Jefatura Técnica Canelones Oeste-Canelones
Solicitud de Compra Directa
Pliego de condiciones particulares
N° 10037278
SUSTITUCIÓN DE LLAVES EN SUB-SECTOR RANC 2
SANTA LUCÍA
Apertura: 29/04/2016 – Hora 12:00
CAPITULO l
1 - OBJETO DE LA COMPRA DIRECTA
Se solicita la sustitución y colocación de llaves en tuberías existentes a efectos de la sectorización del servicio Santa Lucía de acuerdo al Plan RANC (Sub-Sector 2)
Rige en lo pertinente las normas del TOCAF (Texto Ordenado de la Contabilidad y
Administración Financiera) decreto 150/012, normas concordantes y modificativas y toda otra norma que se aplique al tipo de contratación de que se trata.
2 - PLAZO TOTAL DE LA OBRA
2.1- Para el cumplimiento del objeto de la obra debe estarse como mínimo a una
colocación de 3 (tres) cámaras por día con sus trabajos conexos. Por lo tanto y a estos efectos se considerará como cumplimiento de las tres cámaras por día siempre y cuando se llegue a ese número con sus correspondientes trabajos de remoción, colocación de llaves, juntas, reposición y demás obligaciones estatuidas por el presente pliego y el decreto 23/011 de la I.M.C. No se computarán trabajos parciales aunque la cámara se hubiere colocado (por ejemplo, si se colocó la cámara pero no se realizó la reposición correspondiente).
2.2- Los trabajos comenzarán el día siguiente de la notificación de la Orden de
Compra.
2.3- Las tareas deberán realizarse en días hábiles, de lunes a viernes en jornadas
máximas de 8 (ocho) horas. Queda prohibido realizar jornadas mayores. El incumplimiento será pasible de multas y las cargas laborales serán enteramente responsabilidad de la empresa adjudicataria. No se desarrollará tarea alguna en
días de lluvia.
CAPITULO II - ESPECIFICACIONES GENERALES
1 - DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
La remoción de acera, veredas y demás superficies que pudieren
corresponder, así como la colocación de juntas y llaves –cuando correspondiere- , cámaras –con tapa y marco- y reposición; todo de acuerdo con las especificaciones del presente pliego, de las directivas de O.S.E. y del Decreto 23/2011 del departamento de Canelones.
Se respetarán en todos los casos:
Los espesores existentes en las capas de sub-base, base y superficie de rodadura siempre que superen los mínimos establecidos en los pliegos de la IMC.
Diseño y color de baldosa de la vereda circundante a la reparación
Tipo y calidad de tepes de césped de la vereda circundante a la reparación.
Las demás especificaciones establecidas en el Decreto 23/2011.
2 - COMIENZO DE LOS TRABAJOS
2.1- La empresa adjudicataria será la responsable ante terceros por los perjuicios que
pudiera ocasionar y específicamente frente a la I.M.C. por el incumplimiento de las disposiciones vigentes.- Simultáneamente a la ejecución del pavimento provisorio, deberá procederse al retiro de los escombros y de la señalización, de manera de asegurar el tránsito, tanto vehicular como peatonal.
Al finalizar el pavimento definitivo se retiraran de igual forma los sobrantes y la
señalización.
2.2- Ampliaciones de plazo:
Las solicitudes de prórroga que correspondan, o no, a causas habituales tales como lluvias o paros de la construcción, deberán ser planteadas por escrito al Director de Obra dentro del primer día hábil de aparecidas las causas que las pudiera ameritar. Las mismas deberán ser debidamente justificadas y quedarán a resolución del Director de Obra. Toda solicitud planteada fuera del plazo no será
atendida. El Director de Obra resolverá la pertinencia o no de la prórroga solicitada conjuntamente con la aprobación de los trabajos correspondientes afectados por dicha causal.
2.3- Obra Hecha:
Se considerará un trabajo correcto y aceptado, “obra hecha”, sólo aquel que aparte de cumplir con los requisitos técnicos, se cumpla dentro de los plazos
previstos.
2.4- Incumplimientos:
En caso de incumplimiento de los plazos previstos, el adjudicatario será pasible de las multas que según el caso correspondan.
