PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LICITACIÓN … · PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ... recepción...

26
2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Decreto PEN 177/2016 Pichincha 1890 (1249) Ciudad de Buenos Aires Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LICITACIÓN PUBLICA Nº 6/2016 OBJETO : Provisión de mano de obra y materiales para remanentes de carpintería Planta Baja, Entrepiso y Primer Piso del Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”, sito en calle Combate de los pozos 1881 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. PLAZO DE EJECUCIÓN : Ciento ochenta (180) días corridos. APERTURA DE OFERTAS : 07 de Abril de 2016, a las 10:00 hs. VISITA PREVIA : Se deberá visitar el establecimiento el día 21 de Marzo de 2016 a las 10:00 hs. FECHA LÍMITE PARA LA ADQUISICIÓN DEL PLIEGO : hasta el día 06 de Abril de 2016 a las 12:00 hs. PARA CONSIDERAR VALIDA LA OFERTA SE DEBERAN PRESENTAR: 1) LA AGREGACION DEL ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL PRECIO DEL PRESENTE PLIEGO EXPEDIDO POR LA TESORERIA DEL HOSPITAL. 2) SI EL MONTO DE LA OFERTA SUPERA LOS $ 50.000, EL OFERENTE DEBE POSEER CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR (RES. N° 1814/ AFIP/2005 - B.O. 13/1/2005-). VALOR DEL PLIEGO : Dos Mil Pesos ($ 2.000.-) Presentación de las ofertas : Podrán presentarse personalmente, en la Gerencia de Contrataciones y Suministros, sito en Combate de los Pozos Nº 1881 de la Ciudad de Buenos Aires, pasillo central, oficina 5405, hasta la fecha y hora fijadas para la apertura, en el horario de 09:00 a 13:00 hs. La presentación de ofertas significa por parte del oferente, el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación, del Reglamento de Contrataciones del HOSPITAL y de las normas subsidiariamente aplicables. Mantenimiento de oferta : Será de cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir de la fecha de apertura. jp DR. NORBERTO MIYADAIRA JEFE DEPARTAMENTO CONTRATACIONES HOSPITAL DE PEDIATRIA S.A.M.I.C. "PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN

Transcript of PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LICITACIÓN … · PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ... recepción...

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

LICITACIÓN PUBLICA Nº 6/2016 OBJETO: Provisión de mano de obra y materiales para remanentes de carpintería Planta Baja, Entrepiso y Primer Piso del Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”, sito en calle Combate de los pozos 1881 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. PLAZO DE EJECUCIÓN: Ciento ochenta (180) días corridos. APERTURA DE OFERTAS: 07 de Abril de 2016, a las 10:00 hs. VISITA PREVIA: Se deberá visitar el establecimiento el día 21 de Marzo de 2016 a las 10:00 hs. FECHA LÍMITE PARA LA ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: hasta el día 06 de Abril de 2016 a las 12:00 hs.

PARA CONSIDERAR VALIDA LA OFERTA SE DEBERAN PRESENTAR: 1) LA AGREGACION DEL ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL PRECIO DEL PRESENTE PLIEGO EXPEDIDO POR LA TESORERIA DEL HOSPITAL. 2) SI EL MONTO DE LA OFERTA SUPERA LOS $ 50.000, EL OFERENTE DEBE POSEER CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR (RES. N° 1814/ AFIP/2005 - B.O. 13/1/2005-).

VALOR DEL PLIEGO: Dos Mil Pesos ($ 2.000.-) Presentación de las ofertas: Podrán presentarse personalmente, en la Gerencia de Contrataciones y Suministros, sito en Combate de los Pozos Nº 1881 de la Ciudad de Buenos Aires, pasillo central, oficina 5405, hasta la fecha y hora fijadas para la apertura, en el horario de 09:00 a 13:00 hs. La presentación de ofertas significa por parte del oferente, el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación, del Reglamento de Contrataciones del HOSPITAL y de las normas subsidiariamente aplicables. Mantenimiento de oferta: Será de cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir de la fecha de apertura. jp

DR. NORBERTO MIYADAIRA

JEFE DEPARTAMENTO CONTRATACIONES HOSPITAL DE PEDIATRIA S.A.M.I.C. "PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

PLIEGO DE BASES, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

I - CONDICIONES PARTICULARES 1. Objeto Remanentes de carpintería Planta Baja, Entrepiso y Primer Piso" del Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Prof. Dr. Juan P. Garrahan”. El edificio a intervenir se encuentra ubicado en la Calle Combate de los pozos. 1881 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2. Sistema de Contratación. El sistema de contratación será por AJUSTE ALZADO. El oferente cotizará un precio global, a pagar por la obra totalmente terminada y en funcionamiento. Se consideran por tanto incluidos, todos aquellos trabajos que; aun no estrictamente especificados; resulten necesarios para una obra completa de acuerdo a su fin. Cada oferente debe cotizar la obra completa, indicando precios parciales según las planillas de cotización, y el precio total. 3. Plazo de Obra. Inicio de Obra Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo total de ciento ochenta (180) días corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio. El adjudicatario dará inicio de las tareas dentro de los diez (10) días de recibida la Orden de Compra; y serán finalizadas dentro del plazo estipulado. Se descontaran los días que por razones climáticas o bien, por demoras justificadas no se pudiera trabajar. 4. Mantenimiento de oferta. Adjudicación Todo oferente estará obligado a mantener su oferta por un plazo de cuarenta y cinco días hábiles (45) contados a partir de la fecha de apertura. La adjudicación se efectuará según antecedentes solicitados y menor precio. Realizada la adjudicación de la obra y recibida la Orden de Compra correspondiente, el adjudicatario deberá cumplimentar con la documentación administrativa y de Seguridad e Higiene en tiempo y forma. La demora en la presentación de la documentación requerida se considerara como días de atraso injustificados para el inicio de obra. 5. Adelanto y forma de pago. Fondo de Reparo. Adelanto del 30% sobre el total de la oferta, contra póliza de caución por igual importe al anticipado. La forma de pago será por certificación mensual, con desacopio proporcional del adelanto. El pago de certificados se efectuara a los treinta (30) días corridos de efectuada la presentación a la Inspección de Obra, quien autorizara girando la Conformidad de Servicio al Área Administrativa del Hospital. La factura se deberá entregar en el Área de Cuentas a Pagar. Con cada certificación se retendrá el 5% en concepto de Fondo de Reparo, que será devuelto cumplida la recepción definitiva de los trabajos si así correspondiere. La adjudicataria podrá optar por la sustitución de la retención en efectivo del Fondo de Reparo, por la contratación de una póliza de caución denominada “Póliza de sustitución de fondo de reparo”. El mismo será reintegrado luego de la Recepción Definitiva de Obra habiendo conformidad de la misma. 6. Recepción Provisoria y Definitiva. Garantía de obra Aprobados la totalidad de los trabajos objeto de contratación, se otorgara la Recepción Provisoria de las mismas. La Recepción Definitiva se otorgara transcurridos ciento ochenta (180) días desde la Recepción provisoria. La garantía por los trabajos realizados y por los materiales empleados en las tareas contratadas, será por el lapso de dos (2) años contados a partir de la fecha de Recepción Definitiva de Obra.

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

7. Reconocimiento de mayores costos. Se actualizara el precio de oferta según Decreto Nª 1295; cuando el desfasaje de precios desde el mes de la oferta a la fecha de entrega de obra en tiempo y forma, haya sido mayor al 10 %, según el Índice General de Construcción del INDEC. Vencido el tiempo de entrega de obra con mora injustificada no se reconocerán mayores costos. 8. Ampliación. El hospital se reserva el derecho de ampliar hasta el cincuenta por ciento (50%) la presente licitación previa conformidad del oferente, manteniéndose las condiciones acordadas en la misma. 9. Multas. Se aplicaran sobre el monto total de la contratación. Si el adjudicatario no cumpliere con los plazos establecidos, por incumplimiento o atraso administrativo, por incumplimiento de reclamos efectuados por orden de servicio sin obtener respuesta en tiempo y forma se aplicara en todos los casos el Régimen de Multas de Contrataciones del Hospital. Serán a cargo del adjudicatario en forma integral los trabajos no realizados, o realizados incorrectamente y que no respondan a especificaciones técnicas y/o reclamos. 10. Plan de trabajos. Desarrollo de las Tareas. Dado las características del establecimiento, las obras deberán desarrollarse con la mayor celeridad, cumpliéndose con los plazos pautados. El contratista previo al inicio de las tareas deberá someter a la aprobación, por parte de la Inspección de Obra, del Plan de Trabajos y Curva de inversiones, en el que figuraran la totalidad de los Rubros presupuestado con la indicación de los tiempos de ejecución (expresados en días corridos) y los montos de inversión mensuales y totales para cada uno de ellos. En locales donde la actividad no pueda interrumpirse, deberán iniciarse y terminarse los trabajos en forma ininterrumpida y a la brevedad posible, dentro de los horarios de trabajo. No se iniciarán trabajos, si no se tienen acopiados todos los materiales necesarios para la ejecución de los mismos. El incumplimiento del plan de trabajos hará pasible a la Contratista de la aplicación de sanciones o multas. Si se otorgasen ampliaciones del plazo de obra, la Contratista deberá presentar para su aprobación la modificación del Plan de Trabajos correspondiente El Contratista desarrollará los trabajos de lunes a viernes de 7.00 a 18.00 hs, pudiendo extender el mismo a sábados, domingos y feriados, previa solicitud de autorización ya que el desarrollo de las obras no deberá obstruir o modificar el normal desarrollo de las tareas que se cumplen en la Institución. El costo que implique el desarrollo de los trabajos en esos horarios, deberá estar incluido en su oferta. El incumplimiento del Plan de Trabajos hará pasible a la Contratista de la aplicación de sanciones o multas. 11. Subcontratos. En la oferta cada oferente deberá dar a conocer, la utilización o no de gremios o tareas de subcontrato. En caso afirmativo, deberá especificarlo junto con sus antecedentes y requisitos como presenta los propios. El Hospital se expedirá aprobando o solicitando su reemplazo según la verificación de antecedentes. Todo oferente que tenga dos rechazos en los antecedentes presentados perderá su calidad de oferente al solo juicio del Hospital. Iniciada la obra no podrá en forma parcial o total, realizar subcontrato alguno por las tareas encomendadas. 12. Antecedentes

