1

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

TIPO: Contratación Directa – OBRA PÚBLICA

Nº: 8 / 2013 (2º LLAMADO) EJERCICIO: 2014

CLASE: Sin clase.

MODALIDAD: Sin modalidad.

EXP-UBA: 31646-2013

RUBRO COMERCIAL: 6. OBRAS CIVILES

OBJETO DE LA CONTRATACION: Trabajos de instalación eléctrica para red informática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

COSTO DEL PLIEGO: Sin costo.

MEDIOS DE PRESENTACION DE OFERTAS: VENCIMIENTO

En sobre cerrado, en: Dirección de Compras y Contrataciones. Av. Paseo Colón Nº 850, PB, C.A.B.A. (1063), Tel.: (011) 4345-7540.

19-08-2014 14:00 hs

PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 (cuarenta y cinco) días corridos desde la firma del contrato de Obra Pública.

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: Av. Paseo Colón 850 - Facultad de Ingeniería. U.B.A.

VISITA TÉCNICA DE ESPACIOS OBLIGATORIA: SI. LA VISITA TÉCNICA DE OBRA ES OBLIGATORIA Y DEBERA COORDINARSE CON LA SUBSECRETARIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO HASTA 72HS. DE ANTICIPACIÓN AL ACTO DE APERTURA. Tel.: (011) 4343-1156. La Facultad extenderá una Constancia de Visita Técnica la que deberá ser adjuntada a la oferta. La ausencia de esta Constancia de Visita es causal de inadmisibilidad de la oferta.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: $ 163.117,50.-

Plan Anual de Compras y Contrataciones para el período 2014: NO INCLUIDO.

Plazo de mantenimiento de las ofertas: Las ofertas tendrán validez por 30 días hábiles a computarse desde la fecha de apertura. Si los oferentes no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de 10 días hábiles administrativos al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial. Y así sucesivamente (ART. 70 DTO REG 436/00).

ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

1. GENERALIDADES 1.1. OBJETO DEL PLIEGO El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene por objeto complementar los lineamientos y pautas establecidas en las cláusulas generales y particulares para la obra “Trabajos de instalación eléctrica para red informática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires”.

2

1.2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS El detalle de los trabajos a realizar es el siguiente:

Provisión e instalación de nuevos alimentadores del Tablero General a los Tableros Seccionales ubicados

en cada uno de los pisos.-

Provisión e instalación del equipamiento de 15 Tableros Seccionales, ubicados en los pisos lado Av.

Independencia y lado calle Estados Unidos.-

Provisión e instalación de 15 cajas de derivación, ubicadas en los pisos lado Av. Independencia y lado calle

Estados Unidos.-

Provisión e instalación de canalizaciones y cableados de toda la instalación eléctrica asociada.

El recorrido de las montantes para los nuevos alimentadores será acordada con la Inspección de Obra. La ubicación exacta de los Tableros Seccionales y de las cajas de derivación será indicada en cada caso por la Inspección de Obra. Todos los trabajos serán realizados conforme a las Especificaciones Técnicas y datos generales que se indican en el presente pliego. El oferente incluirá en su propuesta todos los elementos y trabajos necesarios para la completa satisfacción de los objetivos propuestos, incluso todos aquellos no indicados explícitamente en esta documentación como en los planos que la acompañan. Tanto estos planos como las especificaciones indicadas en el presente pliego son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. El oferente deberá reconocer in - situ el lugar de los trabajos, previo a la presentación de su oferta, debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere necesarios para la consecución de los trabajos de forma tal que los mismos queden en perfectas condiciones de terminación y funcionamiento, y permitan librarlos al servicio inmediatamente de efectuada la recepción provisoria. A tal efecto, deberá realizar una visita al lugar de la obra, la que deberá ser certificada por la Facultad de Ingeniería. Sin la presentación de esta certificación en la oferta, la propuesta podrá ser rechazada. Todas las dudas que surgieran de la lectura del Pliego así como las provenientes de la visita al lugar de la obra, podrán ser abordadas por preguntas formuladas a través de “Circulares con consulta”, las que serán respondidas y difundidas antes de la fecha de cierre del llamado licitatorio. La aceptación de la calidad "equivalente" queda a exclusiva decisión de la Inspección de Obra. Se deja establecido que las capacidades y parámetros indicados en planos y especificaciones deberán ser verificados por el Contratista, siendo éste el único responsable por el correcto y eficiente funcionamiento de las instalaciones. El Contratista realizará todos los trabajos con los materiales que sean necesarios y empleando herramientas de su propiedad para la correcta ejecución de los mismos. Todos los materiales a utilizar serán de probada calidad, debiendo emplear en todos los casos productos de marcas reconocidas de plaza, con elementos y partes debidamente ensayadas.

3

Tendrá especial precaución en no dañar las instalaciones existentes, siendo a su exclusivo cargo las reparaciones de roturas y/o daños, las que se efectuarán con materiales idénticos a los existentes. Todo el personal empleado en los trabajos, así como los de la Inspección de Obras, estará asegurado contra accidentes de trabajo, además la Empresa Contratista deberá contar con un seguro que cubra daños a bienes y personas ajenas a la FIUBA, incluida responsabilidad civil. Para todo ello rigen: La Ley de Seguridad e Higiene Nº 19587 y sus Decretos Reglamentarios Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028 La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios. La Contratista entregará a la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pólizas correspondientes.

INTERPRETACION DE LOS PLANOS

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y responderá de los defectos que pudieran producirse durante la ejecución y conservación de la misma hasta la recepción final. Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra, deberá ser comunicado a la Inspección de Obra antes de iniciar los trabajos, en el momento de ser detectados.

VIGILANCIA DE LA OBRA

El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecución será responsabilidad del Contratista. No se permitirá la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra. La Facultad no aceptará reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por parte del Contratista.

CALIDAD DE OBRA

Los trabajos se realizarán de modo de obtener obras prolijas, eficientes y correctamente ejecutadas tanto en el conjunto como en el detalle, de acuerdo con las más estrictas reglas del arte a cuyo efecto el Contratista adoptará las medidas necesarias para que la calidad y adecuación de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran, sean las más apropiadas para esas finalidades.

REPRESENTANTE TÉCNICO

El Contratista contará con un Representante Técnico, matriculado en las instituciones correspondientes, con jurisdicción nacional. La no presentación de estas constancias será motivo de rechazo de la Oferta.

AYUDA DE GREMIOS

4

Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecución de la instalación, como ser: perforación de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvíos por estructuras y/o instalaciones existentes en el edificio, etc., estarán a exclusivo cargo del Contratista. Todas las partes afectadas deberán ser reparadas, debiendo quedar en idénticas o mejores condiciones que las existentes, utilizando para ello mano de obra especializada y materiales de igual o superior calidad a los existentes. Asimismo, el Contratista será responsable por los daños causados por negligencia de sus operarios. La reparación del trabajo dañado será efectuada por el Contratista, a su cargo y en la forma que indique la Inspección de Obra.

HORARIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

El Contratista deberá acordar, previo al inicio de la Obra, con la Inspección de Obra el mejor horario para realizar los trabajos, de forma de no entorpecer ni dificultar el normal desenvolvimiento de las tareas académicas y administrativas de la Facultad. Los oferentes deberán considerar en su propuesta la realización de trabajos en días sábados y domingos como así también en horarios nocturnos, minimizando todo corte de energía eléctrica que sea necesario efectuar. Preverá además, la provisión e instalación de tableros provisorios móviles, construidos de acuerdo a todas las normativas de seguridad vigentes, a efectos de reemplazar temporariamente uno o más tableros eléctricos mientras se realizan los trabajos de adecuación de los mismos.

HABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES

El Contratista tiene a su exclusivo cargo todo trámite, pago de derechos, presentación de planos, etc., que sea necesario presentar ante las Autoridades competentes para la Inspección, Aprobación y Habilitación de las instalaciones incluidas en la presente licitación. Todos los trámites necesarios están a cargo exclusivo del Contratista. Para estas tramitaciones, el Contratista contará con un poder especial extendido por la Facultad.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Deberá observarse fielmente el cumplimiento de las siguientes reglamentaciones y normas, en vigencia:

AEA 90364 - REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES, en sus Partes:

Parte 0: Guía de Aplicación

Parte 1: Alcance, Objeto Y Principios Fundamentales

Parte 2: Definiciones y Glosario

Parte 3: Determinación de las Características Generales de las Instalaciones

Parte 4: Protecciones para Garantizar la Seguridad

Parte 5: Elección y Montaje del Equipamiento Eléctrico

Parte 6: Verificación

Parte 7: Requisitos para Instalaciones Eléctricas en Lugares Especiales, en sus Secciones:

5

Sección 701: Instalaciones eléctricas en baños y lugares similares

Sección 718: Lugares y Locales de pública concurrencia

Sección 771: Viviendas unifamiliares, oficinas y locales (unitaios)

AEA 91140 - Protección Contra los Choques Eléctricos

Los productos y sistemas descriptos en esta especificación serán manufacturados y ensayados siguiendo las normativas de gestión de la calidad Series ISO 9000/9001.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en estas Especificaciones Técnicas y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.

Obra de acuerdo con planos y especificaciones técnicas

El Contratista ejecutará los trabajos en un todo de acuerdo con los planos y especificaciones que integran este pliego, los confeccionados por él formando parte de su propuesta y los correspondientes a la ingeniería de detalle y/o de taller, en ambos casos siempre que hayan sido debidamente aprobados por la Inspección de Obra.

Iluminación de la obra

El Contratista deberá efectuar la instalación eléctrica provisoria para iluminación nocturna y/o diurna de todas las zonas de trabajo. La instalación deberá responder a la propuesta del Contratista debidamente conformada por la Inspección de Obra. Su ejecución, aunque provisoria, será esmerada, ordenada, segura y según las reglas del arte, normas reglamentarias y las especificaciones técnicas para instalaciones de la presente licitación. Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que presente tendidos desprolijos o iluminación defectuosa y todo otro vicio incompatible al sólo juicio de la Inspección de Obra. La energía será provista por la Facultad.