3 - REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN RÉGIMEN EXTRAORDINARIO
3.1- Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 2.4 del capítulo 1, si para cumplir los
plazos estipulados para la realización de las obras, fuera necesario habilitar uno o más turnos de trabajo, que totalicen jornadas de labor de más de 8 (ocho) horas diarias, se deberá obtener autorización por escrito de O.S.E. y tener en cuenta lo estipulado en los numerales siguientes:
3.2- El Contratista realizará las gestiones pertinentes y dará cuenta por escrito al
Director de Obra con 2 (dos) días de anticipación por lo menos, de la fecha en que comenzará a trabajar más de un turno, y será de cuenta del Contratista el costo por todo concepto originado por el mayor horario de trabajo del personal de contralor, vigilancia y Dirección de la Administración.
3.3- El posible exceso de aportes por concepto de Leyes Sociales y Cuota Mutual que
se originen por estos trabajos realizados en régimen extraordinario serán de cargo exclusivo del Contratista y serán descontados de los pagos (certificados de obra)
que el Contratante deba efectuarle, o reclamados en cualquier tiempo.
4 - SEÑALIZACIÓN
Dentro de las 24 horas de la notificación de la solicitud de remoción, colocación de
llave, cámara y/o reposición, la señalización corresponderá a la empresa adjudicataria hasta el fin de los trabajos. En caso que el Organismo hubiese dispuesto la colocación de balizas, no se podrá retirar la señalización debiéndose mantener en el lugar las mismas, que pasarán a costo de la empresa adjudicataria una vez transcurrido el plazo señalado en el primer párrafo del presente Numeral. Dicha señalización deberá retirarse en cuanto el pavimento quede en condiciones transitables, librándose al uso público.
En caso de incumplimiento por inexistencia de balizamiento o por balizamiento incorrecto, se aplicará una multa del 10 % del precio del trabajo dispuesto por cada día de incumplimiento.
5 - SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
5.1- La Jefatura Técnica Canelones Oeste –Canelones- designará a la persona que
tendrá a su cargo la Dirección de las Obras, quien determinará y coordinará con el Director de Obra de la empresa adjudicataria, la ejecución de las obras complementarias. El Director de Obras de la Administración podrá designar supervisores que controlarán los trabajos que se realicen.
5.2- Funcionarios de OSE efectuarán las inspecciones de las obras, centros de
producción, almacenamiento, etc., a su mejor conveniencia, obligándose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades necesarias a los efectos de inspección y conexos.
5.3- Cuando surgieren dudas acerca de la forma de ejecutar la obra – o dudas de
cualquier naturaleza, también respecto de materiales, técnica para realizar determinadas tareas, etc.- después de iniciados los trabajos, la empresa adjudicataria deberá estar a las indicaciones que le dé O.S.E.
6 - PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS
6.1- La empresa adjudicataria deberá informar diariamente a la Dirección de Obra la
planificación de los trabajos solicitados desglosados de acuerdo a los ítems del rubrado. Esta comunicación se hará vía transmisión de datos, en formato definido
por OSE. 6.2- Esta planificación diaria de trabajo, no puede ser modificada sin la previa
autorización de las respectivas supervisiones. Se entiende por planificación, al listado de los trabajos a realizar, así como también al listado de las personas que
integran los equipos de trabajo, detallando nombre, cargo y cédula de identidad.
7 - EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
7.1- Dentro de los plazos previstos en el presente pliego, la empresa cumplirá con los
trabajos solicitados. De existir una diferencia superior al 30% entre el trabajo que solicitó OSE, y lo que la Empresa Adjudicataria debe realizar de acuerdo a lo establecido, se deberá comunicar con la Dirección de Obra designada a efectos de determinar por parte del Director de Obra de la Administración, la ampliación del plazo parcial del correspondiente trabajo, en forma proporcional al aumento del trabajo solicitado.
7.2- Los trabajos de remoción, colocación de llaves y juntas, cámaras y/o reposición
contratados deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en este pliego, las directivas de O.S.E. y con todas las disposiciones municipales vigentes (en particular decreto 23/011 de la Intendencia municipal de Canelones) y sin perjuicio de las demás normas que correspondieren.
8 - VERIFICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
8.1- La Administración contará con un plazo de 10 días calendario para verificar la
información antes declarada, luego de los cuales éstos quedan validados para la liquidación.
8.2- En caso de constatarse diferencias, luego de notificada las mismas, la empresa
adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para realizar descargos, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación a criterio
del Director de Obra.
9 - OBRAS ACCESORIAS
Corresponde por parte de la empresa adjudicataria ejecutar como obras
accesorias, cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, todas aquellas señaladas en el presente Pliego y para las cuales no se solicita cotización y todas aquellas, que sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los trabajos contratados.
