PROYECTO DE EJECUCIÓN - Ayuntamiento de La Robla...Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de...

Proyecto Asfaltado de calles, ejecución de aceras y urbanización de plaza del polideportivo

Arquitecto Técnico David Megido García

————————————————————————————————————————————————————————————

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA ARQUITECTO TÉCNICO: DAVID MEGIDO GARCÍA EMPLAZAMIENTO: MUNICIPIO DE LA ROBLA LOCALIDAD: LA ROBLA Y ALCEDO DE ALBA PROVINCIA: LEON FECHA: 6 DE OCTUBRE 2016

PROYECTO DE EJECUCIÓN

ASFALTADO DE CALLES, EJECUCIÓN

DE ACERAS Y URBANIZACIÓN DE PLAZA DEL POLIDEPORTIVO

EN EL MUNICIPIO DE LA ROBLA



————————————————————————————————————————————————————————————

INDICE GENERAL

I. MEMORIA II. PLAN DE CONTROL III. GESTIÓN DE RESIDUOS IV. ESTUDIO BÁSICO DE SS V. PLIEGO DE CONDICIONES VI. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS VII. PLANOS



————————————————————————————————————————————————————————————

I. MEMORIA



————————————————————————————————————————————————————————————

CTE 1. Memoria Descriptiva

1. Agentes

2. Información previa

3. Descripción de las Obras

4. Declaración de obra completa

5. Clasificación del Contratista

6. Plazos de Ejecución

7. Plazo de garantía

8. Mejoras



————————————————————————————————————————————————————————————

CTE 1. Memoria Descriptiva

1. Agentes · Promotor: Nombre: AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA Dirección: MUNICIPIO DE LA ROBLA Localidad: La Robla (León) NIF: P-2413700-B Arq. Técnico: Nombre: David Megido García Colegiado: Nº 877 en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de León Dirección: Plaza Constitución, nº 9, 3º A Localidad: La Robla (León) NIF: 71430355-Z El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto Técnico D. David Megido García. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

2. Información previa · 2.1. Antecedentes y condicionantes de partida Por encargo del Ayuntamiento de La Robla, promotor de la actuación prevista, se redacta el presente Proyecto de Ejecución de Asfaltado de calles, ejecución de aceras y urbanización de plaza del polideportivo en el Municipio de La Robla. Las obras proyectadas son de promoción pública. Trata el presente proyecto de definir las actuaciones a ejecutar con objeto de mejorar el estado actual de elementos de diversas infraestructuras municipales públicas cuyo estado actual es deficiente o inexistente. No se realizará ninguna modificación sustancial sobre los elementos referidos, ya que las obras pretendidas comprenden movimientos de tierras, fresados, asfaltados, reposiciones de red de abastecimiento y reposición de aceras, sin que se modifiquen rasantes, niveles u otros aspectos que varíen la estructura actual de los elementos afectados. A petición de la propiedad se proyecta ejecución de las partidas de mejora de diversos elementos de infraestructuras municipales. 2.3.1. Informe Técnico del S.A.M. Se ha estructurado el presente documento como un proyecto completo en el que se ha incluirán la corrección de deficiencias y omisiones que se informen por los Servicios Técnicos del S.A.M. 2.2. Emplazamiento y entorno físico Emplazamiento Dirección: Varias calles del municipio (en La Robla y Alcedo de Alba) Entorno físico . Los viales, aceras y plaza afectados son de titularidad pública, integrados plenamente en el casco urbano de las

localidades en que se ubican, con instalaciones existentes que habrá que respetar. Las diversas ubicaciones en las que se plantean actuaciones cuentan con los siguientes servicios urbanos existentes : Acceso: el acceso se realiza desde una vía pública, y se encuentra pavimentado en su totalidad. Abastecimiento de agua: existe red de agua de la red municipal de abastecimiento en el entorno de las obras Saneamiento: existe red municipal de saneamiento en el entorno de las obras Suministro de energía eléctrica: existen canalizaciones de suministro de electricidad en el entorno de las obras



————————————————————————————————————————————————————————————

2.3. Normativa urbanística 2.3.1. Marco Normativo Texto Refundido de la Ley del Suelo. R.D. Legislativo 2/2008, de 20 de Junio del Ministerio de la Vivienda( BOE 26/06/08) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. Ley 3/2008, de 17 de Junio, (BOCYL 24/06/08) Directrices esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León. Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Decreto 6/2008, de 24 enero (BOCYL 25/01/08) de modificación del Decreto 22/2004, de 29 de enero. Normativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. 2.3.2. Planeamiento urbanístico de aplicación La Normativa Urbanística vigentes y de aplicación son las Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de La Robla. Al no modificarse las estructuras de los elementos afectados, no se altera ningún parámetro urbanístico, por lo que las obras proyectadas son compatibles con lo establecido en las NNUU.

3. Descripción de las obras 3.1. Descripción general El Ayuntamiento de La Robla (León) quiere proceder al asfaltado de diversas calles en el municipio de La Robla, en su mayoría ubicadas

en la propia localidad cabecera del Ayuntamiento, además de ejecutar varios tramos de aceras, sustituir los dos únicos tramos de red de

abastecimiento de agua existentes en fibrocemento y acometer la urbanización de la Plaza del Polideportivo, también en el propio pueblo

de La Robla, pretendiendo su inclusión dentro las obras subvencionables de acuerdo a las subvenciones de las que puede resultar

beneficiaria, procediendo pues a la redacción del presente proyecto, que servirá de base para las obras a ejecutar.

3.2. Estado actual

Actualmente es necesaria la reposición de asfaltos en diversas calles, relacionadas en la medición del presente proyecto, así como la

ejecución de tramos de aceras en vías públicas que carecen de ellas. Además, se prevé la reposición de dos tramos de la red de

abastecimiento de agua existentes en fibrocemento, para su reposición por tubería de polietileno. (Tramo de 98,00 ml en C/ Ramón y

Cajal y tramo de 52,00ml en Ctra La Magdalena). Por último, se ejecutará la urbanización de la Plaza del Polideportivo.

3.3. Descripción de las obras

Las obras a ejecutar, descritas en la medición, son las siguientes:

-Fresado, limpieza, rasanteo, preparación de espacios a asfaltar y a asfaltado de calles mediante capa de asfalto de espesor medio 6cm

en Calle Postigo, Calle La Estación, Travesía de la Milana, Calle Fray Luis de León, Calle La Fuente, Clle La Tejera y Acceso al

Pabellón. Además, En la Calle Postigo y en el Acceso al Pabellón serán necesarios trabajos de preparación previa consistentes en

canalización de aguas pluviales, colocación de sumideros, suplemento de acera, movimiento de tierras y adecuación de firmes, tal y

como se describe en el capítulo de mediciones.

-Ejecución de aceras en Travesía de la Milana y Calle La Tejera (donde además se colocará el bordillo de la travesía existente).

-Renovación de red de abastecimiento de agua en la C/ Ramón y Cajal y en la Ctra La Magdalena, donde además se prevé la

reposición de los tramos de acera y asfaltado los tramos que se abrirán, tal y como se describe en el capítulo de mediciones.

-Urbanización de Plaza del Polideportivo, consistente en ejecución de adoquinado, reposición de aceras y señalización vial, tal y como

se describe en el capítulo de mediciones.



————————————————————————————————————————————————————————————

4. Declaración de obra completa ·

Se hace constar expresamente que de conformidad con lo dispuesto el Artículo 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de

las Administraciones Públicas este proyecto se refiere a OBRA COMPLETA, comprendiendo todos y cada uno de los elementos

necesarios para la utilización de la obra.

5. Clasificación del Contratista ·

Para la ejecución de las obras proyectadas, se propone la siguiente clasificación del contratista: Grupo: …..C Subgrupo:….. 3 y 4 Categoría:….c

6. Plazos de Ejecución y Plan de Desarrollo de la s obras · Considerando el volumen y las características de las obras, se prevé un plazo de ejecución de DOS (2) MESES.

Plan de desarrollo de las obras Semana 1: Movimientos de Tierras Semana 2: Fresados y Preparación de Calles Semana 3: Asfaltados Semana 4: Asfaltados Semana 5: Reposición de redes de abastecimiento de agua Semana 6: Reposición de aceras Semana 7: Ejecución de urbanización de plaza Semana 8: Remates, acabados y limpieza

7. Plazo de Garantía ·

El plazo de garantía de las obras será de DOCE MESES (12) contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisional de las obras. Durante este periodo la conservación y reparación de las obras en general, serán de cuenta del contratista, sin derecho a indemnización alguna, a menos que los anteriores desperfectos se deban a causas no imputables al mismo.

8. Mejoras ·

Las mejoras que se propongan deberán referirse a la ejecución del asfaltado del patio del C.P. Emilia Menéndez, incluyendo las partidas de fresado y asfaltado, con las mismas características técnicas y con los mismos precios que se definen en el capítulo de “Mediciones y Presupuestos”. La superficie total del citado patio es de 10.100,00 metros cuadrados. Se aporta plano descriptivo (incluido con el resto de planos).

En La Robla, a 6 de Octubre de 2016

David Megido García Arquitecto Técnico



————————————————————————————————————————————————————————————

II . Plan de Control

I. Definición y contenido del plan de control

CTE-PARTE I- PLAN DE CONTROL

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II.

CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º

6.1 Generalidades El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución.

En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información: Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio; Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de aplicación.

A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes condiciones:

El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido será suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción del edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento; El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinación del proyectista.

En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las Administraciones competentes.

6.2 Control del proyecto El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable y

comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos mencionados en el artículo 1.

Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser objeto de control para la aplicación de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias básicas.



————————————————————————————————————————————————————————————

CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º

7.1 Generalidades Las obras se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra.

Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la obra.

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra.

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.

7.2 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: El control de la documentación de los suministros , realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. El control mediante distintivos de calidad o evaluacio nes técnicas de idoneidad , según el artículo 7.2.2; El control mediante ensayos , conforme al artículo 7.2.3.

7.2.1 Control de la documentación de los suministros

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.2.2 Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3 Control de recepción mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

7.3 Control de ejecución de la obra

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.

7.4 Control de la obra terminada En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones,

parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.



————————————————————————————————————————————————————————————

ANEJO II

Documentación del seguimiento de la obra

En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de la documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de la obra.

II.1 Documentación obligatoria del seguimiento de la obra

Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se compondrá, al menos, de: El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo. El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra. La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones administrativas; y El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.

En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.

El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.

II.2 Documentación del control de la obra

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo

II.3 Certificado final de obra En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material

de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción.

El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados.



————————————————————————————————————————————————————————————

II. Condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los materiales y de los procesos constructivos DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y de los procesos constructivos en cumplimiento de: Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º Condiciones en la Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, según REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación de disposiciones y artículos.

MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE C ONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE” La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra). Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepción de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de construcción a través del sistema del marcado CE. El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: Resistencia mecánica y estabilidad. Seguridad en caso de incendio. Higiene, salud y medio ambiente. Seguridad de utilización. Protección contra el ruido. Ahorro de energía y aislamiento térmico El marcado CE de un producto de construcción indica: Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo notificado). El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.

Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992. La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los siguientes pasos: Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado en el BOE la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el período de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado. La existencia del marcado CE propiamente dicho. La existencia de la documentación adicional que proceda. 1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas ” y, por último, en “Productos de construcción” (http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando periódicamente en función de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo: La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la norma nacional correspondiente (FAV). La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción surgida.



————————————————————————————————————————————————————————————

El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un mismo producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC). La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

2. El marcado CE El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: En el producto propiamente dicho. En una etiqueta adherida al mismo. En su envase o embalaje. En la documentación comercial que le acompaña. Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros).

El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se incluyen: El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. La dirección del fabricante. El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto. El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas). La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las inscripciones complementarias) Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra, color o composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas anteriormente para el símbolo.

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido. La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el producto, sino su período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de conformidad asociada. 3. La documentación adicional Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la información que acompaña al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas.



————————————————————————————————————————————————————————————

Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos: Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los productos sea cual sea el sistema de evaluación asignado. Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3. Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+. Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+.

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no exime de la comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulación expresa. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS M ATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE” A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia). En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto: Productos nacionales. Productos de otro estado de la Unión Europea. Productos extracomunitarios. 1. Productos nacionales De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante: La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología. La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia. La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentación no se facilite o no exista. Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 2. Productos provenientes de un país comunitario En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e individualizada) serán considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes si: Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en España. Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la Construcción. Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1. 3. Productos provenientes de un país extracomunitar io El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1. Documentos acreditativos Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestión. La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de cada producto. Marca / Certificado de conformidad a Norma: Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación. Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...) Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca tienen una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada.

Documento de Idoneidad Técnica (DIT): Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservación. Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características técnicas del producto. En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del DIT.



————————————————————————————————————————————————————————————

Certificación de Conformidad con los Requisitos Reg lamentarios (CCRR) Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes. En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR.

Autorizaciones de uso de los forjados: Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de hormigón armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación. Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE.

Sello INCE Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las especificaciones técnicas exigibles. Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE relativas a la materia prima de fabricación, los medios de fabricación y control así como la calidad estadística de la producción. Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesión. Sello INCE / Marca AENOR Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE. Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de AENOR (entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión y retirada).

- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de conformidad a Norma. Certificado de ensayo Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto que la producción total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisión. En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditación oficial otorgada por la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación es requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados. En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y comprueba ENAC. En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento. Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el material entregado se corresponde con el del certificado aportado.

Certificado del fabricante Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de especificaciones técnicas. Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas recomendaciones.

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema.

Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos públicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de las especificaciones técnicas obligatorias.

Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio.

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

Información suplementaria La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB: www.enac.es. El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los acreditados en la Comunidad de Madrid y sus respectivas áreas puede consultarse en la WEB: www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente página web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, en “Normativa”, y en la página de la Comunidad de Madrid: www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden encontrarse en sus respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es

EN LA ROBLA, A 6 de Octubre de 2016

DAVID MEGIDO GARCÍA

ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL



————————————————————————————————————————————————————————————

III . Gestión de Residuos

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO ......................................................................................................................................

2.- AGENTES INTERVINIENTES ............................................................................................................................................

2.1.- Identificación .......................................................................................................................................................

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) ............................................................................................................

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) ........................................................................................................

2.1.3.- Gestor de residuos ..................................................................................................................................

2.2.- Obligaciones ........................................................................................................................................................

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) ............................................................................................................

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) ........................................................................................................

2.2.3.- Gestor de residuos ..................................................................................................................................

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE .....................................................................................................................

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. .......... ..............................................................................................

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTR UCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA ........................................ .............................................................................................................................

6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO ...........................................................

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMIN ACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA O BRA ............................................... ........................

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONST RUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA ..................

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ...........................................

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. ....................................................................................................................................................................



—————————————————————————————————————————————————————————

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.

- Normativa y legislación aplicable.

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la Orden MAM/304/2002.

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.

- Medidas para la separación de los residuos en obra.

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos.

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

2.- AGENTES INTERVINIENTES

2.1.- Identificación Promotor Ayuntamiento de La Robla

Proyectista David Megido García (Arquitecto Técnico Municipal)

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y demolición.

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del comienzo de las obras.

2.1.3.- Gestor de residuos

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.



—————————————————————————————————————————————————————————

2.2.- Obligaciones

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo:

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes.

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.



—————————————————————————————————————————————————————————

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.

2.2.3.- Gestor de residuos

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.



—————————————————————————————————————————————————————————

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición".

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como:

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas".

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte.

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica.

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Artículo 45 de la Constitución Española.



—————————————————————————————————————————————————————————

G GESTIÓN DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el a mianto Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por: Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 1998 Modificada por: Modificación de diversos reglamentos del área de me dio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, d e 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construcción y demolic ión 2001-2006 Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. B.O.E.: 12 de julio de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificado por: Regulación de la producción y gestión de los residu os de construcción y demolición Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de febrero de 2008 Modificado por: Modificación de diversos reglamentos del área de me dio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, d e 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulación de la producción y gestión de los residu os de construcción y demolición Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015



—————————————————————————————————————————————————————————

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 29 de julio de 2011

Plan regional de ámbito sectorial de residuos de co nstrucción y demolición de Castilla y León (2008-20 10) Decreto 54/2008, de 17 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León. B.O.C.L.: 23 de julio de 2008 GC GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Operaciones de valorización y eliminación de residu os y Lista europea de residuos Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 19 de febrero de 2002

Corrección de errores: Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero B.O.E.: 12 de marzo de 2002

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MA M/304/2002.

