JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL … · LICITACION ABREVIADA No....

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIP AL DE CARTAGO CONTRATAR BIENES Y SERVICIOS

LICITACION ABREVIADA No. 2016LA-000022-01 ADQUISICION DE MATERIALES PARA DADAS DE ALTA Y

DESARROLLOS DE RED FTTH-GPON

1

Esta sección establece las condiciones generales para todo tipo de Licitación tramitada por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago, que en lo sucesivo se denominará JASEC. Para la correcta interpretación de esta sección es necesario remitirse a la sección segunda del cartel, el cual contiene las Condiciones Específicas de la contratación. En caso de contradicción entre las condiciones generales y las condiciones específicas, prevalecerá lo que dispongan estas últimas. El régimen jurídico aplicable a esta contratación se define en el artículo 13 del Decreto 35148- REGLAMENTO AL TÍTULO II DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES, publicado en La Gaceta No. 72 el miércoles 15 de abril del 2009. Este cartel se divide en tres secciones: SECCION PRIMERA CONDICIONES GENERALES DEL CARTEL PARA TODO TIPO DE LICITACIONES CAPITULO I 1.- GENERALIDADES

Serán oferentes las personas físicas o jurídicas qu e presenten oferta para esta licitación, actuando directamente o por medio de un representan te legal; asimismo a través de un representante de casas extranjeras.

1.1 Por el solo hecho de presentar su oferta en la Licitación, todo oferente admite:

a) que conoce completamente los documentos referentes a esta licitación y sus modificaciones, y que acepta todos los términos y condiciones que en ellos constan.

b) que se somete a los Tribunales y Leyes de Costa Rica en todo lo concerniente a los trámites del presente proceso licitatorio y a la ejecución del contrato. Asimismo, el oferente extranjero declara la renuncia a toda intervención o reclamación diplomática en su favor. c) que se somete a la jurisdicción y tribunales nacionales para todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato, con renuncia a su jurisdicción. d) que cumplen estrictamente con las obligaciones laborales y de seguridad social de sus trabajadores. 1.2. Las correcciones o modificaciones que JASEC considere necesario hacer al cartel de licitación, serán dadas a conocer a los potenciales oferentes por el mismo medio utilizado para la invitación. La publicación y contenido de la invitación al concurso se regirá por las reglas del artículo 48 del Decreto 35148- Minaet.

1.3. Será obligación de los oferentes considerar el contenido de estas aclaraciones o modificaciones al cartel, y no podrán alegar desconocimiento de las mismas, pues forman parte integral del cartel.




2

2. OFERTAS 2.1 RECIBO DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA

Deben presentarse las ofertas junto con los demás documentos solicitados por este cartel, en la hora y fecha señalada para el acto de apertura. Vencido dicho término se procede de inmediato al acto público de apertura. El sobre que contiene la oferta original y las copias deberá rotularse así: J.A.S.E.C. DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA OFERTA LICITACION xxx Nº xxx PRESENTADA POR (Datos generales) Presentado el sobre que contiene la oferta, no podrá ser retirada y pasa a ser propiedad de JASEC. Podrá ser modificada o dejada sin efecto mediante nota posterior presentada en sobre cerrado antes de la hora de apertura. 2.2 REQUISITOS DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán cumplir lo siguiente: 2.2.1. Que el concursante este inscrito en el registro de proveedores al momento de la apertura de las ofertas. 2.2.2. Debe estar redactada en idioma español sin manchas, tachaduras, borrones u otros defectos que la puedan hacer de difícil interpretación. Las correcciones deberán salvarse por nota al pie de la página correspondiente debidamente firmadas por persona con capacidad. Deberán agregarse dos copias impresas y una electrónica idénticas al original con los respectivos anexos. Los anexos técnicos podrán presentarse en inglés. 2.2.3. Deberá estar numerada en forma consecutiva. La unidad de medida debe ser conforme con el Sistema Internacional de Medidas, según lo dispone la legislación costarricense. 2.2.4. Debe ser firmada por persona con capacidad legal. 2.2.5. Indicar claramente el precio total cotizado en números enteros, en el caso de utilizar decimales este debe ser de dos dígitos (por el Sistema utilizado para la realización de la orden de compra) y letras coincidentes; en caso de discrepancia prevalecerá entre ambos el monto indicado en letras de conformidad con el artículo 26 Decreto No. 35148-MINAET. 2.2.6. Para los servicios cotizados en plaza, señalar por aparte los tributos que afectan los precios. De omitirse se presumen incluidos en el precio cotizado. 2.2.7. La vigencia de la oferta se presume vigente por todo el plazo estipulado en el cartel o en su defecto el plazo máximo para dictar el acto de adjudicación. 2.2.8. Se debe indicar en forma clara y precisa la condición en que participa, si a nombre propio, como apoderado de un tercero o a través de representante de casas extranjeras. 2.2.9. El oferente extranjero podrá participar por sí mismo o a través de un representante de casas extranjeras debidamente autorizado por el principal y siempre que adjunte su proforma. La misma podrá ser presentada por facsímile, en cuyo caso deberá ser ratificada mediante la presentación de la oferta original dentro de los diez días hábiles posteriores al acto de apertura. Igualmente, el representante de casas extranjeras podrá presentar directamente la oferta a nombre de un tercero siempre que se acredite la existencia de un contrato de representación. 2.2.10. El oferente extranjero, también podrá hacerse representar a través de un apoderado debidamente acreditado con las formalidades y requisitos que establece la legislación costarricense. 2.2.11. Se debe aportar con los atestados de su oferta el timbre del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica creado por el artículo Nº 52 de la Ley Nº 7105 del 05 de noviembre de 1990. (Timbre de ¢200.00) y el Timbre de la Ciudad de las Niñas. 2.2.12. Declaración bajo fe de juramento de que al oferente y a su representante en el país no les afecta el régimen de prohibiciones que establece el artículo N° 22 y N° 22 bis de la Ley de la




3

Contratación Administrativa. Declaración jurada de no contar con prohibición para contratar con la Administración Pública según artículo N° 100 de la Ley de Contratación Administrativa, así como declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de impuestos directos. 2.2.13. Junto con la oferta se debe aportar certificación vigente de que el oferente nacional o representante de Casas Extranjeras está inscrito como patrono ante la Caja Costarricense d el Seguro Social , los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como con otras contribuciones sociales que recaude esta Institución conforme a la ley. Para realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito estar inscrito como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según corresponda, y al día en el pago de las obligaciones, Participar en cualquier proceso de contratación con la Administración Pública, central o descentralizada, con empresas públicas o con entes públicos no estatales, fideicomisos o entidades privadas que administren o dispongan, por cualquier título, de fondos públicos. En todo contrato con estas entidades, incluida la contratación de servicios profesionales, el no estar inscrito ante la Caja como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según corresponda, o no estar al día en el pago de las obligaciones con la seguridad social, constituirá causal de incumplimiento contractual. Esta obligación se extenderá también a los terceros cuyos servicios subcontrate el concesionario o contratista, quien será solidariamente responsable por su inobservancia. Artículo 74 bis.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con la seguridad social, quienes hayan suscrito un arreglo de pago con la CCSS que garantice la recuperación íntegra de la totalidad de las cuotas obrero-patronales y demás montos adeudados, incluyendo intereses, y estén al día en su cumplimiento. Lo anterior, siempre que ni el patrono moroso, ni el grupo de interés económico al que pertenezca, hayan incumplido ni este ni ningún otro arreglo de pago suscrito con la CCSS, durante los diez años anteriores a la respectiva contratación administrativa o gestión.”