A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes:
- limpieza, regularización y recuadro de los cortes, con el retiro de los materiales
sobrantes;
- colocación y mantenimiento de la señalización requerida y necesaria;
- reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes, alterados durante
el corte;
- consolidación del terreno de fundación; lo que incluirá el relleno de la
excavación con material granular (balasto) hasta la sub-base, compactación y
retiro del material sobrante;
- desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los
trabajos, durante su realización y los 5 días subsiguientes;
- retiro del material sobrante,
- remoción y retiro del contrapiso y baldosas en mal estado;
- remoción y retiro de aquellos materiales que no sean de recibo;
- ejecución de las cajas, consolidación del suelo, contrapiso, juntas,
cordonetas, cámaras de piezas especiales y otras, necesarias para
ejecutar los trabajos.
- colocación de la caja de la llave de vereda de la conexión de OSE
(suministrada por la empresa adjudicataria);
- recorte con disco del hormigón de vereda para la construcción de la
junta de dilatación.
10 - ADOQUINADO
De existir adoquinado, se acondicionarán los adoquines removidos, cuidando de su correcta alineación y nivelación, procediendo a reponer la capa asfáltica
existente en la zona circundante. En el caso de que faltaran o no existiesen los adoquines, estos deberán ser suministrados por la Empresa.
11 - CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS
Las cámaras se construirán con caño de hormigón de 500 mm de diámetro y con
una altura que puede variar entre 0,80 y 1,20 metros. Se deberá tener una buena
compactación del terreno circundante a la cámara, para luego poder fundar el
marco. Se deberá recuadrar el corte dónde va a ir inserto el marco y tapa
correspondiente con una dimensión aproximada de 2.0 m x 2.0 m. Debajo del
marco se hará la fundación del mismo con un anillo de sección cuadrada de H°A°
de 25x10 cm, con armadura de 4fi10 y estribos fi6/15, que quedará por debajo del
pavimento de rodadura. Se coronará con el pavimento correspondiente, dejando
una junta de dilatación contra el marco. Los marcos y tapas deberán ser de
fundición dúctil (o nodular esferoidal), con una aleación hierro carbono (de 2% a
4% de carbono).
12 - DE LAS REMOCIONES Y REPOSICIONES
La remociones y reposiciones se realizarán en un todo de acuerdo con lo que
establezca la I.M.C. y en particular por el Decreto 23/011, debiendo dejar las
superficies removidas en situaciones análogas a las anteriores a su remoción.
13 - MATERIALES
Será de cuenta del contratista el suministro de todos los materiales necesarios
para ejecutar las obras objeto de la compra directa, por ejemplo suministrar
cámaras de hormigón, áridos, tapa y marco de hierro fundido que deben contar
con la aprobación de la I.M.C. y de las respectivas Jefaturas de O.S.E.
Únicamente será de cargo de la Administración proporcionar llaves, portland y
juntas gibault.
14 - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA
14.1- Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, así como el
cumplimiento de los plazos previstos, la empresa adjudicataria será responsable
de su personal, de los equipos e instalaciones empleadas en el cumplimiento del
objeto de la compra directa. El personal y los vehículos de la Empresa
adjudicataria deberá contar con una identificación clara y visible con el nombre de
la Empresa y deberá colocar un cartel con la leyenda “(nombre de la Empresa)
trabajando para O.S.E.”. 14.2- Sobre el frente de la obra, la empresa adjudicataria instalará un cartel con el
logotipo de O.S.E. En el mismo se mencionará la obra que está siendo ejecutada así como la Empresa a cargo de la misma.
14.3- La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna
por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación
de las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.
14.4- La empresa adjudicataria será responsable de conseguir la información de los
demás servicios existentes en la vía pública (Saneamiento, Gaseba, UTE, T.V cable, ANTEL, etc.). Deberá obtener de las autoridades competentes, y previamente a comenzar cualquier trabajo en las calzadas o aceras públicas, toda la información, permisos y/o autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de la obra y dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.
Los costos de los mismos estarán a cargo de la Empresa y prorrateado en los precios cotizados para los diferentes ítems del rubrado. El adjudicatario será el único responsable de los daños que se pudieran ocasionar a estas instalaciones (de los enumerados a título enunciativo en el párrafo primero de este numeral), en la ejecución de los trabajos.