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están compuestos:

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos"

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavación

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

4 Papel y cartón



—————————————————————————————————————————————————————————

5 Plástico

6 Vidrio

7 Yeso

8 Basuras

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros áridos

2 Hormigón

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CO NSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos" Código LER

Densidad aparente (t/m³)

Peso (t)

Volumen (m³)

RCD de Nivel I


Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 17 05 04 1,87 140,964 75,222

RCD de Nivel II


1 Asfalto

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 17 03 02 1,00 450,423 450,423

2 Madera

Madera. 17 02 01 1,10 0,246 0,224


Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,043 0,020

4 Papel y cartón

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,021 0,028

5 Plástico

Plástico. 17 02 03 0,60 0,165 0,275

6 Basuras

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03.

17 06 04 0,60 0,000 0,000

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04 1,50 0,108 0,072



Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07.

01 04 08 1,50 47,963 31,975

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 125,519 78,449

2 Hormigón

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 59,789 39,859



—————————————————————————————————————————————————————————

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos"

Peso (t)

Volumen (m³)

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavación 140,964 75,222

RCD de Nivel II


1 Asfalto 450,423 450,423

2 Madera 0,246 0,224

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,043 0,020

4 Papel y cartón 0,021 0,028

5 Plástico 0,165 0,275

6 Vidrio 0,000 0,000

7 Yeso 0,000 0,000

8 Basuras 0,108 0,072


1 Arena, grava y otros áridos 173,482 110,425

2 Hormigón 59,789 39,859

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,000 0,000

4 Piedra 0,000 0,000



—————————————————————————————————————————————————————————

6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓ N DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental.



—————————————————————————————————————————————————————————

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución.

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra:

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma.



—————————————————————————————————————————————————————————

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O EL IMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓ N QUE SE GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación.

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal.

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista

europea de residuos" Código LER Tratamiento Destino Peso

(t) Volumen

(m³)

RCD de Nivel I


Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.

17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 140,964 75,222

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.

17 05 04 Reutilización Propia obra 169,344 105,840

RCD de Nivel II


1 Asfalto

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01.

17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 450,423 450,423

2 Madera

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,246 0,224


Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,043 0,020

4 Papel y cartón

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,021 0,028

5 Plástico

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,165 0,275

6 Basuras

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,108 0,072



Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07. 01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 47,963 31,975

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 125,519 78,449

2 Hormigón

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 59,789 39,859



—————————————————————————————————————————————————————————

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista

europea de residuos" Código LER Tratamiento Destino Peso

(t) Volumen

(m³)

Notas: RCD: Residuos de construcción y demolición RSU: Residuos sólidos urbanos RNPs: Residuos no peligrosos RPs: Residuos peligrosos

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE C ONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigón: 80 t.

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1 t.

- Vidrio: 1 t.

- Plástico: 0,5 t.

- Papel y cartón: 0,5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU"

Hormigón 59,789 80,00 NO OBLIGATORIA

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,000 40,00 NO OBLIGATORIA

Metales (incluidas sus aleaciones) 0,043 2,00 NO OBLIGATORIA

Madera 0,246 1,00 NO OBLIGATORIA

Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA

Plástico 0,165 0,50 NO OBLIGATORIA

Papel y cartón 0,021 0,50 NO OBLIGATORIA

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.



—————————————————————————————————————————————————————————

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENT O, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RE SIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.

Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y otros elementos que lo permitan, procediendo por último al derribo del resto.

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:

- Razón social.

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros elementos de contención.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6.



—————————————————————————————————————————————————————————

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, asciende a la cantidad de 1.701,15 Euros,según se detalla en el capítulo 4 del presupuesto del proyecto.

Subcapítulo TOTAL (€)

Transporte de tierras 183,54

Residuos inertes sin clasificar 1.346,97

TOTAL 1.530,51





—————————————————————————————————————————————————————————

IV . Estudio B ásico de Seguridad y Salud

ÍNDICE 1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 1.3 DATOS DEL PROYECTO 1.4 DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA 1.5 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 1.6 MAQUINARIA PESADA DE OBRA 1.7 MEDIOS AUXILIARES

2 RIESGOS LABORALES

2.1 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 2.2 RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 2.3 RIESGOS LABORALES ESPECIALES

3 PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 4 NORMATIVA APLICABLE

4.1 GENERAL 4.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 4.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 4.4 NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES)

5 PLIEGO DE CONDICIONES

5.1 EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 5.2 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 5.3 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 5.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5.5 OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 5.6 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5.7 LIBRO DE INCIDENCIAS 5.8 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 5.9 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 5.10 ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 5.11 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS



—————————————————————————————————————————————————————————

1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el Artículo 4, apartado 2, que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: El presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros

P.E.C. = P.E.M. + Gastos Generales + Beneficio Ind ustrial + 21% I.V.A. = 190.000,00 Euros.

P.E.M.= Presupuesto de Ejecución Material La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente

Plazo de ejecución previsto = 60 días

Número de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 6

(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra)

Número aproximado de jornadas 360

No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas

OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Conforme se especifica en el Artículo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico deberá precisar: Relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra Identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. No será necesario valorar esta eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevención). Relación de actividades y medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en el Anexo II. Previsión e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. DATOS DEL PROYECTO El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son:

Tipo de obra

Pavimentaciones y Urbanizaciones

Situación Varios puntos del Municipio de La Robla Población La Robla y Alcedo de Alba Promotor Ayuntamiento de La Robla Arquitecto técnico David Megido García Coordinador de Seguridad y Salud David Megido García Presupuesto de Ejecución Material 157.024,79 € Duración de la obra 2 meses Nº máximo de trabajadores 6



—————————————————————————————————————————————————————————

DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA Características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra:

Accesos a la obra

Asfaltados

Topografía del terreno Tipo de suelo Urbano Edificaciones colindantes Si Suministro E. Eléctrica Si Suministro de Agua Si Sistema de saneamiento Si

Características generales de la obra y fases de que consta:

Demoliciones

No

Movimiento de tierras Sí Cimentación y estructuras No Cubiertas No Albañilería y cerramientos No Acabados fachada No Instalaciones Sí

INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá de los servicios higiénicos siguientes: Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales provistas de llave, con una superficie mínima de 2 m2 por trabajador que haya de utilizarlos y una altura mínima de 2,30 m. Lavabos con agua fría y caliente a razón de un lavabo por cada 10 trabajadores o fracción. Duchas con agua fría y caliente a razón de una ducha por cada 10 trabajadores o fracción. Retretes a razón de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. Cabina de superficie mínima 1,20m2 y altura 2,30 m. De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se indica a continuación: Un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termómetro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables. Nivel de asistencia Distancia en Km Asistencia Primaria (Urgencias) 0,20 Km Asistencia Especializada (Hospital) 25,00 Km



—————————————————————————————————————————————————————————

MEDIOS AUXILIARES En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características más importantes:

MEDIOS CARACTERÍSTICAS Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa

Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos Los pescantes serán preferiblemente metálicos Los cabrestantes se revisarán trimestralmente Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad

móviles

Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados Correcta disposición de las plataformas de trabajo Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el montaje y desmontaje

apoyados y Redes de Seguridad

Andamios sobre La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

borriquetas

Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar. Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total

Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m: Interruptores diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza Interruptores diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V. Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de corriente y alumbrado La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios



—————————————————————————————————————————————————————————

1 RIESGOS LABORALES RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE Relación de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS

Derivados de la rotura de instalaciones

existentes

Neutralización de las instalaciones

existentes

Presencia de líneas eléctricas de alta

tensión aéreas o subterráneas

Corte del fluido, puesta a tierra y

cortocircuito de los cables

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE Identificación de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

RIESGOS X Caídas de operarios al mismo nivel

X Caídas de operarios a distinto nivel Caídas de objetos sobre operarios Caídas de objetos sobre terceros X Choques o golpes contra objetos Fuertes vientos

Trabajos en condiciones de humedad Contactos eléctricos directos e indirectos Cuerpos extraños en los ojos Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCIÓN

Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente X Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. Permanente X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente X No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento Permanente Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente Cintas de señalización y balizamiento a 10 m. de distancia Alternativa al vallado Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura > 2 m. Permanente Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra Permanente Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o edif. colindantes Permanente Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B Permanente X Evacuación de escombros Frecuente X Escaleras auxiliares Ocasional Información específica Para riesgos concretos X Cursos y charlas de formación Frecuente Grúa parada y en posición veleta Con viento fuerte Grúa parada y en posición veleta Final de cada jornada EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO X Cascos de seguridad Permanente X Calzador protector Permanente X Ropa de trabajo Permanente Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo X Gafas de seguridad Frecuente Cinturones de protección del tronco Ocasional



—————————————————————————————————————————————————————————

CUBIERTAS RIESGOS Caídas de operarios al vacío o por el plano inclin ado de la cubierta

X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores Lesiones y cortes en manos Dermatosis por contacto con materiales Inhalación de sustancias tóxicas Quemaduras producidas por soldadura de materiales

X Vientos fuertes Incendio por almacenamiento de productos combustibles Derrame de productos Contactos eléctricos directos e indirectos Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros Proyecciones de partículas

Condiciones meteorológicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCIÓN

Redes verticales perimetrales Permanente Redes de seguridad Permanente Andamios perimetrales aleros Permanente Plataformas de carga y descarga de material Permanente Barandillas rígidas y resistentes Permanente Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales Permanente Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente Escaleras de tejador o pasarelas Permanente Parapetos rígidos Permanente X Acopio adecuado de materiales Permanente X Señalizar obstáculos Permanente Plataforma adecuada para gruísta Permanente Ganchos de servicio Permanente Accesos adecuados a las cubiertas Permanente Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas Ocasional EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO Guantes de cuero o goma Ocasional X Botas de seguridad Permanente Cinturones y arneses de seguridad Permanente Mástiles para cables fiadores Permanente RIESGOS LABORALES ESPECIALES En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/1997. También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos y hundimientos

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión

Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m.) Pórticos protectores de 5m. de altura Calzado de seguridad

Con exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión

Que impliquen el uso de explosivos Que requieran el montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados



—————————————————————————————————————————————————————————

2 NORMATIVA APLICABLE

2.1 GENERAL

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (sigue siendo válido el Título II que comprende los artículos desde el nº13 al nº51, los artículos anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995) Reglamento RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevención Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud sobre manipulación manual de cargas Ordenanza de Trabajo, industrias, construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77, O.M. 04/07/83, en títulos no derogados) Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994) Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. O. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción. Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 ( BOE: 22/12/53). O. de 23 de septiembre de 1966 ( BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956. O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º ( BOE: 03/02/40). Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. O. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. Corrección de errores: BOE: 31/10/86 O. de 16 de diciembre de 1987 ( BOE: 29/12/87). Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación.

O. de 31 de agosto de 1987 ( BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. O. de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/81). Reglamentación de aparatos elevadores para obras. Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 ( BOE: 14/03/81) O. de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88). Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras. Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90). O. de 31 de octubre de 1984 ( BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. O. de 7 de enero de 1987 ( BOE: 15/01/87). Normas Complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de amianto. RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89). Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. O. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Corrección de errores: BOE: 06/04/71. Modificación: BOE: 02/11/89. Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997. 2.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

(EPI) Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud de equipos de protección individual.

RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 ( BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 20 de enero ( BOE: 08/02/95). Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86). Reglamento de seguridad en las máquinas. Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de trabajadores: R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metálicos

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. Modificación: BOE: 24/10/7 R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad



———————————————————————————————————————————————————————

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. Modificación: BOE: 27/10/75 R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. Modificaciones: BOE: 28/10/75. R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificaciones: BOE: 29/10/75 R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: Filtros mecánicos. Modificación: BOE: 30/10/75 R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R MT-9: Equipos de protección personal de vías respiratorias: Mascarillas autofiltrantes. Modificación: BOE: 31/10/75 R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoniaco. Modificación: BOE: O1/11/75 2.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para utilización de los equipos de trabajo. 2.4 NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS

MUNICIPALES)

Normativas relativas a la organización de los trabajadores. Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, de 1995 ( BOE: 10/11/95) Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene.

Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. ( BOE: 31/07/97)

Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997.

Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares: Reglamento Electrónico de Baja Tensión. B.O.E. 9/10/73 y Normativa Especifica Zonal. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. (B.O.E. 29/05/1974). Aparatos Elevadores I.T.C. Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-1 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a los ascensores electromecánicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a grúas-torre (BOE: 24-4-1990).



———————————————————————————————————————————————————————

3 PLIEGO DE CONDICIONES EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN Características de empleo y conservación de maquinarias: Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad. Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta obra son las siguientes:

1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos. 2.- Herramientas neumáticas. 3.- Hormigoneras 4.- Dobladoras de hierros. 5.- Enderezadoras de varillas 6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo.

Características de empleo y conservación de útiles y herramientas: Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de carácter practico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos. Empleo y conservación de equipos preventivos: Se considerarán los dos grupos fundamentales: Protecciones personales:

Se tendrá preferente atención a los medios de protección

personal. Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil

desechándose a su término. Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la duración prevista. Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo y/o Consellería y, en caso que no exista la norma de homologación, la calidad exigida será la adecuada a las prestaciones previstas.

Protecciones colectivas: El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa Constructora.

Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en las Normas Oficiales:

Vallas de delimitación y protección en pisos:

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos y con patas que mantengan su estabilidad.

Rampas de acceso a la zona excavada:

La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularán lo mas cerca posible de éste.

Barandillas:

Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras.

Redes perimetrales: La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la utilización de pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que por el replanteo así lo requieran. El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes serán de nylon con una modulación apropiada. La cuerda de seguridad será de poliamida y los módulos de la red estarán atados entre sí por una cuerda de poliamida. Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los forjados.

Redes verticales:

Se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerías. Se sujetarán a un armazón apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata inferior a aquella donde se trabaja.

Mallazos: Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado de pisos y se cortarán una vez se necesite el hueco. Resistencia según dimensión del hueco.

Cables de sujeción de cinturón de seguridad:

Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora.

Marquesina de protección para la entrada y salida del personal:

Consistirá en armazón, techumbre de tablón y se colocará en los espacios designados para la entrada del edificio. Para mayor garantía preventiva se vallará la planta baja a excepción de los módulos designados.

Plataformas voladas en pisos:

Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán convenientemente ancladas, dotadas de



———————————————————————————————————————————————————————

barandillas y rodapié en todo su perímetro exterior y no se situarán en la misma vertical en ninguna de las plantas.

Extintores:

Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.

Plataforma de entrada-salida de materiales:

Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con dimensiones previstas. Dispondrá de barandillas laterales y estará apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablón de reparto. Cálculo estructural según acciones a soportar.

OBLIGACIONES DEL PROMOTOR Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus responsabilidades. El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones: Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO En aplicación del Estudio Básico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA El contratista y subcontratistas estarán obligados a: Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en particular:

El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. La recogida de materiales peligrosos utilizados. La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.



———————————————————————————————————————————————————————

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS Los trabajadores autónomos están obligados a: Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. La recogida de materiales peligrosos utilizados. La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. LIBRO DE INCIDENCIAS En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud.

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES Según la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederá a: Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del personal, con arreglo a: De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención Comité de Seguridad y Salud: Es el órgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores:

- Se reunirá trimestralmente. - Participarán con voz, pero sin voto los

delegados sindicales y los responsables técnicos de la Prevención de la Empresa.

- Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación.



———————————————————————————————————————————————————————

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.





—————————————————————————————————————————————————————————————————————

V. PLIEGO DE CONDICIONES



—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pliego de Condiciones Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones:

Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.

Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar

para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones.

Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta información

se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.

ÍNDICE

1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1.- Disposiciones Generales

1.1.1.- Disposiciones de carácter general

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas

1.2.- Disposiciones Facultativas

1.2.1.- Definición y atribuciones de los agentes de la edificación

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/99 (L.O.E.)