1 ANTECEDENTES

1.1 Denominación de la empresa, domicilio legal, teléfonos, fax y dirección de correo electrónico.

1.2 Poder suficiente para obligar a la Empresa de la persona que firma la oferta y toda la documentación que se presente.

1.3 Constitución de la Sociedad: Contrato Social, Acta de Reunión de Socios o Estatutos y Actas de Asamblea y de Directorio.

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

1.4 Toda otra documentación, descripción, folletos y/o croquis, cronogramas requeridos en el Pliego de Especificaciones Técnicas, aunque no hayan sido transcriptas en el presente cuadro.

1.5 Los oferentes deben entregar en el sobre de oferta conjuntamente con toda otra documentación solicitada, los antecedentes comerciales, técnicos y de obras realizadas en los últimos 5 años, dentro de la tipología de edificios hospitalarios con funciones similares a que se licita. Los antecedentes de obras deben contar con información técnica que permita evaluar la envergadura de la misma, fecha de ejecución, y todos los datos que posibiliten verificar los antecedentes y resultados.

1.6 Los oferentes deben definir un Jefe de Obra, el que estará en comunicación directa con la Dirección de Obra. En todos los casos deben presentar el profesional de la especialidad Curriculum Vitae, matrícula habilitante con Certificado al día del Consejo Profesional correspondiente. Los antecedentes profesionales deben responder a obras similares a las que se solicitan, efectuadas dentro de los últimos 5 años. Toda la documentación mencionada debe ser incluida en el sobre, a los efectos de poder evaluar la oferta. La falta de los mismos, en forma parcial o total será causa suficiente para la desestimación de la oferta al solo juicio del Hospital. El Hospital se expedirá aprobando o solicitando su reemplazo según verificación de antecedentes. Todo oferente que tenga dos rechazos en los antecedentes presentados perderá su calidad de tal.

2 DOCUMENTACIÓN GENERAL 2.1 Declaración Jurada de Conocimiento y Aceptación firmada y sellada por

persona debidamente autorizada.

2.2 Certificado de Visita – Reunión Informativa – Consultas Para la concreción de la visita deberá retirarse el correspondiente formulario, en el Departamento Contrataciones para que, con un responsable designado por el Departamento Obras e Infraestructura realicen la misma verificando “in situ” todo aquello que no esté taxativamente incluido en el pliego y fuera necesario para ejecutar el trabajo. Una vez concluida la visita el referido formulario deberá ser firmado a satisfacción por el representante autorizado de la Firma y la citada Gerencia. Se desestimarán las ofertas presentadas por empresas que no asistan a la Reunión Informativa y no presenten el correspondiente Certificado de Visita. UNA VEZ INICIADA LA MISMA NO SE PERMITIRÁ LA INCORPORACIÓN DE REPRESENTANTES DE OTRAS EMPRESAS. A TALES EFECTOS DEBERAN PRESENTARSE EN LA DEPARTAMENTO CONTRATACIONES DE LA GERENCIA DE CONTRATACIONES Y SUMINISTROS CON LA ANTELACION SUFICIENTE. Por lo tanto, la presentación de la oferta lleva implícito el total conocimiento de las condiciones ambientales en las que se desarrollarán las tareas que se le contraten. Los oferentes deberán efectuar la visita obligatoria en el Hospital el día 21 de Marzo de 2016 a las 10:00 hs. Las consultas e impugnaciones respecto al presente pliego serán recepcionadas por escrito hasta el día 23 de Marzo de 2016 a las 13:00 hs. en el Departamento Contrataciones.

2.3 -Constancia de inscripción: Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) -Certificado Fiscal para Contratar con el Estado, vigente al tiempo de la apertura y la adjudicación de la presente licitación.

2.4 Constancia de inscripción: Ingresos Brutos (G.C.B.A. – P.B.A.)

2.5 Recibo original de la adquisición del presente pliego

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

2.6.

GARANTÍA DE LA OFERTA. De acuerdo con lo prescripto en las Condiciones Generales del presente pliego..

2.7 Estados Contables: 2.7.1. Sociedades Constituidas:

a- Estado Contable del último ejercicio cerrado con presentación vencida, 120 días desde la fecha de cierre de ejercicio, a la fecha de la apertura de ofertas, con informe de Auditor y debida certificación por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente. Adicionalmente, si entre la de la apertura de ofertas y la fecha de cierre de ejercicio hubieran transcurrido más de seis meses, el oferente deberá presentar la documentación detallada en el punto b.

b- Alternativa 1: Estado de Situación Patrimonial Intermedio actualizado a 30 días anteriores a la fecha de apertura de ofertas firmado por el responsable máximo de la entidad y por Contador Público con certificación por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente. Alternativa 2: Estado Detallado y Valorado de Activos y Pasivos, con indicación precisa de su composición, las normas seguidas para su valuación, la ubicación estado y gravámenes de los bienes y demás datos necesarios para conocer debidamente el patrimonio actualizado a 30 días anteriores a la fecha de la apertura de ofertas, firmado por el responsable máximo de la entidad y dictaminado por Contador Público con certificación por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente.

Personas Físicas: a- Estado detallado y valorado de activos y pasivos actualizado a 30

días anteriores a la fecha de la apertura de ofertas, con indicación precisa de su composición, las normas seguidas para su valuación, la ubicación estado y gravámenes de los bienes y demás datos necesarios para conocer debidamente el patrimonio. Este estado patrimonial debe estar firmado por el Titular y dictaminado por Contador Público con certificación por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente.

b- Últimas Declaraciones Juradas de los Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales.

13. Materiales - Normas En las especificaciones técnicas que se acompañan se exige que todos los bienes y materiales que se hayan de incorporar en las obras, sean nuevos, que estén sin usar, exentos de defectos de fabricación y sean los modelos más recientes, donde se hayan incorporado las últimas tecnologías. Deberán responder a lo contratado, siendo presentados para su aprobación a la Inspección de Obra antes de ser aplicados o instalados. En todos los casos en que se mencionan marcas es a los efectos de indicar calidad, correspondiendo a esa marca o similar. Los materiales cumplimentarán como mínimo las exigencias de las normas que se indican en cada caso particular y/o las correspondientes a los Reglamentos en vigencia, Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, IRAM, AEA, ASHRAE, sin excluir otras específicas según necesidad. Los materiales no especificados deberán responder a las normas IRAM y ser de calidad aprobada por las reparticiones oficiales y empresas prestatarias de servicios con jurisdicción sobre los trabajos del rubro. El Contratista tendrá siempre en la Obra los materiales necesarios para asegurar la buena marcha de los trabajos, los que se acondicionarán de forma que no sufran deterioros ni alteraciones.

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

El Contratista asegurará la buena calidad de los materiales y responderá por las degradaciones y averías que pudieran experimentar tanto dichos materiales como los trabajos realizados, por efecto de la intemperie u otras causas. Normas. Serán de aplicación todas las normas indicadas en los distintos ítems de cada renglón. Cuando se citan normas de aplicación extranjeras, deberá entenderse que son de aplicación las normas IRAM equivalentes y/o complementarias. 14. Representante Técnico y Representante en Obra. El profesional propuesto será responsable de los términos que establezca la documentación contractual y de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que a la firma se refiere; asumirá la responsabilidad de constructor en los términos indicados en el Art. 1646 del Código Civil. El representante designado podrá o no concurrir a diario a los lugares de trabajos, así como a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el Profesional responsable no concurriere. En ausencia del Representante Técnico, el Contratista dispondrá de un Jefe de Obra, el que tendrá a su cargo la coordinación y seguimiento de las tareas, arbitrando los medios que correspondan a tal fin Ambos profesionales serán los interlocutores válidos, en cuanto al intercambio de información y/o de documentación con la Inspección de Obra y/o su plantel de asesores en lo que respecta a la faz netamente técnica que se deba desarrollar. El profesional designado Representante Técnico deberá cumplimentar, los requisitos estipulados en el ítem L; contara con titulo y matricula habilitante por el Consejo Profesional correspondiente. 15. Reuniones de Coordinación. Libro de Comunicaciones El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir con su Jefe de Obra y la de los Profesionales de cada área, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra los efectos de obtener la necesaria coordinación de los trabajos a ejecutar para el normal desarrollo del “Plan de Trabajos”. La contratista deberá proporcionar los libros de comunicación de obra; Libro de Ordenes de servicio y libro de Notas de Pedido; tendrán hojas numeradas por triplicado. Toda Orden de Servicios impartida por la Inspección de Obra, será firmada por la misma y por el Profesional responsable de la Empresa, como constancia de haber tomado conocimiento. Así mismo, la Contratista, asentara todo pedido hacia la Inspección en el libro respectivo. El Representante Técnico firmara las notas de pedido emitidas y el Inspector de Obra procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo, firmando al pie.