Concepto de obra completa

La ejecución de las obras responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle a cuyo efecto el Contratista deberá cumplir fielmente la letra y la intención de lo establecido en la documentación contractual. El Contratista deberá incorporar a las obras no sólo lo estrictamente consignado en la documentación sino también todo lo necesario para que las mismas resulten completas con arreglo a su fin. Serán exigibles todos aquellos elementos, materiales, disposiciones, gestiones, equipos, etc., que figuren en alguno de los documentos contractuales aunque no aparezcan en los demás. Los materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista, deberán ser de tipo, calidad y

6

características equivalentes, compatibles y congruentes con las del resto de la obra y adecuadas a su fin, a exclusivo juicio de la Inspección de Obra. Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideran a todos los efectos comprendidos dentro del presupuesto. Se establece por tanto, para la obra contratada, que la obra completa se supone dividida en los ítems del presupuesto y que en consecuencia todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar la Obra, debe considerarse incluido en el referido presupuesto, aunque no estén explícitamente indicados en las presentes especificaciones.

Forma de trabajo

En general todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura con medidas de protección necesarias para el personal propio, y de terceros. Se respetarán las disposiciones de seguridad del trabajo y contra incendio. En los lugares donde se efectúen los trabajos, el Contratista dispondrá de por lo menos un matafuegos apto para fuegos clase A-B-C, de 5 kg de capacidad como mínimo, debidamente cargado y habilitado para su uso. Asimismo contará con un botiquín de primeros auxilios en condiciones de uso inmediato. No se permitirá la ingesta de bebidas alcohólicas por parte del personal del Contratista en los lugares donde se efectúen los trabajos y en todo otro ámbito de la Facultad, en los horarios en que se efectúen los mismos.

Pruebas y protocolos

Correrá por cuenta del Contratista la provisión de todos los elementos, materiales, instrumentos, transporte, personal y demás gastos que demanden los ensayos y pruebas que sea menester ejecutar a juicio de la Inspección de Obra para verificar la calidad y/o características de los materiales empleados en las obras, los trabajos en curso de ejecución y los terminados y las instalaciones, los artefactos y equipos a colocar y/o colocados. El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas establecidas en cada uno de los Rubros de este pliego y en la oportunidad indicada en los mismos, las que deberán quedar asentadas en un libro de inspección. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. El Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra por nota de pedido y con una anticipación de 48 (cuarenta y ocho) horas, la fecha y hora de realización de cada prueba.

Materiales y equipos

El Contratista estará obligado a usar métodos, enseres y equipos que a juicio de la Inspección de Obra aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato. Estará a cargo del Contratista la provisión, mantenimiento y transporte, incluido combustible, lubricantes, personal de operación y todo elemento necesario para el correcto funcionamiento de todo el equipo de operación, instrumental y maquinaria, que deberá ser del tipo y calidad que se requiera para la ejecución de las obras encomendadas.

7

La Inspección de Obra podrá exigir la reposición o sustitución parcial o total de los equipos si éstos no brindaren las condiciones de seguridad o no se adaptaren a los trabajos a realizar. Así como también el incremento de los mismos en casos de que la marcha de los trabajos no respondiere a los plazos convenidos. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante la ejecución de los mismos, los métodos adoptados por el Contratista parecieran ineficaces, lentos o inadecuados, la Inspección de Obra podrá ordenarle que los perfeccione o reemplace por otros más eficientes. Sin embargo el hecho que la Inspección de Obra nada observare sobre el particular no exime al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en su terminación.

Marcas y envases

Las marcas y tipos que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar las características y el nivel de calidad de los materiales, dispositivos, etc. El Contratista podrá suministrarlas de las marcas y tipos especificados o de otros totalmente equivalentes en cuanto a calidad, performance y características técnicas, quedando en este último caso por cuenta y a sus expensas demostrar la equivalencia y librado al sólo juicio de la Inspección de Obra aceptarla o no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra con la anticipación necesaria las características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra a los efectos de su aprobación. En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales a fin de evitar la incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. En todos aquellos casos en que en el pliego o planos complementarios se establezcan características de los materiales, sin indicación de marca, el Contratista ofrecerá a la Inspección de Obra todos los elementos de juicio necesarios para constatar el ajuste del material o marca propuestos con las características especificadas y esta podrá aprobar o rechazar a su exclusivo arbitrio, la utilización del mismo. Los materiales y elementos de toda clase que la Inspección de obra rechazare, serán retirados de la obra por el Contratista a su costo, dentro del plazo que la respectiva orden de servicio señale. Transcurrido este plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, los materiales o elementos podrán ser retirados de la obra por la Facultad, estando a cargo del Contratista todos los gastos que se originen por esta causa. Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegaren a incorporarse en la obra del mismo modo que los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos de todo tipo a que los trabajos de sustitución dieren lugar.

Muestras

El Contratista depositará en la obra según se disponga y con suficiente tiempo para su examen y aprobación, muestra de los materiales que la Inspección de Obra determine, los que servirán de "estándar" para comparar los abastecimientos correspondientes a la obra. También el Contratista deberá efectuar tableros conteniendo las muestras que indique la Inspección de Obra, pudiendo en caso de ser aceptados incorporarse a la obra en forma definitiva.

8

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podrá dar motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el único responsable de los perjuicios que se ocasionen. No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección de obra. Las muestras deberán reflejar en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los planos y conducentes a una mejor realización y a resolver detalles constructivos no previstos.

Verificaciones fuera de la obra

Se tendrá como norma que la revisión y verificación de los materiales y estructuras de elaboración en talleres debe hacerse en la obra. No obstante, si se considerase necesario el cumplimiento de este requisito durante el proceso de elaboración, la Facultad podrá inspeccionar sin limitaciones los talleres del Contratista cuando lo crea oportuno. El transporte del personal designado por la Facultad para estas inspecciones, hasta los talleres del Contratista, queda a cargo exclusivo del mismo.

Terminación de la Obra

Todas las partes y componentes de las instalaciones se entregarán en perfecto estado de terminación y funcionamiento, con todos sus accesorios y detalles. Todos los elementos, mecanismos y dispositivos eléctricos y electrónicos de las instalaciones se encontrarán en condiciones de uso inmediato una vez concluida la obra.

Reuniones de Coordinación

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participación de sus técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a los efectos de la necesaria coordinación de las tareas de la obra. También tendrá la obligación de asistir a toda otra reunión que la Inspección de Obra considere necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a ejecutar.

Daños a terceros

El Contratista tomará todas las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección de Obra para evitar el daño a personas y/o cosas, si ellos se produjeran, serán responsables por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos para el particular en la Ley de Obras Públicas 13064.

RUBRO 1.- TRABAJOS PRELIMINARES

Ítem 1.1.- Obrador

Este Ítem comprende la instalación del obrador, cuyo emplazamiento será dispuesto con acuerdo de la Inspección de Obra. El Contratista es el único responsable por todos los elementos depositados en el Obrador.

9

Ítem 1.2.- Defensas y Protecciones

Se deberán proveer las defensas y protecciones necesarias, según las disposiciones del Gobierno de la Ciudad vigentes, que garanticen la seguridad del personal de la obra, personal de la Facultad, docentes, alumnos y público en general, en el ámbito de la obra a ejecutar. Se incluye en este Ítem la construcción de andamios, fijos o móviles, que fueran necesarios para la adecuada realización de los trabajos. Los andamios, escaleras, sillines, puentes de servicio, instalaciones provisorias y demás dispositivos de esa índole necesarios para la ejecución de las obras, se montarán en las condiciones reglamentarias correspondientes.

Ítem 1.3.- Demoliciones y Extracciones

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, los gastos que demanden los trabajos estarán a cargo del Contratista. Este deberá dar al material proveniente de las extracciones y demoliciones el destino que determine la Inspección de Obra, debiendo ser puesto sobre camión transportándolo y descargándolo por cuenta del Contratista, fuera del edificio y predio de la Facultad. El material de desechos producido por las demoliciones deberá ser prolijamente acopiado en contenedores y retirado de la obra. Para el traslado de los materiales de desecho, como así también los materiales que se incorporen a la Obra, podrán utilizarse los ascensores de la Facultad sólo en horarios de poca concurrencia de público, a establecer por la Inspección de Obra. Los ascensores, una vez utilizados, deberán ser completamente limpiados. Cualquier deterioro de los ascensores debido al uso indebido por personal del Contratista será reparado completamente, con materiales de idéntica calidad a los existentes, todo a exclusivo cargo del Contratista. En general, el Contratista deberá prever la utilización de elementos de izado y carga y descarga de materiales de desecho y materiales nuevos, incluyendo las correspondientes defensas y protecciones reglamentarias, para su transporte hasta los distintos pisos, durante los períodos en que no puedan utilizarse los ascensores, a sólo juicio de la Inspección de Obra.

Ítem 1.4.- Memoria Técnica y Planos

Los planos y datos de la instalación que se incluyen en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas deberán ser verificados por el Contratista, en cuanto a las capacidades de cada uno de los elementos de protección y maniobra de circuitos, secciones de los distintos cableados a proveer e instalar, número de circuitos, etc. El Contratista deberá verificar el recorrido de todas las canalizaciones indicadas en planos como así también la posición de todos los componentes de la instalación. Los recorridos de cañerías y posición de todas las bocas dadas en planos deberán ser verificados por el Contratista y aprobados por la Inspección de Obra. En los planos de obra deberá indicar la posición definitiva de todos los tableros, cañerías y bandejas portacables, etc.