Todo lo anterior de conformidad con los artículos No.74 y 74 bis de la Ley Constitutiva de la CCSS, Ley 8908.

En caso de resultar adjudicatario, tanto el oferente nacional como su representante deberán aportar las certificaciones vigentes de la C.C.S.S. y del INS al día una vez emitida la orden de inicio en los contratos de servicios. Para el caso de construcción de obras, el oferente extranjero y/o nacional que resulte adjudicado deberá aportar la certificación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos donde aparezcan inscritos tanto la empresa constructora como todos los ingenieros que participaran en la obra. 2.2.14 La Proveeduría de JASEC recibirá ofertas y documentos esenciales en la fecha y hora fijadas para el acto de apertura de las ofertas. Para estos efectos legales se regirá la hora del reloj de la Proveeduría. 2.2.15 De conformidad con lo establecido por el artículo N°52 decreto MINAET Nº 35148, los contratos a ejecutar en el país, cuyas propuestas provengan de empresas extranjeras, deberán incorporar en su oferta una declaración de someterse a la jurisdicción y tribunales nacionales para todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato, con renuncia a su jurisdicción. 2.2.16 En tanto el artículo 15 de la Ley 8783 que reforma la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, N°5662, la Ley Pensión para Discapacitados con Dependientes N° 7636, la de Ley Creación del ICODER, la Ley N°7800, Ley Sistema Financiero Nacional para Vivienda y la Ley N° 7052 Ley Creación Fondo Nacional de Becas, establece la obligación de los patronos públicos y privados de pagar al FODESAF un cinco por ciento (5%), sobre el total de sueldos y salarios que paguen mensualmente a sus trabajadores, y el articulo 22 inciso c) ordena que “Los patronos y las personas que realicen, total o parcialmente, actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con el FODESAF, conforme a la Ley, cuando “participan en cualquier proceso de contratación pública regulado por la Ley de Contratación Administrativa, la Ley de concesión de obra pública, la Ley de de concesión de obra pública, la Ley de la zona marítima terrestre




4

y el Código de Minería”, es requisito de admisibilidad de la oferta demostrar el cumplimiento de esta obligación.

2.3 CRITERIOS A EVALUAR En la ponderación de las ofertas, se considerarán los factores que se definen en la sección de especificaciones técnicas. Tratándose de contrataciones de objeto múltiple, la evaluación se hará para cada una de las líneas o grupos de líneas definidos en el requerimiento, según se haya establecido en este cartel por lo que JASEC podrá acordar la adjudicación parcialmente entre uno o más oferente se según convenga a sus intereses.

2.4 PLAZO PARA ADJUDICACIÓN El Acto Final será comunicado en la siguiente dirección electrónica: www.jasec.co.cr . En Corporativos/Proveeduría Institucional/Adjudicaciones -Licitación Abreviada. El Acto Final se dictará dentro del plazo máximo indicado en la sección segunda de este cartel a partir del día hábil siguiente a la recepción de ofertas. JASEC se reserva la facultad discrecional de adjudicar parcialmente o no adjudicar la presente contratación según se considere conveniente a sus intereses. Cuando se ofrezcan bienes afectados por desgravación arancelaria, para efectos de comparación de ofertas, JASEC adicionará a aquellas ofertas que coticen en moneda extranjera y que no incluyan productos desgravados, el valor de los impuestos y derechos de importación en la proporción que les corresponde. 2.5 FORMALIZACIÓN Será acorde a las disposiciones establecidas por el “Reglamento sobre refrendo de las contrataciones de la administración pública” emitido por la Contraloría General de la República, publicado en La Gaceta Nº 202 del 22 de octubre del 2007 y para efectos de determinar el documento mediante el cual se formalizará la presente contratación, se tomará el monto que se adjudique a cada oferente, de acuerdo a lo siguiente: Será acorde a las disposiciones establecidas por el “Reglamento sobre refrendo de las contrataciones de la administración pública” emitido por la Contraloría General de la República, publicado en La Gaceta Nº 202 del 22 de octubre del 2007 y para efectos de determinar el documento mediante el cual se formalizará la presente contratación, se tomará el monto que se adjudique a cada oferente, de acuerdo a lo siguiente: Para montos entre el ¢25.320.000 y 618.330.659 millones, el documento lo constituirá la orden de compra, la cual será refrendada por el Departamento Legal de JASEC. Montos menores a los ¢15.920.000 millones, no requerirán de este refrendo. Conforme al artículo 168 del Reglamento de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones el refrendo del Departamento Legal será otorgado en el plazo de quince días hábiles para licitaciones públicas y diez días hábiles en los restantes casos.

Para montos mayores a los ¢618.330.659 millones, la formalización contractual se realizará con la suscripción de un contrato el cual será confeccionado por el Departamento Legal de JASEC y refrendado por la Contraloría General de la República. A efecto de legalizar este contrato se deberá reintegrar las especies fiscales de ley, a razón del 0.25% del monto total del contrato; pagaderos en partes iguales entre JASEC y el contratista, circunstancia por la que los oferentes deberán hacer las previsiones necesarias por este desembolso, al momento de formular su propuesta. El Departamento Legal de JASEC notificará al contratista que se apersone a rubricar el contrato; fijando para tal efecto un plazo de 5 días hábiles, previo rendimiento satisfactorio de la garantía de cumplimiento.




5

Es entendido que el contrato vincula al contratista para su ejecución, no existiendo relación obrero-patronal entre ambas partes contratantes ni entre JASEC y el personal del contratista. Con lo cual éste último asumirá el pago de las cargas sociales y pólizas de riesgos del trabajo derivadas de esta contratación. 3. GARANTÍAS EN EFECTIVO La garantía de cumplimiento que se rindan en dinero en efectivo, deberán depositarse:

BANCO Moneda No Cuenta Cuenta Cliente

Banco de Costa Rica colones 275-3136-4 15201275000313646

Banco de Costa Rica dólares 001-0201626-5 15201001020162658

Banco Nacional de Costa Rica colones 100-01-075-000831-8 15107510010008319

Banco Nacional de Costa Rica dólares 100-02-075-600350-8 15107510026003502

Banco Crédito Agrícola Cartago colones 100-9900331 15302010099003315

Banco Crédito Agrícola Cartago dólares 102-559007 15302001025590077 En el caso de que la JASEC se viera obligado a ejecutar la garantía antes del vencimiento del contrato, el adjudicatario rendirá una nueva, de manera que el contrato en todo momento quede garantizado hasta su ejecución total. Es una obligación del contratista mantener vigente la garantía de cumplimiento mientras no se haya recibido el objeto del contrato. Si un día hábil antes del vencimiento de la garantía, el contratista no ha prorrogado su vigencia, la Administración podrá hacerla efectiva en forma preventiva y mantener el dinero en una cuenta bajo custodia, el cual servirá como medio resarcitorio en caso de incumplimiento. En este caso el contratista podrá presentar una nueva garantía sustitutiva del dinero.

4. OFERTAS PARCIALES Y ALTERNATIVAS El oferente podrá presentar alternativas que como mínimo cumplan con las especificaciones técnicas de este cartel, así como su propuesta principal con lo exigido por el presente pliego de condiciones. La eventual adjudicación a una oferta alternativa sólo podrá darse cuando la oferta principal sea potencialmente adjudicataria a concurso cumpliendo con los requerimientos básicos del cartel.

5. CONSULTAS Y SOLICITUDES DE PRORROGA

La consultas y solicitudes de prórroga en el plazo para recepción de ofertas deberán plantearse dentro del primer cuarto del término para recibir ofertas, contado a partir del momento de que se recibiera la invitación o se diera la comunicación, según corresponda. Si se plantean consultas con posterioridad al plazo indicado, será facultativo para JASEC darles trámite o archivarlas según considere conveniente a sus intereses.