16. Seguros 16.1 El adjudicatario deberá constituir los siguientes seguros, por las cantidades mínimas que para cada uno se consignan. Los mismos no implican limitación de la responsabilidad del adjudicatario quién la asumirá por el excedente de las sumas cubiertas hasta el monto total de las indemnizaciones a que hubiere lugar. 16.2 Las pólizas deberán endosarse a favor del Hospital.-

a) De responsabilidad civil por los daños que como consecuencia de las actividades de la

empresa o de su personal destacado en “El Hospital” sufran las personas, cosas y /o bienes de “El Hospital” y/o terceros. Monto mínimo $ 300.000 (Pesos Trescientos Mil) por cada siniestro, con cláusula de reposición.

A los efectos del Artículo 67 de la Ley de Seguros Nº 17.418 se deja constancia que “El Hospital” ha contratado un seguro de Responsabilidad Civil con Caja de Seguros S.A. Póliza a disposición. RIESGO DE INCENDIO: Que ampare todos los bienes muebles o inmuebles de propiedad del Hospital cedidos en uso durante la vigencia del contrato: $ 300.000.- (Pesos Trescientos Mil), con cláusula de reposición. A los efectos del Artículo 67 de la Ley de Seguros Nº 17.418 se deja constancia que “El Hospital” ha contratado un seguro de Incendio Nación Seguros S.A.. Póliza a disposición.

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

16.3 Los seguros deberán contratarse en compañías o entidades aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. El tomador deberá endosar la póliza a favor del Hospital como beneficiario exclusivo, sin franquicia alguna. 16.4 La adjudicataria se obliga contratar todos los seguros que exige el presente pliego con el expreso compromiso de la Aseguradora obligándose a notificar al Hospital, de modo fehaciente al domicilio declarado en el contrato la falta de pago del premio, como así también la rescisión unilateral de cualquiera de las partes, con una antelación mínima de 30 días hábiles antes de hacer efectiva la baja de la cobertura. 16.5 Todos los seguros no deberán contener cláusulas de beneficio de excusión ni de división a favor de la Compañía Aseguradora 16.6 El premio de las referidas pólizas debe ser cancelado de contado y exhibir dicho comprobante a la Gerencia de Contabilidad de Gestión con 48 hs. De anterioridad al comienzo de la prestación 16.7 El contrato que suscriba el Adjudicatario con el Hospital, debe ser denunciado fehacientemente a la Compañía de Seguros contratada por el adjudicatario. 17. Recomendaciones de bioseguridad y operativas en el ambiente hospitalario.

Polvo - La obra se realizará en un hospital en funcionamiento, con pacientes habitando el espacio circundante. Este trabajo entra en la categoría de trabajo sucio, liberador de polvo, que al expandirse en el ambiente incrementa la contaminación bacteriológica del entorno. Diariamente se debe verificar el buen estado de la estanqueidad de todo cerramiento.

Obrador - El obrador se armará dentro del predio del Hospital, en lugar a definir con la Inspección de Obra. Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el contrato, el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección Técnica de Obra, el proyecto de obrador que se construirá en el terreno ajustando sus instalaciones a las observaciones que hiciera aquella. En aquellas obras de escala menor y a realizarse en interiores del hospital, se podrá optar por designar un local específico dentro del sector de intervención, para su uso como obrador. Una vez concluida las obras, el contratista desalojara dicho local, dejándolo en perfectas condiciones de mantenimiento y limpieza. El obrador deberá cumplir con las disposiciones de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y las Normas de Salud y Seguridad en la Construcción del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Se deben respetar sin excepción las normas internas sobre control de polvo, horarios de trabajo según ruido o vibraciones a ocasionar y las circulaciones de trabajo que se indique.

Instalaciones – Antes de comenzar los trabajos de electricidad, instalaciones sanitarias, de fluidos medicinales, corrientes débiles, etc. se debe dar aviso a Inspección de Obra para coordinar los cortes del abastecimiento con la seguridad de no afectar el servicio a locales habitados.

Desinstalación - Se deberá hacer un acta con el listado de los elementos retirados y el estado en que los mismos se encuentran, previo a su retiro y entrega a depósito del Hospital.

Para los trabajos el adjudicatario deberá proveer los tableros de obra necesarios con llaves térmicas y disyuntores, cumpliendo con la reglamentación vigente, y comunicar a la Inspección de Obra dentro de los dos días de recibir la Orden de Compra, la potencia que requieren, para dar tiempo a preparar la conexión de obra independiente del abastecimiento de los circuitos asistenciales.

18. Obrador Previo a la iniciación de los trabajos y luego de recibir el adelanto de obra, se deberá limitar la zona afectada a la ejecución de las tareas motivo del presente pliego. Asimismo se deberá contemplar la instalación de un obrador, durante todo el tiempo de obra. El contratista cumplimentara estos ítems, dentro de un plazo de 15 días corridos. El obrador deberá ser materializado y puesto en obra por el adjudicatario, previa aprobación del mismo por la Inspección de Obra. En función de la escala de la obra, se utilizaran preferentemente contenedores metálicos adaptados para su uso como obrador, guarda de herramientas y materiales, subcontratistas, talleres, etc. Cuando las tareas se realicen en interiores, y a juicio de la Inspección de Obra, se podrá optar por la utilización de un local específico a los efectos de obrador.

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

Asimismo la adjudicataria, deberá contemplar la instalación de sanitarios químicos, en cantidad suficiente, en función del plantel afectado a la obra. El sitio se definirá en forma conjunta con la Inspección de Obra en el área circundante. El lugar indicado y/o designado como obrador deberá ser mantenido por el Contratista en perfectas condiciones de higiene y seguridad. 19. Replanteo de las Obras - Documentación técnica. El replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspección de Obra, verificado y aprobado por la misma. No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no haya sido previamente replanteado. El replanteo se efectuará en forma conjunta con el Director de Obra de arquitectura y Responsables de las instalaciones que contenga la misma. El Contratista deberá ejecutar los planos de obra, de detalles, la Ingeniería de detalle en las instalaciones que se solicitan, y los que la Inspección de Obra considere necesarios, manteniendo actualizados los planos con modificaciones que pudieran surgir, expuestos sobre paneles en el obrador y en obra. El Contratista mantendrá en obra un juego de cada uno de los siguientes documentos, registrando en ellos todas las modificaciones a los trabajos:

Planos de proyecto contractual.

Pliego Especificaciones Técnicas y Condiciones Generales.

Cronograma de obra

Ordenes de servicio y Notas de pedido.

Orden de Compra o Contrato

Planos de taller revisados, datos de productos y muestras.

Resultados de ensayos y pruebas.

Toda la documentación ajustada a necesidades de obra sobre el proyecto entregado, será presentada para su aprobación a la Inspección de Obra; en dos copias papel más archivo magnético. No se aceptará ninguna documentación que no sea realizada en Autocad (Versión 2000 o superior). Además la I.O. podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecución de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse. También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos o dibujos explicativos. El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva al Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el Contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. Durante el transcurso de la obra el Contratista mantendrá al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra. Asimismo el Contratista conservará en obra, para cualquier consulta, la última versión actualizada y registrará la información en forma coordinada con el avance de obra. En las especificaciones técnicas marcará en forma legible y registrará en cada sección correspondiente los productos realmente empleados en la obra, incluyendo los siguientes datos:

Nombre del fabricante, modelo del producto y número de código

Los sustitutos o alternativas utilizados

Los cambios efectuados por Orden de Servicio.

Indicará legiblemente en los planos de obra y de taller lo realmente construido incluyendo:

Ubicaciones acotadas vertical y horizontalmente de servicios enterrados con relación a referencias permanentes construidas en superficie.

Ubicaciones acotadas vertical y horizontalmente de los servicios ocultos en la construcción, referenciados con la relación a detalles visibles y accesibles en la obra terminada.

Cambio en obra de dimensiones y detalles

Detalles no contenidos en los planos contractuales originales

Luego de ejecutada las tareas mencionadas en este pliego, el Contratista deberá presentar un juego de documentación con planos de finalización, a la Inspección de Obra. El mismo será entregado en escalas

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

convenientes y deberá incluir plantas, cortes y vistas de los locales que involucren a esta obra. Los planos serán entregados por duplicado en papel bond de 90 grs. y además se presentaran los mismos en soporte digital (Auto CAD 2000 o superior) en un disco compacto.