Memoria técnica:

10

El Contratista presentará, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelación, para su aprobación por la Inspección de Obra, la memoria técnica completa de la instalación a ejecutar, la que deberá incluir todos los cálculos de dimensionamiento y selección de todos los elementos componentes para todos los tableros y equipos a proveer e instalar en la presente Obra, como ser, interruptores, cableados, dispositivos de maniobra de circuitos, montantes, etc. El Contratista presentará 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica, la que deberá incluir detalladamente todos los cálculos solicitados, aclarando origen de los datos utilizados para la realización de los mismos. Todos los valores, dimensiones y capacidades dadas en estas Especificaciones y planos, deberán ser verificados, siendo el Contratista el único responsable, independientemente de la aprobación de la memoria técnica por la Inspección de Obra, del correcto funcionamiento de las instalaciones. La instalación fue proyectada teniendo en cuenta futuras ampliaciones, por lo que ninguno de los datos y valores señalados en planos deberá ser disminuido por el Contratista. Planos: El Contratista preparará, antes de iniciar los trabajos, los planos de obra en escala adecuada para su óptima visualización, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspección de Obra, para establecer la ubicación exacta de todos los equipos, tableros, cañerías, cajas de empalme o derivación, bandejas, elementos de maniobra y comando de circuitos y demás elementos de la instalación, tanto en planta como en corte. Tres juegos de copias de los planos de obra deberán ser presentados por el Contratista, para ser sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra, con la antelación necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalización de los trabajos, ni interferir con el planeamiento de la obra. Además la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecución de planos parciales y de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalar. También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos y/o dibujos explicativos. A los planos de obra se incluirán los planos de circuitos unifilares de todos los tableros que se instalarán en ésta obra, además de todos los planos que se indiquen adicionalmente en los ítems respectivos, los que serán presentados bajo las mismas condiciones indicadas en el presente ítem. Los planos y la documentación serán confeccionados de acuerdo a las siguientes pautas:

Símbolos gráficos y colores de circuitos de acuerdo con lo indicado en el proyecto básico. El recibo, la revisión y la aprobación de los planos y memoria técnica por la Inspección de Obra, no releva al Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a Especificaciones y planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el Contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por parte de la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. Durante el transcurso de la obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra.

11

Los planos deberán ser realizados mediante computadora, utilizándose AutoCAD 2004 como mínimo. Se entregará junto con las copias un CD, con planos en formato .dwg. Los planos a incluir comprenden:

Unifilares verificados de Tableros

Constructivos de Tableros

Topológicos de tableros

Bandejas

Plantas con indicación de cañerías, bandejas y cableados completos.

Montantes desde subsuelo, con ubicación de bandejas.

Distribución verificada de montantes desde Tablero General.

Cableados y canalizaciones eléctricas.

Cableados de puesta a tierra.

RUBRO 2.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA RED INFORMÁTICA

Ítem 2.1.- Tablero General

Interruptores En el Tablero General existente, ubicado en el subsuelo, se suministrarán e instalarán, conectados a las barras principales, dos interruptores automáticos electromagnéticos tetrapolares de 32 A, y sendos interruptores diferenciales tetrapolares de 40 A, marcas ABB, SIEMENS o de otras marcas, de calidad igual o superior a solo criterio de la inspección. Los interruptores termomagnéticos a colocar en el Tablero serán modulares línea DIN, con curva de disparo “C” y con capacidad de ruptura de 6 kA. Puesta a Tierra Se ejecutará una nueva puesta a tierra, con caja de inspección metálica y toma de cable, que garantice una resistencia menor a 3 (tres) Ohm y se conectada a la tierra general.

Ítem 2.2.- Tableros Seccionales

La caja de los gabinetes será dimensionada de acuerdo a los elementos que deba contener, debiendo poseer en todo su contorno un espacio libre de no menor de 5 cm. El gabinete irá provisto de rieles para fijación de interruptores línea DIN, y de todo otro soporte para fijación de los elementos que lleve en su interior. El interruptor diferencial a colocar en el tablero será bipolar de características indicadas en los planos y deberán estar dimensionados para soportar una intensidad de corriente de cortocircuito de 3 kA. El interruptor termomagnético bipolar a colocar en el tablero será modular línea DIN con curva de disparo “C”, con capacidades nominales y de ruptura según planos.

Todos los tableros se dotarán de bornes para conexión de neutro y de puesta a tierra.

12

Los cables de conexión de los tableros se conectarán distribuyendo las cargas en forma equilibrada en cada una de las fases. Cada uno de los cables de entrada y salida del tablero llevarán señalización mediante identificadores alfanuméricos (anillos) de poliamida 6/6, con las leyendas que correspondan. Los haces de cables se mantendrán unidos mediante collarines del mismo material. Todo cable que no entre o salga del tablero a través de caño, lo hará a través de prensacables cónicos rectos de PVC aislante. El acceso y salida de los cables se hará a través de borneras. Todas las borneras del tablero serán aptas para montaje sobre riel línea DIN, con base de poliamida marca Zoloda o de otra marca, de calidad igual o superior a solo criterio de la inspección. El interruptor del tablero, deberá identificarse mediante placas de acrílico con las inscripciones pertinentes.

En la cara interior de la puerta se colocarán carteles con diagrama esquemático de los circuitos comandados, los que serán cubiertos con placas de acrílico transparente enmarcadas. Condiciones de utilización: Ambientales: Temperatura máxima: 40 ºC Temperatura media máxima: 35 ºC Temperatura mínima -5 ºC Humedad relativa ambiente máx. 99% Las puertas deberán poseer cerradura tipo Yale y en la parte frontal el símbolo de “Riesgo eléctrico” con una altura mínima de 40 mm. Puesta a tierra En el tablero se dispondrá de una bornera como barra general de conexión a tierra de todas las partes metálicas de la instalación y tomas de tierra generales. Las puertas del tablero metálicas deberán estar vinculadas con la estructura mediante trenzas de cobre desnudo extraflexibles. En ningún caso se admitirá la conexión en serie de dos o más elementos para su puesta a tierra, sino que cada elemento deberá conectarse en derivaciones en forma individual. La bornera de PAT deberá soportar una corriente igual a la capacidad de desconexión de los interruptores durante los tiempos máximos de desconexión previstos.

Ítem 2.3- Montantes Eléctricas

Generalidades Este Ítem comprende la provisión e instalación de las nuevas montantes eléctricas, a conectarse

13

desde el Tablero Principal, llegando hasta cada una de las cajas derivación. Estas montantes se canalizarán en nuevas bandejas portacables o cañerías desde la actual Sala de Tablero Principal hasta cada caja derivación, según se indica en planos. Así mismo se canalizará la tierra desde la nueva puesta a tierra en el Tablero Principal hasta cada una de las cajas derivación. Canalizaciones Las canalizaciones se efectuarán mediante bandejas o caños Bandejas Las bandejas serán de chapa de hierro semipesado galvanizada de origen, tipo perforada, espesor 1,6 mm. Se colocarán todos los accesorios (curvas horizontales, curvas verticales, etc.), que sean necesarios y con tapa ciega en los tramos que correspondan. Todos estos elementos serán normalizados y de la misma serie de la bandeja.

Las bandejas se fijarán amuradas a paredes, mediante perfilería y brocas de expansión, o suspendidas de cielorrasos mediante accesorios de la misma línea, según corresponda. Caños Los caños serán de acero rígido semipesado galvanizados en caliente, marca DAISA o calidad equivalente, según normas IEC 61386-1 y IEC 61386-21. El recorrido definitivo de las cañerías será aprobadas por la Inspección de Obra, previo a su construcción y volcada a los planos de detalle a realizar por el contratista antes de la ejecución de las instalaciones. Una vez aprobados estos planos por la Inspección de Obra, el Contratista podrá proceder a su materialización. Para el uso de curvas en obra, con autorización de la Inspección de Obra, se deberá emplear la misma calidad especificada para los caños.

Todas las cañerías se curvarán con máquina dobladora en frío, siendo los radios de curvatura como mínimo (10) veces el diámetro del caño, sin embargo cuando corran varias cañerías paralelas, todas las curvas se realizarán utilizando el radio de curvatura correspondiente al caño de mayor diámetro. Se rechazará toda cañería que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala ejecución de las mismas. Los accesorios para las cañerías, codos, boquillas, niples, etc. deberán ser de la misma marca que las cañerías y cumplir con la norma IEC 61386. Todas las cajas a utilizar serán de aleación de aluminio y silicio fundido o inyectado de una sola pieza. Responderán a norma IEC 60670. Las tapas cerrarán perfectamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su colocación. Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la perfecta continuidad metálica mediante un conductor desnudo de sección adecuada y longitud necesaria, para conectar los extremos de la canalización a ambos lados del enchufe. En cada caso el contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, muestras de los dispositivos que se propone utilizar.

14

Las uniones de caños y cajas se podrán efectuar con conectores sin rosca o mediante contratuerca de hierro zincado o cadmiado y boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundición de aluminio. También podrán utilizarse para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro zincado o cadmiado con boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero para ajuste del caño. Las cañerías y cajas se colocarán a la vista, salvo en los casos que existan bajo techos donde deberán se colocar sobre el cielorraso. Antes de su colocación, el contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, planos de detalle de la ubicación de cañerías y cajas. Todos los elementos se fijarán sobre las paredes con abrazaderas adecuadas a sus dimensiones. En los recorridos conjuntos de caños, especialmente en los "racks" de acometida, se preverá muy particularmente la accesibilidad de los distintos caños de modo tal que cualquiera de ellos pueda ser retirado sin necesidad de desmontar el conjunto.

Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de una junta rígida eficaz tanto mecánica como eléctricamente.

Cablificación Desde el interruptor de protección y maniobra existente en Tablero General hasta cada una de las cajas seccionales, los cableados de las montantes nuevas indicadas en los planos, serán provistos e instalados por el Contratista.

El cableado, de la sección indicada en plano, tendrá las siguientes características:

Tetrapolares, LS0H, según Norma IRAM 62266, para Baja Tensión 1100 V. Tipo Prysmian Afumex o calidad equivalente. Metal: cobre electrolítico. Flexibilidad: clase 5 de la norma IRAM NM 280 (hasta 16 mm2) y clase 2 para secciones superiores. Temperatura máxima en el conductor: 70 ºC en servicio continuo, 160 ºC en cortocircuito. Marcación: 1,1 kV Cat. II Nro. de conductores * Sección. Certificaciones: Certificación del Sistema de Calidad bajo normas ISO 9001-2008. Normativas: IRAM 62266, IRAM 62267, IRAM 2289 CAT. C ó IEC 60332-3 CAT. C (no propagación de incendio), IEC 60754-2 (corrosividad), IEC 61034 (emisión de humos opacos), CEI 20-37/7 y CEI 20-38 (toxicidad).

El cumplimiento de las normas indicadas deberá constar explícitamente en las cubiertas exteriores de los cables; el Contratista deberá presentar certificación del fabricante del cable donde se asegure el cumplimiento de las normas antedichas, tanto en organismo emisor como en número de norma. La Inspección de Obra estará facultada para exigir la remoción de los cables una vez colocados, si los mismos no cumplen con las normas especificadas.