6. OBSERVACIONES Y ACLARACIONES A LAS OFERTAS JASEC podrá solicitar las aclaraciones o enmiendas a las ofertas que considere necesarias para efectos de estudio y evaluación. La respuesta a las mismas deberá ser remitida dentro del plazo indicado en el artículo 49 del Decreto Ejecutivo Nº 35148-MINAET. Si la prevención de aclarar o subsanar no es atendida oportunamente, se procederá en los términos del artículo 64 del Decreto Ejecutivo Nº 35148-MINAET. Las respuestas se deben remitir por escrito y entregadas personalmente, por correo o vía facsímile.

7. DESCUENTOS Y MEJORAS

La JASEC podrá realizar una audiencia posterior al acto de apertura a fin de que aquellas ofertas elegibles, tengan oportunidad de otorgar mejoras, ventajas y descuentos en la oferta. Estas mejoras, ventajas y descuentos serán considerados e n la calificación de las ofertas.




6

PROCEDIMIENTO PARA AUDIENCIAS: a. La audiencia será únicamente entre los oferentes elegibles, a fin de otorgar mejoras, ventajas

y descuentos a su propuesta (deberán indicar el descuento por precio unitario dentro del rango de utilidad). Este será considerado en la calificación de las ofertas y debe estar dentro del precio razonable que no constituya un precio ruinoso.

b. La invitación a la audiencia se notificara por aviso mediante fax, correo electrónico o vía personal. El cual debe incluir el Nº de procedimiento, objeto del contrato, lugar, fecha y hora límite en que se recibirán las mejoras o descuentos.

c. La audiencia será presidida por el Proveedor o su representante del Proceso. d. Las mejoras, ventajas o descuentos deberán ser presentados por escrito hasta la hora y fecha

indicada en el punto Nº b, en forma personal en sobre cerrado, en la Proveeduría. e. El representante de la Proveeduría levantará un acta, con el detalle de los oferentes que

presentaron las mejoras o descuentos a su propuesta la cual deberá ser firmada por todos los asistentes. Los descuentos recibidos, así como el acta se agregarán al expediente de la contratación.

8. PENALIZACIÓN

El adjudicatario se obliga a ceñirse estrictamente a la Ley Nº8660 y su Reglamento Ejecutivo a la ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, en todas las disposiciones pertinentes a las exigencias del cartel y a los términos de su oferta. Por lo que el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contempladas en dichos documentos dará lugar a la resolución del contrato y la ejecución de la garantía de cumplimiento, previa audiencia que se conferirá al contratista, sin perjuicio de accionar en la vía jurisdiccional el resarcimiento de daños y perjuicios Igualmente, JASEC podrá rescindir la relación contractual derivada del presente concurso cuanto tal actuación resulte procedente y la decisión sea debidamente razonada, fundamentada y justificada, según lo establecido en los artículos 204 y siguientes del Reglamento General de Contratación Administrativa. En lo referente a la calidad de los productos ofertados deberán ser los ofertados y en cumplimiento con lo indicado en el cartel con el fin de garantizar la seguridad del personal de JASEC y la red de distribución. Jasec valora el cobro de daños y perjuicios para estos conceptos. De igual forma la entrega morosa e incumplimiento sea objeto de calificación de los proveedores y en caso de producirse daño o perjuicio se abrirá causa administrativa para imposición de las sanciones al proveedor regulas en la ley 7494 Contratación Administrativa. 9. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO El adjudicatario se obliga a ceñirse estrictamente a la Ley Nº8660 y su Reglamento Ejecutivo a la ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, en todas las disposiciones pertinentes a las exigencias del cartel y a los términos de su oferta. Por lo que el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contempladas en dichos documentos dará lugar a la resolución del contrato y la ejecución de la garantía de cumplimiento, previa audiencia que se conferirá al contratista, sin perjuicio de accionar en la vía jurisdiccional el resarcimiento de daños y perjuicios. Igualmente, JASEC podrá rescindir la relación contractual derivada del presente concurso cuanto tal actuación resulte procedente y la decisión sea debidamente razonada, fundamentada y justificada, según lo establecido en los artículos 204 y siguientes del Reglamento General de Contratación Administrativa. 10. FORMA DE PAGO En el caso de servicios, J.A.S.E.C pagará por transferencia bancaria a 30 días naturales, previa verificación del cumplimiento a satisfacción, ésta verificación se dará de acuerdo con la normativa interna de la Institución. Para tales efectos debe agregarse a la factura el número de cuenta y banco donde deberá transferirse el monto adjudicado. La oferta que indique una forma de pago distinta será declarada inadmisible. En ningún caso se darán anticipos de pago.




7

Para tramitar el pago se deberá presentar factura correspondiente.

Retenciones en el pago: JASEC podrá retener hasta un 10% de las sumas pagadas, ante incumplimientos del contratista. JASEC podrá aplicar esta retención o ejecutar parcialmente la garantía de cumplimiento a como mejor le convenga. Los pagos efectuados a empresas extranjeras que se originan de servicios prestados en el territorio nacional, genera la obligación de practicar retención. La tarifa que se debe aplicar depende del concepto a remesar, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Todo pago a cargo de la Administración se realizará luego de la recepción definitiva de los bienes y servicios. La recepción definitiva no exime al contratista de responsabilidad por vicios ocultos, de conformidad con los artículos 171 y 172 Decreto No. 35148-MINAET.

11. ASPECTOS DE TIPO COMERCIAL 11.1 PRECIOS Los oferentes podrán cotizar por la totalidad de este requerimiento o parcialmente según se defina en el cartel, en las siguientes condiciones: Los precios cotizados deben desglosarse en precio de la mercadería e impuestos. En caso de materiales o equipo de importación, los precios podrán cotizarse en colones costarricenses, en dólares de los Estados Unidos de América, o en la moneda del país de origen del exportador. Para empresas oferentes con domicilio en Costa Rica, podrán cotizar en moneda extranjera únicamente material de importación que requiera ser importado para satisfacer el objeto de la contratación. En caso de recibir propuestas en distintas monedas, la Administración las convertirá a una misma moneda para efectos de comparación, aplicando las reglas previstas en el cartel o en su defecto el tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de apertura. La importación de los bienes deberá demostrarse a JASEC mediante copia del “Conocimiento de Embarque (B.L.)” y de la “Póliza de desalmacenaje”, el pago podrá realizarse en la moneda fijada en la contratación o bien en colones costarricenses, salvo lo dispuesto en el artículo Nº 49 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, para ese efecto se utilizará el tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de la confección del cheque o medio de pago seleccionado. De no presentar el oferente importador la documentación citada, los bienes adjudicados se considerarán “Productos en Plaza” con entrega inmediata. Cuando los productos ofrecidos sean de importación y el oferente sea una firma domiciliada fuera del territorio nacional, los precios se cotizaran bajo el Incoterms 2010: DDP Bodegas JASEC. Se declarara inelegible la oferta que cotice un lugar de entrega diferente. Para la aplicación e interpretación del Incoterm 20 10: DDP véase el Aviso publicado en La Gaceta Nº 122 del 24 de junio del 2011. AVISOS

LA GACETA Nº 122 DEL 24 DE JUNIO DEL 2011

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO

ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

CONTRATAR BIENES Y SERVICIOS

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, por medio del Proceso de Contratar Bienes y Servicios de la UEN de Apoyo comunica que por Resolución N° CBS-160-2011, de las quince horas del trece de junio del 2011, se

modifica la Directriz publicada en La Gaceta N° 48 del 10 de marzo del 2009, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

En todos los contratos de JASEC pactados bajo el Incoterms 2010 multimodal DDP, tendrá los siguientes alcances:

1. Todo el trámite de nacionalización está a cargo y corre por cuenta del contratista. Consecuentemente debe asumir, entre otros, los siguientes costos:

• Costos de contratar una Agencia Aduanal.