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

II - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN. GENERALIDADES Son aquellas para las cuales contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecución de las mismas, con arreglo a su fin en correspondencia con los siguientes ítems: 1. TAREAS PRELIMINARES. 2. DEMOLICIÓN. 3. ALBAÑILERÍA. 4. CARPINTERÍA. 5. VIDRIOS. 6. PINTURA. 7. VARIOS. 8. CANTIDADES. 9. PLANILLA DE COTIZACION

Todos los trabajos enumerados anteriormente deberán realizarse de acuerdo a lo expresado en presente pliego, a los planos adjuntos y a las reglas del arte. Todos aquellos productos y/o materiales que respondiesen a una norma I.R.A.M especifica, deberán ser colocados en base a dicha norma. Se dará preferencia a los productos de industria nacional. La documentación del presente pliego es a título orientativo y no taxativo; Todas las aclaraciones o modificaciones que sea necesario realizar con el objeto de obtener una obra completa, unívoca, perfecta y adecuada a su fin, serán de ejecución obligatoria para la contratista y se considerarán o no como modificatorios según la interpretación de la Inspección de Obra del hospital. Los planos de documentación, planillas de cálculo y cualquier otra documentación necesaria para la ejecución del proyecto serán presentados a la I.O.; quien contará con un plazo de cinco (5) días para devolverla aprobada u observada parcial o totalmente. No se podrá comenzar la ejecución de los trabajos hasta tanto no se apruebe toda la documentación antedicha. Una vez ejecutados los trabajos y antes de la Recepción Definitiva de la obra el Contratista deberá presentar los planos conforme a obra de todas las obras e instalaciones, con las aprobaciones de los organismos pertinentes. 1. TAREAS PRELIMINARES 1.1 Replanteo de la obras. Documentación técnica. Se tomará en cuenta lo establecido en el ítem “I. Replanteo de la Obras. Documentación Técnica” del presente pliego. 1.2 Cercos. Andamios. Construcciones Temporales. Sanitarios. Son todos los trabajos necesarios a fin de realizar las obras con el objeto de cumplimentar las tareas que se describen. La confección de cercos a los efectos de delimitar sectores de obra, sin que las mismas afecten el funcionamiento normal de áreas linderas y tareas del hospital. Los mismos podrán ser confeccionados en paneles de madera y/o placas de roca de yeso, en ambos casos estarán revestidas por una doble aislación con polietileno negro de 200 micrones, logrando el sellado absoluto y la estanqueidad del cierre. Asimismo deberá prever la confección de cerramiento temporal según el tipo de tareas y/o el área afectada en la ejecución de las mismas. Puesta en obra de andamios, plataformas y todo equipamiento necesario para la correcta ejecución de las tareas. Obrador y sanitarios; en vista de que la presente obra, contempla trabajos a realizar en interiores, la contratista adaptara un local a los efectos de obrador, según lo indicado en ítem D; asimismo dispondrá la utilización para su personal de sanitarios ubicados en el sector de intervención o bien otros de uso común a determinar por la I.O.

1.3 Cartel de obra. Se considera obra preliminar la ejecución y colocación de un cartel de obra el cual se instalará según criterio de la Inspección de Obra. Antes de la confección del mismo el contratista deberá consultar con la Inspección de Obra las leyendas definitivas que figurarán en el cartel. No se admitirán en el cartel de obra ningún tipo de publicidad comercial.

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

1.4 Limpieza diaria de obra y final de obra La limpieza de obra debe ser diaria tanto de la obra como del obrador, con retiro de residuos orgánicos de alimentos con frecuencia diaria, los que irán embolsados en bolsas negras cerradas con doble nudo en los contenedores que el hospital tiene para tal fin, los mismos se ubican en el playón de acceso vehicular, sobre la calle Combate de los Pozos. Retiro de escombros y/o sobrante de obra, se realizara en forma semanal como mínimo y en casos que se requiera con mayor frecuencia a criterio de Inspección de Obra. La eliminación de escombros se efectuara en contenedores para tal fin, los cuales serán contratados por la contratista. Terminada la obra, se debe realizar una limpieza final de obra, y de la totalidad de las áreas involucradas, el edificio debe quedar limpio, sin polvo ni elementos sueltos en su totalidad y en todos los niveles. 2. DEMOLICION. Independientemente de lo indicado en el plano se extraerán todos los elementos existentes dentro de los límites del sector que sean necesarios para llevar adelante la ejecución de las tareas. Se encuentra contemplado en este ítem el retiro y traslado de los escombros provenientes de la demolición. En caso de que dentro de los elementos a demoler o retirar tengan en su composición amianto, los mismos deberán tratarse con los cuidados pertinentes a residuos peligrosos, tanto en las tareas de demolición, acopio, traslado y disposición final. Se deberán tener en cuenta las normas de Higiene y Seguridad Industrial y Laborales. 2.1 Remoción de revoques deteriorados. Sueltos. Se procederá a la remoción de los revoques deteriorados en paredes afectadas por la obra; contempla todo aquel paramento interior o exterior afectado por humedad, filtraciones, desprendimientos, y aquellos que se afecten por las reformas propuestas. Asimismo se removerán aquellos sectores que por defectos de amure, hayan producido grietas y/o roturas en revoques. La tarea se realizara mediante picado en forma manual o herramientas mecánicas. La tarea y el retiro de escombros se harán de forma tal que no altere el funcionamiento de las áreas. A los efectos del cómputo, se establecerá un porcentaje de remoción de revoques del 50% de las superficies de paramentos del área de intervención, no estando incluidos en este valor, los revoques correspondientes a las mamposterías a demoler en su totalidad. 2.2 Retiro de carpinterías. Remoción de marcos de carpinterías. Remoción de carpintería existentes señaladas en la documentación de obra. Las carpinterías en mal estado se consideraran rezagos de obra y se procederá a su retiro. 2.3 Carga y retiro de volquetes. Rezagos. Se procederá al retiro de todo rezago, materiales y escombros resultantes de la demolición. El retiro se realizara por medio de volquetes. Los elementos que pudieran producir polvo excesivo deberán previamente ser embolsados y luego depositados en los contenedores. Todos los volquetes serán retirados del ámbito del predio del Hospital. Antes de realizar el retiro de cualquier elemento de demolición, fuera de los ámbitos del hospital, deberá ser consensuado con la Inspección de Obra. El traslado de todo rezago se podrá efectuar solamente dentro de los horarios y canales permitidos.

3. ALBAÑILERIA 3.1 Mamposteria de ladrillos huecos. En los sectores indicados en planos se ejecutarán antepechos de mampostería de ladrillos huecos de 0.18 x 0.18 x 0.33 m para espesor nominal de 0.24 m y de 0.12 x 0.18 x 0.33 m para espesor nominal de 0.15 m; asentadas sobre mortero de cal reforzado o mortero de cemento para albañilería, con la incorporación de refuerzos compuestos por un hierro de 8 mm de díametro cada tres hiladas tomados de la armadura de las columnas adyacentes y asentados con concreto 1:3. Las secciones de columnas afectadas por el amure de los refuerzos de la mampostería serán reparados mediante un mortero monocomponente basado en cementos modificados tipo Sika Monotop 615 o similar, aplicado según las instrucciones del fabricante. 3.2 Protección zingueria en Primer Piso. En los antepechos de las carpinterías VE5 y VE6 ubicadas en Tira 7 - Calle 1 del Primer Piso se construirá un saliente de mampostería según detalle, a efectos de proteger la zinguería de la cubierta del entrepiso. Se materializará mediante el amure en dichos antepechos de ladrillos huecos 0.08 x 0.15 x 0.20 m colocados de punta, a efectos de lograr las dimensiones solicitadas. Se asentarán sobre mortero de cal reforzado o mortero de cemento para albañilería.

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

3.3 Amure de carpinterías. Se contemplara el amure de carpinterías nuevas según se indica en la planilla de carpinterías adjunta. En todos los casos, independientemente del espesor de muros o tabiques, las carpinterías se amuraran al filo interior de paramentos; debiéndose prever la confección de mochetas según corresponda, terminándose exteriormente con una junta elástica conformada con Sikaflex 1a o similar. Toda carpintería deber ser perfectamente nivelada y aplomada previamente al amure. 3.4 Reparación de muros para reemplazo de carpintería exterior Realizada la desinstalación se reconstruirá el vano respetando el plomo, la horizontalidad y la medida final de carpintería. Se dará continuidad a la impermeabilización en los vanos, terminando con los revoques correspondientes exteriores e interiores. 3.4.1 Cara exterior – Se deberá picar los revoques originales hasta comprobar la firmeza de los mismos contemplada, de acuerdo a cateos realizados, en un 50% de su espesor. Espesor de los revoques exteriores originales: 7cm aproximadamente. Sobre esta superficie deberá lograrse mediante el picado, la menor irregularidad posible. Se aplicara a continuación un revoque de cemento monocapa impermeable con el agregado de un aditivo plástico denominado RV2 de la firma REVEAR, con dosificación de acuerdo a indicaciones del fabricante, de un espesor promedio de 1.5cm, logrando una superficie lisa, pareja y sin irregularidades para recibir la capa de terminación. Si el espesor superase los 15 mm se realizara en 2 etapas de la mitad del espesor cada una. Se aclara que en los sectores estructurales columnas, vigas, etc. se realizara directamente la aplicación del revestimiento final de revoque plástico monocapa mencionado a continuación previendo la preparación de las superficies antes de esta aplicación. Como terminación se aplicara un Revoque Plástico monocapa Impermeable con Color de la firma REVEAR. Color a utilizar Blanco Hueso. Este se aplicara en sucesivas manos (no menos de 4) hasta obtener el espesor requerido. La Contratista deberá informar a la inspección de obra la terminación de cada mano para habilitar la siguiente, caso contrario se requerirá su re-ejecución. El modulo de intervención contemplara toda la superficie de la fachada independientemente de si las superficies de estas varían entre sí, incluido muros de antepecho, sector entre ventanas, muros de carga en todo su desarrollo, columnas en todo su perímetro, vigas, buñas, dientes de vigas, y todo elemento que componga la fachada del sector a intervenir.