Ítem 2.4.- Caja de Derivación

15

La caja de los gabinetes de derivación será dimensionada de acuerdo a los elementos que deba contener, dejando un espacio alrededor mínimo de 5 cm y contará con el grado de protección IP que corresponda al lugar de ubicación. El gabinete irá provisto de rieles para fijación de borneras y de todo otro soporte para fijación de los elementos que lleve en su interior. Todas las cajas se dotarán de bornes para conexión de neutro y de puesta a tierra. Cada uno de los cables de entrada y salida del tablero llevarán señalización mediante identificadores alfanuméricos (anillos) de poliamida 6/6, con las leyendas que correspondan. Los haces de cables se mantendrán unidos mediante collarines del mismo material. Todo cable que no entre o salga del tablero a través de caño, lo hará a través de prensacables cónicos rectos de PVC aislante. El acceso y salida de los cables se hará a través de borneras. Todas las borneras del tablero serán aptas para montaje sobre riel línea DIN con base de poliamida marca Zoloda. o de otra marca, de calidad igual o superior a solo criterio de la inspección. La caja de derivación deberá identificarse mediante placas de acrílico con las inscripciones pertinentes.

En la cara interior de la puerta se colocarán carteles con diagrama esquemático de los circuitos, los que serán cubiertos con placas de acrílico transparente enmarcadas. Las puertas deberán poseer cerradura tipo Yale y en la parte frontal el símbolo de “riesgo eléctrico” con una altura mínima de 40 mm.

Ítem 2.5.- Derivaciones

Desde las cajas derivación se canalizará hasta los Tableros Seccionales con cable de sección según plano y tipo igual al de las montantes y en cañería. Los caños serán de acero rígido semipesado galvanizados en caliente, marca DAISA o calidad equivalente, según normas IEC 61386-1 y IEC 61386-21.

RUBRO 3.- TRABAJOS FINALES

Ítem 3.1.- Limpieza de Obra

Durante la ejecución de los trabajos, la obra será mantenida interior y exteriormente limpia, libre de tierra, escombros, virutas, yeso, restos de cables y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el trabajo corriente. La limpieza final estará a cargo del Contratista y será realizada por personal especializado. Esta comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su inmediato uso. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias construidas.

16

El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el Contratista a su cargo, en forma periódica.

Ítem 3.2.- Ensayos de la instalación

Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Contratista realizará todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección de Obra o su representante autorizado, debiendo el Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos de contraste certificados, con vigencia a la fecha del ensayo, que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspección de Obra para llevar a cabo las pruebas. Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra lo apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra o su representante autorizado efectuará las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de funcionamiento y rendimiento de los nuevos tableros, artefactos de emergencia y demás dispositivos instalados, que a su criterio sean necesarias. Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal que deberá proveer el Contratista. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos, provisiones, instalaciones y/o modificaciones que el Contratista deberá efectuar a su exclusivo cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dárseles cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. Los ensayos a ejecutar serán como mínimo los siguientes:

Ensayo de aislación;

Ensayo de continuidad;

Medición de la puesta a tierra en forma independiente;

Prueba de accionamiento de los interruptores diferenciales.

Ítem 3.3.- Planos conforme a Obra

El Contratista presentará, una vez finalizados los trabajos correspondientes, los planos definitivos de la misma de acuerdo a lo siguiente:

1) Los planos deberán ser realizados en AutoCAD 2004 o superior, y grabados en CD con

formato “.dwg“

17

2) Además del CD, se entregará a la Inspección de Obra dos juegos completos de los planos

ploteados en papel.

3) Se presentarán los siguientes planos:

Plantas de los pisos, con distribución de circuitos, tableros, montantes, etc.,

Unifilares de Tableros Seccionales.

Constructivos de Tableros.

Topológicos de tableros.

Planillas de borneras.

Planillas de interconexión.

Listado de componentes.

Listado de referencias.

Todos los planos de detalle que requiera la Inspección de Obra.

El modelo de rótulo de los planos será solicitado oportunamente a la Inspección de Obra. Las escalas de los planos serán consultadas con la Inspección.- Se deja establecido que estos planos deberán ser realizados en computadora de acuerdo a lo especificado en el presente Ítem; por lo que no se certificarán planos ejecutados con otros procedimientos que los indicados. Asimismo se advierte que, sin el cumplimiento de lo solicitado en este Ítem, no se procederá a la recepción provisoria de los trabajos.

El Contratista realizará la instrucción del personal designado por la Facultad acerca del manejo y mantenimiento de toda la nueva instalación a realizar en este Obra. Esta instrucción será efectuada al finalizar los trabajos, con asistencia de personal de mantenimiento de la Facultad y la Inspección de Obra. 1.3. LISTADO DE NORMAS, LEYES Y RESOLUCIONES Sin perjuicio de lo enumerado en la documentación, se deberá cumplir con el siguiente listado de Normas, Leyes y Decretos: - Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, supletoriamente el Título I del DTO. DEL. Nº 1023/01. - Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 (Decreto Reglamentario N° 911/96 y resoluciones correspondientes). - Sistemas de Vallas y Señalamiento en la vía pública (Ordenanzas Nº 32.999 (B.M. Nº 13.522) y 34.246 (B.M. Nº 15.791). - Ley de accidentes de Trabajo Nº 24.557 (Dec. Reg. Nº 170/96 y 334/96). - Convención Colectiva de Trabajo UOCRA. - Ruina de obra, daños a vecinos y recepción de obra. (Art. 1646, 1647 y 1647 bis Cód. Civil). - Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina

18

- Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires - Res. (CS) Nº 1861/10, Pliego General de Bases y Condiciones para Obra Pública de la Universidad de Buenos Aires. 1.4. SEGUROS (Punto 7.22 del Pliego General de Bases y Condiciones): Todo el personal empleado en los trabajos, así como los de la Inspección de Obras, estará asegurado contra accidentes de trabajo, además la Empresa Contratista deberá contar con un seguro que cubra daños a bienes y personas ajenas a la U.B.A., incluida responsabilidad civil. Para todo ello rigen: - La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios - Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028 - La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios. La contratista entregará a la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pólizas correspondientes. La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. Asimismo deberá disponer de un número necesario de botiquines debidamente equipados para para atender las lesiones que pudiera sufrir el personal a su cargo. Así también deberán presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia del seguro de Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). La Contratista deberá contar con los siguientes seguros, que deberá presentar de modo previo a la firma del Acta de Inicio de los trabajos:

a) De responsabilidad civil. Monto asegurado: hasta $700.000

b) De riesgos de trabajo sobre el personal que afecte y que fuera a afectar a la obra. Monto asegurado: hasta $2.100.000

c) De vida. Monto asegurado: hasta $2.100.000

d) Contra incendio, robo y hurto. Monto asegurado: hasta $700.000

Montos de los seguros:

A y D: $700.000 cada uno.

B y C: $2.100.000 cada uno. 1.5. Orden de Prelación de los documentos contractuales: Para la interpretación de los documentos contractuales se respetará el siguiente orden de prelación:

1. El contrato 2. El pliego de especificaciones técnicas particulares y circulares aclaratorias 3. El pliego de especificaciones técnicas generales y circulares aclaratorias 4. Los Planos de detalle 5. Los Planos generales y planillas de cómputo de la obra 6. El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias 7. El presente pliego de bases y condiciones

ARTICULO 2. Sistema de ejecución de obra:

19

La presente obra se contratará mediante el sistema de ejecución por ajuste alzado, es decir, el oferente cotizará un precio único y global para la ejecución de la obra o parte de la obra, sin perjuicio de lo cual deberá presentar su oferta de acuerdo con una planilla de cotización que se corresponda con los rubros, ítem o sub-item del presupuesto oficial que aprobó la Facultad de Ingeniería. Mediante este sistema, el Oferente se compromete a ejecutar la obra completa por la suma única y global que haya establecido en su propuesta y acepta que el monto del contrato no variará cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que ésta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada. Mediante este sistema de ejecución se entiende que el monto del contrato cotizado incluye cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener ítem o partida expresa en el presupuesto oficial o en la planilla de cotización fuese necesario e imprescindible ejecutar para que la obra quede totalmente terminada y funciones de acuerdo a su fin, con el resultado garantizados por el Oferente. ARTÍCULO 3. Obtención de pliegos:

1. Los interesados en participar del presente procedimiento de selección podrán obtener Pliego General, el Pliego Particular de Bases y Condiciones, las Especificaciones Técnicas, Planos y Planillas Anexas en el sitio de Internet de la Facultad de Ingeniería: www.ingenieria.uba.ar – Compras; ó

2. Retirarlo del Organismo en forma personal de la Dirección de compras y contrataciones sita en Av. Paseo Colón N° 850, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 11 a 17HS.

3.1. COMUNICACIONES, CONSULTAS, ACLARACIONES Y CIRCULARES PREVIAS AL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS Las consultas y aclaraciones al pliego se realizarán POR ESCRITO y serán recibidas únicamente por E-MAIL a la dirección de correo electrónico oficial compras@fi.uba.ar. No se recibirán consultas telefónicas o fuera de plazo. Las consultas deberán ser efectuadas 5 (CINCO) horas antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo. El Organismo se expedirá y comunicará su respuesta a todos los invitados en no menos de 2 (DOS) días hábiles administrativas de antelación al acto de apertura de las ofertas. La Circular emitida por el Organismo Contratante formará parte integrante del pliego particular. La Circular será publicada en el sitio Web de la Facultad de Ingeniería junto al Pliego Particular. El Organismo, de oficio, podrá expedirse mediante circulares aclaratorias cuando lo considere adecuado para un mejor desarrollo del procedimiento de selección, siempre que ello no implique una modificación de su objeto. ARTÍCULO 4. Requisitos para la presentación de ofertas: Los interesados en cotizar deberán estar habilitados para contratar con el Administración Pública Nacional y sus entes descentralizados, no encontrándose incursos en los siguientes supuestos:

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del DTO. 1023/01 (las personas físicas o jurídicas que estuvieren sancionadas por la ONC con suspensión o inhabilitación).

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.

c) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad o contra la Administración Pública Nacional o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

e) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

20

g) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que tuviesen una participación suficiente para formar la voluntad social.

h) Los fallidos, mientras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan en tal condición y los concursados, salvo que posean autorización del juez del concurso.

i) Toda persona a la que, dentro del término de los 3 (tres) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiere rescindido un contrato por su culpa con la UBA o con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.

j) Los inhabilitados por regímenes especiales.

