ADENDA CONTRATO DE OBRAMODALIDAD DE CONSTRUCCIN EN SITIO PROPIO (CSP)POSTULACIN INDIVIDUAL

ESPECIFICACIONES E INFORMACIN GENERALES

I. DATOS DE LA ENTIDAD TCNICA O CONTRATISTADenominacin Social: A & V INVERSIONES S.A.CDomicilio: AV. HONORIO DELGADO N 586 URBANIZACION EL BOSQUE - TRUJILLORUC N : 204820333963Inscrita en la Partida Electrnica N 1103958Cdigo de Registro de Entidad Tcnica (vigente): LIB526-11Nombres y Apellidos de Representante Legal: GUIDO ALBERTO VALLADARES HUAMANCHUMODomicilio: AV. LA RIBERA N 504 URB. MARIA DEL SOCORRO DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLODNI N : 17971695Poder Inscrito en Partida Electrnica N: 1103958

II. DATOS DE LA JEFATURA DE FAMILIA O COMITENTENombres y Apellidos: VICTOR FLORENCIO ANYARIN RAMOSDNI N: 21485497Domicilio: CENTRO POBLADO SUNAMPEMz. P Lote 8Distritos: LOS AQUIJESProvincia: ICADepartamento: ICANombres y Apellidos: MARIA IRENE CARBAJO MACHADODNI N: 21558196Domicilio: CENTRO POBLADO EL SUNAMPEMz. P Lote 8Distritos: LOS AQUIJESProvincia: ICADepartamento: ICA

III. INFORMACIN DE LA OBRA A EJECUTARSE:Modalidad de Aplicacin del bono Familiar Habitacional: Construccin en Sitio PropioLa obra a ejecutarse se da en conformidad con los planos, presupuesto, memoria descriptiva y especificaciones tcnicas indicadas en el Registro de Proyectos del programa Techo Propio.Los trabajos de construccin a realizarse guardan conformidad con la Licencia de Edificacin otorgada por la Municipalidad correspondiente.

IV. INFORMACIN DEL PREDIO SOBRE EL QUE SE REALIZA LA OBRAUbicacin: CENTRO POBLADO SUNAMPEMz. P Lote 8Distritos: LOS AQUIJESProvincia: ICADepartamento: ICArea:61.90m2Partida Electrnica / Ficha Registral: N P07032092del Registro Pblico deICA

V. VALOR DE LA OBRAValor Total de la Obra:S/. 17,885.00 Nuevos Soles (Diecisiete mil ochocientos ochentaicinco con 00/100 Nuevos Soles)

VI. CONDICIONES DE ENTREGA DE LA OBRAa) La fecha de inicio de la obra ser contabilizada a partir del desembolso del Bono Familiar Habitacional a favor de la Entidad Tcnica por parte del Fondo MIVIVIENDA S.A.b) Tiempo de Ejecucin 90 das calendarios.c) Penalidad por retraso en la entrega por causas imputables a la Entidad Tcnica: 1% diario del valor Total de la obra.

VII. FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:En la ciudad de ICA , a los 07 das del mes de JULIO del ao 2012

CLAUSULAS CONTRACTUALES

CLUSULA PRIMERA.- NATURALEZA DEL CONTRATOLas partes dejan establecido que es un Contrato de Gestin, Administracin y Ejecucin de Obra mediante el cual EL CONTRATISTA se obliga a gestionar, administrar y ejecutar, por encargo y a nombre DEL JEFE DE FAMILIA, las compras de los materiales ; el pago de la mano de obra especializada y no especializada; el pago del alquiler de los equipos, maquinarias, herramientas y vehculos que se requiera, edificacin y cualquier otro pago para la ejecucin de la obra, hasta el monto econmico establecido en el presupuesto de la obra descrito en el numeral V de las especificaciones generales, en el cual se indica el beneficio que corresponde AL CONTRATISTA.El cumplimiento de la prestacin a cargo de EL CONTRATISTA est determinado por el resultado del servicio. EL CONTRATISTA es independiente en la toma de todas las decisiones necesarias para la gestin, administracin, direccin y ejecucin de LA OBRA: estando sujeto al marco impuesto en las especificaciones tcnicas y memoria descriptiva manifestadas en los planos aprobados por la municipalidad respectiva.Las partes convienen que por concepto de la gestin, administracin, direccin tcnica, ejecucin y costos financieros de este proyecto, EL CONTRATISTA recibir en compensacin nicamente el 10.54% de costo directo de la obra segn se indica en el respectivo presupuesto, documento que por separado forma parte integrante del presente contrato.

CLUSULA SEGUNDA.- RETRIBUCIN:Las partes acuerdan que el valor total de LA OBRA descrito en el numeral V de las Especificaciones comprender la ejecucin de todo el costo del proyecto aprobado. EL CONTRATISTA, pagar a cuenta y a nombre de EL JEFE DE FAMILIA la compra de materiales, el pago de la mano de obra, el alquiler de equipos, maquinaria, herramientas, transporte, los tributos, la direccin tcnica, gastos administrativos y financieros, la Gestin y Administracin de EL CONTRATISTA, adems de cualquier otro gasto que sea necesario cubrir para la realizacin de la obra, hasta el monto econmico establecido en el presupuesto de obra.Las partes establecen que, segn lo estipula el D. Ley 727, que excluye el rgimen laboral de construccin civil, a las personas naturales que construyen directamente su vivienda, cuando el costo de la obra supere las 50 UIT; siendo el costo de esta obra menor a los 50 UIT (Unidades Impositivas Tributarias), la mano de obra est excluida del Rgimen de Construccin Civil.Las partes convienen que el valor total de la Obra asciende a la suma de S/. 17,885.00 Nuevos Soles, suma de dinero que ser cancelada con el Bono Familiar Habitacional que asciende a S/. 17,155.00 Nuevos Soles y el monto correspondiente al ahorro S/. 730.00 Nuevos SolesEl valor total descrito en el numeral V de las Especificaciones Generales incluye adems del costo de los materiales, pago de mano de obra y alquileres de equipo y herramientas.

CLUSULA TERCERA: SOLUCIN DE CONTROVERSIASLas partes renuncian expresamente al fuero de sus respectivos domicilios y acuerdan que para la solucin de cualquier conflicto que se derive de la celebracin o ejecucin o interpretacin del presente contrato se sometern a la competencia de los jueces y tribunales del Distrito Judicial donde se ejecute la obra.

CLUSULA CUARTA.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASQueda claramente establecida la naturaleza civil del presente contrato de obra, el mismo que se regular por las normas correspondientes del Cdigo Civil de 1984.

En la ciudad de ICA, a los07das del mes de Juliodel ao2012

VICTOR FLORENCIO ANYARIN RAMOS MARIA IRENE CARBAJO MACHADODNI N: 21485497 DNI N: 21558196