En el encuentro entre el perímetro de los marcos nuevos de aluminio con el total del vano ya sea columna, viga o mampostería se deberá sellar mediante la aplicación de sellador poliuretanico monocomponente tipo Sikaflex1A o similar, previa limpieza de las superficies, aplicación de imprimación sikaprimer para selladores o similar en las superficies de contacto, cumpliendo con las especificaciones técnicas de aplicación del producto. En el encuentro del marco de aluminio y el alfeizar se realizara doble sellado, el primero a nivel de alfeizar sin revestimiento es decir entre el marco y el revoque logrando que el sellador ingrese en la cavidad hueca. La segunda aplicación será entre el marco y la cerámica de revestimiento. El alfeizar de las ventanas se terminará con una pendiente de 1 cm desde el filo exterior de la carpintería al filo exterior de muro, revestido con cerámica blanca 20 cm. x 20 cm. dejando 2cm de saliente libre como goterón, asentada con mortero cementicio, tipo Klaukol impermeable, y junta tomada con pastina al tono, la cerámica deberá insertarse debajo de la carpintería nueva. La pendiente del alfeizar será realizada en el momento de la reparación del vano y la cerámica acompañara dicha pendiente, la cerámica se asentara sobre los revoques previamente impermeabilizados según procedimiento antes descripto. 3.4.2 Cara interior – Se realizara el picado de los revoques interiores de yeso o enlucidos, según el caso, hasta verificar la firmeza de los mismos o del sustrato posterior garantizando que la reconstrucción de los nuevos revoques se efectúe sobre una superficie firme, uniforme, sin huecos y seca. Se repararán los revoques interiores de yeso retirando todo lo que se encuentre suelto o sin adherencia y se reconstruirán con mortero de cal aérea reforzada (m.a.r.) con un espesor promedio de 5mm, quedando esta superficie lisa y a plomo. El picado y reconstrucción de los revoque comprenderá toda la superficie que se encuentre en mal estado independientemente de la superficie del muro. Sobre esta superficie se aplicara mínimo 2 manos de enduido plástico o las necesarias para lograr un acabado liso, parejo y sin irregularidades. Acabado final según especificado en punto 6.1.1 Pintura Interior.

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

3.5 Reparación de vigas y anclajes de rampas en Patio 10 3.5.1 Consideraciones Generales. En todos los casos a los efectos de reparación se realizarán las siguientes tareas:

Remoción de zonas afectadas y tratamiento de las armaduras afectadas por corrosión.

Reparación de recubrimientos cementicios. 3.5.2 Remoción y Tratamiento de armaduras. Se procederá a la remoción de todo material desprendido y/o en mal estado producto del daño progresivo en las estructuras, las tareas indicadas se efectuaran en forma individualizada para cada tramo, de acuerdo al grado de deterioro encontrado y tomando todas las precauciones debidas a efectos de no alterar el comportamiento estructural del conjunto y/o ningún elemento constructivo. A tal fin la Contratista dispondrá los apuntalamientos y/o construcciones auxiliares que sean pertinentes. Las tareas a efectuar deberán contemplar:

Picado de H° de las zonas afectadas hasta no encontrar rastros de corrosión superficial en las barras (la tarea podrá efectuarse en forma manual y/o mediante percutor manual).

Decapado mecánico de las barras de acero afectadas, a los efectos de eliminación de áreas corroídas. (mediante amoladora angular, provista de cepillo de cerdas de alambre de acero).

Decapado químico de las mismas, por medio de un fosfatizante, elaborado a base de ácido fosfórico, agua y aditivos, destinado a eliminar el óxido superficial o profundo de las barras expuestas.

Aplicación de convertidor de óxido, previo lavado con abundante agua a efectos de eliminar restos del fosfatizante.

Colocación de armadura adicional. En el caso de que alguna de las barras de las armaduras afectadas tuviese reducida su sección en más de un 15%, se procederá a la colocación de una barra suplementaria de igual sección y características de aquella, empatillándola como mínimo en una longitud equivalente a 60, diámetros en ambos extremos, y unidas mediante ataduras de alambres de fardo,

Todos los elementos resultantes de la remoción serán retirados en volquetes, y aquellos que puedan producir polvo se hará embolsando el material y depositándolo en volquetes. Todos los volquetes serán retirados del ámbito del Hospital. 3.5.3 Recomposición de Hormigón en Sectores Dañados. Se procederá a la reparación de recubrimientos de hormigón en los sectores afectados, igual criterio al utilizado en el tratamiento de armaduras, las tareas se efectuaran teniendo en cuenta cada caso y en función del grado de deterioro; por tanto se deberán prever para ciertos casos, encofrados de madera temporales, etc. La tarea contemplará en todos los casos:

Puente de adherencia; aplicación sobre las partes existentes de un aditivo ligante para hormigones, a base de resinas epoxidicas y base acuosa; a los efectos de mejorar la calidad de adherencia entre hormigones nuevos y existentes; la misma se aplicara en forma manual mediante pinceles y rodillos adecuados.

Recubrimiento de las armaduras y reconstrucción de las secciones de hormigón en las estructuras tratadas. Para recubrimientos menores a 20mm el mortero a utilizar será cementicio, monocomponente, a base de cementos modificados con adhesivos sintéticos y áridos seleccionados; utilizándose morteros de hormigón armado tipo H17, para el relleno o reconstrucción de secciones mayores.

El mortero a utilizar será de alta resistencia para reparaciones de hormigones, tipo “Sika” MonoTop 615. 3.5.4 Reparación de fisuras verticales en vigas: Se deberá relizar la apertura de la fisura mediante medios mecánicos hasta llegar a un espesor mínimo de 1 cm de ancho por 1 cm de profundidad. En el caso de que al realizar la apertura de la fisura se desprendiera el hormigón adyacente a la misma, este debe ser reparado con mortero cementicio epoxídico Sika Monotop 615 o similar de fragüe rápido (siguiendo las indicaciones de uso de material).

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

Una vez que la junta se encuentre limpia y sana se procederá a la imprimación de las paredes de la fisura cuidando que no sobrepase los bordes. Una vez realizados estos procedimientos serán inspeccionados por personal técnico del Hospital quien autorizará la colocación del sellador. Se colocará un sellador poliuretánico monocomponente Sikaflex 1a o similar en cual quedará perfectamente liso y los bordes limpios, luego se realizará otra inspección, la cual determinará aprobación o no del trabajo en cada junta en particular. De no aprobarse por razones técnicas, se comenzará todo el proceso nuevamente hasta lograr los resultados requeridos. 4. CARPINTERÍAS. Se consideran incluidos en este rubro y en consecuencia estarán incluidos dentro de la oferta todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos. Será responsabilidad del contratista los perjuicios que pueda ocasionar la filtración de agua por las carpinterías y/o su encuentro con la mampostería u otro elemento. 4.1. REEMPLAZO DE CARPINTERIA EXTERIOR 4.1.1 - Preliminares: Aislamiento de Protección: Previo a la iniciación de los trabajos se deberá limitar la zona de obra, realizando cerramientos según secuencia de trabajo. Los cerramientos no solo serán de carácter divisorio sino que representaran una aislación entre la obra y los servicios o áreas que continúen en funcionamiento de modo que deberán evitar el paso de polvo, líquidos y todo elemento que pudiera causar daños a los usuarios de los recintos. Se emplearán en el interior placas de roca de yeso, con los encuentros entre placas y entre placa y cielorraso, piso o paneleria, sellados con cinta logrando la hermeticidad de las áreas. Las placas de yeso podrán montarse sobre montantes y soleras de chapa galvanizada o sobre listones de madera correctamente fijados a piso y techo, sin realizar perforaciones en los paramentos para su fijación. La estructura de soporte se ubicara del lado de la obra. Como alternativa para la construcción de cerramientos de aislación se podrá materializar con bastidor de madera de pino formado por listones parantes y travesaños de 2” x 2” acuñados, clavados y fijados a piso y techo brindando estabilidad al sistema. Dicho bastidor será revestido en ambos lados con nylon cuyo espesor mínimo será de 200 micrones, se colocara solapado con las uniones selladas con cinta tipo embalaje y fijadas a bastidor con grapas metálicas. El material a utilizar deberá ser nuevo y encontrarse en perfecto estado de limpieza y sin perforaciones. La dirección de obra podrá determinar los lugares donde se utilizara cada uno de los sistemas de cerramiento mencionado previamente. Deberá tenerse en cuenta que antes de iniciar con los trabajos en cada sector existirá un periodo de adecuación de áreas de trabajos correspondiente al movimiento de mobiliario, paneles, mesadas, equipos, construcción de los cerramiento s y todo elemento interpuesto entre la obra y los servicios. Dicho periodo deberá tenerse en cuenta al momento de elaborar el plan de trabajos. 4.1.2 - Tareas a ejecutar: Cambio de los marcos de chapa por tubos de aluminio anodizado respetando el color descripto más adelante. Por razones de seguridad, desde que se retire la carpintería existente y hasta la colocación de la nueva carpintería, el vano debe quedar cerrado con una placa construida con fenólicos y sus respectivos refuerzos fijada desde adentro, permitiendo la salida pero no el acceso desde el exterior, y en todos los casos impidiendo la entrada de agua ante posibles precipitaciones. Se deberá reparar los muros y sus revoques interiores, exteriores e impermeables de acuerdo a lo especificado en el rubro respectivo, como así también aplicar las pinturas o revoques monocapa según se especifique. Se utilizaran las ventanas de aluminio existentes previo retiro, recuperación y colocación con accesorios simples para la apertura y cierre de ventana. Como parasol y protección de la lluvia se utilizara una hoja de postigo preparada de acuerdo a lo especificado, que será provista por el Hospital. Por razones de seguridad, desde que se retira la carpintería existente y hasta la colocación de la nueva carpintería, el vano debe quedar cerrado con una placa construida con perfiles y chapa de hierro N° 22, fijada por dentro, permitiendo la salida pero no el acceso desde el exterior, y en todos los casos impidiendo la entrada de agua ante posibles precipitaciones pluviales.