ARTÍCULO 5. Documentación a presentar: a) carta de presentación de acuerdo al ANEXO que obra en el presente. b) oferta económica análisis de precios según ANEXO, firmada y aclarada en todas sus hojas por oferente o

representante legal con capacidad para obligar a la presentante (ANEXO OFERTA ECONÓMICA). c) plan de Trabajos y curva de inversión. d) folletos comerciales de los equipos a aportar firmados (en caso de considerarlo necesario el oferente). c) declaración jurada del oferente de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar

con la Administración Pública Nacional y sus dependencias descentralizadas, y de no mantener juicios con el Estado o sus entes descentralizados. En caso de poseerlo deberán indicarse: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría, entidad demandada y estado de la causa (según ANEXO A);

d) declaración jurada societaria/personas físicas completada en todos sus campos (según ANEXO B); e) declaración jurada de cumplimiento de cargas sociales y tributarias (ANEXO C); g) constancia vigente de inscripción en la Administración Federal de de Ingresos Públicos (AFIP); h) muestras, en caso de corresponder (ver cláusula específica de MUESTRAS); i) garantía de mantenimiento de oferta que cumpla con los requisitos del presente pliego (en caso de corresponder por

el monto de la oferta y según el capítulo de GARANTÍAS). j) listado de principales clientes correspondientes al sector público y al sector privado de los últimos 3 (tres) años,

contemplando razón social y facturación, según ANEXO. k) para el caso de personas jurídicas, estatuto constitutivo y sus modificaciones con las correspondientes inscripciones

registrales, y último acta de asamblea de designación de autoridades. Para el caso de personas jurídicas en formación: copia del estatuto constitutivo, número de expediente y constancia de solicitud de inscripción ante el registro pertinente. Para el caso de sociedades de hecho, DNI (1ra. y 2da. hoja y cambios de domicilio) y Currículum Vitae de las personas físicas que la constituyen y declaración de solidaridad de sus integrantes. Para el caso de personas físicas, DNI (1ra. y 2da. hoja y cambios de domicilio) y Currículum Vitae. Para el caso de Uniones Transitorias de Empresas y Agrupaciones de Colaboración Empresaria: identificación de las personas integrantes de la forma asociativa, declaración de solidaridad de sus integrantes para todas las obligaciones emergentes del procedimiento de contratación, adjudicación y ejecución contractual. En caso de que dos o más empresas asociadas presenten una propuesta, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE), regidas por la Ley de Sociedades Comerciales. Una vez presentadas a la licitación, las UTE no podrán modificar su integración y, en caso de ser contratadas, no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorización de la Facultad de Ingeniería. La UTE deberá tener una duración superior al tiempo que demande la ejecución del contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial. En caso de resultar adjudicataria una UTE, deberá acreditar su inscripción en la Inspección General de Justicia, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinará la revocación de la adjudicación con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. l) Sólo si la propuesta superase los $AR 50.000, Certificado Fiscal para Contratar vigente emitido por la AFIP.

21

m) Denuncia de correo electrónico en el que se considerarán notificadas todas las comunicaciones y notificaciones realizadas en el marco de la presente contratación. Las cajas, sobres o paquetes deberán presentarse cerrados y con indicación del proponente y Nº del procedimiento, y la fecha y la hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse deberán quedar asentadas por escrito en la propuesta. n) Carta de presentación de acuerdo con el modelo que se agrega como ANEXO. ñ) Garantía de mantenimiento de oferta del 1% del monto de la oferta, según cláusula de detalle de modo de presentación de garantías del proceso. Si la oferta supera los $100.000 no podrá asegurarse mediante pagaré, debiendo realizarse mediante los otros medios informados en el presente pliego (póliza de seguro de caución, cheque certificado, títulos valores). o) Constitución de domicilio según el ANEXO que se agrega al presente. p) Declaración de aceptación de jurisdicción aplicable según el ANEXO que se agrega al presente. q) Certificado de visita de obra otorgado por funcionario de la Subsecretaría de Obras y Mantenimiento. r) Certificado Fiscal para Contratar expedido por la AFIP. s) No se requiere la presentación de declaración de mantenimiento de oferta, toda vez que con la presentación de la misma se considera aceptado y consentido. t) No se requiere la presentación de estados contables ni situación de estado patrimonial. u) Designación de profesional que actuará en calidad de Representante Técnico y conformidad de dicho profesional. v) Declaración jurada de la nómina de las obras realizadas por el proponente en los últimos cinco años. w) Declaración jurada con las obras en ejecución, incluyendo completa sobre plazos de iniciación y finalización de las obras confórmeme ANEXO de pliego general. x) Listado de equipos: se indicará las máquinas y equipos que se afectarán a la obra de acuerdo con el modelo del ANEXO que se agrega al presente. y) Todo otro documento/requisito especial que indique el pliego de bases y condiciones particulares (ej.: constancia de visita técnica obligatoria de espacios). z) Constancia de Visita Técnica de Obra. a’) Libre deuda previsional expedido por la AFIP (en los casos que correspondan). b’) planillas ANEXAS al presente pliego de bases y condiciones. c’) no será necesaria la presentación del Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas por ser la presente una obra menor.

d) no será necesaria la presentación de las copias tanto del Pliego General como la del Pliego Particular. ARTÍCULO 6. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra: ver cláusula 4.10 del Pliego General de Bases y Condiciones. ARTÍCULO 7. Gravámenes: ver cláusula 4.13 del Pliego General de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 8. Forma de cotizar:

a.- En idioma nacional. b.-En original y copia de la oferta económica. El original constituirá el fiel de la oferta y deberá estar firmado en todas

sus fojas. c.-Se cotizará el valor unitario, el subtotal por renglón y el total final, indicando en los dos primeros casos los

renglones cotizados y la unidad de medida. Describiendo el bien / servicio cotizado evitando utilizar códigos comerciales internos.

d.-Se admitirán hasta dos ofertas alternativas/ variantes a la oferta base por cada renglón. e.-En sobre cerrado conteniendo la oferta y la documentación complementaria indicada en el presente. Estarán contenidas en sobres, cajas o paquetes que deberán encontrarse perfectamente cerrados e identificados con los datos del procedimiento de selección al que correspondan, fecha y hora de apertura y razón social del oferente. f.-La cotización deberá realizarse en PESOS, IVA INCLUIDO, y como máximo se podrá colocar dos decimales (Ej.: $AR 2,88). Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, serán considerados solamente los dos primeros

22

dígitos, sin redondeo. En el monto de la cotización se considerarán incluidos todos los impuestos vigentes, gastos indirectos, gastos generales, y todo otro gasto o impuesto que resulte de las condiciones que se establecen en la documentación del llamado y que puedan incidir en el valor final de los efectos. A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Facultad de Ingeniería, será considerada como “Consumidor Final”. g.-Se entenderá que antes de presentar su oferta, el oferente se ha asegurado de que su cotización cubrirá todas las obligaciones emergentes del contrato, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. Se entenderá, en consecuencia, que se encuentran incluidas las prestaciones y servicios adicionales que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque los mismos no estén explicitados en la oferta.

ARTÍCULO 9. Presentación de las ofertas: a.- Las ofertas podrán presentarse hasta el segundo inmediato anterior al fijado para la apertura de ofertas. b.- La fecha podrá constatarse en el sitio Web oficial de la Facultad de Ingeniería (www.ingenieria.uba.ar), donde figuran la fecha y la hora de cierre. c.- A los efectos de la presentación de la oferta, el horario para la misma se regirá por el que figura en la Dirección de compras y contrataciones, el cual se encuentra sincronizado con la hora oficial. ARTÍCULO 10. Ofertas tardías: Toda oferta presentada fuera de término será rechazada sin más trámite. ARTÍCULO 11. Plazo de mantenimiento de las ofertas: Las ofertas tendrán validez por 30 días hábiles a computarse desde la fecha de apertura. Si los oferentes no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de 10 días hábiles administrativos al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial. ARTÍCULO 12. Evaluación de las ofertas: ver Cláusula 5.1 del Pliego General de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 13. Garantías:

a. De mantenimiento de oferta. Si la oferta superase los $AR 50.000, se requerirá que los oferentes presenten una garantía de mantenimiento de oferta equivalente al 1% del monto de la oferta. En caso de presentar ofertas alternativas, el monto equivaldrá al 1% de la oferta de mayor valor.

b. De cumplimiento de contrato. Se requerirá que el/los adjudicatario/s integre/n una garantía de cumplimiento del contrato equivalente al 5% del monto del mismo, según lo habilitado en el Dto. N° 1023/01 que automáticamente deberá integrarse en la Dirección de compras y contrataciones dentro de los 8 (OCHO) días de notificada la orden de provisión, bajo apercibimiento de rescisión contractual.

c. Contragarantía. Por el 100% del anticipo financiero, dentro de los 7 (siete) días de notificada el contrato.

d. Fondo de Reparos. No será requerido en la presente contratación. 13.1. Forma de presentación de las garantías: Las garantías se constituirán en la misma moneda de la oferta, mediante una o una combinación de las siguientes formas: 1) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la contratación o del

domicilio del organismo contratante. El organismo depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

2) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL. Los mismos deberán ser depositados en una entidad bancaria a la orden del organismo contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará

23

cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

3) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del organismo contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del 2.013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa.

4) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA, extendidas a favor del organismo contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA. Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán establecer los requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución.

5) Mediante la afectación de créditos que el proponente o adjudicatario tenga liquidados y al cobro en entidades estatales de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente.

6) Con pagarés a la vista suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actuaren con poderes suficientes, CUANDO EL MONTO DE LA OFERTA NO SUPERE LOS PESOS $100.000 (PESOS CIEN MIL CON 00/100), en cumplimiento de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064/74. (Los pagarés deberán ser extendidos a la vista - Sin enmiendas/errores - Sin fecha de vencimiento - Con beneficiario correcto - Con fecha de la emisión - Con aclaración de firma - Con datos del librador - Con lugar de pago).

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o adjudicatario. ARTÍCULO 14. Causas de inadmisibilidad y desestimación de ofertas: Serán causales de inadmisibilidad de la oferta:

a) que estuviere escrita con lápiz; o

b) que careciera de la garantía exigida o no se presentaren las muestras que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares indicare; o

c) que fuera efectuada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con la Administración Pública Nacional o sus entes descentralizados; o

d) que contuviere condicionamientos al pliego; o

e) que tuviere raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente salvadas; o

f) que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación; o

g) que incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se prevean en el presente pliego ej.: que no presentare la visita técnica de espacios).