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/97

1.2.4.- La Dirección Facultativa

1.2.5.- Visitas facultativas

1.2.6.- Obligaciones de los agentes intervinientes

1.2.7.- Documentación final de obra: Libro del Edificio

1.3.- Disposiciones Económicas

1.3.1.- Definición

1.3.2.- Contrato de obra

1.3.3.- Criterio General

1.3.4.- Fianzas

1.3.5.- De los precios

1.3.6.- Obras por administración

1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas

1.3.9.- Varios

1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía

1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra

1.3.12.- Liquidación económica de las obras

1.3.13.- Liquidación final de la obra

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARE S



—————————————————————————————————————————————————————————————————————

1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 1.1.- Disposiciones Generales 1.1.1.- Disposiciones de carácter general 1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 1.1.1.2.- Contrato de obra Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones: Las condiciones fijadas en el contrato de obra

El presente Pliego de Condiciones La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos

generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y presupuestos

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados. Los documentos complementarios al Proyecto serán:

Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión.

El Libro de Órdenes y Asistencias. El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro

de Control. El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de

Seguridad y Salud en las obras. El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por

cada Contratista. Licencias y otras autorizaciones administrativas.

1.1.1.5.- Reglamentación urbanística La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.

1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. El cuerpo de estos documentos contendrá:

La comunicación de la adjudicación. La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de

que se haya exigido). La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que

el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto.

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el Contratista. 1.1.1.7.- Jurisdicción competente En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 1.1.1.9.- Accidentes de trabajo Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores,



—————————————————————————————————————————————————————————————————————

incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 1.1.1.11.- Anuncios y carteles Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local. 1.1.1.12.- Copia de documentos El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 1.1.1.13.- Suministro de materiales Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros. 1.1.1.14.- Hallazgos El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra. El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:

La muerte o incapacitación del Contratista. La quiebra del Contratista. Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.

La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática.

Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.

El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras.

El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. El abandono de la obra sin causas justificadas. La mala fe en la ejecución de la obra.

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el

presente Pliego de Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materia les y medios auxiliares Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 1.1.2.1.- Accesos y vallados El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 1.1.2.2.- Replanteo El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica. Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 1.1.2.4.- Orden de los trabajos La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprev istas o de fuerza mayor Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o



—————————————————————————————————————————————————————————————————————

por cualquier incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modifica ciones del proyecto El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra. Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 1.1.2.8.- Prorroga por causa de fuerza mayor Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultati va en el retraso de la obra El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 1.1.2.10.- Trabajos defectuosos El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la

sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla. 1.1.2.11.- Vicios ocultos El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y eq uipos El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto. Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 1.1.2.13.- Presentación de muestras A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuos os Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista. En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá



—————————————————————————————————————————————————————————————————————

comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios. 1.1.2.16.- Limpieza de las obras Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción. 1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edifici os y obras anejas 1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar:

Las partes que intervienen. La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la

fase completa y terminada de la misma. El coste final de la ejecución material de la obra. La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas,

especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.

Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra. El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 1.1.3.2.- Recepción provisional Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad la

proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional. Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza. 1.1.3.3.- Documentación final de la obra El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisi onal de la obra Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 1.1.3.5.- Plazo de garantía El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis meses 1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista. 1.1.3.7.- Recepción definitiva La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía



—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata hay a sido rescindida En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente. Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y definitiva recepción. 1.2.- Disposiciones Facultativas 1.2.1.- Definición y atribuciones de los agentes de la edificación Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 1.2.1.1.- El Promotor Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 1.2.1.2.- El Proyectista Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 1.2.1.4.- El Director de Obra Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de contr ol de calidad de la edificación Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 1.2.1.7.- Los suministradores de productos Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de construcción. Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Le y 38/99 (L.O.E.) La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud seg ún R.D. 1627/97 La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 1.2.4.- La Dirección Facultativa



—————————————————————————————————————————————————————————————————————

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 1.2.5.- Visitas facultativas Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual. 1.2.6.- Obligaciones de los agentes intervinientes Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 1.2.6.1.- El Promotor Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios. Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.

El Promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado su Plan de Seguridad y, además, éste haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en fase de Ejecución de la obra, dejando constancia expresa en el Acta de Aprobación realizada al efecto. Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los datos de la obra, redactándolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo III del RD 1627/97. Copia del mismo deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándolo si fuese necesario. Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 1.2.6.2.- El Proyectista Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes. Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.



—————————————————————————————————————————————————————————————————————

1.2.6.3.- El Constructor o Contratista Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos. Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales

utilizados y elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada. Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 1.2.6.4.- El Director de Obra Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos. Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones



—————————————————————————————————————————————————————————————————————

parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 1.2.6.5.- El Director de la Ejecución de la Obra Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: La Dirección inmediata de la Obra. Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o

Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.



—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 1.2.6.6.- Las entidades y los laboratorios de contr ol de calidad de la edificación Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 1.2.6.7.- Los suministradores de productos Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 1.2.6.8.- Los propietarios y los usuarios Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 1.2.7.- Documentación final de obra: Libro del Edif icio De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de

uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio , será entregada a los usuarios finales del edificio. 1.2.7.1.- Los propietarios y los usuarios Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 1.3.- Disposiciones Económicas 1.3.1.- Definición Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez. 1.3.2.- Contrato de obra Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos:

Documentos a aportar por el Contratista. Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. Determinación de los gastos de enganches y consumos. Responsabilidades y obligaciones del Contratista:

Legislación laboral. Responsabilidades y obligaciones del Promotor. Presupuesto del Contratista. Revisión de precios (en su caso). Forma de pago: Certificaciones. Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del

5%). Plazos de ejecución: Planning. Retraso de la obra: Penalizaciones. Recepción de la obra: Provisional y definitiva. Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del correspondiente contrato de obra. 1.3.3.- Criterio General Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las



—————————————————————————————————————————————————————————————————————

condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 1.3.4.- Fianzas El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra: 1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fian za Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 1.3.4.2.- Devolución de las fianzas La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efe ctuarse recepciones parciales Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 1.3.5.- De los precios El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto. 1.3.5.1.- Precio básico Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra. 1.3.5.2.- Precio unitario Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:

Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra.

Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra.

Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos

precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. Considera costes directos:

La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.

Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.

Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.

Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Deben incluirse como costes indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra. Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada. Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra:

El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.

Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.

Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.

Montaje, comprobación y puesta a punto. Las correspondientes legalizaciones y permisos en

instalaciones. Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades de obra. 1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen. Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 1.3.5.4.- Precios contradictorios Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por



—————————————————————————————————————————————————————————————————————

medio del Director de Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplica r los precios En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios. Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 1.3.5.8.- Acopio de materiales El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación. 1.3.6.- Obras por administración Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista. Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:

Obras por administración directa. Obras por administración delegada o indirecta.

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:

Su liquidación. El abono al Contratista de las cuentas de administración

delegada. Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. Responsabilidades del Contratista en la contratación por

administración en general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros.

1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos 1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos. El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por unidad de obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones. Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden. Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con part ida alzada El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su



—————————————————————————————————————————————————————————————————————

ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratad os Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el p lazo de garantía Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios.

Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de

desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.

Si se han ejecutado trabajos para la reparación de

desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas 1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de te rminación de las obras Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promoto r Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 1.3.9.- Varios 1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato de obra, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas Las obras defectuosas no se valorarán. 1.3.9.3.- Seguro de las obras El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 1.3.9.4.- Conservación de la obra

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bien es del Promotor No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo. Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra. 1.3.9.6.- Pago de arbitrios El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor. Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos. 1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 1.3.12.- Liquidación económica de las obras Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de



—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor. La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego.

1.3.13.- Liquidación final de la obra Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.



—————————————————————————————————————————————————————————————————————

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES Prescripciones sobre los materiales Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE:

El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.

El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones

técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra. El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. Se especifican en este apartado, en el caso de que existan, las compatibilidades o incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. En este apartado se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. NORMAS DE APLICACIÓN. Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada en obra. PROCESO DE EJECUCIÓN. Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de Ejecución de la Obra, habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. Se subdivide en cuatro subapartados, que reflejan los cuatro momentos en los que se deben realizar las comprobaciones del proceso de ejecución y verificar el cumplimiento de unos parámetros de rechazo, ensayos o pruebas de servicio, recogidas en diferentes normas, para poder decidir la adecuación del elemento a la característica mencionada, y así conseguir la calidad prevista en el elemento constructivo.

CONDICIONES PREVIAS. Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de ejecución de cada unidad de obra, se realizarán una serie de comprobaciones sobre el estado de las unidades de obra, realizadas previamente, y que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. Además, en algunos casos, será necesario la presentación al Director de Ejecución de la Obra, de una serie de documentos por parte del Contratista, para poder éste iniciar las obras. Aceptadas las diferentes unidades de inspección, sólo se dará por aceptada la unidad de obra en caso de no estar programado ningún ensayo o prueba de servicio. ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO. En este subapartado se recogen, en caso de tener que realizarse, los ensayos o pruebas de servicio a efectuar para la aceptación final de la unidad de obra. Se procederá a su realización, a cargo del Contratista, y se comprobará si sus resultados están de acuerdo con la normativa. En caso afirmativo, se procederá a la aceptación final de la unidad de obra. Si los resultados de la prueba de servicio no son conformes, el Director de Ejecución de la Obra, dará las órdenes oportunas de reparación, o en su caso, de demolición. Subsanada la deficiencia, se procederá de nuevo, hasta la aceptación final de la unidad de obra. CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Este subapartado hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada unidad de obra, una vez aceptada, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades y quede garantizado su buen funcionamiento. Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las



———————————————————————————————————————————————————————

operaciones realizadas para ejecutar esta unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. De entre todas ellas se enumeran las que se consideran básicas.

GARANTÍAS DE CALIDAD. En algunas unidades de obra será obligatorio presentar al Director de Ejecución de Obra, por parte del Contratista, una serie de documentos que garantizan la calidad de la unidad de obra. COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse, en su caso, se realizará de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así

como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.





———————————————————————————————————————————————————————

VI. MEDICIONES Y PRESUPUESTO



———————————————————————————————————————————————————————

III.1. Cuadro de precios unitarios ·

III.1.1. Cuadro de mano de obra

III.1.2. Cuadro de maquinaria

III.1.3. Cuadro de materiales

III.2. Cuadro de precios descompuestos ·

III.2.1. Cuadro de precios nº1

III.2.2. Cuadro de precios nº2

III.2.3. Anejo de Justificación de precios

III.3. Presupuestos ·

III.3.1. Medición

III.3.2. Presupuestos parciales

III.3.3. Presupuesto de Ejecución Material

III.3.4. Presupuesto de Ejecución por Contrata

III.3.5. Presupuesto de Licitación



———————————————————————————————————————————————————————

III.1. Cuadro de precios unitarios

III.1.1 Cuadro de mano de obra

Nº. Código Designación Precio Cantidad

Total

1 PERS018 Oficial 1ª fontanero. 18,270 2,500 h 45,68

2 PERS001 Encargado 14,460 201,149 h 2.908,61

3 PERS015 Oficial 1ª jardinero. 13,680 0,540 h 7,39

4 PERS002 Oficial 13,360 724,324 h 9.676,97

5 PERS014 Peón especializado construcción. 13,000 4,950 h 64,35

6 PERS016 Peón jardinero. 12,320 1,680 h 20,70

7 PERS017 Ayudante jardinero. 11,320 0,540 h 6,11

8 PERS003 Peón ordinario 11,320 1.107,698 h 12.539,14

Total mano de obra: 25.268,95



———————————————————————————————————————————————————————

III.1.2 Cuadro de maquinaria


Total

1 MQFI003 Planta aglomerado asfáltico 80 Tm/H 147,273 10,272 h 1.512,79

2 MQHO002 Central hormigón 20-30 m3 70,402 0,909 h 64,00

3 MQFI002 Extendedora de mezcla asfáltica autopropulsada

65,148 195,162 h 12.714,41

4 MQCO004 Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm.

56,906 16,800 h 956,02

5 MAQG006 Retroexcavadora con martillo hidráulico 45,417 6,128 h 278,32

6 MQMT006 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.

36,843 2,100 h 77,37

7 MQMT004 Retroexcavadora 145 CV 34,072 4,818 h 164,16

8 MQMT005 Motoniveladora 180 CV 31,796 28,945 h 920,34

9 MQVT001 Camión dúmper 18 m3 23,167 7,522 h 174,26

10 MQMT003 Pala cargadora 2,3 m3 21,575 7,256 h 156,55

11 MQVT002 Camión volquete 14 m3 21,341 93,832 h 2.002,47

12 MQHO001 Camión hormigonera 6 m3 20,558 6,268 h 128,86

13 MQVT003 Camión semirremolque 20,432 123,260 h 2.518,45

14 MQCO002 Compactador vibrante autopropulsado 19,731 212,947 h 4.201,66

15 MQFI001 Camión bituminador 17,661 3,658 h 64,60

16 MQCO003 Compactador de neumáticos autopropulsado

17,661 195,162 h 3.446,76

17 MAQG001 Camión cisterna 15,664 38,945 h 610,03

18 MAQG008 Barredora autopropulsada 11,012 6,352 h 69,95

19 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

8,493 0,324 h 2,75

20 MAQG002 Grupo motobomba 8,286 3,398 h 28,16

21 MAQG007 Compresor de 50 CV 6,883 43,160 h 297,07

22 MAQG101 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.

6,631 11,000 h 72,94

23 MQHO009 Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm, reversible.

3,878 414,000 h 1.605,49

24 MAQG005 Martillo neumático 12 Kg. 3,671 42,770 h 157,01

25 MQHO006 Radial para serrado de juntas o bordes. 3,635 140,240 h 509,77

26 MQHO007 Regla vibrante 2,726 37,150 h 101,27

27 MAQG017 Fresadora pavimento asfáltico 2,357 5,332 h 12,57

28 MQCO001 Compactador vibrante manual 2,087 13,420 h 28,01

29 MQHO004 Hormigonera 200 l. 0,909 14,690 h 13,35

30 MAQG014 Electrosoldadora de tuberías de PE 0,018 7,500 h 0,14

Total maquinaria: 32.889,53



———————————————————————————————————————————————————————

III.1.3 Cuadro de materiales


Total

1 MMBU3O1 Banco, de 200x74x45 cm con asiento y

respaldo de madera y cuerpo estructural de acero, incluso pernos de anclaje.

486,147 6,000 Ud 2.916,88

2 MTEN001 Madera + P.P. accesorios y andamiaje 136,260 0,272 m3 37,06

3 MMBU303 Papelera, de 50x30x80 cm y 26 litros

de capacidad, con cuerpo de madera, incluso pernos de anclaje.

127,758 6,000 Ud 766,55

4 MTMT025 Rejilla de fundición 50x25 cm. C 250 + C. PVC

85,031 6,000 Ud 510,19

5 MTMH031 HNE-20/P/20. Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.

53,955 80,150 m³ 4.324,49

6 MTMH026 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N

tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

53,586 17,550 m³ 940,43

7 MMBU304 Bolardo fijo modelo clásico, de 70 cm

de altura, de fundición de hierro con protección antioxidante y pintura de color negro, incluso pernos de anclaje.

53,065 40,000 Ud 2.122,60

8 MTMH025 Mortero de cemento 1:4 (0,465 T II/B-V 32,5, 1590 Kg arena, 250 l. agua)

51,760 0,340 m3 17,60

9 MMBU331 Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón para formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, de 90x90 cm y 60 cm de diámetro interior, gris.

49,655 3,000 Ud 148,97

10 MTMH030 HNE-15/B/20 (0,230 T II/A-V 42,5, 990

Kg arena, 1050 Kg áridos, 175 l. Agua, 2,3 Kg fluidificante)

45,705 12,000 m3 548,46

11 MASE010B Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.

41,827 5,000 Ud 209,14

12 MTMH029 HNE-15/P/20 (0,230 T II/A-V 42,5, 990 Kg arena, 1050 Kg áridos, 180 l. agua)

40,514 22,606 m3 915,86

13 MTMH005 HM-20/P/40/I (0,24 T II/A-V 42,5, 707 Kg arena, 1392 Kg áridos, 155 l. agua)

40,280 3,734 m3 150,41

14 MMBU501 Arce americano (Acer negundo) de 14

a 18 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor estándar de 60 l.

39,254 3,000 Ud 117,76

15 MTMH026C Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

29,897 1,371 t 40,99

16 MPIE201 Aspersor emergente de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 5 a 20 m regulable con tornillo, conexión de 3/4" de diámetro, intervalo de presiones recomendado de 2 a 5 bar.