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

Se deberá reparar los muros y sus revoques interiores, exteriores e impermeables de acuerdo a lo especificado más adelante. Los cristales laminados a colocar serán: 1) Float 3mm + lámina polivinilbutiral + Float 3mm incoloro, 2) Float 4mm + PVB + FLOAT 4mm. Previo a la iniciación de los trabajos se deberá limitar la zona, realizando cerramientos según secuencia de trabajo. Se emplearán en el interior placas de roca de yeso, con los encuentros sellados y en el exterior estructura metálica con defensas de chapa. Se emplearán andamios metálicos cumpliendo con ítem 5.13 de Código de Construcción de GCBA y Ley N° 19.587 y decretos reglamentarios. 4.1.3 - Marcos de aluminio Ver plano detalle de ventanas Los marcos a reemplazar se construirán con Tubo Flamia Frente Vidriera Tubo 90mm x 40mm de 1,2mm de espesor, con 1 aleta de 15 mm; o similar de la firma Alke sa, terminado con pintura horneada de polvo poliéster en color IRAM naranja 02-1- 030. (ver muestra). Tubo de aluminio 90mm x 40mm de 1,2mm de espesor con doble aletado de 15mm misma terminación y color. Código articulo 99493; o similar de la firma Alke sa Ángulos de alas iguales 40 x 40 x 1 mm de la firma Flamia; o similar de la firma Alke sa. misma terminación y color. cos deberá ser in situ ajustando los módulos a las medidas de los vanos una vez rectificados y terminados. Se utilizará para el armado de los marcos perfiles “U” de unión, de aluminio natural. Las uniones entre travesaños superiores e inferiores y parantes verticales o jambas deberán mantener perfección en sus uniones y los ángulos deberán realizarse a inglete con corte de unión a 45°. Los mismos se fijaran en sus 4 lados con tirafondos de acero galvanizado y tacos de nylon para ladrillos huecos o comunes según corresponda a razón mínima de 2 unidades por jamba y 1 unidad por modulo de dintel y antepecho de 90cm. Se suplementara la diferencia de medida entre el vano y el marco mediante 1 ó 2 parantes de dimensiones y características similares al marco. La diferencia remanente, que no deberá superar los 5mm, se tomará con sellador poliuretanico tipo sikaflex 1 A o similar del lado exterior comprobando la eliminación de cámaras de aire que posibiliten el acceso de agua. Del lado interior se colocara un ángulo de aluminio (ver descripción del ángulo) fijado al marco con remaches pop de 4 mm a razón de 1 cada 20 cm mínimo, cumpliendo la función de contramarco y tendrá el mismo tratamiento que los marcos en cuanto a color y terminación.

4.1.4 Herrajes A cada ventilete superior inferior y paño central de abrir se le deberá reemplazar el pestillo de traba original por una traba de cerramiento de ajuste tipo chingolo de aluminio color gris. Se deberá presentar modelo para aprobación de la I de O. Para lograr la apertura de la hoja central se deberá realizar el retiro de una bisagra de cada banderola inferior y superior y serán colocadas en la hoja central, esto permitirá una apertura de aproximadamente 30° máx. y la sujeción de dicha hoja. En las carpinterías nuevas se colocarán los herrajes correspondientes al sistema; (con limitador de apertura a 30º para las hojas de abrir a proyección, medialuna central para hojas corredizas; etc.) previa aprobación de la I.O. 4.1.5 Parasol Como parasol se utilizará una de las hojas existentes e instaladas actualmente de postigones de aluminio. Se deberá limpiar, lijar, aplicar imprimación para aluminio y pintar por el mismo procedimiento y color que los marcos. La sujeción de los parasoles se realizara mediante la fabricación de ménsulas conformadas con ángulos de aluminio de alas iguales de 25.4 x 25.4 x 1 mm código artículo 10200 de la firma Flamia o similar de la firma Alke sa. terminado con pintura horneada de polvo poliéster en color IRAM naranja 02-1- 030. (ver muestra). Se construirá de modo que la inclinación del parasol sea aproximadamente 45°. Se colocara un perfil de aluminio acanalado según detalle en plano, con acabado y color de las características descriptas para los tubos de los marcos. No deberán utilizarse métodos de pintado manuales con pinceles rodillos o similares elementos. La misma cantidad de parasoles retirados deberán ser recolocados en los mismos lugares salvo expresa indicación de la Inspección de Obra del Hospital. De faltar alguna unidad el hospital proveerá la misma y la contratista se encargara del proceso de pintado y colocación.

. VIDRIOS En las carpinterías en las que se encuentren vidrios deteriorados, o los mismos se hallen rotos o fracturados por el proceso de retiro y recuperación de dichas carpinterías se colocará Cristal laminado de seguridad Float 3mm + lámina polivinilbutiral 0.38 con control de emisiones solares + Float 4mm. En VE17 (Local Capilla - Entrepiso) se retirarán los vitrales existentes previo a la iniciación de los trabajos en el sector, y se recolocarán una vez finalizados los trabajos de reemplazo de carpintería

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

6. PINTURA. 6.1 Pintura interior de paredes. Látex acrílico satinado. 6.1.1 Interior Finalizadas la reparaciones de los revoques interiores y reconstruidos los tabiques de roca de yeso se aplicaran 2 manos mínimo de enduido plástico en toda la superficie de los muro hasta lograr una superficie absolutamente lisa y sin irregularidades. La superficie interior estará delimitada entre piso y cielorraso aplicado o suspendido, según el caso, y entre laterales de la habitación, oficina o ambiente a intervenir. Finalizado el tratamiento del muro se procederá al lijado final, aplicación de fijador al agua y se pintarán con dos manos de pintura satinada al agua (látex satinado) color a definir por la Dirección de Obra. 6.1.2 Exterior Tanto sobre los revoques impermeables exteriores reconstruidos con rv2 como en los frentes de muros de antepecho, sector entre ventanas, muros de carga de azotea en todo su desarrollo vertical y horizontal, columnas en todo su perímetro incluido, vigas, buñas, dientes de vigas, y todo elemento que componga la fachada de cada sector a intervenir, cielorrasos y vigas interiores bajo tira 5 en patios 7 y 12; y vigas; losas y anclajes de rampas del patio 10; se aplicara el revestimiento exterior final aplicado sobre los revoques impermeables “revoque plástico monocapa impermeable con color”, hasta lograr el espesor requerido equivalente a 5 manos aplicadas con rodillo. La aplicación podrá ser realizada con llana metálica respetándose el mismo requerimiento.