Los errores intrascendentes de forma no serán causal de inadmisibilidad de las ofertas. En el Dictamen de Evaluación de Ofertas, la Comisión fundamentará debidamente las razones que provocaron la declaración de inadmisibilidad de las ofertas. ARTÍCULO 15. Vista del expediente: Toda persona que acredite algún interés podrá en cualquier momento, tomar vista de las actuaciones referidas a la contratación, desde el acto de apertura de ofertas hasta la finalización del contrato, excepto durante la etapa de evaluación de las ofertas. Los originales serán exhibidos durante 2 (dos) días hábiles desde el día hábil inmediato al del acto de apertura, pudiendo los oferentes, a su costa, extraer copias de las mismas. También podrán formular observaciones por escrito las que deberán ser presentadas dentro de los 2 (dos) días

24

siguientes de finalizado el período de vistas. Estas observaciones serán consideradas por la Comisión Evaluadora al emitir su dictamen de evaluación de ofertas. ARTÍCULO 16. Metodología de Evaluación de las ofertas: La capacidad técnico-financiera de los oferentes será evaluada de acuerdo con la metodología de evaluación que se fije en el presente pliego. En caso de silencio, se tomarán en cuenta los parámetros del Punto 5.4 a 5.7 inclusive del Pliego General de Bases y Condiciones. ARTÍCULO 17. Dictamen de Evaluación de Ofertas: Luego del acto de apertura, y analizadas las oferta, la Dirección de compras y contrataciones enviará por correo electrónico oficial el dictamen de evaluación de ofertas el que analizará las mismas por renglón (en este caso, renglón único), y que se girará por 3 (tres) días, pudiendo ser impugnado por el oferente o por su representante legal que acredite tener facultades vigentes para vincular a aquél, a partir del día hábil siguiente al de envío del mismo a los domicilios de correo electrónico denunciados por los oferentes al momento de cotizar. Las impugnaciones deberán ser presentadas por escrito en la Dirección de compras y contrataciones, Av. Paseo Colón N° 850, de Lunes a Viernes, entre las 10 y las 17Hs. A los efectos de presentar una impugnación, el oferente deberá constituir una garantía equivalente al 1% del monto de la oferta, según el Punto 5.18 del Pliego General de Bases y Condiciones. ARTICULO 18. Subsanación de Errores/Defectos No Sustanciales: En cualquier momento del procedimiento de evaluación, la Comisión Evaluadora podrá pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaración, ampliación o información complementaria que considere necesaria, siempre y cuando dicha información no modifique elementos esenciales de las ofertas. La información solicitada deberá ser presentada en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, bajo apercibimiento de desestimación de la oferta en caso de incumplimiento. Estas solicitudes y la nueva información que presenten los Oferentes serán agregadas al expediente pudiendo los restantes oferentes solicitar vista de la misma. Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su cometido dentro del plazo fijado, la Comisión Evaluadora podrá requerir una prórroga a la autoridad competente. La Comisión Evaluadora recomendará la adjudicación a aquella oferta que se ajuste sustancialmente a las condiciones de la licitación y resulte evaluada como la más conveniente. ARTÍCULO 19. Mejora de precios: En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial y la convocatoria no fuese con precio tope, el Licitante podrá dejar sin efecto el llamado o convocar a mejorar sus ofertas a todos los oferentes cuyas ofertas resulten admisibles. La convocatoria a presentar mejora de precios se notificará por medio fehaciente, fijándose en dicha notificación el día, la hora y el lugar de presentación de la misma. La mejora será presentada en sobre cerrado hasta la fecha y hora fijada por la Comisión Evaluadora y la apertura de sobres se realizará en acto público. El silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, se considerará como intención de mantener sus ofertas. ARTÍCULO 20. Empate: Ver Punto 5.14 del Pliego General de Bases y Condiciones. ARTÍCULO 21. Rebalanceo: Ver Punto 5.15 del Pliego General de Bases y Condiciones. ARTICULO 22. Desestimación del llamado: La autoridad competente podrá dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento del trámite previo a la firma del contrato, sin que ello genere derecho a indemnización alguna a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario, según el Punto 5.20 del Pliego General de Bases y Condiciones. ARTÍCULO 23. Adjudicación: Realizado lo anterior, se emitirá el acto de adjudicación de las ofertas, el cual será notificado a todos los oferentes. La adjudicación recibirá el tratamiento del Punto 6.1 a 6.3 inclusive del Pliego General de Bases y Condiciones.

25

ARTÍCULO 24. Requisitos a cumplirse antes de la firma del contrato: deberán cumplirse los requisitos indicados en el Punto 6.4 del Pliego General de Bases y Condiciones. ARTÍCULO 25. Garantía de cumplimiento de contrato: dentro de los 5 (cinco) días de notificado de la adjudicación, el adjudicatario constituirá una garantía de cumplimiento del contrato equivalente al 5% del monto contractual, en las formas establecidas en el Punto 4.1.1, con excepción del pagaré. Las pólizas deben ser emitidas por empresas aseguradoras aceptadas por la UBA. ARTÍCULO 26. Firma del contrato – Plan de Trabajos: una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de los 5 (cinco) días de notificado de su aprobación y previo a la firma del contrato que como ANEXO se adjunta al presente. ARTÍCULO 27. Opciones a favor de la Administración: Las establecidas en el Artículo 12 b) del Dto. N° 1023/01.

a. La FIUBA se reserva la prerrogativa de interpretar unilateralmente el contrato; b. La FIUBA se reserva la prerrogativa de aumentar o disminuir hasta un 20% el monto total del contrato, en las

condiciones y precios pactados, y con la adecuación de los plazos respectivos; c. La FIUBA se reserva el poder de control, inspección y dirección de la contratación; d. La FIUBA se reserva la prerrogativa de proceder a la ejecución directa del objeto del contrato, cuando el

contratista no lo hiciere dentro de los plazos razonables, pudiendo para ello disponer de los bienes y medios del co-contratante;

e. La FIUBA se reserva la potestad de aplicar las penalidades que exhibe el presente documento en la Cláusula denominada “Penalidades”;

f. La FIUBA podrá dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la adjudicación, o declararla fracasada por no considerar conveniente ninguna de las propuestas presentadas, sin que ello acuerde derecho alguno a los proponentes para que se reembolsen los gastos en que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser indemnizados por cualquier otro motivo.

ARTÍCULO 28. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN.

Será causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del trámite o de la rescisión de pleno derecho del contrato, cuando las personas físicas o jurídicas en su carácter de Oferentes, preadjudicatarios, adjudicatarios o contratistas han incurrido en prácticas corruptas o fraudulentas en los términos que se definen a continuación:

a) Práctica corrupta, significa el ofrecimiento, suministros, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario público con respecto al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y

b) Práctica fraudulenta, significa una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un proceso de contratación o en ejecución de un contrato de obra pública en perjuicio del licitante; la expresión comprende las prácticas colusorias entre los licitantes (con anterioridad o posterioridad a la prestación de las ofertas) con el fin de establecer precios de ofertas a niveles artificiales y no competitivos y privar al licitante de la competencia libre y abierta.

ARTÍCULO 29. CONSTITUCIÓN DE DOMICLIO. Deberá constituirse domicilio especial y correo electrónico oficial, según el ANEXO que se agrega al presente.

ARTÍCULO 30. Facturación y pago:

Sólo se aceptarán facturas “B” ó “C”. Las mismas deberán reunir los requisitos que al respecto determina la AFIP y serán presentadas en la oficina operativa de la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios, sita en Av. Paseo Colón N° 850 – Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes en el horario de 15 a 19HS (IVA exento).

26

Las facturas deberán reunir las siguientes características: a) N° de expediente; b) N° de orden de provisión; c) tipo y N° de procedimiento de selección; d) renglón/es adjudicado/s, y breve descripción; e) precio subtotal por renglón; f) precio total de la orden de provisión; g) deberá presentarse factura vigente; h) la razón social deberá coincidir con la de la orden de provisión.

El adjudicatario deberá proporcionar la información que establece la Resolución N° 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación y sus normas modificatorias.

El pago de las facturas se efectuará en pesos argentinos ($AR), del siguiente modo: a) mediante cheque oficial, 20% del monto de la oferta adjudicada en carácter de anticipo financiero, y dentro de

los 7 (siete) días hábiles de firmado el contrato y contra presentación de contragarantía (según Punto 3.13 el Pliego General de Bases y Condiciones); y

b) saldo, mediante cheque oficial de pago en el día, dentro de los 7 (siete) días hábiles de emitida la recepción provisoria de los trabajos, y en caso de no mediar observaciones en la recepción provisoria.