8

• Pagar el bodegaje en el Almacén Fiscal.

• Costos del transporte del Almacén Fiscal al sitio de entrega, la descarga del material y todos los demás costos directos o indirectos que se originen en ese trámite.

2. Queda a discreción del contratista iniciar el trámite de Exoneración de Tributos de Importación, con copia de los documentos comerciales, de previo al arribo de la mercadería a Puerto Costarricense, a efecto de disminuir la factura de bodegaje.

3. Debido a que JASEC goza de exención de toda clase de impuestos respecto a todas sus compras de bienes y servicios necesarios en la realización de sus fines normales (Ley N° 7799 del 30 de abril de 1998 y Ley 6995 (Art. 152), no debe incluirse ese costo dentro del precio cotizado. Como parte de los trámites de nacionalización, la Agencia Aduanal del Contratista debe confeccionar apropiadamente la Solicitud de Exoneración de Tributos de Importación, gestionar la firma del Representante Legal de JASEC o persona autorizada y tramitarla en las instancias que corresponda, hasta obtener la aprobación.

4. Respecto al “plazo de entrega” este se interrumpe desde el momento en que el contratista entrega en JASEC, los documentos comerciales en los términos establecidos en la Ley General de Aduanas (copia u original de la factura comercial, B/L, Lista de Empaque y Solicitud de Exoneración de Tributos de Importación). En caso que estos documentos estén mal confeccionados, JASEC no se responsabilizará de atrasos, ni sobrecostos en el trámite de nacionalización. Por ningún concepto JASEC asumirá pago alguno de Bodegaje.

5. El día en que se otorga el DUA por el Ministerio de Hacienda, para efectos del cómputo del “plazo de entrega” este se reinicia al día siguiente hábil y el contratista deberá remitir una copia de este documento a la Proveeduría de JASEC o bien en el momento de presentar la mercadería en el Almacén Central/Birrís, como resultado de comprobación del “plazo de entrega”.

6. La mercadería será descargada (puesta en el suelo) en el sitio de entrega. Solo hasta ese momento el contratista se libera de responsabilidad.

Cartago, 15 de junio del 2011.—Contratar Bienes y Servicios.—Lic. Abel Gómez L., Coordinador.—1

vez.—O. C. Nº 5078.—Solicitud Nº 17568.—C-23420.—(IN2011046206).


PROVEEDURIA INSTITUCIONAL LICITACION ABREVIADA No. 2016LA-000022-01

ADQUISICION DE MATERIALES PARA DADAS DE ALTA Y DESARROLLOS DE RED FTTH-GPON

9

Para los artículos de importación el oferente indicará un único plazo de entrega expresado en días hábiles . Cuando los artículos de importación no cumplan con los requerimientos del cartel y la oferta y deban ser reexportados o importados nuevos suministros todos los gastos relacionados con este incumplimiento correrán por cuenta única y exclusivamente por parte del contratista. El oferente para este concurso deberá enlistar los precios unitarios de los productos ofertados para cada línea e indicar el precio total de su oferta. Asimismo JASEC se reserva la potestad de adjudicar total o parcialmente las cantidades solicitadas para cada línea. 11.1.2 DESGRAVACIÓN ARANCELARIA Aquellos proveedores que ofrezcan bienes afectos a beneficios de desgravación arancelaria establecidos en instrumentos bilaterales o multilaterales de comercio y que hayan sido suscritos y ratificados por Costa Rica, deberán indicar en su oferta la partida, subpartida o fracción arancelaria que le son aplicables y deberán declarar bajo la fe de juramento, que con los bienes se acompañarán los certificados de origen que comprueben la información aportada en la oferta. 11.1.3 TIEMPO Y FORMA DE ENTREGA En caso de materiales o equipos a importar, se deberá indicar en la oferta el tiempo para el embarque, esto para efectos de exoneración de impuestos. El tiempo de entrega se calculará a partir del día siguiente de la notificación por fax de la Orden de Compra. El tiempo de entrega deberá indicarse en días hábil es. El adjudicatario deberá acompañar con cada bulto que envíe a JASEC, la documentación adecuada que determine en forma precisa lo siguiente: Contenido de cada bulto, precio unitario, lista de empaque, recio total de los materiales y equipo. En la parte exterior de cada bulto deberá hacerse mención al número de pedido y orden de compra. El adjudicatario deberá identificar claramente todos los bultos a la hora de embarcar. No se podrán mezclar materiales de diferentes pedidos en un mismo bulto a la hora de empacar y embalar los materiales o equipos. Los materiales y equipos que al momento de la entrega se encuentren con defectos evidentes e inaceptables a juicio de JASEC, serán rechazados en el acto y no se tendrán por recibidos, se deberán suministrar catálogos que describan los equipos y accesorios suministrados. Para contrataciones en plaza, en la oferta se debe indicar el tiempo y lugar de entrega de los materiales y equipos, tiempo que en una eventual adjudicación se contará a partir de la notificación por fax de la orden de compra. La mercadería deberá ser entregada en el Almacén de JASEC ubicado en Barrio Fátima o Almacén Birrís según corresponda. 11.1.4 GARANTÍAS PARA MATERIALES Y EQUIPOS OFRECIDO S Se debe indicar en la oferta las garantías que sobre los materiales y equipos otorguen los fabricantes, el cual no podrá ser inferior a doce meses contados a partir de la entrada en operación de los equipos o utilización de los materiales, o 24 meses posteriores a su aceptación por parte de JASEC, lo que suceda primero. Cuando el oferente de los materiales o equipos es un exportador, éste será solidariamente responsable con el fabricante de los equipos y materiales por el cumplimiento de las garantías estipuladas en esta contratación.