6.1.3 Pintura de carpintería metálica En los patios 6; 7 y 12 se deberá pintar la totalidad de la carpintería metálica que se encuentra bajo la tira 5; abarcando los niveles Planta Baja; Entrepiso y 1º Piso; interior y exterior. Todos los elementos componentes de las carpinterías metálicas, se pintarán con dos manos de esmalte sintético brillante compuesto por resina sintética alquídica, pigmentos, aditivos, agentes anticorrosivos, y solventes; tipo Albalux 2 en 1 o similar calidad; salvo indicación de lo contrario, se deberá respetar el color de carpinterías existentes; previo a las tareas de pintura, se realizaran el lijado y limpieza con aguarrás mineral. El pintado de la mano final se realizará una vez que todas las aberturas tengan aplicada la primera mano de esmalte sintético. La superficie pintada será lisa, uniforme, sin desniveles o corrimientos y no presentará diferencias sensibles de color. 7. VARIOS 7.1 Juntas de dilatación. Se repararán las juntas de dilatación existentes y se ejecutarán las nuevas del sector a intervenir de acuerdo a las siguientes especificaciones: 7.1.1 Lado exterior: Se deberá retirar el sellador existente (sellador poliuretánico de dos componentes) y el material de respaldo dejando la junta totalmente abierta del lado exterior. Se debe retirar de las paredes interiores de la junta todo sobrante de material que se encuentre adherido, este procedimiento se realizará de modo mecánico. En el caso que al retirar el sellador existente se desprendiera el hormigón, este debe ser reparado con mortero cementicio epoxídico Sika Monotop 615 o similar de fragüe rápido (siguiendo las indicaciones de uso de material). Una vez que la junta se encuentre limpia y sana se procederá a colocar el material de respaldo que será de goma EVA, polietileno expandido, o similar; de la sección necesaria dejando un espacio libre en el frente, para aplicar el sellador, 1 cm. de profundidad. Luego se procederá a la imprimación de las paredes de la junta cuidando que no sobrepase los bordes. Una vez realizados estos procedimientos serán inspeccionados por personal técnico del Hospital quien autorizará la colocación del sellador. Se colocará un sellador poliuretánico monocomponente Sikaflex 1a o similar en cual quedará perfectamente liso y los bordes limpios, luego se realizará otra inspección, la cual determinará aprobación o no del trabajo en cada junta en particular. De no aprobarse por razones técnicas, se comenzará todo el proceso nuevamente hasta lograr los resultados requeridos por licitación.

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

7.1.2 Lado interior: Al igual que en el caso anterior, se retirará el material existente, se realizarán las reparaciones de yeso y /o revoques nuevos dejando libre el ancho de la junta existente. Se colocará el material de respaldo terminado con la aplicación del sellador, siguiendo el mismo procedimiento que el anterior.

8. CANTIDADES

REMANENTES CARPINTERÍA P.B.; ENTREPISO Y 1º PISO - CANTIDADES

TIPO ANCHO ALTO PATIO

1 PATIO

2 PATIO

6 PATIO

7 PATIO

8 PATIO

11 PATIO

16 PATIO

20 CALLE

2 CAP TOTAL

VE1 6,30 1,20 4 4 1 1

1

4

15

VE2 1,80 1,20 1 1

1

3

VE3 1,80 1,20 2

2

VE4 3,60 1,20 1

1

2

VE5 7,04 1,20 1

1

VE6 2,45 1,20 1

1

VE7 2,70 1,20 1

1

VE11 1,80 1,20

4

3 7

VE12 2,70 1,93

1

1

VE13 2,70 2,18

1

1

VE14 2,70 1,71

1

1

VE17 6,30 1,61

1 1

2

VE18 6,30 1,20

1

1

2

VE19 6,30 2,10

4

4

VE20 6,30 2,10

1

1

VE21 7,15 1,22

1

1

VE22 2,50 1,22

1

1

VE23 7,02 1,22

1

1

VE24 6,30 1,20

1

1

VE25 1,91 1,20

1 1

VE26 3,60 1,20

2 2

VE27 1,80 1,20

3 3

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

9. PLANILLA DE COTIZACION

MAT. M. OBR. MONTO SUBTOTAL 1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Delimitacion. Vallado, Defensas, andamios, etc. gl 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

2 DEMOLICION 2.1 Picado de revoques interiores m2 160,00 $ 0,00 $ 0,00 2.2 Picado de revoques exteriores m2 160,00 $ 0,00 $ 0,00 2.3 Retiro de carpintería existente u 54,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 3 ALBAÑILERÍA

3.1 Mampostería de ladrillos huecos de 0,24 m2 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 3.2 Mampostería de ladrillos huecos de 0,15 m2 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 3.3 Revoque en muros exteriores (grueso fratasado+revoque cemento monocapa con aditivo RV2) m2 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 3.4 Reparación revoque en muros interiores m2 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 3.5 Reparación vigas y anclajes de rampas en patio 10 Gl 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 3.5 Alfeizar de cerámica blanca 20 x 20 cm m2 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 5 CARPINTERIA

5.1 Tipo VE1 u 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 5.2 Tipo VE2 u 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 5.3 Tipo VE3 u 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 5.4 Tipo VE4 u 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 5.5 Tipo VE5 u 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 5.6 Tipo VE6 u 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 5.7 Tipo VE7 u 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 5.8 Tipo VE11 u 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 5.9 Tipo VE12 u 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

5.10 Tipo VE13 u 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 5.11 Tipo VE14 u 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 5.12 Tipo VE17 u 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 5.13 Tipo VE18 u 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 5.14 Tipo VE19 u 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 5.15 Tipo VE20 u 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 5.16 Tipo VE21 u 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 5.17 Tipo VE22 u 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 5.18 Tipo VE23 u 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 5.19 Tipo VE24 u 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 5.20 Tipo VE25 u 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 5.21 Tipo VE26 u 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 5.22 Tipo VE27 u 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 5.24 Parasoles u 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 5.25 Cambio de zócalos en carpinteria metálica cocina entrepíso m 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 5 VIDRIOS

5.1 Cristal de seguridad 3 +3 PVB 0,38 con control solar m2 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

6 PINTURA 6.1 Interior muros m2 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 6.2 Exterior muros y estructura de hormigón armado m2 1590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 6.3 Exterior muros, cielorrasos y estructura de hormigón armado patios 6 ;7 y 12 m2 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 6.4 Carpintería metalica patios 6: 7 y 12 y rampas m2 1700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 7 VARIOS

7.1 Limpieza de obra parcial y final y retiro de escombros gl 1,00 $ 0,00 $ 0,00 7.2 Juntas de dilatación m 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 7.3 Zinguería Tira 7 Calle 1 y Tira 3 Calle 1 y 2 gl 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 COSTO DIRECTO $ 0,00 GASTOS GENERALES > ( % DEL COSTO DIRECTO) $0,00 SUBTOTAL 1 (COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES) $0,00 COSTO FINANCIERO > ( % DEL COSTO DIRECTO) $0,00 SUBTOTAL 2 (SUBTOTAL 1 + COSTO FINANCIERO) $0,00 BENEFICIO > ( % DEL SUBTOTAL 1) $0,00 SUBTOTAL 3 (SUBTOTAL 2 + BENEFICIO EMPRESARIAL) $0,00 INGRESOS BRUTOS > 3 % $0,00 IVA. > 21% $0,00 COSTO TOTAL (SUBTOTAL 3 + INGRESOS BRUTOS + IVA) $0,00

REMANENTES DE CARPINTERÍA PLANTA BAJA - ENTREPISO - PRIMER PISO

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P. U.

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

ANEXO

CONDICIONES DE INGRESO DE CONTRATISTAS PARA OBRAS

DOCUMENTACIÓN

Para ingresar a trabajar al Hospital de Pediatría S.A.M.I.C Prof. Dr. Juan P. Garrahan el contratista principal deberá

presentar al Sector de Higiene y Seguridad, con cinco días hábiles de antelación al inicio de las actividades,

la documentación exigida en el Chek- list (Documento dinámico de relevamiento de Obras) y ANEXOS

Complementarios.

Las copias de las mismas quedarán en poder del encargado o supervisor designado a la supervisión de las tareas a

realizar por el contratista. (Supervisor Interno)

El mismo tiene carácter obligatorio. El NO cumplimiento de lo expuesto en tiempo y forma faculta al Hospital

Garrahan a impedir el acceso del Contratista o Subcontratista.

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO

1. Con una antelación mínima de cinco días (hábiles) al ingreso al Hospital, se efectuará una reunión inicial con la

contratista en la que se repasarán y aclararán todos los temas vinculados con la obra o servicio a prestar y las

condiciones exigidas por el Hospital Garrahan, dejando constancia firmada en la reunión inicial con contratistas.

Esta reunión es obligatoria de realizar para las obras comprendidas en el Decreto 911/96 (Res. 35, Res. 51, Res. 319;

Res. 231 y reglamentaciones complementarias)

“En caso de Obras mixtas” (Personal propio y del Contratista se aplicará la misma modalidad, previa evaluación de las

características especificas de cada Obras)

El contratista deberá cumplir con la normativa legal vigente en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo Ley 19587,

Decreto 351/79, y reglamentaciones complementarias vigentes.

Participaran de la misma:

El representante del trabajo, obra o servicio del Hospital Garrahan

El representante de Higiene y Seguridad del Hospital Garrahan

El responsable de Higiene y Seguridad del contratista.

El responsable de la obra, del contratista y/o subcontratista

El responsable del sector donde se ejecute la actividad del Hospital Garrahan

2. El Contratista deberá presentar ante la empresa responsable de la seguridad física del Hospital (vigilancia, dejando

una fotocopia) el listado en donde consten en forma detallada todas las herramientas y equipos de su propiedad que

ingresen o egresen al Hospital Garrahan, el mismo deberá contar con el membrete correspondiente al nombre de la

empresa y firma del Titular de la misma.