ARTÍCULO 31. EJECUCIÓN DE LA OBRA – CONTROL DE LOS TRABAJOS – LIBROS DE OBRA – LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS – RECEPCIÓN DE OBRA – CAUSALES DE RESCISIÓN – APLICACIÓN DE MULTAS – RECURSOS: Se regirán por el Pliego General de Bases y Condiciones (Puntos 7 a 16.13 inclusive). ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1. GENERALIDADES 1.1. OBJETO DEL PLIEGO El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene por objeto complementar los lineamientos y pautas establecidas en las cláusulas generales y particulares para la obra: “Trabajos de instalación eléctrica para red informática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires”. 1.2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS El Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que no esté indicado taxativamente en la documentación y resulte necesaria para la correcta ejecución y/o terminación de los trabajos. 1.3. RESPONSABILIDADES DE LOS OFERENTES Y/O CONTRATISTAS Será responsabilidad del Oferente el haber estudiado todos y cada uno de los aspectos y factores que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación, bajo los supuestos de obra completa y adecuada a su fin. El Oferente deberá contemplar e incluir en la Oferta aquellas tareas no descriptas en el presente pliego y que resultan necesarias para la ejecución y/o terminación de los trabajos; si las mismas no fueran advertidas al momento de la cotización, será responsabilidad del Contratista realizarlas a su costo. El Contratista será responsable por las roturas, daños y/o perjuicios ocasionados en las instalaciones o partes del edificio que pudieran producirse como consecuencia de la ejecución de los trabajos, debiendo reconstruir los elementos afectados y reparar todos aquellos desperfectos a su exclusivo cargo. 1.4. REPRESENTANTE TECNICO Las tareas estarán supervisadas y coordinadas por un Representante Técnico a designar por el Contratista con las

27

aptitudes establecidas en las cláusulas generales. El Representante Técnico deberá estar permanentemente en obra. En caso de ausencia ocasional deberá disponer para su reemplazo de un profesional, con al menos la misma calificación, previa aceptación del Comitente. El Comitente se reserva el derecho de solicitar el inmediato reemplazo del Representante Técnico, cuando esta persona demuestre falta de idoneidad o negligencia en el desempeño de sus funciones. 1.5. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS MATERIALES Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y serán mecánicamente resistentes. Todos los insumos incorporados y materiales utilizados serán de 1era calidad y de primer uso. En los casos que se citen modelos o marcas comerciales, será al sólo efecto de fijar parámetros de calidad, normas de construcción, tipo, rendimientos, bondades o características requeridas. MANO DE OBRA El personal obrero y técnico que deba utilizarse para la ejecución de los trabajos será especialmente competente en cada una de las especialidades involucradas en esta obra, debiendo poseer la idoneidad y capacitación suficiente y necesaria para poder ejecutarlas con la calidad requerida en el presente pliego. Cuando se observe falta de idoneidad o negligencia del personal en el desempeño de las tareas, el Comitente se reserva el derecho de desafectarlo de la obra a su exclusivo juicio. La cantidad de operarios, en sus diferentes especialidades, será tal que permita cumplir en tiempo y forma con los plazos de obra establecido en la presente documentación. EQUIPOS El Contratista deberá confeccionar un listado de equipos y/o herramientas eléctricas a utilizar en la ejecución de los trabajos, indicando el número de serie de los mismos. El Comitente podrá verificar el estado de los mismos y rechazará aquellos que estén en mal estado o sean inadecuados para la correcta ejecución de las tareas. 1.6. CALIDAD DE LA OBRA Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada, tanto en conjunto como en detalle, de acuerdo a las reglas del arte y a los parámetros de calidad específicamente prescriptos. Para ello, la empresa Contratista adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de mano de obra, materiales, equipos, herramientas, procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades. 1.7. MUESTRAS Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte.

28

La aprobación de las muestras por parte de la Inspección de Obra será siempre provisoria, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra. Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la Inspección de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos. 1.8. AJUSTE DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES Tratándose de una intervención en una construcción preexistente, consistiendo en una obra de remodelación y/o refacción, resulta importante indicar que el Contratista deberá adoptar todas las medidas y precauciones necesarias respecto a la materialización de las uniones o empalmes de las obras nuevas con las partes y/o estructuras existentes del edificio, poniendo especial cuidado en estos encuentros a fin de obtener un aceptable nivel de terminación. 1.9. PLANOS CONFORME A OBRA Cuando concluyan los trabajos el Contratista deberá confeccionar y presentar al Comitente para su aprobación los planos conforme a obra respectivos. Una vez aprobada esta documentación, se deberá entregar un juego original en papel y firmado por un profesional, y el correspondiente soporte magnético confeccionado en Autocad en la versión que indique el Comitente. Los planos conforme a obra, no reciben pago directo y el Contratista deberá tenerlos en cuenta en la cotización.

1.10. CARTEL DE OBRA

Se colocará un cartel de obra con las leyendas que oportunamente se indiquen. Las dimensiones serán de 1,5m x 2m. Tendrá fondo blanco y letras negras y estará iluminado con una lámpara de 200 watts. Su emplazamiento será dispuesto por la Inspección de Obra. El cartel de obra no recibe pago directo y el Contratista deberá tenerlo en cuenta en la cotización. 2. TAREAS PRELIMINARES - ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS 2.1. ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ El Contratista solicitará al Comitente la posibilidad de suministro eléctrico y agua de construcción para la ejecución de las tareas. Asimismo, correrá por cuenta de la contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si los trabajos se realizaran en horas nocturnas o en zonas sin iluminación natural, la contratista proveerá la iluminación que posibilite al personal el desarrollo de los trabajos. En todos los casos, la contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra, las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. 2.2. OBRADOR

29

Comprende la instalación del obrador cuyo emplazamiento será dispuesto con acuerdo de la Inspección de Obra y autoridades del Edificio. La contratista será la única responsable por todos los elementos depositados en la obra. Se determinará los sectores destinados al acopio de materiales y equipos, como así también se coordinará con el Comitente el uso de las instalaciones sanitarias y vestuario para el personal afectado a las obras. El Contratista deberá realizar el traslado de aquellos muebles, equipos y/o elementos existentes en los locales a remodelar y/o refaccionar hacia los lugares que el Comitente indique. Estas tareas no recibirán pago directo y el Contratista deberá tenerla en cuenta en la cotización. 2.3. CIERRE DE SEGURIDAD El Contratista limitará las áreas de trabajo, según resulte más conveniente, a fin de brindar seguridad de las personas y minimizar las alteraciones en el desarrollo normal de las actividades que se realizan en el edificio. Deberá realizar todas las protecciones necesarias, como así también el vallado y balizamiento necesario para delimitar las zonas de trabajo. 2.4. LIMPIEZA DE OBRA Se deberá proceder a la limpieza periódica de la obra, eliminando restos de materiales que no deban ser utilizados, dejando la obra ordenada, limpia y libre de elementos que generen obstáculos en la circulación. La limpieza final deberá ser completa y profunda, dejando la obra lista para su uso. El Contratista pondrá a disposición del Comitente aquellos materiales que resulten de extracciones, desmantelamiento o demoliciones, quién decidirá el destino de los mismos. Aquellos que el Comitente indique, serán retirados del lugar de los trabajos a exclusivo cargo del Contratista. La limpieza de obra, tanto periódica como final, no recibe pago directo y el Contratista deberá tenerla en cuenta en la cotización.

30

ANEXO – MODELO DE CONTRATO

Entre la FACULTAD DE INGENIERÍA de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, con domicilio en Av. Paseo Colón Nº 850, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominada el "Comitente”, representada en este acto por …………………..………………….………… en su carácter de ………………………………., conforme se acredita con la copia de la escritura de poder, por una parte; y ………………………………., con domicilio en …………………………………………………………………., representada en este acto por ……………………………………, en carácter de apoderado conforme se acredita con la copia de la escritura de poder, en adelante denominada el "Contratista”, convienen en celebrar el presente Contrato de Obra Pública, en adelante el "Contrato", de acuerdo con las cláusulas que siguen:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

El Comitente encomienda al Contratista y éste se obliga a la ejecución, en tal carácter, de los trabajos de la CONTRATACIÓN DIRECTA – OBRA PÚBLICA Nº /13: “(Denominación de la objeto de la obra)”, en un todo de acuerdo con las especificaciones contenidas en la Documentación Contractual y atento a las reglas del arte.

Los trabajos serán denominados en adelante y en conjunto como "La Obra". El Contratista deberá proveer la totalidad de mano de obra y materiales, herramientas, enseres, equipos, supervisión y todo otro elemento necesario para la completa y correcta ejecución de los trabajos, en un todo de acuerdo con la documentación contractual definida en la cláusula segunda del presente Contrato, para su entrega en condiciones de uso conforme a su fin.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

LA OBRA se ejecutará en un todo de acuerdo con la siguiente documentación, en adelante la "Documentación Contractual", que debidamente suscripta por las partes integra el Contrato y se adjunta como anexo al presente y que el Contratista declara conocer en su totalidad:

1. Este Contrato

2. El acto administrativo de adjudicación RES. (D) N° de fecha …………………………………..…

3. Las Circulares emitidas por el Comitente en el orden inverso al que han sido emitidas.

4. El Pliego de Condiciones Particulares.

5. Los Planos y Planillas definidos en el PET

6. La Oferta del Contratista de fecha …………………………………….

Los instrumentos que integran la documentación contractual se complementan entre sí. En caso de que existiera ambigüedad o contradicción entre los documentos, se tomará como orden de prelación el establecido precedentemente.

31

CLÁUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO

Conforme las condiciones establecidas en la documentación contractual, se fija como precio total del Contrato la suma de PESOS…………. ($… ……………...).

Este precio comprende la Obra totalmente terminada y funcionando, a satisfacción de FIUBA, e incluye los costos de todas las obligaciones que se definen a cargo del Contratista en la documentación del Contrato.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

Los pagos del precio convenido en virtud del presente Contrato se efectuarán en la forma y de acuerdo con los procedimientos establecidos que se indican en el presente Pliego de Condiciones Generales, en el artículo …… del Pliego de Condiciones Particulares.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo para la ejecución y terminación total de la Obra será de……………………......……….. Se establece como fecha de inicio del plazo contractual la fecha que se establezca en el Acta de Inicio, la que se impartirá dentro de los 7 (siete) días hábiles de la firma de la presente Contrato. Dicha Acta formará parte integrante del Contrato.

Se establecen asimismo los siguientes plazos parciales:

(a)……………………….

(b)……………………….

(c)……………………….

(d)……………………….

Los plazos estipulados son fijos e improrrogables, salvo prórroga expresa y por escrito otorgada por FIUBA.

Para el supuesto de incumplimiento de los plazos estipulados, FIUBA podrá aplicar al Contratista las sanciones y penalidades establecidas en el Pliego.

FIUBA podrá rescindir el Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna por las causales fijadas en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la documentación contractual.

CLÁUSULA SEXTA: CESIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

El presente Contrato no podrá ser cedido ni transferido sin la previa autorización por escrito de FIUBA. El Contratista no podrá subcontratar el total o parte de la Obra, excepto que fuere expresamente autorizado por FIUBA.

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA DE OBRA

Sin perjuicio de las garantías y obligaciones de indemnizar, contempladas en el presente Contrato y la documentación contractual, el Contratista será responsable y garantizará los trabajos contratados por medio del presente, conforme a las disposiciones del Pliego de Condiciones Generales (ver Punto 14.2 del Pliego General de Bases y Condiciones, 6 meses contados a partir del acta de recepción provisoria, siempre que ésta fuese aprobada por el Organismo sin observaciones).

32

CLÁUSULA OCTAVA: RETENCIÓN.