10

11.1.5 RECLAMOS DE MERCADERÍA Para compras de importación, en lo que respecta a los costos inherentes a un reclamo de mercadería se procederá de la siguiente forma: Cuando se realice la revisión de la mercadería recibida en la bodega de JASEC y se detecte un faltante de la misma, y se determine que ha sido incluida en la factura, correrán por cuenta del adjudicatario los costos de envío, impuestos de nacionalización, costos de desalmacenaje y de entrega en las bodegas de JASEC, del faltante. En caso que el adjudicatario envíe un artículo que no corresponde a lo adjudicado, o que sea defectuoso, JASEC procederá a su devolución siempre y cuando el adjudicatario cancele los gastos de nacionalización. La firma de la solicitud de exoneración de los bienes sustitutos quedara condicionada a la demostración de la cancelación de los gastos de nacionalización de los bienes originalmente exonerados. En caso de que el contratista no desee nacionalizar los bienes defectuosos o diferentes a lo adjudicado, JASEC podrá autorizar la reexportacion de dichos bienes en el entendido de que todos los gastos y trámites asociados correrán por cuenta del contratista. Solo cuando la totalidad de lo adjudicado se halla entregado a satisfacción, en la Bodega de JASEC, el contratista adquirirá el derecho al pago. En caso de sobrantes de materiales, estos pasan a ser propiedad de J.A.S.E.C. 11.1.6 FICHA TÉCNICA Con el objetivo de revisar el flujo de proceso que ha seguido la adquisición de productos, los oferentes que participen en los distintos procedimientos ordinarios de contratación administrativa deberán presentar en sus ofertas como requisito indispensable Fichas Técnicas que contengan los requerimientos técnicos de almacenamiento y manejo de los artículos correspondientes a los materiales cotizados. CONDICIONES ADICIONALES 1) Para el caso de contrataciones al exterior, la factura comercial deberá estar redactada en idioma español, B/L, Guía Aérea o Carta de Porte según corresponda, Lista de Empaque, Certificado de origen, los cuales deberán ser emitidos según los requisitos estipulados en los artículos 316 y 317 de la Ley General de Aduanas. 2) Es obligación del adjudicatario ceñirse estrictamente al cartel, a la Ley y Reglamento General de Contratación Administrativa y a los términos de su oferta. Consecuentemente, el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contempladas en dichos documentos dará lugar a la ejecución de la garantía de cumplimiento y a rescindir el contrato si JASEC lo estima pertinente, sin perjuicio de accionar en la vía jurisdiccional el resarcimiento de daños y perjuicios. 3) La presentación de documentos defectuosos para el trámite de desalmacenaje y/o exoneración que ocasionen atrasos y costos adicionales, correrán por cuenta del contratista y no suspenderán el plazo de entrega. 11. 1.8. OBLIGATORIEDAD DE LA FICHA TECNICA Y DE AL MACENAMIENTO FICHA TÉCNICA Con el objetivo de revisar el flujo de proceso que ha seguido la adquisición de productos, los oferentes que participen en los distintos procedimientos ordinarios de contratación administrativa deberán presentar en sus ofertas, como requisito indispensable, la Ficha Técnica de cada producto. Este documento se utilizará para determinar el cumplimiento de las características del objeto(s) exigidas en el cartel, en fase de elegibilidad. FICHA DE ALMACENAMIENTO . Adicionalmente es requisito indispensable, ya sea en la oferta o bien en el momento de la entrega del objeto, actuando como contratista, presentar Ficha de Almacenamiento a efecto de manipular y conservar de forma correcta los artículos correspondientes a los materiales cotizados o adjudicados.




11

MATERIALES QUE DEBEN PRESENTAR FICHA DE ALMACENAMIE NTO El Proceso Administrar Materiales y Equipos como área responsable de la conservación y custodia del inventario, ha definido los grupos de artículos para los cuales el contratista deberá suministrar la respectiva Ficha de Almacenamiento:

• Transformadores de Distribución. • Transformadores de Corriente. • Transformadores de Potencia. • Fibra Óptica. • Equipo Electrónico. • Contadores y Colectores de Energía. • Postes Tubulares y de Concreto • Recloser y controles. • Productos químicos y conexos como: combustibles, lubricantes, • diluyentes, abonos, fertilizantes, insecticida, fungicidas y similares • Productos tóxicos. • Equipo especializado para Subestaciones. • Equipo especializado para Plantas Hidroeléctricas. • Cable de Potencia Concéntrico.

Si en la oferta no se presentó la Ficha de Almacenamiento, esta deberá entregarse en el Almacén de JASEC designado en la Orden de Compra, junto con la factura comercial. La omisión de su entrega ocasionará que la Recepción del objeto contractual se dé en forma provisional bajo protesta, en los términos del artículo 172 del DE-MINAET 35148, de forma que deja en suspenso la Recepción Definitiva y por consiguiente el inicio del plazo para efectuar el pago hasta que se subsane este aspecto por parte del contratista. La Ficha de Almacenaje deberá contener al menos la siguiente información: Manipulación: Especificar las precauciones necesarias para garantizar un traslado y manipulación sin peligro, tales como el tipo del equipo de manutención a emplear. Incluir recomendaciones sobre medidas de orden técnico y cualquier otra exigencia o norma específica relativa al bien. Condiciones de Almacenaje: Especificar las condiciones necesarias para el almacenamiento, por ejemplo: si se requiere un lugar fresco o ventilado, si puede estar expuesto a la intemperie, si debe aislarse del suelo para evitar filtraciones de humedad. Formas de Almacenamiento: Definir el Patrón de Paletizado, la unidad de carga paletizada a utilizar (dimensiones y peso de la carga y/o características de la paleta que se debe utilizar), cantidades máximas de niveles a estibar; dependiendo del material si se requieren durmientes, así como las normas de uso para bobinas de cable. Condiciones Especiales de Conservación: Cualquier recomendación e información adicional suministrada por el fabricante o por el distribuidor del material, que permita asegurar la conservación del artículo.

En caso de tratarse de equipos y materiales especializados no incluidos en la categorización indicada anteriormente, JASEC se reserva el derecho de solicitar al Contratista posterior a la recepción provisional de los artículos; la respectiva Ficha de Almacenamiento. 11. 1.9. REAJUSTES DE PRECIOS PARA SERVICIOS CONTIN UOS Para efectos de mantener el equilibrio económico del contrato0, JASEC, reconocerá reajustes de precios al contrato. El oferente deberá presentar obligatoriamente dentro de su oferta el presupuesto detallado y completo con todos los elementos que componen su precio, el cual debe cuantificar el 100% del precio. Así como el desglose del precio unitario para aquellas contrataciones que así lo requieran. El cálculo de los




12

eventuales reajustes se realizará con base en la fórmula paramétrica aprobada para esos efectos por la Contraloría General de la República, y para ello los oferentes deberán indicar expresamente el desglose de los elementos que componen el precio y los índices que los sustentan. La formula sobre la que se calcularán los reajustes de precio es la siguiente: P = MO + I + GA + U Donde: P = 100% referido al precio de cotización MO = porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización I = porcentaje de insumos del precio de cotización GA = porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización U = porcentaje de utilidad del precio de cotización Partiendo de una estructura de elementos de precios como la anterior, se puede plantear una fórmula de variación de precios del tipo:

Pv = Pc MO iMOtm + I iIti + GA iGAtg + U iMOtc iItc iGAtc

Donde: Pv = precio variado Pc = precio de cotización MO = porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización I = porcentaje de insumos del precio de cotización GA = porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización U = porcentaje de utilidad del precio de cotización iMOtm = índice del costo de la mano de obra en el momento considerado para la variación iMOtc = índice del costo de la mano de obra en el momento de la cotización iIti = índice del costo de insumos en el momento considerado para la variación iItc = índice del costo de insumos en el momento de la cotización iGAtg = índice del costo de gastos administrativos en el momento considerado para la variación iGAtc = índice del costo de gastos administrativos en el momento de la cotización

El reclamo se deberá contener los siguientes elementos: 1. Monto mensual del insumo. 2. Estructura porcentual del precio. 3. Fórmula Matemática De igual forma se deberá presentar la base jurídica, el hecho generador del desequilibrio contractual, la cuantificación del reclamo y las fuentes de los índices vinculados a los elementos que componen el precio. La solicitud de reajuste deberá presentarse cada año ante Jasec, conforme a la formula indicada y aportar la documentación que respalde y justifique el ajuste solicitado. Se reconocerán las variaciones que tenga derecho en ese periodo. El reconocimiento de ajuste será a partir del momento en que surge la variable en los costos. Jasec se reserva el derecho de verificar el origen y veracidad de los documentos aportados. Jasec pagará los reajustes mediante una apropiación de recursos. Jasec no realizará el pago de reajustes mediante la orden de compra que sustenta el contrato, esto significa que durante la vigencia de la orden de compra el precio mensual del servicio permanecerá invariable.