14.5- En caso de ser necesaria la remoción o traslado de instalaciones existentes, el
Contratista deberá coordinar las operaciones con los correspondientes Entes del Estado, quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias. Los gastos en
que incurra serán de cargo del Adjudicatario.
14.6- El contratista deberá pagar todos los derechos, impuestos, tasas, contribuciones
y/o precios inherentes a la ejecución de los trabajos, así como abonar los gastos que originen las referidas gestiones, trámites, permisos y/o autorizaciones.
14.7- La empresa adjudicataria será responsable de los daños que pueda ocasionar
sobre la red de agua en la ejecución de los trabajos, la reparación sobre las instalaciones de OSE las realizará personal de la Administración y el costo de los trabajos serán puestos a cargo de la empresa adjudicataria, salvo que algo distinto sea ordenado por la Administración.
14.8- El contratista deberá contratar seguros a nombre conjunto del contratista y del
contratante. Contra “Todo Riesgo de Obra”, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de la recepción provisoria, por un monto mínimo en dólares equivalente al monto total adjudicado, incluyendo IVA y Leyes Sociales. Se utilizará a estos efectos la cotización del dólar americano interbancario tipo vendedor correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la licitación. Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del contratista:
a) pérdida o daños a las obras y materiales b) pérdida o daño de equipos c) pérdida o daños a la propiedad d) lesiones personales o muerte
El contratista deberá entregar al Director de Obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de la obra.
14.9- La empresa será responsable a su costo, por la conservación de las reposiciones
y de todos los trabajos comprendidos en el presente llamado a compra directa, por
un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción por la Dirección de Obra o
de la Intendencia Municipal de Canelones, en su caso, en referencia a defectos
constructivos no evidentes al momento de la respectiva aprobación.
14.10- La empresa adjudicataria será responsable de la correcta señalización durante el
período necesario para el resguardo y prevención de daños a personas y/o bienes.
En particular, debe cumplirse con lo dispuesto sobre la materia, por los decretos
del departamento de Canelones.
15 - VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS
Hasta la recepción provisoria de obras la vigilancia y cuidado de las mismas serán
de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración
de hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u
otros que estime convenientes.
16 - DE LA LOCOMOCIÓN
16.1- El transporte de los materiales, de los equipos y del personal, deberá ser realizado
por el contratista a su costo.
16.2- Los vehículos utilizados para efectuar los traslados de material, equipo, personal y
para la realización de los trabajos, deberán estar en correcto estado en lo que
refiere al aspecto, y deberán lucir un cartel de “Contratado por O.S.E.” en ambos
laterales.
Todo equipo y vehículos utilizados en los trabajos deberá estar empadronado
dentro del territorio nacional.
17 - DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES
17.1- Son obligaciones de la empresa adjudicataria:
a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, decretos, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;
b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad
de que se trate; debiendo adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley, decretos y demás normas regulatorias de la materia.
c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión
Social de acuerdo a la Ley N° 14.411.-
d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.
17.2- La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa
contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:
a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.
b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza
contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social. Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.
17.3- Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para
retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan
derecho los trabajadores de la empresa contratada.
17.4- Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios
contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.
CAPITULO III – CONDICIONES GENERALES
1 - ACLARACIONES AL PLIEGO 1.1- La Administración queda facultada para modificar los Documentos de Compra Directa.
1.2- Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas mediante
comunicación escrita o por correo electrónico dirigido a O.S.E. Canelones calle Baltasar Brum 658 o a la dirección [email protected] y/o [email protected] con una antelación mínima de hasta 3 (tres) días hábiles antes de la fecha de apertura fijada para la compra directa. Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.
1.3- La Administración se reserva el derecho de respuesta, en la forma que estime
conveniente, y a su solo juicio, a las consultas formuladas.
1.4- En caso de que la Administración de respuesta, se hará por escrito o correo
electrónico, y se enviará copia de las respuestas (incluida una explicación de la consulta pero sin identificar su origen) a todos los posibles oferentes que hayan recibido los documentos de compra directa. Dichas respuestas serán comunicadas en un plazo de hasta 24 (veinticuatro) horas hábiles y previas al acto de apertura.
1.5- Los oferentes podrán intervenir en el procedimiento de compra directa, únicamente
en la forma, momentos y a los efectos previstos por la legislación, no pudiéndolo
hacer espontánea y unilateralmente en ninguna otra oportunidad.