26,460 6,000 Ud 158,76

17 MPVC004 PVC saneamiento 315 + P.P. junta y piezas especiales

22,187 40,000 m 887,48

18 MATG004C Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no conteniendo más de un 3% de materia orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo especificado en UNE 83115 sobre la friabilidad y en UNE-EN 1097-2 sobre la resistencia a la fragmentación de la arena.

22,187 66,000 m³ 1.464,34



———————————————————————————————————————————————————————

19 mt48tie030a Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.

21,971 2,160 m³ 47,46

20 MTFP017 Mezcla bituminosa en caliente AC16

surf B60/70 D (548 Kg árido grueso, 348 Kg árido fino, 57 Kg polvo mineral, 48 Kg betún)

21,665 1.027,167 T 22.253,57

21 MTMT026 Rejilla metálica 40/40/5 + marco 21,634 5,500 m 118,99

22 MTMT004 Tapa fundición dúctil 40x40 (B 125)+ cerco+ alnagramas

19,182 1,000 Ud 19,18

23 MPIE022 Collarin de fundicion (de 1/2" a 1 1/4"), colocado.

17,302 1,000 Ud 17,30

24 MTPH007 Baldosa de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión I, formato nominal 30x30x4 cm, color blanco, según UNE-EN 1339, con resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 45.

11,777 614,250 m² 7.234,02

25 MPIE026 Piezas especiales de latón en enlaces. 9,636 1,000 Ud 9,64

26 MTFP004 Zahorra natural caliza. 7,998 276,000 t 2.207,45

27 MPVC007 PVC saneamiento 160 + P.P. junta y piezas especiales

6,460 24,000 m 155,04

28 MTPE007 PE 90/10 (A) + P.P. piezas especiales 6,451 150,000 m 967,65

29 MTFP003 Zahorra artificial silícea, huso entre ZA(40) y ZA(25)

6,028 373,175 m3 2.249,50

30 MASE002 Poste de sustentación 80x40x2 galv. 5,083 15,000 m 76,25

31 MATG004 Arena 4,993 80,580 m3 402,34

32 MTMH026D Mortero de resina epoxi con arena de

sílice, de endurecimiento rápido, para relleno de anclajes.

4,633 9,800 kg 45,40

33 MTPH005 Bordillo bicapa 15x25 cm. 4,247 340,000 m 1.443,98

34 MTAG005 Suelo préstamos 3,617 24,000 m3 86,81

35 MPVC011 Conexión al colector general de sumideros y acometidas

2,969 0,720 Ud 2,14

36 MPIE203 Tubería de longitud regulable con dos

codos articulados en sus extremos, de 3/4" de diámetro.

2,774 6,000 Ud 16,64

37 MTEN002 Panel metálico + P.P. piezas y andamiaje

2,645 36,400 m2 96,28

38 MTMH026B Mortero, color gris, compuesto de áridos seleccionados y resinas sintéticas, para el rejuntado de pavimentos de piedra natural y adoquines.

2,609 1.200,000 kg 3.130,80

39 mt11cun120a Canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm.

2,483 136,500 Ud 338,93

40 MTPE101 Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

1,754 50,000 m 87,70

41 MPIE202 Collarín de toma en carga de PP, para

tubo de polietileno, de 32 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.

1,622 6,000 Ud 9,73

42 mt08aaa010a Agua. 1,377 0,150 m³ 0,21

43 MTEN007 Molde arqueta 40x40 + desencofrante 1,359 1,000 Ud 1,36



———————————————————————————————————————————————————————

44 MTEN011 Molde sumidero + desencofrante 1,283 6,000 Ud 7,70

45 MASE005 Pintura para señalización horizontal, acrílica en emulsión

0,990 150,000 Kg 148,50

46 MTPE002 PE 32/10 (B) + P.P. piezas especiales 0,977 5,000 m 4,89

47 MASE006 Esferitas de vidrio 0,513 360,000 Kg 184,68

48 MATG004B Arena natural, fina y seca, de

granulometría comprendida entre 0 y 2 mm de diámetro, exenta de sales perjudiciales, presentada en sacos.

0,324 585,000 kg 189,54

49 MATG001 Agua 0,270 59,773 m3 16,14

50 MTPH008 Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338 y una serie de propiedades predeterminadas: coeficiente de absorción de agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting test) >= 3,6 MPa; carga de rotura >= 250 N/mm de la longitud de rotura; resistencia al desgaste por abrasión <= 23 mm y resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 60.

0,153 63.000,000 Ud 9.639,00

51 MTFP011 Emulsión asfáltica ECI 0,153 7.316,000 kg 1.119,35

52 MATG008 Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R,

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1.

0,099 160,000 kg 15,84

53 MTAG008 Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R,

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1.

0,099 425,000 kg 42,08

Total materiales: 68.664,06



———————————————————————————————————————————————————————

III.2. Cuadro de precios descompuestos

III.2.1 Cuadro de precios nº 1 Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

Cuadro de precios nº 1

Importe

Nº Designación

En cifra En letra

(Euros) (Euros)

1 ASFALTADO DE CALLES Y ACTUACIONES PREVIAS

1.1 m2 Fresado de pavimento de mezcla bituminosa en caliente, con medios mecánicos (previo corte con radial en bordes), en capas de 1 cm. de espesor, incluso carga, barrido.

0,53 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.2 m2 Barrido y limpieza de pavimento existente, rasanteo de bocas de pozos de registro, arquetas varias, retirada de tierra y vegetación en bordes.

0,15 QUINCE CÉNTIMOS

1.3 m2 Demolición de pavimento flexible (calzadas de tráfico pesado) o rígido, con medios mecánicos (previo corte con radial en bordes), p.p.de demolición y retirada del bordillo existente.

1,88 UN EURO CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.4 m3 Excavación en zanja o pozos con medios mecánicos, en terreno de tránsito, p.p. de demolición de tuberías y canalizaciones de riego existentes, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario.

2,81 DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

1.5 m Tubería de PVC de saneamiento D=315 mm., color teja, según norma UNE 53112, espesor de pared 7,7 mm., colocada en zanja en terreno estable, sobre asiento de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de junta elástica y piezas especiales.

25,34 VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.6 Ud Conexión de la tuberia PVC de saneamiento a red general de alcantarillado existente, incluso perforación de pared de pozo de registro, excavación, piezas especiales, relleno, compactación, carga, terminada.

55,67 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.7 m3 Relleno de exceso de excavación con productos procedentes de la misma, incluso humectación y compactación por tongadas.

1,99 UN EURO CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.8 m2 Regularización de plataforma excavando o terraplenando, según perfiles, incluso p.p. de demolición de aceras y calzada existentes, p.p. de retirada de tierra vegetal en subbase, reajuste de pozos, arquetas y bocas de riego existentes a rasante definitiva, incluso humectación, compactación, terminación, y refino.

1,71 UN EURO CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS



———————————————————————————————————————————————————————

1.9 m3 Base de zahorra artificial silícea, huso entre ZA(40) y ZA(25), incluso humectación, compactada por tongadas.

11,83 ONCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.10 m2 Pavimento de hormigón en masa en aceras HNE-15/B/20, con fluidificante (1% del peso de cemento), espesor 12 cm., incluso p.p. de aumento de espesor a 15 cm. en vados, compactado previo de base, serrado de juntas, vibrado y ruleteado final.

12,32 DOCE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

1.11 m² Solado de baldosa de hormigón para exteriores, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 30x30x4 cm, para uso público en exteriores en zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre base existente.

19,16 DIECINUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

1.12 T Emulsión asfáltica en riego de imprimación (1 Kg/m2 ECI), incluso arena de cobertura, extendida.

232,35 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.13 T Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf B60/70 D con proporción betún/áridos de 5% y polvo mineral, extendida y compactada en capa de rodadura.

52,05 CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

1.14 Ud Pozo-sumidero de hormigón HM-20/P/40/I, con rejilla metálica 40/40/5 mm. con marco L-50/50/5 mm., excavación, encofrado y desencofrado, según dimensiones definidas en Planos, 5 m.

300,45 TRESCIENTOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2 EJECUCION DE ACERAS - RENOVACION RED FIBROCEMENTO




2,81 DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

2.3 m Demolición de bordillo con martillo neumático, y carga manual de escombros a camión o contenedor.

4,14 CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

2.4 m Demolición de colector enterrado de hormigón, de 300 mm de diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

1,26 UN EURO CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

2.5 m Tubería de polietileno PE-100, NORMA UNE 53966 EX.,alta densidad, D=90 mm., presión nominal 10 atm., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, juntas electrosoldadas y arena hasta 10 cm. por encima de la tubería.

11,34 ONCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.6 Ud Conexión de nueva acometida de abastecimiento de agua a fontanería interior existente, incluso excavación, rozas, perforación de muros, tuberías y piezas especiales, carga, transporte de escombros a vertedero y descarga, terminada.

13,15 TRECE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS


1,99 UN EURO CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



———————————————————————————————————————————————————————

2.8 m2 Nivelación y regularización del lecho de acera, excavando o terraplenando, según perfiles, en subbase, reajuste de pozos y arquetas existentes a rasante definitiva, incluso humectación, compactación, terminación, refino, transporte de sobrantes a vertedero y descarga.

0,28 VEINTIOCHO CÉNTIMOS

2.9 m Bordillo prefabricado de hormigón de 15x25 cm., bicapa, colocado sobre asiento de hormigón HNE-15/P/20 y rejuntado con mortero de cemento 1:4, incluso p.p. de accesos de minusválidos y rebaje en pasos carretales.

9,96 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS


11,83 ONCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.11 m² Solado de baldosa de hormigón para exteriores, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 30x30x4 cm, blanco, para uso público en exteriores en zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido con cubilote con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

33,18 TREINTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

2.12 Ud Banco, de 200x74x45 cm con asiento y respaldo de madera tropical y cuerpo estructural de acero, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.

521,07 QUINIENTOS VEINTIUN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

2.13 Ud Papelera de madera, de 50x30x80 cm y 26 litros de capacidad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I.

146,93 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.14 Ud Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón para formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, de 90x90 cm y 60 cm de diámetro interior, gris.

60,93 SESENTA EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.15 Ud Plantación de árbol menor de 300 cm de altura de tronco, suministrado con raíz desnuda, en hoyo de 100x100x80 cm realizado con medios manuales en terreno de tránsito, con aporte de un 90% de tierra vegetal cribada.

29,63 VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.16 Ud Arce americano (Acer negundo) de 14 a 18 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor estándar de 60 l.

41,24 CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2.17 Ud Bolardo fijo de fundición de hierro, modelo clásico, de 70 cm de altura, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

67,00 SESENTA Y SIETE EUROS

3 URBANIZACION PLAZA DEL POLIDEPORTIVO

3.1 m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, modelo a elegir de 60 mm de espesor, acabado superficial liso, color gris, aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con mortero, color gris, de consistencia blanda o fluida, realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor.

23,87 VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS



———————————————————————————————————————————————————————

3.2 m2 Señalización de zonas excluidas al tráfico, cebreados, símbolos, letras, flechas, etc., con pintura blanca, reflexiva, realmente pintada, incluso barrido.

4,82 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.3 Ud Señal de tráfico, reflectante, incluso excavación, cimientos 0,50x0,50x0,60 m. de hormigon HM-20/P/I, poste de sustentación de perfil laminado en frío de 80x40x2 mm. y piezas de anclaje y tornillería, carga, colocada.

79,08 SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

3.4 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

1,70 UN EURO CON SETENTA CÉNTIMOS




19,16 DIECINUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

3.7 Ud Sumidero sifónico con cuerpo de PVC y teja extraíble (sin conexión a colector), con refuerzo de hormigón HNE-15/P/20, rejilla de fundición abatible 50x25 cm. (C 250), con cerco, incluso moldes recuperables, desencofrante, excavación, según detalle de planos.

109,22 CIENTO NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

3.8 m Conexión sumidero-colector, en terreno estable, incluso apertura de zanja, colocación de tubería de PVC sanitaria D=160 mm., asiento de arena de 10 cm. de espesor, relleno con préstamos, humectación y compactación por tongadas, carga, p.p. de conexión al colector general.

17,59 DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.9 m Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.

26,81 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS


521,07 QUINIENTOS VEINTIUN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS


146,93 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.12 Ud Arqueta dimensiones exteriores 65x65x65 cm., interiores 35x35x50 cm., con hormigón HM-20/P/40/I, tapa de fundición dúctil (B 125) 40x40 cm., UNE EN 124, 25 Kg de peso, con cerco, con alnagramas del servicio correspondiente, incluso molde recuperable, desencofrante, excavación, según detalle de planos.

48,02 CUARENTA Y OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS



———————————————————————————————————————————————————————

3.13 Ud Reposición o nueva acometida de abastecimiento de agua (sin arqueta), incluso excavación en cimientos y zanja, tubería de polietileno baja densidad D=32 mm., presión nominal 10 atm., 5 m. de longitud, sobre asiento de arena de espesor 15 cm., arena hasta 10 cm. sobre la tubería, collarín fundición, piezas especiales y empalmes en latón, conexiones, relleno y compactación, terminada.

83,43 OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.14 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada.

4,10 CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

3.15 Ud Aspersor emergente de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 5 a 20 m regulable con tornillo, conexión de 3/4" de diámetro.

36,14 TREINTA Y SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

4 GESTIÓN DE RESIDUOS 4.1 m3 Transporte de tierras con camión a

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada

2,44 DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.2 m3 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada

2,24 DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

5 OBRAS ACCESORIAS 5.1 Ud Señalización de tramo en obras durante

su ejecución, señales verticales, vallas y cintas de delimitación.

256,77 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS



———————————————————————————————————————————————————————

III.2.2 Cuadro de precios nº 2 Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación

Parcial Total

(Euros) (Euros)

1 m2 de Demolición de pavimento flexible (calzadas de tráfico pesado) o rígido, con medios mecánicos (previo corte con radial en bordes), p.p.de demolición y retirada del bordillo existente.

Mano de obra 0,51

Maquinaria 1,32

3 % Costes indirectos 0,05

1,88

2 m2 de Fresado de pavimento de mezcla bituminosa en caliente, con medios mecánicos (previo corte con radial en bordes), en capas de 1 cm. de espesor, incluso carga, barrido.

Mano de obra 0,38

Maquinaria 0,13


0,53

3 m² de Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra 1,10

Maquinaria 0,52

Medios auxiliares 0,03


1,70

4 m de Demolición de colector enterrado de hormigón, de 300 mm de diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra 0,20

Maquinaria 1,00



1,26

5 m de Demolición de bordillo con martillo neumático, y carga manual de escombros a camión o contenedor.

Mano de obra 2,22

Maquinaria 1,72



———————————————————————————————————————————————————————



4,14

6 m3 de Base de zahorra artificial silícea, huso entre ZA(40) y ZA(25), incluso humectación, compactada por tongadas.

Mano de obra 1,16

Maquinaria 3,36

Materiales 6,97


11,83

7 m2 de Pavimento de hormigón en masa en aceras HNE-15/B/20, con fluidificante (1% del peso de cemento), espesor 12 cm., incluso p.p. de aumento de espesor a 15 cm. en vados, compactado previo de base, serrado de juntas, vibrado y ruleteado final.

Mano de obra 4,34

Maquinaria 1,91

Materiales 5,48



12,32

8 T de Emulsión asfáltica en riego de imprimación (1 Kg/m2 ECI), incluso arena de cobertura, extendida.

Mano de obra 17,62

Maquinaria 25,01

Materiales 182,96


232,35

9 T de Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf B60/70 D con proporción betún/áridos de 5% y polvo mineral, extendida y compactada en capa de rodadura.

Mano de obra 5,44

Maquinaria 23,41

Materiales 21,67


52,05

10 m² de Solado de baldosa de hormigón para exteriores, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 30x30x4 cm, blanco, para uso público en exteriores en zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido con cubilote con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

Mano de obra 8,45

Maquinaria 0,21

Materiales 22,92



33,18



———————————————————————————————————————————————————————

11 m² de Solado de baldosa de hormigón para exteriores, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 30x30x4 cm, para uso público en exteriores en zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre base existente.