13

Presentar el desglose del precio de la siguiente forma para aplicar la fórmula: Presentar copia de las planillas de los trabajadore s de dos meses anteriores con el fin de comprobar que estos se encuentran reportados en la C.C.S.S. y copia de la póliza de seguros que se solicita en el apartado de la sección tercera. 11.1.9. De conformidad con el artículo 272 inciso 2 del Código Fiscal, es obligación el cobro de especies fiscales en toda contratación, que realice la Administración, sin importar su cuantía. El adjudicatario deberá cancelar el equivalente al 50% de las especies fiscales que se requieran (equivale a dos colones con cincuenta céntimos (¢2,50) por cada mil colones (¢1 000,00) del valor del contrato en timbres fiscales). El comprobante de pago debe presentarse a más tardar junto con la garantía de cumplimiento o dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación en la Proveeduría.

0% Mano Obra 0% Gastos Adm 0% Utilidad 0% Insumos

100%




14

SECCCION SEGUNDA

LICITACIONES: CONDICIONES PARTICULARES

1. INVITACION

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago invita a participar a los oferentes inscritos en el registro de proveedores en la Licitación Abreviada Nº 2016LA-000022-01, cuyo objeto es el “ADQUISICION DE MATERIALES PARA DADAS DE ALTA Y DESARROLLOS DE RED FTTH-GPON” Las ofertas se deben presentar según lo dispone el siguiente apartado y recibido únicamente hasta las 11:00 horas del día 01 de noviembre del 2016. Deberán presentar las ofertas por escrito en forma personal en sobre cerrado, en la Proveeduría, situada en Cartago Centro, Instalación de Barrio Fátima 300 norte de la Iglesia María Auxiliadora, junto con una copia idéntica al original con los respectivos anexos.

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Reserva presupuestaria por un monto total de ¢618.000.000.00. De conformidad con el artículo 16 del Decreto Ejecutivo Nº35148-MINAET, el presente concurso inicia, sin que se cuente con la totalidad de los recursos presupuestarios requeridos para esta contratación, pero con el compromiso del Director del Negocio de Infocomunicaciones, de que dichos recursos estarán disponibles para el momento de la adjudicación. En todo caso, los oferentes quedan advertidos de esa situación, por lo que no podrán exigir el pago de ninguna indemnización, en caso de que el concurso debe archivarse por falta de presupuesto.

3. PLAZO PARA ADJUDICACION

El acto de adjudicación deberá dictarse dentro 22 días hábiles, contados a partir del día de apertura de las ofertas.

4. VIGENCIA DE OFERTA

La vigencia mínima de las ofertas será de 40 días hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas.

5. TIEMPO DE ENTREGA

Ver condiciones en la sección tercera

6. FORMA DE PAGO Crédito 30 días naturales

7. LUGAR DE ENTREGA

Almacén Central de JASEC, ubicado 300 metros norte y 200 oeste de la Iglesia María Auxiliadora, Barrio Fátima, Cartago

8. GARANTIA DEL SUMINISTRO

La garantía será de 2 años a partir de la recepción a satisfacción de JASEC.

9. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Ing. Marco Mora Ramírez, correo [email protected] y Fernando Brenes Hernández, correo [email protected] teléfono 2553-2684

10. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Quien resulte adjudicatario dispondrá de 5 días hábiles contados a partir de la firmeza del acto de adjudicación para rendir la correspondiente garantía de cumplimiento, por un monto de ocho por ciento del total adjudicado y con una vigencia mínima de dos (2) meses adicionales a la fecha probable de recepción definitiva del objeto del contrato, observando los demás requisitos y condiciones que al respecto establece la Ley 8660 y su Reglamento decreto MINAET Nº35148. La misma podrá rendirse en la moneda de la oferta o en colones costarricenses, en cuyo caso se utilizará el tipo de cambio venta de referencia que reporte el Banco Central de Costa Rica al día del depósito de la misma. Cuando el plazo contractual sea mayor a un año o pueda prorrogarse por periodos mayores, la garantía de cumplimiento se rendirá solo por un año, en el entendido de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado.

11. USO DEL FACSÍMILE U OTRO MEDIO ELECTRÓNICO.

Se podrá remitir vía facsímile las observaciones, aclaraciones u prórrogas de las ofertas, al número: 2551-2115 o al medio electrónico: [email protected] o [email protected] Por medio de fax o correo electrónico no se pueden presentar ofertas o recurso alguno.




15

SECCION TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS 1. JUSTIFICACION DEL BIEN O SERVICIO Se pretende aprovisionar al departamento de Infocomunicaciones con fibra óptica de 24 hilos para realizar despliegues en zonas no desarrolladas, fibra óptica de acometida y elementos pasivos que permiten dar el servicio de dadas de alta en la red FTTH-GPON de JASEC. 2. REQUERIMIENTO DEL BIEN O SERVICIO

Ítem Cantidad Unidades Detalle

1 4.790 Unidades Conector fatlinq SC/APC.

2 4.790 Unidades Adaptador SC-APC.

3 1.145.000 Metros Cable Fibra óptica tipo flat drop o semejante de 1 a 4 fibras máximo.

4 4.790 Unidades Roseta de acceso a cliente.

5 650 Rollo Rollo de fleje de acero 20x0,7mm (50 metros).

6 335 Caja Caja de grapas de acero para fleje 20mm.

7 287.000 Metros Cable de acero galv. 3/16 con forro.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS ÍTEM Nº 1 Conectores pre-pulidos SC-APC 1. Descripción

Para la aplicación de la red FTTH-GPON de JASEC se requiere contar con conectores tipo SC-APC tanto para la llegada del cable de acometida a cada uno de los clientes o bien para realizar pruebas a la fibra óptica instalada en la postería de JASEC. 2. Características mínimas por cumplir:

1. Conectores Mecánicos para montaje en campo, pre pulido y pre-ensamblado. 2. Deben ser homólogos para fibra óptica tipo G652D y G657A. 3. Tipo de pulidos APC. 4. Tipo de fibra óptica Monomodo. 5. Perdidas máximas de inserción < 0.3 dB APC. 6. Perdidas de retorno > 60dB para pulido APC. 7. Temperatura de trabajo de -40oC a +75oC. 8. Tipo de montajes Mecánico. 9. Capacidad mínima de 450 conexiones. 10. Cumplientes con la normativa IEC 61754.




16

ÍTEM Nº 2 Centradores para conectores SC-APC 1. Descripción

Para la aplicación de la red FTTH-GPON de JASEC se requiere contar con centradores para conectores tipo SC-APC tanto para la llegada del cable de acometida a cada uno de los clientes o bien para realizar pruebas a la fibra óptica instalada en la postería de JASEC. 2. Características mínimas por cumplir:

1. Acoplado mecánicos para montaje en campo. 2. Deben ser homólogos para fibra óptica tipo G652D y G657A. 3. Tipo de Centrador SC/APC 4. Perdidas máximas de inserción < 0.4 dB APC. 5. Temperatura de trabajo de -40 C a +80C. 6. Tipo de montajes Mecánico.

ÍTEM Nº 3 Compra de Fibra óptica de 1 a 4 Hilos tip o Flat Drop o semejante, tipo G.657A1. Los cables de acometida de 1 a 4 fibras ópticas deberán cumplir con al menos las siguientes características:

• Los cables de 1 a 4 fibras ópticas se utilizarán para la unión de los nodos secundarios con los usuarios finales.

• El cable de fibra óptica deberá cumplir con las características técnicas solicitadas, además de cumplir con las especificaciones dadas en la versión más reciente de la norma Telcordia GR-20, para lo cual el fabricante deberá presentar una certificación de un laboratorio autorizado de que la fibra cumple con las características de la norma citada.