1.6- Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán las notas que
contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, que no hayan
sido solicitadas por escrito por la jefatura Técnica Canelones Oeste –Canelones-.
2- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
2.1- Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado de forma personal o correo
postal en la calle Baltasar Brum 658, ciudad de Canelones, Jefatura Técnica
Departamental Canelones Oeste (O.S.E.). También será admisible la presentación
de ofertas via e-mail (al mail: [email protected] y/o [email protected]). En
dicho caso así como de enviarse por correo postal, se tomará en cuenta únicamente
la fecha y hora en que la Jefatura Técnica reciba el correo electrónico o el paquete,
sin que sea válido argumentar que se envió dentro del plazo establecido en el pliego.
La sola presentación de la oferta por medio del correo electrónico o correo postal
implica la aceptación de lo establecido precedentemente y por tanto, es carga de los
oferentes asegurarse de que la oferta ingrese antes del acto de apertura.
2.2- A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las
ofertas.
2.3- A los efectos de corroborar que las comunicaciones llegaron en plazo, los oferentes
podrán comunicarse al teléfono 4332 0586.
2.4- La oferta debe contener todos los conceptos que el oferente considere que debe
abonar O.S.E., de no especificarse se considerará que lo/s incluye/n en la oferta.
2.5- La propuesta deberá incluir los siguientes documentos:
a) Se exigirá la presentación del certificado habilitante expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas de acuerdo al Decreto N° 208/2009 del 04/05/2009. En particular -de acuerdo al Art. 45 de dicho Decreto-, el certificado para ofertar deberá expresar un V.E.C.A. libre mayor o igual a la oferta presentada por la empresa (incluyendo I.V.A. y aportes sociales).
b) Documentación que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley Nº16074 de fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
c) Certificado de inscripción en el Registro de Contratistas de Obras en la Vía Pública de la Intendencia de Canelones, que será en un todo de acuerdo con los artículos del Decreto 23/2011.
También deberá estar en condiciones de contratar con arreglo al art. 46 del T.O.C.A.F.
3 - INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE
3.1- Información sobre la empresa proponente, estableciendo: nombre, razón social,
contrato de sociedad, domicilio legal, teléfono, fax y correo electrónico. 3.2- No podrá el oferente-adjudicatario realizar ni celebrar acto alguno que implique la
ejecución del objeto del contratado parcial o totalmente por cuenta de un tercero sin previa autorización de O.S.E. Todo acuerdo celebrado en contrario será inoponible a la Administración.
4- REQUISITOS PARA LA EMPRESA PROPONENTE
4.1- Para presentarse a la compra directa la empresa proponente deberá acreditar:
I) Capacidad técnica para ejecutar la Obra.
II) Capacidad de contratación suficiente para llevar a cabo los trabajos.
I) CAPACIDAD TÉCNICA PARA EJECUTAR LA OBRA
Para demostrar la capacidad técnica para ejecutar la obra, el proponente deberá acreditar:
Experiencia en obras similares (se deberá presentar de acuerdo a la Planilla de
Anexo 4)
Director de Obra y Representante Técnico (se deberá presentar de acuerdo al formulario del Anexo 5):
a) La empresa oferente deberá nombrar en su propuesta un Director de Obra, que será el técnico responsable de la misma y coordinará la ejecución de los trabajos con el personal autorizado de la Administración.
b) El Director de Obra deberá contar con reconocida experiencia en la construcción de este tipo de obras y poseer título de Ingeniero Civil otorgado o validado por la Universidad de la República.
c) Asimismo deberá nombrar un Representante Técnico, que deberá poseer el título de Ingeniero Civil, quien representará a la empresa ante la Intendencia Municipal de Canelones.
d) El Director de Obra podrá cumplir las tareas del Representante Técnico.
5 - DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA
El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura
de la compra directa.
6 - DEL PRECIO DE LA OFERTA
6.1- Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a
60 días de la fecha de factura, que será la del último día del mes de ejecución
de los trabajos a certificar.
6.2- El precio de la oferta deberá incluir todo concepto que el ofertante considere que
O.S.E. debe abonar. En caso de no contenerlo expresamente, se entenderá
incluido en la oferta.
6.3- Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma
alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta
ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente
pliego.
6.4- Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento
del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados. 6.5- Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última
etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración
según corresponda. (Art 9.4 del Decreto 53/993). La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados
tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.
7 - DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN
Todos los precios deberán ser cotizados solamente en Moneda Nacional.