Ambas partes convienen expresamente que el Contratista no podrá, en ningún caso ejercer el derecho de retención total o parcial de la Obra. Una renuncia similar a la que antecede será exigida por el Contratista a sus Subcontratistas. En caso de rescisión del Contrato FIUBA tendrá derecho a tomar posesión de la Obra en el estado en que se encuentre.

CLÁUSULA NOVENA: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN APLICABLE

A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento, en donde serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aún cuando las partes no residan allí.

Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Capital Federal, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder.

En prueba de conformidad se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en Buenos Aires, a los ______ días de ___________ de 2013.

33

ANEXO

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL / CORREO ELECTRÓNICO COMERCIAL OFICIAL

Declaro a los efectos del presente procedimiento que constituyo domicilio especial en

_____________________________________________ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que el correo

electrónico comercial oficial es ______________________________. En ambas direcciones, indistintamente, me

consideraré notificado de todas las comunicaciones y/o notificaciones que se efectúen durante el procedimiento de

selección y durante el de ejecución de los trabajos.

ACEPTACION DE JURISDICCION APLICABLE

A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento, en donde serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aún cuando las partes no residan allí.

Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Capital Federal, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder.

34

ANEXO

LISTADO DE CLIENTES CORRESPONDIENTES A LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

RAZÓN SOCIAL Nº CUIT SECTOR

PÚBLICO/SECTOR

PRIVADO

AÑO DE

CONTRATO

MONTO DEL

CONTRATO

35

ANEXO

ACTA DE INICIO DE OBRA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA:

a) Ubicación :

← Lugar de los trabajos:

← Localidad:

← Provincia:

← País: República Argentina

b) Plazo de Ejecución : ___ días corridos.

c) Presupuesto de Obra: $AR ___

d) Fuente de Financiamiento: Facultad de Ingeniería / OTROS: indicar cuáles

e) Fecha de Inicio: DÍA/MES/AÑO

Siendo las __:___ horas del DÍAS de MES de AÑO, se constituyen en el lugar de ejecución de los trabajos sito en

_____________________________________, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los siguientes representantes:

El Sr. Subsecretario de Obras y Mantenimiento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, Ing.

Claudio RISSETTO, identificado con D.N.I. Nº ____________________, el Sr. _____________________________,

identificado con D.N.I. Nº ___________________, quien asume la responsabilidad de Supervisión de Obra, y el Sr.

________________________, identificada con D.N.I. Nº _________________________, quien asume la

responsabilidad como Inspector de Obra.

Con esta acta SE DA INICIO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL CITADO PROYECTO, que se ejecutará en la

jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señalándose que a partir de la fecha se considera el plazo de

36

___________________________ días corridos para la ejecución de la Obra.

No habiendo otro punto más que tratar firmamos todos los presentes ante los compromisos asumidos en relación al

procedimiento de selección de contratista – Contratación Directa Nº ____/13, Obra Pública.

Dando fe al acto y en señal de conformidad se suscribe el presente acta en original y tres copias.

37

ANEXO

CARTA DE PRESENTACIÓN

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Señores Facultad de Ingeniería UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES La empresa _____________________________________________________ representada legalmente por el / los Señor/es _________________________________________________ presenta/n su oferta y declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y en los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la obra denominada ________________________________________________________, y que es objeto del procedimiento CONTRATACIÓN DIRECTA Nº ______/________, que tramita por EXP-UBA Nº__________________ Dicha oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados. El oferente declara expresamente que: - la oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por la Facultad de Ingeniería a los interesados/oferentes; - la oferta que presenta es válida y se compromete a mantenerla vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; - declaran que han examinado y aceptan sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que, asimismo, ha/n estudiado con cuidado todos los ítem y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos; - que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales documentos licitatorios y sus Circulares, y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier parte de la obra; - que es de su conocimiento la configuración, naturaliza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la responsabilidad de los costos para la ejecución de la obra por el motivo citado; - que han recogido la información necesaria para la elaboración del Plan General de Operaciones, el Plan de Trabajo, el Plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como, asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo de ejecución o el costo de la obra; - que la información proporcionada es veraz y exacta, y autoriza/n mediante la presente a que cualquier persona física o jurídica suministre a la Facultad de Ingeniería de la UBA, a sus representantes autorizados, toda información que el Organismo licitante considere necesaria para verificar la documentación que se presenta y, en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, se da por notificado que la Facultad de Ingeniería de la UBA tiene derecho de desestimar su oferta sin derecho a indemnización ni reclamo alguno; - que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por la Facultad de Ingeniería cualquier información adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación presentada y en caso de no hacerlo será suficiente para considerar inadmisible su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar documentos o información subsanable que hubiere sido omitida en la oferta original. - que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta; - que en caso de que su oferta fuere desestimada por las causales precedentes o por otras previstas en los pliegos de licitación, renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo el derecho de la UBA de desestimar su oferta;

38

- que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato; - que en el caso de resultar adjudicatario/s, se compromete/n a presentar la garantía de cumplimiento de contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en los pliegos de licitación; El oferente declara bajo juramento: 1) encontrarse al día con sus obligaciones provisionales, impositivas y laborales; 2) no encontrarse incurso en ninguna de las causales de incompatibilidad o impedimento para contratar con la Universidad de Buenos Aires; 3) no tener relación de dependencia ni vinculación directa ni indirecta con la Facultad de Ingeniería de la UBA ni la UBA ni con sus directivos o funcionarios. El oferente acepta expresamente que la Facultad de Ingeniería de la UBA no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta Oferta. Firma de representante legal: Sello/s aclaratorio/s: Nombre de persona física / empresa / UTE a la que representa (contratista):

39

ANEXO

OFERTA ECONÓMICA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Señores Facultad de Ingeniería UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

La empresa ___________________________________________, en adelante el OFERENTE, representada legalmente por _____________________________________ presenta su oferta de conformidad con lo establecido en el pliego de bases y condiciones particulares de la obra denominada ____________________________________________ y que es objeto de la CONTRATACIÓN DIRECTA – OBRA PÚBLICA Nº _________/__________, EXP-UBA Nº ____________/__________Dicha oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción definitiva. El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de Buenos Aires y/o de cualquier jurisdicción, que graven la actividad al momento de presentar la oferta. Se presenta así como oferente comprometiéndose, si le fuere adjudicado, a realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la documentación, efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato, y formula la siguiente propuesta: Presupuesto oficial: $__________________ El monto total cotizado es de PESOS _______________ ($____________) de acuerdo con los precios unitarios y totales que para cada item y sub-item se indican en el Presupuesto de la Oferta que forma parte de la presente.

Atentamente, Firma/s proponente/s Firma/s representante/s legal/es (Aclaraciones de firma/s) Razón social de la empresa / titular / UTE a la que representa/n: Sello/s aclaratorio/s

40

ANEXO MODELO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Procedimiento y Nº:

Presupuesto de la oferta:

Rubro Ítem Descripción Unidad de medida

Cantidad Precio Unitario

Precio Total

41

ANEXO MODELO DE DELCARACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

El que suscribe ________________________________ en representación de _______________________ declara bajo juramento que en los últimos 5 (cinco) años ha ejecutado las siguientes obras:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Procedimiento y Nº:

Obras realizadas en los últimos 5 (cinco) años

Licitante Nombre de la obra

Lugar Monto del contrato

Fecha de inicio

Fecha de terminación

Plazo de contrato

Tipo de obra y descripción

Observaciones

Monto total de contratos:

42

ANEXO MODELO DE DECLARACIÓN DE OBRAS EN EJECUCIÓN O A EJECUTAR

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Procedimiento y Nº:

Obras realizadas en los últimos 5 (cinco) años

Licitante Nombre de la obra

Lugar Monto del contrato

Fecha de inicio

Fecha de terminación

Plazo de contrato

Tipo de obra y descripción

Observaciones

Monto total de contratos:

43

ANEXO MODELO DE LISTADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Procedimiento y Nº:

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra

Nº Cantidad (1)

Descripción (2)

Vida útil (3)

Remanente Propio Alquilado Lugar donde se puede inspeccionar

Observaciones

Monto total de contratos:

(1) Número de equipos o maquinaria. (2) Detallar principales características, marca y modelo. (3) Si no es nuevo indicar en la columna el remanente de vida útil.

44

ANEXO MODELO DE PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Procedimiento y Nº:

Plan de Trabajos e Inversiones

Item Descripción del ítem

Monto parcial

$ Semana Porcentaje

1 2 3 4 5 6 7

Monto total

% de avance físico

Semanal

Acumulado

Inversión

Semanal

Acumulado

45

ANEXO IV

MODELO A

Facultad de Ingeniería - UBA

Expediente-UBA Nº

Contratación Directa Nº

DECLARACION JURADA DE HABILITACION PARA

CONTRATAR Y DE NO MANTENER JUICIOS CON EL

ESTADO

--- Por la presente y en carácter de Declaración Jurada se hace

saber que la empresa ………………………………..……………

no mantiene ningún tipo de inhabilitación para contratar con la

administración pública nacional, ni mantiene juicios con el Estado

Nacional o sus entidades descentralizadas.----------------------------

46

ANEXO IV

MODELO B

Facultad de Ingeniería – UBA

Expediente-UBA Nº

Contratación Directa – Obra Pública Nº

Si es Persona Jurídica

Razón Social:

Objeto:

Fecha de Constitución de la Sociedad y Duración de la misma:

Datos de Inscripción Registral: Nº de Inscripción……………Tomo…………..Libro….……… Denominación societaria: (SA. – SRL – SCS – SCA, etc.) ………. Nombre registro: (Imp. Gral. Jcia. – Reg. Prov., etc.) …………… Fecha de Inscripción: …… / …… / ……

Domicilio Legal:

Número de Identificación Tributaria:

Representantes Legales:

Fecha de Comienzo y Finalización del Mandato:

Si es Persona Física:

Nombre y Apellido:

CUIT:

Domicilio Legal:

Domicilio Real:

Actividad:

Numero de Identificación Tributaria:

47

ANEXO IV

MODELO C

Facultad de Ingeniería - UBA

Expediente-UBA Nº

Contratación Directa Nº

DECLARACION JURADA DE ESTADO DE LAS

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CARGAS SOCIALES

------ Por la presente y en carácter de Declaración Jurada se hace

saber que la empresa ………………………………………………

ha cumplido hasta la fecha con las obligaciones tributarias y con

las cargas sociales.----------------------------------------------------------