Mano de obra 3,84

Materiales 14,40



19,16

12 m² de Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, modelo a elegir de 60 mm de espesor, acabado superficial liso, color gris, aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con mortero, color gris, de consistencia blanda o fluida, realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor.

Mano de obra 6,44

Maquinaria 2,58

Materiales 13,70



23,87

13 Ud de Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón para formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, de 90x90 cm y 60 cm de diámetro interior, gris.

Mano de obra 4,63

Materiales 53,37



60,93

14 Ud de Plantación de árbol menor de 300 cm de altura de tronco, suministrado con raíz desnuda, en hoyo de 100x100x80 cm realizado con medios manuales en terreno de tránsito, con aporte de un 90% de tierra vegetal cribada.

Mano de obra 11,40

Maquinaria 0,92

Materiales 15,89



29,63

15 Ud de Arce americano (Acer negundo) de 14 a 18 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor estándar de 60 l.

Materiales 39,25



41,24

16 m de Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada.



———————————————————————————————————————————————————————

Mano de obra 2,11

Materiales 1,79



4,10

17 Ud de Aspersor emergente de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 5 a 20 m regulable con tornillo, conexión de 3/4" de diámetro.

Mano de obra 3,55

Materiales 30,85



36,14

18 Ud de Banco, de 200x74x45 cm con asiento y respaldo de madera tropical y cuerpo estructural de acero, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.

Mano de obra 8,35

Materiales 487,62



521,07

19 Ud de Papelera de madera, de 50x30x80 cm y 26 litros de capacidad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I.

Mano de obra 1,09

Materiales 138,76



146,93

20 Ud de Bolardo fijo de fundición de hierro, modelo clásico, de 70 cm de altura, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Mano de obra 9,77

Materiales 54,00



67,00

21 m3 de Excavación en zanja o pozos con medios mecánicos, en terreno de tránsito, p.p. de demolición de tuberías y canalizaciones de riego existentes, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario.

Mano de obra 1,06

Maquinaria 1,35

Materiales 0,27



2,81

22 m3 de Relleno de exceso de excavación con productos procedentes de la misma, incluso humectación y compactación por tongadas.



———————————————————————————————————————————————————————

Mano de obra 0,93

Maquinaria 0,93

Materiales 0,03



1,99

23 m2 de Nivelación y regularización del lecho de acera, excavando o terraplenando, según perfiles, en subbase, reajuste de pozos y arquetas existentes a rasante definitiva, incluso humectación, compactación, terminación, refino, transporte de sobrantes a vertedero y descarga.

Mano de obra 0,07

Maquinaria 0,19



0,28

24 m2 de Regularización de plataforma excavando o terraplenando, según perfiles, incluso p.p. de demolición de aceras y calzada existentes, p.p. de retirada de tierra vegetal en subbase, reajuste de pozos, arquetas y bocas de riego existentes a rasante definitiva, incluso humectación, compactación, terminación, y refino.

Mano de obra 0,24

Maquinaria 1,00

Materiales 0,41


1,71

25 m2 de Barrido y limpieza de pavimento existente, rasanteo de bocas de pozos de registro, arquetas varias, retirada de tierra y vegetación en bordes.

Mano de obra 0,02

Maquinaria 0,05

Materiales 0,08

0,15

26 m3 de Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada

Maquinaria 2,32



2,44

27 m3 de Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada

Maquinaria 2,13



2,24



———————————————————————————————————————————————————————

28 Ud de Arqueta dimensiones exteriores 65x65x65 cm., interiores 35x35x50 cm., con hormigón HM-20/P/40/I, tapa de fundición dúctil (B 125) 40x40 cm., UNE EN 124, 25 Kg de peso, con cerco, con alnagramas del servicio correspondiente, incluso molde recuperable, desencofrante, excavación, según detalle de planos.

Mano de obra 15,54

Maquinaria 1,97

Materiales 29,12


48,02

29 m de Conexión sumidero-colector, en terreno estable, incluso apertura de zanja, colocación de tubería de PVC sanitaria D=160 mm., asiento de arena de 10 cm. de espesor, relleno con préstamos, humectación y compactación por tongadas, carga, p.p. de conexión al colector general.

Mano de obra 3,33

Maquinaria 3,21

Materiales 10,54


17,59

30 Ud de Sumidero sifónico con cuerpo de PVC y teja extraíble (sin conexión a colector), con refuerzo de hormigón HNE-15/P/20, rejilla de fundición abatible 50x25 cm. (C 250), con cerco, incluso moldes recuperables, desencofrante, excavación, según detalle de planos.

Mano de obra 5,08

Maquinaria 4,40

Materiales 96,56


109,22

31 Ud de Pozo-sumidero de hormigón HM-20/P/40/I, con rejilla metálica 40/40/5 mm. con marco L-50/50/5 mm., excavación, encofrado y desencofrado, según dimensiones definidas en Planos, 5 m.

Mano de obra 8,87

Maquinaria 43,34

Materiales 239,48


300,45

32 m de Bordillo prefabricado de hormigón de 15x25 cm., bicapa, colocado sobre asiento de hormigón HNE-15/P/20 y rejuntado con mortero de cemento 1:4, incluso p.p. de accesos de minusválidos y rebaje en pasos carretales.

Mano de obra 3,52

Maquinaria 0,04

Materiales 5,92



9,96

33 m de Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.



———————————————————————————————————————————————————————

Mano de obra 8,89

Materiales 16,63



26,81

34 m2 de Señalización de zonas excluidas al tráfico, cebreados, símbolos, letras, flechas, etc., con pintura blanca, reflexiva, realmente pintada, incluso barrido.

Mano de obra 2,29

Maquinaria 0,07

Materiales 2,22



4,82

35 Ud de Señal de tráfico, reflectante, incluso excavación, cimientos 0,50x0,50x0,60 m. de hormigon HM-20/P/I, poste de sustentación de perfil laminado en frío de 80x40x2 mm. y piezas de anclaje y tornillería, carga, colocada.

Mano de obra 8,87

Maquinaria 1,25

Materiales 65,14



79,08

36 Ud de Señalización de tramo en obras durante su ejecución, señales verticales, vallas y cintas de delimitación.

Mano de obra 244,40



256,77

37 m de Tubería de polietileno PE-100, NORMA UNE 53966 EX.,alta densidad, D=90 mm., presión nominal 10 atm., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, juntas electrosoldadas y arena hasta 10 cm. por encima de la tubería.

Mano de obra 3,52

Materiales 7,49


11,34

38 Ud de Conexión de nueva acometida de abastecimiento de agua a fontanería interior existente, incluso excavación, rozas, perforación de muros, tuberías y piezas especiales, carga, transporte de escombros a vertedero y descarga, terminada.

Mano de obra 11,10



13,15



———————————————————————————————————————————————————————

39 Ud de Reposición o nueva acometida de abastecimiento de agua (sin arqueta), incluso excavación en cimientos y zanja, tubería de polietileno baja densidad D=32 mm., presión nominal 10 atm., 5 m. de longitud, sobre asiento de arena de espesor 15 cm., arena hasta 10 cm. sobre la tubería, collarín fundición, piezas especiales y empalmes en latón, conexiones, relleno y compactación, terminada.

Mano de obra 33,29

Maquinaria 12,96

Materiales 33,16



83,43

40 m de Tubería de PVC de saneamiento D=315 mm., color teja, según norma UNE 53112, espesor de pared 7,7 mm., colocada en zanja en terreno estable, sobre asiento de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de junta elástica y piezas especiales.

Mano de obra 1,31

Maquinaria 0,75

Materiales 22,55


25,34

41 Ud de Conexión de la tuberia PVC de saneamiento a red general de alcantarillado existente, incluso perforación de pared de pozo de registro, excavación, piezas especiales, relleno, compactación, carga, terminada.

Mano de obra 12,01



55,67



———————————————————————————————————————————————————————

III.2.3 Anejo de justificación de precios ·

Num. Código Ud Descripción Total

1 DEMO001 m2 Demolición de pavimento flexible (calzadas de tráfico pesado) o rígido, con medios mecánicos (previo corte con radial en bordes), p.p.de demolición y retirada del bordillo existente.

MAQG007 0,060 h Compresor de 50 CV 6,883 0,41 MAQG005 0,060 h Martillo neumático 12 Kg. 3,671 0,22

MQHO006 0,060 h Radial para serrado de juntas o bordes.

3,635 0,22

MQMT003 0,002 h Pala cargadora 2,3 m3 21,575 0,04 MQVT002 0,020 h Camión volquete 14 m3 21,341 0,43 PERS003 0,045 h Peón ordinario 11,320 0,51 3,000 % Costes indirectos 1,830 0,050

Total por m2 ............: 1,88

Son UN EURO CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2.

2 DEMO004 m2 Fresado de pavimento de mezcla bituminosa

en caliente, con medios mecánicos (previo corte con radial en bordes), en capas de 1 cm. de espesor, incluso carga, barrido.

MQVT002 0,003 h Camión volquete 14 m3 21,341 0,06


3,635 0,07

MAQG017 0,001 h Fresadora pavimento asfáltico

2,357 0,00

PERS013 0,006 h Cuadrilla O+5P 62,950 0,38 3,000 % Costes indirectos 0,510 0,020

Total por m2 ............: 0,53

Son CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por m2.

3 DEMO005 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

MAQG005 0,050 h Martillo neumático 12 Kg. 3,671 0,18 MAQG007 0,050 h Compresor de 50 CV 6,883 0,34



———————————————————————————————————————————————————————

PERS003 0,045 h Peón ordinario 11,320 0,51

PERS014 0,045 h Peón especializado construcción.

13,000 0,59

% 2,000 % Costes directos complementarios

1,620 0,03

3,000 % Costes indirectos 1,650 0,050

Total por m² ............: 1,70

Son UN EURO CON SETENTA CÉNTIMOS por m².

4 DEMO104 m Demolición de colector enterrado de hormigón, de 300 mm de diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

MQMT004 0,014 h Retroexcavadora 145 CV 34,072 0,48

MQMT006 0,014 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.

36,843 0,52

PERS014 0,015 h Peón especializado construcción.

13,000 0,20


1,200 0,02


Total por m ............: 1,26

Son UN EURO CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m.

5 DEMO106 m Demolición de bordillo con martillo neumático, y carga manual de escombros a camión o contenedor.

MAQG005 0,100 h Martillo neumático 12 Kg. 3,671 0,37 MAQG007 0,100 h Compresor de 50 CV 6,883 0,69

MAQG101 0,100 h Equipo de oxicorte, con

acetileno como combustible y oxígeno como comburente.

6,631 0,66

PERS002 0,090 h Oficial 13,360 1,20 PERS003 0,090 h Peón ordinario 11,320 1,02


3,940 0,08


Total por m ............: 4,14

Son CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m.

6 FIPA003 m3 Base de zahorra artificial silícea, huso entre

ZA(40) y ZA(25), incluso humectación, compactada por tongadas.

MTFP003 1,150 m3 Zahorra artificial silícea, huso entre ZA(40) y ZA(25)

6,028 6,93

MATG001 0,150 m3 Agua 0,270 0,04 MQMT005 0,050 h Motoniveladora 180 CV 31,796 1,59



———————————————————————————————————————————————————————

MQCO002 0,050 h Compactador vibrante autopropulsado

19,731 0,99

MAQG001 0,050 h Camión cisterna 15,664 0,78 PERS004 0,050 h Cuadrilla E+P 23,200 1,16 3,000 % Costes indirectos 11,490 0,340

Total por m3 ............: 11,83

Son ONCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m3.

7 FIPA007 m2 Pavimento de hormigón en masa en aceras

HNE-15/B/20, con fluidificante (1% del peso de cemento), espesor 12 cm., incluso p.p. de aumento de espesor a 15 cm. en vados, compactado previo de base, serrado de juntas, vibrado y ruleteado final.

MTMH030 0,120 m3 HNE-15/B/20 (0,230 T II/A-V

42,5, 990 Kg arena, 1050 Kg áridos, 175 l. Agua, 2,3 Kg fluidificante)

45,705 5,48

MQCO001 0,060 h Compactador vibrante manual

2,087 0,13

MQHO002 0,006 h Central hormigón 20-30 m3 70,402 0,42 MQHO001 0,050 h Camión hormigonera 6 m3 20,558 1,03 MQHO007 0,040 h Regla vibrante 2,726 0,11


3,635 0,22

PERS005 0,130 h Cuadrilla E+2P 33,370 4,34 %2 2,000 % Coste indirecto 11,730 0,23 3,000 % Costes indirectos 11,960 0,360

Total por m2 ............: 12,32

Son DOCE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m2.

8 FIPA011 T Emulsión asfáltica en riego de imprimación (1

Kg/m2 ECI), incluso arena de cobertura, extendida.

MTFP011 1.000,000 kg Emulsión asfáltica ECI 0,153 153,00 MATG004 6,000 m3 Arena 4,993 29,96 MAQG008 0,500 h Barredora autopropulsada 11,012 5,51 MQFI001 0,500 h Camión bituminador 17,661 8,83 MQVT002 0,500 h Camión volquete 14 m3 21,341 10,67 PERS006 0,500 h Cuadrilla E+O+P 35,220 17,61 3,000 % Costes indirectos 225,580 6,770

Total por T ............: 232,35

Son DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por T.



———————————————————————————————————————————————————————

9 FIPA017 T Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf B60/70 D con proporción betún/áridos de 5% y polvo mineral, extendida y compactada en capa de rodadura.

MTFP017 1,000 T Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf B60/70 D (548 Kg árido grueso, 348 Kg árido fino, 57 Kg polvo mineral, 48 Kg betún)

21,665 21,67

MQFI003 0,010 h Planta aglomerado asfáltico 80 Tm/H

147,273 1,47

MQVT003 0,120 h Camión semirremolque 20,432 2,45

MQFI002 0,190 h Extendedora de mezcla asfáltica autopropulsada

65,148 12,38


19,731 3,75

MQCO003 0,190 h Compactador de neumáticos autopropulsado

17,661 3,36

PERS009 0,120 h Cuadrilla E+O+2P 45,390 5,45 3,000 % Costes indirectos 50,530 1,520

Total por T ............: 52,05

Son CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por T.

10 FIPA019 m² Solado de baldosa de hormigón para

exteriores, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 30x30x4 cm, blanco, para uso público en exteriores en zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido con cubilote con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

MTMH031 0,158 m³ HNE-20/P/20. Hormigón no

estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.

53,955 8,52

MTMH026 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

53,586 1,61

MTAG008 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-

L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1.

0,099 0,10

MTPH007 1,050 m² Baldosa de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión I, formato nominal 30x30x4 cm, color blanco, según UNE-EN 1339, con resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 45.

11,777 12,37



———————————————————————————————————————————————————————

MATG004B 1,000 kg Arena natural, fina y seca, de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm de diámetro, exenta de sales perjudiciales, presentada en sacos.

0,324 0,32

MQHO007 0,078 h Regla vibrante 2,726 0,21 PERS002 0,322 h Oficial 13,360 4,30 PERS003 0,367 h Peón ordinario 11,320 4,15


31,580 0,63


Total por m² ............: 33,18

Son TREINTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m².

11 FIPA019B m² Solado de baldosa de hormigón para

exteriores, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 30x30x4 cm, para uso público en exteriores en zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre base existente.

MTMH026 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

53,586 1,61

MATG008 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-

L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1.

0,099 0,10

MTPH007 1,050 m² Baldosa de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión I, formato nominal 30x30x4 cm, color blanco, según UNE-EN 1339, con resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 45.

11,777 12,37

MATG004B 1,000 kg Arena natural, fina y seca, de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm de diámetro, exenta de sales perjudiciales, presentada en sacos.

0,324 0,32



18,240 0,36


Total por m² ............: 19,16

Son DIECINUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m².



———————————————————————————————————————————————————————

12 FIPA020 m² Sección para viales con tráfico de categoría C4

(áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, modelo a elegir de 60 mm de espesor, acabado superficial liso, color gris, aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con mortero, color gris, de consistencia blanda o fluida, realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor.

MTFP004 0,230 t Zahorra natural caliza. 7,998 1,84

MATG004C 0,055 m³ Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no conteniendo más de un 3% de materia orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo especificado en UNE 83115 sobre la friabilidad y en UNE-EN 1097-2 sobre la resistencia a la fragmentación de la arena.