3. El contratista deberá presentar con la documentación obligatoria para su ingreso, la clausula de no repetición a favor

del Hospital Garrahan, deslindándose toda responsabilidad al Hospital Garrahan por accidentes, incidentes o enfermedad

profesional que aquejaran al personal de la contratista.

4. El Contratista deberá dejar (en Vigilancia) un listado del personal que ingresa de la empresa con Nombre, Apellido y

DNI declarado ante la ART (cobertura de riesgo de trabajo).

5. Todo el personal del Contratista deberá tener visible su tarjeta de identificación personal. (Nombre de la empresa,

Nombre y apellido, Nro. de CUIL, categoría laboral)

6. El contratista deberá informar a Higiene y Seguridad con 48 hs de antelación las Altas y/o bajas del personal existente

en la obra. Cumpliendo con los puntos 3, 4, 6.

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

7. Números de emergencias médicas de la ART – Centros de derivación (Cartelera en el Obrador).

8. Constancia de exámenes médicos preocupacionales con declaración de apto físico.

9. El Contratista se deberá acoplar al Plan de Emergencia y Evacuación del Hospital Garrahan, debiendo exhibir en el

obrador el cartel del “ROL DE LA EMERGENCIA”.

10. El Contratista y su personal no podrán realizar obras, tareas y /o maniobras que pudieran comprometer la seguridad

de los empleados del Hospital, del público y pacientes, como así también los bienes e inmuebles.

La falta de cumplimiento u omisión que se detecten de los puntos mencionados, faculta al Hospital Garrahan, a aplicar

las sanciones que considere conveniente, suspensión de obra, resección del contrato de acuerdo a la gravedad de los

hechos.

Consideraciones:

Para trabajos de EMERGENCIA exclusivamente y que se presentaran fuera de los horarios administrativos, el

Permiso de Ingreso podrá ser autorizado por el solicitante/representante del trabajo, que deberá confeccionar el Anexo

III de la presente, luego de verificar la documentación solicitada en el Anexo I.

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

ANEXO II INGRESO DE CONTRATISTAS PARA OBRAS

Empresa……………………………… Obra…………….. Fecha de Inicio: ---/---/--

Fecha de finalización ---/---/--- Extensión de obra ---/---/---- Clausura---/---/---

Contratista principal:……………………………………………………………………

Subcontratista principal…………………………………………………………….......

Comitente Contratista Año: Mes:

REQUERIMIENTOS PARA INGRESO DE CONTRATISTAS Si NO N/A SI NO N/A 1°S 2°S 3°S 4°S

1)Nomina del personal con N° de CUIL

2)Cobertura de Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) / Trabajadores Independientes, seguro de

accidentes personales exigidos por ley.

3) Póliza con cláusula de no repetición a favor del Hospital Garrahan

4) Programa de seguridad Único. Res. SRT 35 (Aprobado por ART)

5) Programa de Seguridad Res. SRT 51 (Aprobado por ART)

6) Plan de trabajo Seguro (Para tareas menores a 7 días, tareas no repetitivas.) Res.319

7) Exámenes médicos-Libretas sanitarias

HIGIENE Y SEGURIDAD - CAPACITACIONES (Cap. 21)

8) Responsable / Empresas tercerizadas :

9) Responsable / Personal propio (Htal. Garrahan):

Cronograma de visita del Prof. de H y S (Res. 231.Art17, Cap.3) (Res.550/11 )

10) Comitente. Responsable a cargo: …………………………………………………………………….

11) Contratistas-Sub contratistas. Responsable a cargo:…………………………………………………

Durante la Ejecución de la Obra

12) Baños químicos y vestuarios adecuados / Limpieza y orden

13) Extintores Triclase 10KG.

Higiene y Seguridad / Elementos de Protección Personal / Identificación de la

empresa

14) Cascos

15) Calzado de seguridad (De acuerdo al riesgo Tarea)-Res.1904/07

16) Guantes, mitones, mangas (de acuerdo a los riesgos/tareas)

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

Comitente Contratista Año: Mes:

SI NO N/A SI NO N/A 1°S 2°S 3°S 4°S

17) Mascara/ semimascara (de acuerdo a los riesgos/tareas)

18) Arnés

19) Ropa de Trabajo

20) Protectores auditivos , endoaurales, de copa (de acuerdo a los riesgos/tareas)

21) Pantallas transparentes/Pantallas visor oscuro para el filtrado de radiaciones.

22) Protección ocular

23) Entrega de planilla de los elementos de EPP (Firmado por el Profesional de H y S)

Señalización

24) Colocación de carteles indicadores (ejemplo: N° de teléfono ART)

25) Residuos: orgánicos en bolsa negra / Residuos diarios fuera Línea Municipal.

Contención de material particulado (Normas de bioseguridad)

26) Cerramiento/Instalación de Tabiques

27) Ante -cámara

28) Humidificación de acceso a la obra/Tapetes húmedos

FINAL DE OBRA

29) Retiro de todos los rezagos sobrantes de la Obra

30) Evitar dejar recipientes que puedan acumular agua (Prevención del Dengue)

31) Orden y Limpieza

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Para dar contrato de obra con firmas de los representantes

Director de Obra…………………………………………………………………

Encargado de Obra……………………………………………………………….

Prof. Higiene y Seguridad comitente: …………………………………………...

Prof. Higiene y Seguridad contratista: ………………………………………….

Observaciones: Estos requisitos serán en función de las características específicas de cada una de las obras.

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

ANEXO III – Procedimiento de Ingreso para Contratistas FECHA

EMPRESA CONTRATISTA RAZON SOCIAL

DIRECCION TELEFONO / FAX

RESPONSABLE DE LA EMPRESA

ART TELEFONO

LUGAR DE TRASLADO POR EMERGENCIAS

TELEFONO

TIPO DE TRABAJO PROGRAMADO

EMERGENCIA

GARANTIA

SECTOR DE TRABAJO

LUGAR

EQUIPO/MAQUINA

TRABAJOS A REALIZAR

FECHA DE INGRESO AL HOSPITAL GARRAHAN

FECHA DE FINALIZACION DE LAS TAREAS

CANTIDAD DE PERSONAS

SUPERVISOR DE LAS TAREAS POR EL HOSPITAL GARRAHAN

FIRMA ACLARACION FECHA

RESPONSABLE DEL TRABAJO

SECTOR DE TRABAJO

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

HOSPITAL “PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN”

Anexo lll –Rol de Emergencia

ANTE EMERGENCIAS NO MEDICAS* EN EL

HOSPITAL

LLAMAR AL

3000 EN CUALQUIER DÍA Y HORARIO

OTROS TELEFONOS UTILES

HIGIENE Y SEGURIDAD MEDICINA DEL TRABAJO BOMBERO VIGILANCIA

1744 1267/1271 1496 1216

*(Incendio, Humo, Derrames, Amenazas de Explosivos, Desorden Civil,

Temporales, etc.)

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Decreto PEN 177/2016

Pichincha 1890 – (1249) Ciudad de Buenos Aires – Servicio de Atención 4122-6000 (int. 6108) – Fax 4308-0069/0928/5337 www.garrahan.gov.ar/contrataciones

ANEXO III FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

QUIMICOS

FECHA

HOJA INFORMATIVA DE SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL PRODUCTO

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:

NOMBRE QUIMICO: SINONIMOS:

Nº CAS:

FORMULA:

MASA MOLECULAR:

Nº NU:

SIMBOLO DE PELIGROSIDAD:

TIPOS DE PELIGRO / EXPOSICION PELIGROS / SINTOMAS AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS / LUCHA

CONTRA INCENDIOS

INCENDIO

EXPLOSION

EXPOSICION

INHALACION

PIEL

OJOS

INGESTION

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO

UTILIZACION DEL

PRODUCTO SECTOR DONDE SE UTILIZA:

UTILIZADO COMO:

PRODUCTO PURO:

PRODUCTO DILUIDO:

% DE DILUCION:

METODO DE APLICACIÓN PROPUESTO:

DATOS IMPORTANTES

ESTADO FISICO, ASPECTO VIAS DE EXPOSICION

PELIGROS FISICOS RIESGO DE INHALACION

PELIGROS QUIMICOS EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION

LIMITES DE EXPOSICION EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA

PROPIEDADES FISICAS

PUNTO DE EBULLICION SOLUBILIDAD EN AGUA: e

PUNTO DE EBULLICION (SE DESCOMPONE): PRESION DE VAPOR, kPa A 20ºC:

PUNTO DE FUSION: DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR ( AIRE = 1):

DENSIDAD RELATIVA (AGUA = 1): DATOS AMBIENTALES

NOTAS

EL VALOR LIMITE DE EXPOSICION LABORAL APLICABLE NO DEBE SER SUPERADO EN NINGUN MOMENTO DE LA EXPOSICION EN EL TRABAJO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCION SI NO OBSERVACIONES DELANTAL BOTAS PROTECCION FACIAL PROTECCION OCULAR PROTECCION RESPIRATORIA GUANTES EPP A USAR EN CASO DE EMERGENCIA