8 - FORMA DE COTIZAR
El oferente deberá cotizar de acuerdo a lo indicado en los anexos adjuntos.
9 - COMUNICACIONES
O.S.E. podrá realizar las comunicaciones, pedimentos, intimaciones, notificaciones y en
general, todo acto que considere oportuno o necesario por correo electrónico o por otros
medios informáticos o telemáticos, los cuales tendrán plena validez a todos los efectos.
10 - DE LAS DISCREPANCIAS
10.1- Las ofertas que se ajusten esencialmente a los documentos de compra directa
serán estudiadas a efectos de detectar posibles errores aritméticos. Los errores
serán rectificados por O.S.E. de la siguiente manera:
a) Si existiera una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto
expresado en palabras;
b) Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte
de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido.
10.2- También se corregirá el error meramente aritmético, considerándose tal
únicamente el resultado de una operación cuyos factores son correctos
11 - DE LAS CONDICIONES DE PAGO
El servicio se facturará mensualmente, finalizado cada mes.
12 - GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS
12.1- Los trabajos realizados se certificarán una vez culminado el objeto de la compra
directa, y sus importes se calcularán en base a mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la oferta.
12.2- Se entenderá por trabajos ejecutados la correcta ejecución a conformidad del
Director de Obra y dentro de los plazos previstos, de todos los trabajos de construcción estipulados en los documentos de la compra directa, incluyendo las
pruebas que correspondieran.
12.3- La medición de los trabajos realizados se efectuará con la presencia de la
Dirección de Obra de la Administración o la Supervisión designada para ello, conjuntamente con la Dirección de Obra del contratista.
13 - ESTUDIO DE LIQUIDACIONES Y CONFORMACIÓN DE FACTURAS
13.1- La Empresa adjudicataria deberá remitir dentro de los 2 días hábiles de finalizado los
trabajos objeto del contrato, un listado de los trabajos realizados con la mayor cantidad de datos posibles, OSE procederá a la revisión del mismo.
13.2- Dentro de los 2 días hábiles siguientes OSE deberá remitir por correo la información
con la ratificación o rectificación de los datos aportados.
13.3- La Empresa adjudicataria podrá confeccionar la correspondiente Factura de crédito y
enviar la misma para su tramitación. 13.4- En caso de presentar la Factura en Montevideo en el Módulo de Atención a
Proveedores, ubicado en Planta Baja OSE Edificio Central, la empresa deberá enviar por correo la factura escaneada y Jefatura Técnica Canelones procederá a
confeccionar la Hoja de Servicio y remitir correo adjuntando la misma. 13.5- De lo contrario deberá presentar la Factura de crédito original en OSE Área Técnica
Canelones.
13 - AMPLIACIONES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
Podrán ser causas justificables de prórroga a juicio de la Administración:
a) Días de lluvia (serán días hábiles). b) Licencia de la construcción. c) El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la zona de obras en la
fecha de toma de posesión especificada en los datos del contrato. d) El Director de Obra ordena una demora o no emite oportunamente los planos,
especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de la Obra. e) Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliación de
plazo. La prórroga del plazo será proporcional al porcentaje del monto de la ampliación aprobada respecto al de la obra original. En caso que el aumento de obra corresponda a una tarea crítica, el Contratista podrá solicitar una prórroga de plazo complementaria, realizando la correspondiente justificación, la que será evaluada asimismo por el Director de Obra quien resolverá al respecto. La ampliación de plazo por este concepto no amerita la devolución de multas por atraso en la ejecución de los trabajos que ya se hubieran efectuado con anterioridad a la aprobación de dicho adicional.
f) Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte. g) No será de aplicación el Art. 93° del P.C.G. (Ampliación de Plazo por atraso en
los pagos).
14- DE LA RECEPCIÓN, GARANTÍA Y CONSERVACIÓN DE OBRAS 14.1- Las Inspecciones Previas a la Recepción Provisoria de la obra deben ser
realizadas por técnicos designados por la Administración, en conjunto con el Director de Obra, una vez que el mismo la haya dado por finalizada. Si dichos técnicos formularen observaciones, se otorgará al Contratista un plazo para
levantarlas, el que se sumará a los plazos empleados en la ejecución de los trabajos observados. En caso de que dicho plazo total sea mayor al autorizado se
procederá a la aplicación de multas. En caso que en el plazo estipulado no se subsanaran las deficiencias constatadas O.S.E. podrá, según la gravedad del incumplimiento agravar las sanciones, sustituir al adjudicatario siendo de su cargo los costos que la ejecución por parte de un tercero y/o rescindir el contrato.