22,187 1,22

MTPH008 52,500 Ud Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338 y una serie de propiedades predeterminadas: coeficiente de absorción de agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting test) >= 3,6 MPa; carga de rotura >= 250 N/mm de la longitud de rotura; resistencia al desgaste por abrasión <= 23 mm y resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 60.

0,153 8,03

MTMH026B 1,000 kg Mortero, color gris, compuesto de áridos seleccionados y resinas sintéticas, para el rejuntado de pavimentos de piedra natural y adoquines.

2,609 2,61

MQMT005 0,008 h Motoniveladora 180 CV 31,796 0,25

MQCO004 0,014 h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm.

56,906 0,80

MAQG001 0,012 h Camión cisterna 15,664 0,19

MQHO009 0,345 h Bandeja vibrante de guiado

manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm, reversible.

3,878 1,34



———————————————————————————————————————————————————————



22,720 0,45


Total por m² ............: 23,87

Son VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m².

13 JARD301 Ud Conjunto de dos piezas prefabricadas de

hormigón para formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, de 90x90 cm y 60 cm de diámetro interior, gris.

MTMH005 0,090 m3 HM-20/P/40/I (0,24 T II/A-V

42,5, 707 Kg arena, 1392 Kg áridos, 155 l. agua)

40,280 3,63

MATG001 0,060 m3 Agua 0,270 0,02

MTMH026C 0,002 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

29,897 0,06

MMBU331 1,000 Ud Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón para formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, de 90x90 cm y 60 cm de diámetro interior, gris.

49,655 49,66



58,000 1,16


Total por Ud ............: 60,93

Son SESENTA EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud.

14 JARD302 Ud Plantación de árbol menor de 300 cm de altura

de tronco, suministrado con raíz desnuda, en hoyo de 100x100x80 cm realizado con medios manuales en terreno de tránsito, con aporte de un 90% de tierra vegetal cribada.

mt48tie030a 0,720 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.

21,971 15,82

mt08aaa010a 0,050 m³ Agua. 1,377 0,07

mq04dua020b 0,108 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

8,493 0,92

PERS015 0,180 h Oficial 1ª jardinero. 13,680 2,46 PERS016 0,560 h Peón jardinero. 12,320 6,90 PERS017 0,180 h Ayudante jardinero. 11,320 2,04


28,210 0,56



———————————————————————————————————————————————————————


Total por Ud ............: 29,63

Son VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud.

15 JARD303 Ud Arce americano (Acer negundo) de 14 a 18 cm

de diámetro de tronco, suministrado en contenedor estándar de 60 l.

MMBU501 1,000 Ud Arce americano (Acer negundo) de 14 a 18 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor estándar de 60 l.

39,254 39,25


39,250 0,79


Total por Ud ............: 41,24

Son CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por Ud.

16 JARD601 m Tubería de abastecimiento y distribución de

agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada.

MATG004 0,009 m3 Arena 4,993 0,04

MTPE101 1,000 m Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

1,754 1,75

PERS002 0,049 h Oficial 13,360 0,65 PERS003 0,049 h Peón ordinario 11,320 0,55 PERS018 0,050 h Oficial 1ª fontanero. 18,270 0,91


3,900 0,08


Total por m ............: 4,10

Son CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m.

17 JARD701 Ud Aspersor emergente de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 5 a 20 m regulable con tornillo, conexión de 3/4" de diámetro.



———————————————————————————————————————————————————————

MPIE201 1,000 Ud Aspersor emergente de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 5 a 20 m regulable con tornillo, conexión de 3/4" de diámetro, intervalo de presiones recomendado de 2 a 5 bar.

26,460 26,46

MPIE202 1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.

1,622 1,62

MPIE203 1,000 Ud Tubería de longitud regulable con dos codos articulados en sus extremos, de 3/4" de diámetro.

2,774 2,77



34,400 0,69


Total por Ud ............: 36,14

Son TREINTA Y SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por Ud.

18 MOBU201 Ud Banco, de 200x74x45 cm con asiento y

respaldo de madera tropical y cuerpo estructural de acero, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.

MMBU3O1 1,000 Ud Banco, de 200x74x45 cm con asiento y respaldo de madera y cuerpo estructural de acero, incluso pernos de anclaje.

486,147 486,15

MTMH005 0,025 m3 HM-20/P/40/I (0,24 T II/A-V


40,280 1,01

MTMH026D 0,100 kg Mortero de resina epoxi con

arena de sílice, de endurecimiento rápido, para relleno de anclajes.

4,633 0,46



495,970 9,92


Total por Ud ............: 521,07

Son QUINIENTOS VEINTIUN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por Ud.

19 MOBU203 Ud Papelera de madera, de 50x30x80 cm y 26

litros de capacidad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I.



———————————————————————————————————————————————————————

MMBU303 1,000 Ud Papelera, de 50x30x80 cm y

26 litros de capacidad, con cuerpo de madera, incluso pernos de anclaje.

127,758 127,76

MTMH005 0,250 m3 HM-20/P/40/I (0,24 T II/A-V


40,280 10,07



4,633 0,93



139,850 2,80


Total por Ud ............: 146,93

Son CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud.

20 MOBU204 Ud Bolardo fijo de fundición de hierro, modelo

clásico, de 70 cm de altura, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

MMBU304 1,000 Ud Bolardo fijo modelo clásico, de 70 cm de altura, de fundición de hierro con protección antioxidante y pintura de color negro, incluso pernos de anclaje.

53,065 53,07



4,633 0,93



63,770 1,28


Total por Ud ............: 67,00

Son SESENTA Y SIETE EUROS por Ud.

21 MOTI009 m3 Excavación en zanja o pozos con medios mecánicos, en terreno de tránsito, p.p. de demolición de tuberías y canalizaciones de riego existentes, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario.

MTEN001 0,002 m3 Madera + P.P. accesorios y andamiaje

136,260 0,27

MAQG006 0,025 h Retroexcavadora con martillo hidráulico

45,417 1,14

MAQG002 0,025 h Grupo motobomba 8,286 0,21 PERS006 0,030 h Cuadrilla E+O+P 35,220 1,06 %2 2,000 % Coste indirecto 2,680 0,05 3,000 % Costes indirectos 2,730 0,080



———————————————————————————————————————————————————————

Total por m3 ............: 2,81

Son DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m3.

22 MOTI013 m3 Relleno de exceso de excavación con

productos procedentes de la misma, incluso humectación y compactación por tongadas.

MATG001 0,100 m3 Agua 0,270 0,03 MQMT003 0,010 h Pala cargadora 2,3 m3 21,575 0,22 MAQG001 0,040 h Camión cisterna 15,664 0,63


2,087 0,08

PERS004 0,040 h Cuadrilla E+P 23,200 0,93 %2 2,000 % Coste indirecto 1,890 0,04 3,000 % Costes indirectos 1,930 0,060

Total por m3 ............: 1,99

Son UN EURO CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m3.

23 MOTI016 m2 Nivelación y regularización del lecho de acera,

excavando o terraplenando, según perfiles, en subbase, reajuste de pozos y arquetas existentes a rasante definitiva, incluso humectación, compactación, terminación, refino, transporte de sobrantes a vertedero y descarga.

MQMT004 0,002 h Retroexcavadora 145 CV 34,072 0,07 MQMT003 0,002 h Pala cargadora 2,3 m3 21,575 0,04 MAQG001 0,002 h Camión cisterna 15,664 0,03


2,087 0,01

MQVT002 0,002 h Camión volquete 14 m3 21,341 0,04 PERS006 0,002 h Cuadrilla E+O+P 35,220 0,07 %2 2,000 % Coste indirecto 0,260 0,01 3,000 % Costes indirectos 0,270 0,010

Total por m2 ............: 0,28

Son VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m2.

24 MOTI017 m2 Regularización de plataforma excavando o terraplenando, según perfiles, incluso p.p. de demolición de aceras y calzada existentes, p.p. de retirada de tierra vegetal en subbase, reajuste de pozos, arquetas y bocas de riego existentes a rasante definitiva, incluso humectación, compactación, terminación, y refino.



———————————————————————————————————————————————————————

MTMH029 0,010 m3 HNE-15/P/20 (0,230 T II/A-V


40,514 0,41

MAQG007 0,004 h Compresor de 50 CV 6,883 0,03 MAQG005 0,003 h Martillo neumático 12 Kg. 3,671 0,01

MAQG006 0,007 h Retroexcavadora con martillo hidráulico

45,417 0,32

MQMT003 0,008 h Pala cargadora 2,3 m3 21,575 0,17 MQMT005 0,008 h Motoniveladora 180 CV 31,796 0,25 MAQG001 0,003 h Camión cisterna 15,664 0,05


19,731 0,08

MQVT002 0,004 h Camión volquete 14 m3 21,341 0,09 PERS006 0,007 h Cuadrilla E+O+P 35,220 0,25 3,000 % Costes indirectos 1,660 0,050

Total por m2 ............: 1,71

Son UN EURO CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m2.

25 MOTI019 m2 Barrido y limpieza de pavimento existente,

rasanteo de bocas de pozos de registro, arquetas varias, retirada de tierra y vegetación en bordes.

MTMH029 0,002 m3 HNE-15/P/20 (0,230 T II/A-V


40,514 0,08

MAQG008 0,001 h Barredora autopropulsada 11,012 0,01 MQMT003 0,001 h Pala cargadora 2,3 m3 21,575 0,02 MQVT002 0,001 h Camión volquete 14 m3 21,341 0,02 PERS007 0,001 h Cuadrilla O+P 22,190 0,02 3,000 % Costes indirectos 0,150 0,000

Total por m2 ............: 0,15

Son QUINCE CÉNTIMOS por m2.

26 MOTI112 m3 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada

MQVT001 0,100 h Camión dúmper 18 m3 23,167 2,32 %2 2,000 % Coste indirecto 2,320 0,05 3,000 % Costes indirectos 2,370 0,070

Total por m3 ............: 2,44

Son DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m3.



———————————————————————————————————————————————————————

27 MOTI113 m3 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada

MQVT002 0,100 h Camión volquete 14 m3 21,341 2,13 %2 2,000 % Coste indirecto 2,130 0,04 3,000 % Costes indirectos 2,170 0,070

Total por m3 ............: 2,24

Son DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m3.

28 OBFA009 Ud Arqueta dimensiones exteriores 65x65x65 cm.,

interiores 35x35x50 cm., con hormigón HM-20/P/40/I, tapa de fundición dúctil (B 125) 40x40 cm., UNE EN 124, 25 Kg de peso, con cerco, con alnagramas del servicio correspondiente, incluso molde recuperable, desencofrante, excavación, según detalle de planos.

MTEN007 1,000 Ud Molde arqueta 40x40 + desencofrante

1,359 1,36

MTMT004 1,000 Ud Tapa fundición dúctil 40x40 (B 125)+ cerco+ alnagramas

19,182 19,18

MTMH005 0,213 m3 HM-20/P/40/I (0,24 T II/A-V


40,280 8,58

MQHO002 0,009 h Central hormigón 20-30 m3 70,402 0,63 MQHO001 0,036 h Camión hormigonera 6 m3 20,558 0,74 MQMT004 0,011 h Retroexcavadora 145 CV 34,072 0,37 MQVT002 0,011 h Camión volquete 14 m3 21,341 0,23 PERS007 0,700 h Cuadrilla O+P 22,190 15,53 3,000 % Costes indirectos 46,620 1,400

Total por Ud ............: 48,02

Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por Ud.

29 OBFA018 m Conexión sumidero-colector, en terreno

estable, incluso apertura de zanja, colocación de tubería de PVC sanitaria D=160 mm., asiento de arena de 10 cm. de espesor, relleno con préstamos, humectación y compactación por tongadas, carga, p.p. de conexión al colector general.

MPVC007 1,000 m PVC saneamiento 160 +

P.P. junta y piezas especiales

6,460 6,46



———————————————————————————————————————————————————————

MATG004 0,071 m3 Arena 4,993 0,35 MTAG005 1,000 m3 Suelo préstamos 3,617 3,62 MATG001 0,067 m3 Agua 0,270 0,02

MPVC011 0,030 Ud Conexión al colector general de sumideros y acometidas

2,969 0,09

MAQG001 0,118 h Camión cisterna 15,664 1,85


2,087 0,25

MQMT004 0,020 h Retroexcavadora 145 CV 34,072 0,68 MQVT002 0,020 h Camión volquete 14 m3 21,341 0,43 PERS007 0,150 h Cuadrilla O+P 22,190 3,33 3,000 % Costes indirectos 17,080 0,510

Total por m ............: 17,59

Son DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.

30 OBFA019 Ud Sumidero sifónico con cuerpo de PVC y teja

extraíble (sin conexión a colector), con refuerzo de hormigón HNE-15/P/20, rejilla de fundición abatible 50x25 cm. (C 250), con cerco, incluso moldes recuperables, desencofrante, excavación, según detalle de planos.

MTEN011 1,000 Ud Molde sumidero + desencofrante

1,283 1,28

MTMT025 1,000 Ud Rejilla de fundición 50x25 cm. C 250 + C. PVC

85,031 85,03

MTMH029 0,253 m3 HNE-15/P/20 (0,230 T II/A-V


40,514 10,25

MQHO002 0,018 h Central hormigón 20-30 m3 70,402 1,27 MQHO001 0,071 h Camión hormigonera 6 m3 20,558 1,46 MQMT004 0,027 h Retroexcavadora 145 CV 34,072 0,92 MQVT002 0,035 h Camión volquete 14 m3 21,341 0,75 PERS003 0,449 h Peón ordinario 11,320 5,08 3,000 % Costes indirectos 106,040 3,180

Total por Ud ............: 109,22

Son CIENTO NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por Ud.

31 OBFA021 Ud Pozo-sumidero de hormigón HM-20/P/40/I, con

rejilla metálica 40/40/5 mm. con marco L-50/50/5 mm., excavación, encofrado y desencofrado, según dimensiones definidas en Planos, 5 m.

MTEN002 36,400 m2 Panel metálico + P.P. piezas y andamiaje

2,645 96,28

MTMT026 5,500 m Rejilla metálica 40/40/5 + marco

21,634 118,99



———————————————————————————————————————————————————————

MTMH005 0,601 m3 HM-20/P/40/I (0,24 T II/A-V


40,280 24,21

MQHO002 0,192 h Central hormigón 20-30 m3 70,402 13,52 MQHO001 0,806 h Camión hormigonera 6 m3 20,558 16,57 MQMT004 0,295 h Retroexcavadora 145 CV 34,072 10,05 MQVT002 0,150 h Camión volquete 14 m3 21,341 3,20 PERS007 0,400 h Cuadrilla O+P 22,190 8,88 3,000 % Costes indirectos 291,700 8,750

Total por Ud ............: 300,45

Son TRESCIENTOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.

32 PRHO006 m Bordillo prefabricado de hormigón de 15x25

cm., bicapa, colocado sobre asiento de hormigón HNE-15/P/20 y rejuntado con mortero de cemento 1:4, incluso p.p. de accesos de minusválidos y rebaje en pasos carretales.

MTPH005 1,000 m Bordillo bicapa 15x25 cm. 4,247 4,25

MTMH029 0,040 m3 HNE-15/P/20 (0,230 T II/A-V


40,514 1,62

MTMH025 0,001 m3 Mortero de cemento 1:4

(0,465 T II/B-V 32,5, 1590 Kg arena, 250 l. agua)

51,760 0,05

MQHO004 0,041 h Hormigonera 200 l. 0,909 0,04 PERS006 0,100 h Cuadrilla E+O+P 35,220 3,52 %2 2,000 % Coste indirecto 9,480 0,19 3,000 % Costes indirectos 9,670 0,290

Total por m ............: 9,96

Son NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m.

33 PRHO009 m Rígola formada por piezas de canaleta

prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.

MTMH031 0,200 m³ HNE-20/P/20. Hormigón no

estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.

53,955 10,79

MATG001 0,006 m3 Agua 0,270 0,00



———————————————————————————————————————————————————————

MTMH026C 0,021 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

29,897 0,63

mt11cun120a 2,100 Ud Canaleta prefabricada de

hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm.