• El cable deberá ser del tipo DROP plano. • Deberá contar con 2 hilos de rasgado. • El oferente deberá incluir con su propuesta la tabla de flechas y tensiones para la distancia máxima

entre postes para la cual está diseñado el cable ofrecido. • El cable deberá de tener un forro exterior de color negro de manera que se permita la distinción

con respecto a otras posibles fibras instaladas previamente en la postería, adicionalmente deberá indicar el tipo de cable que es (claramente “FIBRA OPTICA”) y a quien pertenece (“JASEC”), este se deber indicar cada metro.

• Los siguientes son los requerimientos de JASEC.

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN Cantidad de fibras 1 a 4 fibras

Coeficiente de atenuación a 1310 nm ≤ 0,33 dB/km para UIT – G.652.D, G.657A1, G.657A2, G.657B1, G.657B2



Vano máximo Entre 90 metros y 120 metros Vida útil ( instalado) ≥ 20 años Holgura máxima de las fibras respecto al cable 2 % Longitud del carrete ≤ 3.000 m Sistema de calidad ISO 9001




17

Los requerimientos que concierne la estructura del cable, elemento central portante, tubos holgados, tubos holgados, elementos de refuerzo del cable, hilo rasgado, cubierta exterior de los cables, identificación del cable son los mismos especificados en el tipo de cable AUTOSOPORTADO ADSS, excepto las características técnicas.

Características Técnicas DESCRIPCIÓN CABLE 2 F.O

Capacidad del cable 1 a 4 Numero de fibras por tubo holgado 1 a 4

Diámetro máximo (mm) 8,5 x 5 Peso (Kg/Km) 40

Tracción mínima (N) 1200N Sección (mm²) 3.4

Módulo de elasticidad (KN/mm²) 100 T=-5 ºC, viento= 60 kg/m², hile= 0 180

T=-15 ºC, viento= 0 kg/m², hile= 0.18 180 Radio mínimo de curvatura 18 veces el diámetro del cable

Temperatura de trabajo -40 ºC a 70 ºC Pruebas de aceptación de los cables de 1 a 4 fibras ópticas en instalaciones aéreas.

• Los reportes deben ser entregados en idioma español o inglés y se realizaran según los métodos de prueba y los criterios de aceptación descritos en la norma Telcordia GR-20, para lo cual el fabricante deberá presentar una certificación de un laboratorio autorizado de que la fibra cumple con las características de la norma citada.

• Los siguientes serán los requerimientos para la prueba certificada que debe realizar el fabricante a su producto por medio de un laboratorio certificado para presentar su revisión respectiva por el Ingeniero que verifique el cumplimiento de las normas estipuladas.

1. Fuerza para retirar el recubimiento de la fibra óptica. 2. Tensión de halado. 3. Diámetro externo del cable y espesor de la cubierta. 4. Prueba de bloqueo de agua. 5. Prueba de impacto. 6. Prueba de resistencia a la compresión. 7. Torsión del cable. 8. Flexión cíclica del cable. 9. Prueba de envejecimiento del cable. 10. Resistencia a los rayos UV.

Empaque, marcación y transporte del cable de 1 a 4 fibras.

• Todo el cable se marcará secuencialmente con marcas de longitud a intervalos fijos de un metro. Se permitirá ocasionalmente una marca ilegible siempre y cuando se encuentren marcas legibles a ambos lados. Después de cada marca de longitud deberá colocarse la palabra “metros” o la letra “m”.

• La longitud de los cables de fibra óptica incluida en cada carrete deberá ser continúa, es decir, no

se aceptan uniones o empalmes en el tramo de cable suministrado en cada carrete. La tolerancia en la longitud de los tramos será de 1% por carrete. La longitud nominal por carrete para el cable




18

ofrecido, no deberá ser menor de 3 km. ni mayor de 5 Km. Los cables en el carrete tienen que ser entregados con una protección mecánica. Esta protección deber ser reinstalada cuando una longitud de cable de F.O. quede en el carrete para ser utilizada posteriormente.

Pruebas en el sitio de almacenamiento

En el sitio de almacenamiento de los carretes el interventor o el representante de JASEC harán una inspección visual del estado de los carretes para descartar o consignar posibles daños, averías o maltratos durante el proceso de embarque y transporte de los mismos. Se deberá efectuar, las siguientes pruebas:

1. Inspección visual. El objetivo es verificar el estado de los carretes de fibra óptica en cuanto a su integridad física.

2. Continuidad de la fibra. Un chequeo de continuidad a cada fibra para verificar que las fibras no han sufridas “stress”, roturas, ni empalmes. Se deberá medir usando OTDR.

3. Coeficiente de atenuación. La atenuación por unidad de longitud para las fibras ópticas se medirá en la longitud de onda de 1550 nm y debe ser ≤ 0,25 dB/Km. Esta medición se podrá realizar con el OTDR de manera unidireccional. En caso de que la medida unidireccional arroje un resultado ≥ 0,25 db/Km. Se deberá realizar la medida de manera bidireccional y obtener el valor promedio. Si el valor promedio bidireccional sigue siendo mayor a 0.25 db/km entonces se deberá hacer uso de un conjunto fuente-medidor de potencia óptica y se obtendrá el valor promedio bidireccional.

4. En caso de obtener resultados de atenuación mayores a 0.25 db/ km el carrete completo será rechazado y deberá sustituirse por el contratista sin costo alguno para JASEC.

5. La longitud de la fibra se deberá medir usando el OTDR. El índice de retardo de grupo a ser usado en esta medición debe ser entregado por el fabricante de la fibra.

ÍTEM Nº 4 Rosetas para acceso a cliente 1. Descripción

Para la aplicación de la red FTTH-GPON de JASEC se requiere contar con rosetas de acceso a cliente que puedan albergar como máximo 2 fibras ópticas de acometida, espacio para colocar un empalme de fibra óptica y dos centradores tipo SC para conectores tipo SC-APC para la llegada del cable de acometida a cada uno de los clientes. 2. Características mínimas por cumplir:

1. Entrada para 1 cable de fibra óptica. 2. Deben tener espacio para 2 Centradores SC. 3. Altura: menor o igual a150 mm 4. Ancho: menor o igual a 100 mm 5. Fondo: menor o igual a 40 mm 6. Acabado en color gris, beige, blanco o café, de acuerdo a las cantidades estipuladas en el punto

de Requerimientos del bien o servicio. 7. El Material deberá ser retardante a la flama.




19

ÍTEM Nº 5 Fleje de Acero 1. Descripción

Para la aplicación de la red FTTH-GPON de JASEC se requiere contar con Fleje de Acero, esto para sujetar los herrajes necesarios para instalaciones de fibra óptica y acometidas a la postería de JASEC. 2. Características mínimas por cumplir:

a. Dimensiones entre 18mm por 0,7mm a máximo 20mm por 0,76mm. b. Cantidad de fleje por carrucha: de 30 metros a 50 metros máximo. c. Peso máximo de 3kg a 4,5 kg. d. Acero inoxidable tipo 201. e. Planta certificada ISO 9001, ISO14001.

ÍTEM Nº 6 Grapa de Acero 1. Descripción

Para la aplicación de la red FTTH-GPON de JASEC se requiere contar con grapas de acero para fleje esto para cerrar el fleje y sujetar los herrajes necesarios para instalaciones de fibra óptica y acometidas a la postería de JASEC. 2. Características mínimas por cumplir:

a. Grapa para fleje de acero con dimensiones: 18mm por 0,7mm a máximo 20mm por 0,76mm. b. Planta certificada ISO 9001, ISO14001.