14.2- El plazo de garantía y conservación de las obras recibidas provisoriamente se fija
en 1 (un) año. 14.3- Si durante el período de garantía, una parte cualquiera de la Obra tuviese que ser
modificada, reconstruida o sustituida por defectos o vicios de construcción y, de un modo general, por incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, una vez subsanada la deficiencia por éste o por un tercero o la propia administración (en ambos casos a cuenta del adjudicatario omiso) comenzará de nuevo el período de garantía fijado anteriormente para toda la Obra o parte de
ella, según lo decida la Administración y sin cómputo o restitución del plazo corrido con anterioridad.
El Contratista procederá a corregir las deficiencias a su costo, sin que sirva de excusa, ni dé derecho alguno, la circunstancia de que la Dirección de Obra la hubiera anteriormente inspeccionado o la Administración las hubiera recibido provisoriamente sin observaciones
En caso de que el período de garantía afecte sólo una parte de las obras, la Administración, al recibir el resto de ellas, de acuerdo a las estipulaciones del Contrato, retendrá del depósito de garantía una cantidad proporcional a la importancia y valor de la obra no recibida.
En caso de dejar pendientes en la Recepción Provisoria algunos detalles, el plazo de garantía y conservación de los mismos se contabilizarán a partir de la fecha en que se subsanen.
15 - DE LAS MULTAS
15.1- Todas las multas aplicadas por la I.M.C., por incumplimiento del adjudicatario de
las disposiciones vigentes, serán a su cuenta y cargo. 15.2- El incumplimiento por la constatación de ausencia de personal en un frente de
trabajo que afecte de cualquier forma la regularidad y/o calidad de los trabajos, así como la no presentación de la planilla de equipo y personal, ameritará una multa equivalente a una Unidad Reajustable (5 U.R.) por cada frente de trabajo y por día de incumplimiento. En caso de que por las razones indicadas precedentemente se
aplicará una multa de 10 U.R. por cada frente y por día de incumplimiento. 15.3- Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento de los plazos establecidos en
el presente Pliego para la ejecución de cada trabajo, el contratista se hará pasible de una multa equivalente al 10 % del importe del trabajo no efectuado a tiempo, debidamente actualizado a la fecha del cobro.
15.4- En la facturación se descontarán las multas por atraso de los trabajos que se
hayan cumplido y estén dentro de la certificación, así también la multa correspondiente a aquellos trabajos que al momento de la certificación estén pendientes y con plazo de ejecución vencido (se tomarán para el cálculo de estas multas los metrajes solicitados por O.S.E.). Se entiende que la multa por atraso es por el incumplimiento de un servicio, por lo cual el valor de la multa puede exceder al valor del trabajo a ejecutar. Si por cualquier circunstancia no se descontara en dicha oportunidad, la Administración perseguirá su cobro por la vía que correspondiere.
15.5- De producirse atrasos en los trabajos superiores al 10% del objeto de la compra,
se aplicará una multa de 5 U.R. por día hábil de trabajo, hasta la puesta al día. 15.6- La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, habilitará al Organismo a
intimar a la empresa adjudicataria a la inmediata corrección de las irregularidades constatadas, a su costo, lo que no obviará la aplicación de una multa equivalente
al 10% del servicio mal efectuado. 15.7- El incumplimiento total o parcial del adjudicatario a los compromisos contraídos
con la Administración, será pasible de las sanciones que correspondan, sin perjuicio de las sanciones dispuestas en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato.
15.8- La Administración podrá asimismo exigir por la vía correspondiente el
resarcimiento de los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso,
podrá encomendar a un tercero la realización total o parcial del objeto del contrato
por cuenta del adjudicatario omiso. 19 - RESCISIÓN 19.1- O.S.E. podrá rescindir el contrato en forma unilateral por incumplimiento total o
parcial del adjudicatario (entre otros supuestos) en los siguientes casos:
a) Incurriera en fraude, grave negligencia o incumplimiento de las obligaciones y
condiciones estipuladas en el pliego, la oferta y/o el contrato.
b) Interrupciones del trabajo sin autorización de O.S.E.
c) Cualquier otra situación que a juicio de O.S.E. haga imposible la continuidad de
la relación contractual.