2,483 5,21



25,520 0,51


Total por m ............: 26,81

Son VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m.

34 SENA002 m2 Señalización de zonas excluidas al tráfico,

cebreados, símbolos, letras, flechas, etc., con pintura blanca, reflexiva, realmente pintada, incluso barrido.

MASE005 1,000 Kg Pintura para señalización

horizontal, acrílica en emulsión

0,990 0,99

MASE006 2,400 Kg Esferitas de vidrio 0,513 1,23 MAQG008 0,006 h Barredora autopropulsada 11,012 0,07 PERS011 0,040 h Cuadrilla E+2O+2P 57,400 2,30


4,590 0,09


Total por m2 ............: 4,82

Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m2.

35 SENA003B Ud Señal de tráfico, reflectante, incluso

excavación, cimientos 0,50x0,50x0,60 m. de hormigon HM-20/P/I, poste de sustentación de perfil laminado en frío de 80x40x2 mm. y piezas de anclaje y tornillería, carga, colocada.

MASE010B 1,000 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.

41,827 41,83

MASE002 3,000 m Poste de sustentación 80x40x2 galv.

5,083 15,25

MTMH005 0,200 m3 HM-20/P/40/I (0,24 T II/A-V


40,280 8,06

MQHO004 0,150 h Hormigonera 200 l. 0,909 0,14 MQMT004 0,020 h Retroexcavadora 145 CV 34,072 0,68



———————————————————————————————————————————————————————

MQVT002 0,020 h Camión volquete 14 m3 21,341 0,43 PERS007 0,400 h Cuadrilla O+P 22,190 8,88


75,270 1,51


Total por Ud ............: 79,08

Son SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud.

36 SENA006 Ud Señalización de tramo en obras durante su

ejecución, señales verticales, vallas y cintas de delimitación.

PERS003 21,590 h Peón ordinario 11,320 244,40


244,400 4,89


Total por Ud ............: 256,77

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.

37 TPEA007 m Tubería de polietileno PE-100, NORMA UNE

53966 EX.,alta densidad, D=90 mm., presión nominal 10 atm., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, juntas electrosoldadas y arena hasta 10 cm. por encima de la tubería.

MTPE007 1,000 m PE 90/10 (A) + P.P. piezas especiales

6,451 6,45

MATG004 0,209 m3 Arena 4,993 1,04

MAQG014 0,050 h Electrosoldadora de tuberías de PE

0,018 0,00

PERS006 0,100 h Cuadrilla E+O+P 35,220 3,52 3,000 % Costes indirectos 11,010 0,330

Total por m ............: 11,34

Son ONCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.

38 TPEA021 Ud Conexión de nueva acometida de

abastecimiento de agua a fontanería interior existente, incluso excavación, rozas, perforación de muros, tuberías y piezas especiales, carga, transporte de escombros a vertedero y descarga, terminada.

PERS007 0,500 h Cuadrilla O+P 22,190 11,10


11,100 1,67




———————————————————————————————————————————————————————

Total por Ud ............: 13,15

Son TRECE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por Ud.

39 TPEA022b Ud Reposición o nueva acometida de

abastecimiento de agua (sin arqueta), incluso excavación en cimientos y zanja, tubería de polietileno baja densidad D=32 mm., presión nominal 10 atm., 5 m. de longitud, sobre asiento de arena de espesor 15 cm., arena hasta 10 cm. sobre la tubería, collarín fundición, piezas especiales y empalmes en latón, conexiones, relleno y compactación, terminada.

MTPE002 5,000 m PE 32/10 (B) + P.P. piezas especiales

0,977 4,89

MPIE022 1,000 Ud Collarin de fundicion (de 1/2" a 1 1/4"), colocado.

17,302 17,30

MPIE026 1,000 Ud Piezas especiales de latón en enlaces.

9,636 9,64

MATG004 0,260 m3 Arena 4,993 1,30 MATG001 0,100 m3 Agua 0,270 0,03 MQMT004 0,250 h Retroexcavadora 145 CV 34,072 8,52 MAQG001 0,250 h Camión cisterna 15,664 3,92


2,087 0,52

PERS007 1,500 h Cuadrilla O+P 22,190 33,29


79,410 1,59


Total por Ud ............: 83,43

Son OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud.

40 TPVC098 m Tubería de PVC de saneamiento D=315 mm.,

color teja, según norma UNE 53112, espesor de pared 7,7 mm., colocada en zanja en terreno estable, sobre asiento de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de junta elástica y piezas especiales.

MPVC004 1,000 m PVC saneamiento 315 +

P.P. junta y piezas especiales

22,187 22,19

MATG004 0,073 m3 Arena 4,993 0,36 MQMT004 0,022 h Retroexcavadora 145 CV 34,072 0,75 PERS006 0,037 h Cuadrilla E+O+P 35,220 1,30 3,000 % Costes indirectos 24,600 0,740

Total por m ............: 25,34

Son VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.



———————————————————————————————————————————————————————

41 TPVC103 Ud Conexión de la tuberia PVC de saneamiento a red general de alcantarillado existente, incluso perforación de pared de pozo de registro, excavación, piezas especiales, relleno, compactación, carga, terminada.

PERS002 0,899 h Oficial 13,360 12,01


12,010 42,04


Total por Ud ............: 55,67

Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.



———————————————————————————————————————————————————————

III.3. Presupuestos ·

III.3.1 Medición· Presupuesto parcial nº 1 ASFALTADO DE CALLES Y ACTUACION ES PREVIAS

Nº Ud Descripción Medición

1.1 M2 Fresado de pavimento de mezcla bituminosa en calien te, con medios mecánicos (previo

corte con radial en bordes), en capas de 1 cm. de e spesor, incluso carga, barrido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Calle Postigo 1.492,000 1.492,000

Calle La Estación 790,000 790,000

Trav. de la Milana 1.730,000 1.730,000

Calle Fray Luis de León 300,000 300,000

Calle La Fuente 670,000 670,000

Calle la Tejera 350,000 350,000

5.332,000 5.332,000

Total m2 ......: 5.332,000

1.2 M2 Barrido y limpieza de pavimento existente, rasanteo de bo cas de pozos de registro, arquetas varias, retirada de tierra y vegetación en bordes.


Calle Postigo (travesía) 294,000 294,000

Acceso Pabellón 1.500,000 1.500,000

1.794,000 1.794,000

Total m2 ......: 1.794,000

1.3 M2 Demolición de pavimento flexible (calzadas de tráfi co pesado) o rígido, con medios mecánicos (previo corte con radial en bordes), p.p. de demolición y retirada del bordillo existente.


Calle Postigo (travesía) 40,000 1,000 40,000

40,000 40,000

Total m2 ......: 40,000

1.4 M3 Excavación en zanja o pozos con medios mecánicos, e n terreno de tránsito, p.p. de demolición de tuberías y canalizaciones de riego ex istentes, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario.


Calle Postigo (travesía) 40,000 0,900 1,150 41,400

41,400 41,400

Total m3 ......: 41,400

1.5 M Tubería de PVC de saneamiento D=315 mm., color teja , según norma UNE 53112, espesor de pared 7,7 mm., colocada en zanja en terreno esta ble, sobre asiento de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de junta elástica y piezas especiales.


Calle Postigo (travesía) 40,000 40,000

40,000 40,000



———————————————————————————————————————————————————————

Total m ......: 40,000

1.6 Ud Conexión de la tub eria PVC de saneamiento a red general de alcantaril lado existente, incluso perforación de pared de pozo de registro, e xcavación, piezas especiales, relleno, compactación, carga, terminada.


2,000 2,000

2,000 2,000

Total Ud ......: 2,000

1.7 M3 Relleno de exceso de excavación con productos proce dentes de la misma, incluso humectación y compactación por tongadas.


Calle Postigo (travesía) 40,000 0,900 0,700 25,200

25,200 25,200

Total m3 ......: 25,200

1.8 M2 Regularización de plataforma excavando o terraplena ndo, según perfiles, incluso p.p. de demolición de ace ras y calzada existentes, p.p. de retirada de tier ra vegetal en subbase, reajuste de pozos, arquetas y bocas de riego existe ntes a rasante definitiva, incluso humectación, compactación, terminación, y refino.


Acceso Pabellón 390,000 390,000

390,000 390,000

Total m2 ......: 390,000

1.9 M3 Base de zahorra artificial silícea, huso entre ZA(4 0) y ZA(25), incluso humectación, compactada por tongadas.


Acceso Pabellón 390,000 0,500 195,000

Acera edif. vestuarios 50,000 0,350 17,500

212,500 212,500

Total m3 ......: 212,500

1.10 M2 Pavimento de hormigón en masa en aceras HNE -15/B/20, con fluidificante (1% del peso de cemento), espesor 12 cm., incluso p.p. de aumento d e espesor a 15 cm. en vados, compactado previo de base, serrado de juntas, vibra do y ruleteado final.


Acera edif. vestuarios 100,000 100,000

100,000 100,000

Total m2 ......: 100,000



———————————————————————————————————————————————————————

1.11 M² Solado de baldosa de hormigón para exteriores, acab ado bajorrelieve sin pulir, resistencia

a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 30x30 x4 cm, para uso público en exteriores en zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre base existente.


100,000 100,000

100,000 100,000

Total m² ......: 100,000


Uds. Largo Ancho Dens Parcial Subtotal

Calle Postigo 1.492,000 0,010 0,100 1,492

Trav. Postigo Alcedo 294,000 0,010 0,100 0,294

Calle La Estación 790,000 0,010 0,100 0,790

Trav. de la Milana 1.730,000 0,010 0,100 1,730

Calle Fray Luis de León 300,000 0,010 0,100 0,300

Calle La Fuente 670,000 0,010 0,100 0,670

Calle la Tejera 530,000 0,010 0,100 0,530

Acceso Pabellón 1.510,000 0,010 0,100 1,510

7,316 7,316

Total T ......: 7,316

1.13 T Mezcla bi tuminosa en caliente AC16 surf B60/70 D con proporc ión betún/áridos de 5% y polvo mineral, extendida y compactada en capa de ro dadura.

Uds. Largo Altura Dens. Parcial Subtotal

Calle Postigo 1.492,000 0,060 2,340 209,477

Trav. Postigo Alcedo 294,000 0,060 2,340 41,278

Calle La Estación 790,000 0,060 2,340 110,916

Trav. de la Milana 1.730,000 0,060 2,340 242,892

Calle Fray Luis de León 300,000 0,060 2,340 42,120

Calle La Fuente 670,000 0,060 2,340 94,068

Calle la Tejera 530,000 0,060 2,340 74,412

Acceso Pabellón 1.510,000 0,060 2,340 212,004

1.027,167 1.027,167

Total T ......: 1.027,167

1.14 Ud Pozo-sumidero de hormigón HM -20/P/40/I, con rejilla metálic a 40/40/5 mm. con marco L -50/50/5 mm., excavación, encofrado y desencofrado, según dimensiones definidas en Planos, 5 m.


Travesía Postigo 1,000 1,000

1,000 1,000

Total Ud ......: 1,000



———————————————————————————————————————————————————————

Presupuesto parcial nº 2 EJECUCION DE ACERAS - RENOVACION RED FIBROCEMENTO


2.1 M2 Demolición de pavimento flexible (calzadas de tráfi co pesado) o rígido, con medios

mecánicos (previo cor te con radial en bordes), p.p.de demolición y retir ada del bordillo existente.


Calle Ramón y Cajal (Renov. Red Agua)

98,000 1,000 98,000

Ctra. la magdalena (Renov. Red Agua)

52,000 1,000 52,000

Travesía la Milana 20,000 1,000 20,000

170,000 170,000

Total m2 ......: 170,000

2.2 M3 Excavación en zanja o pozos con medios mecánicos, e n terreno de tránsito, p.p. de demolición de tuberías y canal izaciones de riego existentes, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario.



98,000 0,700 0,900 61,740


52,000 0,700 0,900 32,760

94,500 94,500

Total m3 ......: 94,500

2.3 M Demolición de colector enterrado de hormigón, de 30 0 mm de diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecá nica de escombros sobre cam ión o contenedor.



98,000 98,000


52,000 52,000

150,000 150,000

Total m ......: 150,000



———————————————————————————————————————————————————————

2.4 M Tubería de polietileno PE -100, NORMA UNE 53966 EX.,alta densidad, D=90 mm., p resión

nominal 10 atm., colocada en zanja sobre cama de ar ena de 15 cm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, juntas electrosoldadas y arena ha sta 10 cm. por encima de la tubería.



98,000 98,000


52,000 52,000

150,000 150,000

Total m ......: 150,000

2.5 Ud Conexión de nueva acometida de abastecimiento de ag ua a fontanería interior existente, incluso excavación, rozas, perforación de muros, tu berías y piezas especiales, carga, transporte de escombros a vertedero y descarga, ter minada.


2,000 2,000

2,000 2,000

Total Ud ......: 2,000

2.6 M3 Relleno de exceso de excavación con productos proce dentes de la misma, inclu so humectación y compactación por tongadas.



98,000 0,700 0,600 41,160


52,000 0,700 0,600 21,840

63,000 63,000

Total m3 ......: 63,000

2.7 M2 Nivelación y regularización del lecho de acera, exc avando o terraplenando, según perfiles, en subbase, reajuste de pozos y arquetas existentes a rasante definitiva, incluso humectación, comp actación, terminación, refino, transporte de sobran tes a vertedero y descarga.


Trav. de la Milana 105,000 105,000


270,000 270,000

Total m2 ......: 270,000

2.8 M Bordillo prefabricado de hormigón de 15x25 cm., bic apa, colocado sobre asiento de hormigón HNE- 15/P/20 y rejuntado con mortero de cemento 1:4, inc luso p.p. de accesos de minusválidos y rebaje en pasos carretales.



20,000 20,000


230,000 230,000

Total m ......: 230,000



———————————————————————————————————————————————————————

2.09 M3 Base de zahorra artificial silícea, huso entre ZA(4 0) y ZA(25), incluso humectación,

compactada por tongadas.


Trav. de la Milana 105,000 0,200 21,000

20,000 2,000 40,000

Calle la Tejera 165,000 0,200 33,000

Repos. Ramón y Cajal 98,000 0,600 0,200 11,760

Repos. Ctra. la magdalena 52,000 0,600 0,200 6,240

112,000 112,000

Total m3 ......: 112,000

2.10 M² Solado de baldo sa de hormigón para exteriores, acabado bajorreliev e sin pulir, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resiste ncia al desgaste I, 30x30x4 cm, blanco, para uso público en exteriores en zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre solera de ho rmigón no estructural (HNE- 20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido con cubilote con exten dido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.



20,000 20,000


Reposición c/ Ramón y Cajal 83,000 1,000 83,000

Reposición Ctra. la magdalena 52,000 1,000 52,000

425,000 425,000

Total m² ......: 425,000

2.11 Ud Banco, de 200x74x45 cm con asiento y respaldo de ma dera tropical y cuerpo estructural de acero, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/ I.


Travesía la Milana 3,000 3,000

3,000 3,000

Total Ud ......: 3,000

2.12 Ud Papelera de madera, de 50x30x80 cm y 26 litros de c apacidad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I.



3,000 3,000

Total Ud ......: 3,000

2.13 Ud Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón pa ra formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, de 90x90 cm y 60 cm de diámetro interior, gris.



3,000 3,000

Total Ud ......: 3,000



———————————————————————————————————————————————————————

2.14 Ud Plantación de árbol menor de 300 cm de altura de tronco, suministrado con raí z desnuda,

en hoyo de 100x100x80 cm realizado con medios manua les en terreno de tránsito, con aporte de un 90% de tierra vegetal cribada.



3,000 3,000

Total Ud ......: 3,000

2.15 Ud Arce americano (Acer negundo) de 14 a 18 cm de diám etro de tronco, suministrado en contenedor estándar de 60 l.



3,000 3,000

Total Ud ......: 3,000

2.16 Ud Bolardo fijo de fundición de hierro, modelo clásico , de 70 cm de altura, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).


