL CRUCE PEATONAL

PIEDRA PARTIDA PIEDRA PARTIDA PIEDRA PARTIDASALIDA DEEMERGENCIA

ZONA PARQUIZADA

ZONA PARQUIZADA ZONA PARQUIZADA

SALIDA DEEMERGENCIA


PORTON BATIENTE

CERCA PERIMETRAL

CERCA PERIMETRAL

CERCA PERIMETRAL

CERCA PERIMETRAL

CERCA PERIMETRALCERCA PERIMETRAL

CERCA PERIMETRAL

CERCA PERIMETRAL

ENSANCHE PARA

ESTACIONAMIENTO

CRUCE PEATONAL

PIEDRA PARTIDA PIEDRA PARTIDA PIEDRA PARTIDASALIDA DEEMERGENCIA

ZONA PARQUIZADA

ZONA PARQUIZADA

JUNTAS DE PAVIMENTO

ZONA PARQUIZADA

SALIDA DEEMERGENCIA


CRUCE PEATONAL

CERCA PERIMETRAL

PORTON CORREDIZO AUTOMATIZADO

GARITA DE VIGILANCIA

GARITA DE VIGILANCIA

GARITA DE VIGILANCIA PORTÓN CORREDIZOAUTOMATIZADO

CERCA PERIMETRAL

01

FECHA

LAMINA

N°:

ESCALA

1/500

DIBUJO:TECNICOS:

DIRECCIÓN:

LAMINA:

OBRA:



PORTONES Y GARITAS DE ACCESO

Nº de expediente: 2017-88-01-04606 Fecha: 6.3.2017

Nº Act. 4

HACIENDA - DIRECCION GENERAL

Sin objeciones que formular al pliego Particular de Condiciones para el llamado a Licitación Abreviada para el suministro de frutas yverduras, para los comedores en convenio con INDA (Maldonado y San Carlos), Centro Diurno y Refugio Nocturno, por un período total dedoce meses, pase a Mesa de Licitaciones y Adjudicaciones autorizándola a efectuar el llamado correspondiente.

Firmado electronicamente por Director General de Hacienda Sr. Luis Eduardo Pereira el 28/03/2017 15:52.

Intendencia de Maldonado Edificio Comunal, Acuña de Figueroa y Burnett Teléfono: [598] 4222 3333. Maldonado,

Uruguay.

Indice de Contenido - · PDF fileSe realizarán las conexiones de agua potable para...

Documents

Transcript of Indice de Contenido - · PDF fileSe realizarán las conexiones de agua potable para...