ÍTEM Nº 7 Retenida de acero forrado 3/16 1. Descripción

Este material se requiere para la realizar cruces de calle y realizar acceso a clientes de la red FTTH-GPON de JASEC. 2. Características mínimas por cumplir:

1. Carretes de máximo 2000 metros de cable. 2. La retenida de acero debe tener un diámetro de 3/16 de pulgadas. 3. La retenida debe estar totalmente forrada con una cubierta de polietileno. 4. El recubrimiento debe de ser totalmente dieléctrico. 5. Fabricado bajo la norma ASTM-A-475. 6. Debe soportar una tensión de al menos 1300 N/mm3.

4. SISTEMA DE VALORACION Y COMPARACION DE OFERTAS

La comparación y adjudicación se hará entre las ofertas que habiendo sido admitidas, cumplan con las especificaciones del cartel. La comparación se efectuará de acuerdo a los siguientes criterios: Base de calificación: Se realizará en base cien, lo cual implica que la máxima cantidad puntos que puede obtener un oferente es de cien (100) puntos que se desglosan de la siguiente forma:




20

Ítem Puntaje Asignado

Precio 80 Puntos

Experiencia 20 Puntos Total 100 Puntos

a) 80 puntos de oferta económica . Se asignarán 80 puntos a la oferta que cotice el menor precio, para las restantes ofertas se utilizarán la siguiente fórmula:

P = (P1 / P2) * 80 Dónde: P = Puntaje por asignar P1 = Menor precio ofertado P2 = Precio de la oferta por evaluar 80 = Puntaje máximo por obtener b) 20 puntos de experiencia del oferente . Se deben presentar cartas de recomendación por parte del oferente donde se demuestra la venta de materiales similares a los solicitados en el presente cartel, los cuales debe indicar la siguiente información:

a. Nombre de la empresa. b. Contacto con su número de teléfono, esta información será verificada. c. Cantidad de materiales que fueron adquiridos por la empresa. (Como mínimo 30 km de fibra

óptica). Los puntos se asignarán mediante la siguiente escala: 1 carta = 5 puntos 2 cartas = 10 puntos 3 cartas = 15 puntos 4 o más cartas = 20 puntos

5. TIEMPO DE ENTREGA

Para esta contratación los tiempos de entrega se definen de la siguiente manera:

ÍTEM TIEMPO DE ENTREGA ítem # 1 40 días naturales ítem # 2 40 días naturales ítem # 3 60 días naturales ítem # 4 40 días naturales ítem # 5 40 días naturales ítem # 6 40 días naturales ítem # 7 60 días naturales

Para el caso de los ítems #1, # 2, #4, #5 y # 6 no se aceptarán entregas parciales, sin embargo, 10 días naturales luego de entregada la orden de compra deberán entregar lo siguiente:




21

Ítem # 2 , Conectores pre-pulidos SC/APC. Se requiere una entrega en 10 días naturales posterior a la entrega de orden de compra de 1000 unidades, el resto del requerimiento del cartel deberá ser entregado sin superar el plazo indicado en la tabla anterior. Ítem # 4 , fibra óptica de acometida tipo flat drop o similar de 1 a 4 hilos. Se requiere una entrega en 10 días naturales posterior a la entrega de orden de compra de 80.000 metros de fibra óptica, el resto del requerimiento del cartel deberá ser entregado sin superar el plazo indicado en la tabla anterior. Ítem # 5 , Rosetas para terminación de fibra óptica. Se requiere una entrega en 10 días naturales de 1000 unidades, el resto del requerimiento del cartel deberá ser entregado sin superar el plazo indicado en la tabla anterior. Por otro lado, para el caso de los ítems # 3 y # 7 se aceptarán entregas parciales esto debido a la cantidad y envergadura del material a adquirir. Todos estos artículos con un máximo de 3 entregas, siempre y cuando no se sobre pase el tiempo de entrega establecido en la tabla anterior.. 6. LUGAR DE ENTREGA

Los materiales deben ser entregados en el almacén central de JASEC, ubicado 300 metros norte y 200 oeste de la Iglesia María Auxiliadora, Barrio Fátima, Cartago. 7. GARANTÍA

Los materiales deben entregarse con una garantía de 2 años a partir de la recepción a satisfacción de

JASEC.

8. FORMA DE PAGO

La forma de pago será crédito a 30 días naturales. Para efectos de pago, debe agregarse a su factura el número de cuenta y Banco donde deberá transferirse el monto adjudicado. Únicamente con el Banco de Costa Rica, Banco Nacional y Banco Crédito Agrícola de Cartago. La cuenta para la transferencia bancaria respectiva deberá estar a nombre de la persona física o jurídica que se presenta a concurso como oferente.

Los pagos efectuados a empresas extranjeras que se originan de servicios prestados en el territorio nacional, genera la obligación de practicar retención. La tarifa que se debe aplicar depende del concepto a remesar, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 9. FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO

Los fiscalizadores del contrato para este proceso serán el Ing. Marco Mora Ramírez correo [email protected] y el Sr. Fernando Brenes Hernández correo [email protected] , funcionarios de JASEC Infocomunicaciones.




22

10. CLÁUSULA PENAL

Cuando hubiere atraso en la entrega del objeto contractual por causas imputables al adjudicatario, se aplicará una multa a favor de JASEC de un 0.5% del monto total del contrato en ejecución por cada día natural de atraso, salvo que el atraso obedeciere a fuerza mayor o caso fortuito debidamente demostrado conforme con la legislación civil costarricense, siempre y cuando al producirse los hechos que se invocan, el contratista no se encuentre en mora.

FACTOR PUNTOS

1 .-Repercusiones de eventual incumplimiento 40

2.- Riesgos del incumplimiento del plazo 20

3.- Preponderancia del plazo de entrega 20

Indicar monto estimado de la licitación: ₡618.000.000,00

TOTAL, DE PUNTOS: 80

Teniendo como base la tabla anterior donde se indican los puntajes de la cláusula penal se debe considerar la siguiente tabla la cual evalúa los puntajes acordes a la importancia y relevancia del caso.

Puntaje Importancia de la Cláusula penal

Porcentaje multa a aplicar por día

De 80 a 60 puntos Alta 0.5%

De menos de 60 a 40 puntos

Media 0.4%

Menos de 40 puntos Moderada 0.3%

.

10.1 Sistema de Evaluación y Multas

Factor 1 Repercusiones de eventual incumplimiento= Alta igual a 40 puntos si el incumplimiento afecta un proyecto o programa estratégico para la dependencia; Es prioridad de JASEC contar con los materiales de dadas de alta necesarios para realizar instalaciones de clientes, esto con el objetivo de cumplir con las proyecciones de ventas para la red FTTH-GPON de JASEC, ya que esto repercute en la estabilidad económica del negocio y el buen servicio que se brinda actualmente a la provincia de Cartago,

Factor 2 Riesgos de incumplimiento del plazo = Medio igual a 20 puntos si el incumplimiento pone en riesgo muy alto la eficacia, eficiencia o la continuidad de los servicios que se brindan a los clientes internos o externos, así como los ingresos o imagen institucional.




23

El no contar con los materiales necesarios acarrearía multas y sanciones por parte del ente regulador en el país (SUTEL), esto debido a que se contaría con un gran número de contratos de venta de servicios de telecomunicaciones firmados, los cuales no podrían ser instalados. Factor 3 Preponderancia del plazo = Medio igual a 20 puntos cuando el plazo de entrega es fundamental para el cumplimiento de las metas de la dependencia. Queda comprobado que el plazo de entrega es fundamental para el cumplimiento de las metas de JASEC una de las fundamentales es precisamente suplir la demanda de servicios de telecomunicaciones en la zona de Cartago.

***************** ULTIMA LINEA ******************

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL … · LICITACION ABREVIADA No....

Documents

Transcript of JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL … · LICITACION ABREVIADA No....