Plaza del Polideportivo 40,000 40,000

40,000 40,000

Total Ud ......: 40,000



———————————————————————————————————————————————————————

Presupuesto parcial nº 3 URBANIZACION PLAZA DEL P OLIDEPORTIVO


3.1 M² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (ár eas peatonales, calles residenciales) y

categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), paviment ada con adoquín bicapa de hormigón, modelo a elegir de 60 mm de espesor, acabado superficial liso, color gris, apar ejado a matajunta para tipo de colocación flexible, sobre u na capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de gui ado manual, será uniforme y estará comprendido entr e 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con mortero, color gris, de consistencia blanda o fluid a, realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espes or.


1.200,000 1.200,000

1.200,000 1.200,000

Total m² ......: 1.200,000

3.2 M2 Señalización de zo nas excluidas al tráfico, cebreados, símbolos, let ras, flechas, etc., con pintura blanca, reflexiva, realmente pintada, inclu so barrido.


150,000 150,000

150,000 150,000

Total m2 ......: 150,000



5,000 5,000

5,000 5,000

Total Ud ......: 5,000

3.4 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o lo setas de hormigón con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.


acera 60,000 60,000

60,000 60,000

Total m² ......: 60,000

3.5 M2 Demolición de pavimento flexible (calzadas de tráfico pesado) o rígido, con medios mecánicos (previo corte con radial en bordes), p.p. de demolición y retirada del bordillo existente.


para adoquinado 250,000 250,000

250,000 250,000

Total m2 ......: 250,000

3.6 M² Solado de baldosa de hormigón para exteriores, acab ado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desg aste I, 30x30x4 cm, para us o público en exteriores en zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre base existente.


acera 60,000 60,000



———————————————————————————————————————————————————————

60,000 60,000

Total m² ......: 60,000

3.7 Ud Sumidero sifónico con cuerpo de PVC y teja extraíbl e (sin conexión a colector), con refuerzo de hormigón HNE- 15/P/20, rejilla de fundición abatible 50x25 cm. (C 250), con cerco, incluso moldes recuperables, desencofrante, excavación, según detalle de planos.


6,000 6,000

6,000 6,000

Total Ud ......: 6,000

3.8 M Conexión sumidero -colector, en terreno estab le, incluso apertura de zanja, colocación de tubería de PVC sanitaria D=160 mm., asiento de aren a de 10 cm. de espesor, relleno con préstamos, humectación y compactación por tongadas, carga, p.p. de conexión al colector general.


6,000 4,000 24,000

24,000 24,000

Total m ......: 24,000

3.9 M Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE- 20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (Califo rnia Bearing Ratio), no incluida en este precio.


65,000 65,000

65,000 65,000

Total m ......: 65,000

3.10 Ud Banco, de 200x74x45 cm con asiento y respaldo de ma dera tropical y cuerpo estructural de acero, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.


3,000 3,000

3,000 3,000

Total Ud ......: 3,000

3.11 Ud Papelera de madera, de 50x30x80 cm y 26 litros de c apacidad, fijad a a una base de hormigón HM-20/P/20/I.


3,000 3,000

3,000 3,000

Total Ud ......: 3,000

3.12 M Demolición de bordillo con martillo neumático, y ca rga man ual de escombros a camión o contenedor.


Plaza Polideportivo 110,000 110,000

110,000 110,000

Total m ......: 110,000



———————————————————————————————————————————————————————

3.13 M Bordillo pr efabricado de hormigón de 15x25 cm., bicapa, coloca do sobre asiento de hormigón HNE- 15/P/20 y rejuntado con mortero de cemento 1:4, inc luso p.p. de accesos de minusválidos y rebaje en pasos carretales.


Plaza del Polideportivo 110,000 110,000

110,000 110,000

Total m ......: 110,000

3.14 Ud Arqueta dimensiones exteriores 65x65x65 cm., interi ores 35x35x50 cm., con hormigón HM -20/P/40/I, tapa de fundición dúctil (B 125) 40x40 cm., UNE EN 124 , 25 Kg de peso, con cerco, con alnagramas del servicio correspondiente, incluso molde recuperable, desencofrante, excavación, según detalle de planos.


Riego 1,000 1,000

1,000 1,000

Total Ud ......: 1,000

3.15 Ud Reposición o nueva acometida de abastecimiento de a gua (sin arqueta), incluso excavación en cimientos y zanja, tubería de polieti leno baja densid ad D=32 mm., presión nominal 10 atm., 5 m. de longitud, sobre asiento de arena de espesor 15 cm., arena hasta 10 cm. sobre la tubería, collarín fundición, piezas especiales y empalmes en latón, conexiones, relleno y compactación, terminada.


Riego 1,000 1,000

1,000 1,000

Total Ud ......: 1,000

3.16 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de color neg ro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada.


50,000 50,000

50,000 50,000

Total m ......: 50,000

3.17 Ud Aspersor emergente de giro por impacto, de latón, c on arco ajustable, radio de 5 a 20 m regulable con tornillo, conexión de 3/4" de diámetr o.


6,000 6,000

6,000 6,000

Total Ud ......: 6,000



———————————————————————————————————————————————————————

Presupuesto parcial nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS


4.1 M3 Transporte de tierras con camión a vertedero especí fico, instalación de tratamiento de

residuos de construcción y demolición e xterna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada


75,222 75,222

75,222 75,222

Total m3 ......: 75,222

4.2 M3 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de r esiduos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específ ico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de va lorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada


601,326 601,326

601,326 601,326

Total m3 ......: 601,326



———————————————————————————————————————————————————————

Presupuesto pa rcial nº 5 OBRAS ACCESORIAS


5.1 Ud Señalización de tramo en obras durante su ejecución , señales verticales, vallas y cintas

de delimitación.

Total Ud ......: 1,000



———————————————————————————————————————————————————————

III.3.2 Presupu estos parciales· Presupuesto parcial nº 1 ASFALTADO DE CALLES Y ACTU ACIONES PREVIAS

Num. Ud Descripción Medición Precio ( €) Importe ( €)

1.1 m2 Fresado de pavimento de mezcla bituminosa

en caliente, con medios mecánicos (previo corte con radial en bordes), en capas de 1 cm. de espesor, incluso carga, barrido.

5.332,000 0,53 2.825,96

1.2 m2 Barrido y limpieza de pavimento existente, rasanteo de bocas de pozos de registro, arquetas varias, retirada de tierra y vegetación en bordes.

1.794,000 0,15 269,10


40,000 1,88 75,20


41,400 2,81 116,33

1.5 m Tubería de PVC de saneamiento D=315 mm., color teja, según norma UNE 53112, espesor de pared 7,7 mm., colocada en zanja en terreno estable, sobre asiento de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de junta elástica y piezas especiales.

40,000 25,34 1.013,60

1.6 Ud Conexión de la tuberia PVC de saneamiento a red general de alcantarillado existente, incluso perforación de pared de pozo de registro, excavación, piezas especiales, relleno, compactación, carga, terminada.

2,000 55,67 111,34


25,200 1,99 50,15

1.8 m2 Regularización de plataforma excavando o terraplenando, según perfiles, incluso p.p. de demolición de aceras y calzada existentes, p.p. de retirada de tierra vegetal en subbase, reajuste de pozos, arquetas y bocas de riego existentes a rasante definitiva, incluso humectación, compactación, terminación, y refino.

390,000 1,71 666,90


212,500 11,83 2.513,88

1.10 m2 Pavimento de hormigón en masa en aceras HNE-15/B/20, con fluidificante (1% del peso de cemento), espesor 12 cm., incluso p.p. de aumento de espesor a 15 cm. en vados, compactado previo de base, serrado de juntas, vibrado y ruleteado final.

100,000 12,32 1.232,00


100,000 19,16 1.916,00


7,316 232,35 1.699,87



———————————————————————————————————————————————————————

1.13 T Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf B60/70 D con proporción betún/áridos de 5% y polvo mineral, extendida y compactada en capa de rodadura.

1.027,167 52,05 53.464,04

1.14 Ud Pozo-sumidero de hormigón HM-20/P/40/I, con rejilla metálica 40/40/5 mm. con marco L-50/50/5 mm., excavación, encofrado y desencofrado, según dimensiones definidas en Planos, 5 m.

1,000 300,45 300,45

Total presupuesto parcial nº 1 ASFALTA DO DE CALLES Y ACTUACIONES PREVIAS: 66.254,82



———————————————————————————————————————————————————————

Presupuesto parcial nº 2 EJECUCION DE ACERAS - RENOVACION RED FIBROCEMENTO


2.1 m2 Demolición de pavimento flexible (calzadas de

tráfico pesado) o rígido, con medios mecánicos (previo corte con radial en bordes), p.p.de demolición y retirada del bordillo existente.

170,000 1,88 319,60


94,500 2,81 265,55

2.3 m Demolición de colector enterrado de hormigón, de 300 mm de diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

150,000 1,26 189,00

2.4 m Tubería de polietileno PE-100, NORMA UNE 53966 EX.,alta densidad, D=90 mm., presión nominal 10 atm., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, juntas electrosoldadas y arena hasta 10 cm. por encima de la tubería.

150,000 11,34 1.701,00

2.5 Ud Conexión de nueva acometida de abastecimiento de agua a fontanería interior existente, incluso excavación, rozas, perforación de muros, tuberías y piezas especiales, carga, transporte de escombros a vertedero y descarga, terminada.

2,000 13,15 26,30


63,000 1,99 125,37

2.7 m2 Nivelación y regularización del lecho de acera, excavando o terraplenando, según perfiles, en subbase, reajuste de pozos y arquetas existentes a rasante definitiva, incluso humectación, compactación, terminación, refino, transporte de sobrantes a vertedero y descarga.

270,000 0,28 75,60


230,000 9,96 2.290,80


112,000 11,83 1.324,96

2.10 m² Solado de baldosa de hormigón para exteriores, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 30x30x4 cm, blanco, para uso público en exteriores en zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido con cubilote con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

425,000 33,18 14.101,50


3,000 521,07 1.563,21


3,000 146,93 440,79



———————————————————————————————————————————————————————

2.13 Ud Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón para formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, de 90x90 cm y 60 cm de diámetro interior, gris.

3,000 60,93 182,79

2.14 Ud Plantación de árbol menor de 300 cm de altura de tronco, suministrado con raíz desnuda, en hoyo de 100x100x80 cm realizado con medios manuales en terreno de tránsito, con aporte de un 90% de tierra vegetal cribada.

3,000 29,63 88,89

2.15 Ud Arce americano (Acer negundo) de 14 a 18 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor estándar de 60 l.

3,000 41,24 123,72

2.16 Ud Bolardo fijo de fundición de hierro, modelo clásico, de 70 cm de altura, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

40,000 67,00 2.680,00

Total presupuesto parcial nº 2 EJECUCION DE ACERAS - RENOVACION RED

FIBROCEMENTO: 25.499,08



———————————————————————————————————————————————————————

Presupuesto parcial nº 3 URBANIZACION PLAZA DEL POL IDEPORTIVO


3.1 m² Sección para viales con tráfico de categoría

C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, modelo a elegir de 60 mm de espesor, acabado superficial liso, color gris, aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con mortero, color gris, de consistencia blanda o fluida, realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor.

1.200,000 23,87 28.644,00

3.2 m2 Señalización de zonas excluidas al tráfico, cebreados, símbolos, letras, flechas, etc., con pintura blanca, reflexiva, realmente pintada, incluso barrido.

150,000 4,82 723,00


5,000 79,08 395,40

3.4 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

60,000 1,70 102,00


250,000 1,88 470,00


60,000 19,16 1.149,60

3.7 Ud Sumidero sifónico con cuerpo de PVC y teja extraíble (sin conexión a colector), con refuerzo de hormigón HNE-15/P/20, rejilla de fundición abatible 50x25 cm. (C 250), con cerco, incluso moldes recuperables, desencofrante, excavación, según detalle de planos.

6,000 109,22 655,32

3.8 m Conexión sumidero-colector, en terreno estable, incluso apertura de zanja, colocación de tubería de PVC sanitaria D=160 mm., asiento de arena de 10 cm. de espesor, relleno con préstamos, humectación y compactación por tongadas, carga, p.p. de conexión al colector general.

24,000 17,59 422,16

3.9 m Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.

65,000 26,81 1.742,65



———————————————————————————————————————————————————————


3,000 521,07 1.563,21


3,000 146,93 440,79

3.12 m Demolición de bordillo con martillo neumático, y carga manual de escombros a camión o contenedor.

110,000 4,14 455,40


110,000 9,96 1.095,60

3.14 Ud Arqueta dimensiones exteriores 65x65x65 cm., interiores 35x35x50 cm., con hormigón HM-20/P/40/I, tapa de fundición dúctil (B 125) 40x40 cm., UNE EN 124, 25 Kg de peso, con cerco, con alnagramas del servicio correspondiente, incluso molde recuperable, desencofrante, excavación, según detalle de planos.

1,000 48,02 48,02

3.15 Ud Reposición o nueva acometida de abastecimiento de agua (sin arqueta), incluso excavación en cimientos y zanja, tubería de polietileno baja densidad D=32 mm., presión nominal 10 atm., 5 m. de longitud, sobre asiento de arena de espesor 15 cm., arena hasta 10 cm. sobre la tubería, collarín fundición, piezas especiales y empalmes en latón, conexiones, relleno y compactación, terminada.

1,000 83,43 83,43

3.16 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada.

50,000 4,10 205,00

3.17 Ud Aspersor emergente de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 5 a 20 m regulable con tornillo, conexión de 3/4" de diámetro.

6,000 36,14 216,84

Total p resupuesto parcial nº 3 URBANIZACION PLAZA DEL POLI DEPORTIVO: 38.412,42



———————————————————————————————————————————————————————

Presupuesto parcial nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS


4.1 m3 Transporte de tierras con camión a vertedero

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada

75,222 2,44 183,54

4.2 m3 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada

601,326 2,24 1.346,97

Total presupuesto parcial nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS: 1.530,51



———————————————————————————————————————————————————————

Presupuesto parcial nº 5 OBRAS ACCESORIAS


5.1 Ud Señalización de tramo en obras durante su

ejecución, señales verticales, vallas y cintas de delimitación.

1,000 256,77 256,77

Total presupuesto parcial nº 5 OBRAS ACCESORIAS: 256,77



———————————————————————————————————————————————————————

III.3.3 Presupuesto de Ejecución Ma terial·

CAPÍTULO Importe ( €)

1 ASFALTADO DE CALLES Y ACTUACIO NES PREVIAS 66.254,82

2 EJECUCION DE ACERAS - RENOVACION RED FIBROCEMENTO 25.499,08

3 URBANIZACION PLAZA DEL POLIDEPORTIVO 38.412,42

4 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.530,51

5 OBRAS ACCESORIAS 256,77

Total .........: 131.953,60

Asciende el presupuest o de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS.



———————————————————————————————————————————————————————

III.3.4 Presupuesto de Ejecución por Contra ta·

1 ASFALTADO D E CALLES Y ACTUACIONES PREVIAS 66.254,82

2 EJECUCION DE ACERAS - RENOVACION RED FIBROCEMENTO 25.499,08

3 URBANIZACION PLAZA DEL POLIDEPORTIVO 38.412,42

4 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.530,51

5 OBRAS ACCESORIAS 256,77

Presupuesto de ejecución material 131.953,60

13% de gastos generales 17.153,97

6% de beneficio industrial 7.917,22

Presupuesto de ejecución por contrata 157.024,79

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.



———————————————————————————————————————————————————————

III.3.5 Presupuesto de Licita ción·

1 ASFALTADO DE CALLES Y ACTUACIONES PREVIAS 66.254,82 2 EJECUCION DE ACERAS - RENOVACION RED FIBROCEMENTO 25.499,08 3 URBANIZACION PLAZA D EL POLIDEPORTIVO 38.412,42 4 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.530,51 5 OBRAS ACCESORIAS 256,77 Presupuesto de ejecución material (PEM) 131.953,60 13% de gastos generales 17.153,97 6% de beneficio industrial 7.917,22 Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 157.024,79 21% 32.975,21 Presupuesto base de licitación (PBL = PEC + IVA) 190.000,00

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA MIL EUROS.





————————————————————————————————————————————————————————————

PROYECTO DE EJECUCIÓN - Ayuntamiento de La Robla...Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de...

Documents

Transcript of PROYECTO DE EJECUCIÓN - Ayuntamiento de La Robla...Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de...