19.2- La rescisión originada por cualquiera de las causas previstas precedentemente,
no dará derecho al adjudicatario a indemnización alguna, sin perjuicio de las
multas, acciones administrativas, civiles y/o penales que O.S.E. pueda iniciar,
cuando correspondiere.
Ing. Gustavo Luciano
Jefe Técnico Departamental
ANEXO 1 –DETALLE DEL SECTOR 2-
SECTOR DIRECCIÓN TUBERIA LLAVE CAMARA METRAJE TERRENO OBSERVACIONES
2 Irigoyen y Pecoche PVC 110
mm Colocar Hacer 4 m2 Tierra Vereda
2 Irigoyen y Gral.
Mitre PVC 75
mm Cambiar Hacer 4 m2 Hormigón Vereda
2 Irigoyen y Legnani FC 75 mm
Colocar Hacer 4 m2 Baldosa Vereda
2 Artigas e Irigoyen FC 75 mm
Cambiar Hacer 4 m2 Baldosa Vereda
2 La Cueva y Artigas FC 75 mm
Colocar Hacer 4 m2 Baldosa Vereda
2 Piedras y Artigas PVC 75
mm Cambiar Hacer 4 m2 Baldosa Vereda
2 Miranda y Artigas HF 75 mm
Colocar Hacer 4 m2 Hormigón Calle
2 Cervantes y Artigas FC 75 mm
Colocar Hacer 4 m2 Baldosa Vereda
2 Artigas y Beltrán PVC 110
mm Cambiar Hacer 4 m2 Baldosa Vereda
2 Legnani y Beltrán FC 75 mm
Cambiar Hacer 4 m2 Baldosa Vereda
2 Legnani y Beltrán FC 75 mm
Colocar Hacer 4 m2 Baldosa Vereda
2 18 de Julio y
Beltrán FC 75 mm
Colocar Hacer 4 m2 Baldosa Vereda
2 Gral. Mitre y
Beltrán FC 75 mm
Colocar Hacer 4 m2 Baldosa Vereda
2 Gral. Pecoche y
Beltrán FC 75 mm
Cambiar Hacer 4 m2 Hormigón Vereda
2 Treinta y Tres y
Beltrán FC 75 mm
Colocar Hacer 4 m2 Tierra Vereda
ANEXO 2
PRESUPUESTO PARA SECTORIZACIÓN DE RED DE AGUA EN EL SECTOR 2
RUBRO
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO TOTAL
MONTO IMPONIBLE
UNITARIO DE MANO DE OBRA
MONTO IMPONIBLE TOTAL DE
MANO DE OBRA
1 REMOCIÓN DE PAVIMENTO M2
1.1 VEREDA DE TIERRA M2 8
1.2 VEREDA DE HORMIGÓN M2 8
1.3 VEREDA DE BALDOSAS M2 40
1.4 BALASTO M2
1.5 DE CARPETA ASFÁLTICA M2
1.6 DE CARPETA ASFÁLTICA Y HORMIGÓN M2
1.7 DE HORMIGÓN M2 4
2 COLOCACIÓN DE LLAVE UN 15
3 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA C/TAPA UN 15
4 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO
4.1 VEREDA DE TIERRA M2 8
4.2 VEREDA DE HORMIGÓN M2 8
4.3 VEREDA DE BALDOSAS M2 40
4.4 BALASTO M2
4.5 DE CARPETA ASFÁLTICO M2
4.6 DE CARPETA ASFÁLTICA Y HORMIGÓN M2
4.7 DE HORMIGÓN M2 4
SUBTOTAL
I.V.A.
PRECIO TOTAL CON I.V.A.
MONTO IMPONIBLE TOTAL DE MANO DE OBRA
ANEXO 3
FORMULARIO DE OFERTA
__________, ____ de ________________ de 2016. Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.
COMPRA DIRECTA Nº
R.U.T. RAZÓN SOCIAL NOMBRE COMERCIAL
DOMICILIO NUMERO TELÉFONO FAX Y CORREO
ELECTRÓNICO
El que suscribe Sr. _______________________, C.I. ______________, representante de la firma indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los trabajos que se detallan en el Pliego de Condiciones que rigen la presente compra directa y de acuerdo con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza en moneda nacional. Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: __________________ (Números) ______________________________________________ (Letras) IMPUESTOS A AGREGAR: CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 60 días sobre fecha de factura VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 días a partir de la fecha de cotización
FIRMA/S Aclaración de Firma/s
Top Related