GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANIPLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIN DE OBRASLICITACION PBLICA NACIONAL

(CUCE )

PRIMERA CONVOCATORIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO AV. JUAN B. PEREIRAArani, junio de 2006

Gobierno Municipal de Arani

LICITACION PUBLICA NACIONAL N 002/2006PRIMERA CONVOCATORIA El Gobierno Municipal de Arani de la Primera Seccin de la Provincia de Arani del Departamento de Cochabamba invita pblicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO AV. JUAN B. PEREIRA. ORGANISMO FINANCIADOR: Gobierno Municipal de Arani (30% recursos provenientes de IDH y Coparticipacin Tributaria) y fondos provenientes del proponente (70%).PLIEGO DE CONDICIONES: los interesados podrn revisar, obtener informacin y recabar el mismo en:

La Municipalidad de Arani, a partir del da jueves 08 de junio de 2006 de horas 8:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00 de lunes a viernes.Lic. Raul Vidal Ponce Encargado de entrega de pliegos de condicionesArq. Freddy F. Balderrama Cavero Encargado de atender consultas

Direccin: Plaza 24 de noviembre (Acera Norte)

Telef. 4576252

Fax. 4576252

Email: alcalda_@hotmail.com

VALOR DEL PLIEGO: los proponentes interesados debern recabar el Pliego de Condiciones a partir del jueves 08 de junio de 2006, previo depsito no reembolsable de Bs. 500.00 (Quinientos 00/100 Bolivianos), que debe ser depositado en la Cuenta Corriente N 1-2239487 (Recursos Especficos) del Banco UNION a nombre de la Municipalidad de Arani.CONSULTAS ESCRITAS: Las consultas escritas se recepcionarn hasta el da viernes 16 de junio de 2006 horas 18:00 a la Direccin de Obras Pblicas de la Municipalidad de Arani.REUNIN DE ACLARACIN: La Reunin de Aclaracin, se realizar el da lunes 19 de junio de 2006 a horas 15:00 en el Saln de Actos de la Municipalidad de Arani.INSPECCION PREVIA: La Inspeccin Previa se realizar el da jueves 15 de junio de 2006 a horas 14:30, partida de la Municipalidad de Arani. PRESENTACION DE PROPUESTAS: Las propuestas debern presentarse en Secretaria de la Municipalidad de Arani, hasta horas 15:00 del da lunes 03 de julio de 2006.

ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS: La Apertura de Propuestas se realizar en el Saln de Actos de la Municipalidad de Arani ubicado en la Plaza 24 de noviembre (Acera Norte), el da lunes 03 de julio de 2006 a horas 15:30.Arani - Cochabamba, junio de 2006SECCION I

INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES

A. INTRODUCCIN

1. PRESENTACION Y OBJETO.

1.1 El Gobierno Municipal de Arani en adelante denominada "Convocante", en el marco del Texto Ordenado del D.S. N 27328 y su Reglamento, a travs de esta Convocatoria a Licitacin Pblica Nacional, invita a las empresas legalmente establecidas a presentar propuestas, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones.

1.2 El objeto de esta Licitacin Pblica es la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO AV. JUAN B. PEREIRA. 2. DOMICILIO. El Convocante fija su domicilio en la siguiente direccin:Gobierno Municipal de Arani Plaza 24 de Noviembre Acera Norte S/N

Telef. 4576252

Fax. 4576252Email: alcalda_@hotmail.com

Arani Cochabamba

3. PERSONAL JERRQUICO DE LA ENTIDAD.

3.1 La Mxima Autoridad Ejecutiva (MAE) es:

H. Alcalde Municipal

Lic. Vicente Rojas Camacho3.2 La Autoridad Responsable del Proceso de Contratacin (ARPC) es:

Ing. Agr. Jos A. Orellana Ricaldez

Oficial Mayor3.3 Los servidores pblicos que ocupan cargos ejecutivos hasta el tercer nivel jerrquico de la estructura orgnica son:

1. Alcalde Municipal

Lic. Vicente Rojas Camacho2. Oficial Mayor

Ing. Arg. Jos A. Orellana Ricaldez3. Director Obras Publicas Arq. Freddy F. Balderrama Cavero4. Director Finanzas

Lic. Sonia Y. Angulo Vargas5. Agente Cantonal Pocoata Sr. Delfn Nogales6. Sub Alcalde Collpa Ciaco Sr. Felix Rojas4. ORGANISMO FINANCIADOR.

4.1 El precio referencial es Bs. 1700.000,00 (Un milln setecientos mil 00/100 Bolivianos)4.2 La presente contratacin est financiada el 30% con fondos provenientes del convocante y en un 70% con recursos de la empresa proponente.

4.3 El financiamiento propuesto deber considerar las siguientes condiciones mnimas: Plazo mnimo un ao a partir de la conclusin de la obra, sin ninguna tasa de inters de saldos.

4.4 El pago de la porcin de la obra que sea financiada se realizar a travs de Letras de Cambio aceptadas por el Gobierno Municipal de Arani, a favor del proponente adjudicado.

4.5 Las Letras de Cambio estarn selladas y registradas por el Ministerio de Hacienda y sern canceladas con recursos del Gobierno Municipal de Arani a una cuenta administrada por el Viceministerio de Tesoro y Crdito Pblico del Ministerio de Hacienda.

4.6 Las condiciones de administracin de la cuenta y el procedimiento para el pago de las Letras de Cambio estarn establecidas en un convenio Interinstitucional, firmado entre el Gobierno Municipal de Arani y el Ministerio de Hacienda de la Repblica de Bolivia. Este formar parte de los documentos que debe incluir el contrato resultante de la presente Licitacin.

5. PROPONENTES ELEGIBLES. En esta convocatoria podrn participar nicamente los siguientes proponentes:

a) Empresas constructoras nacionales o extranjeras legalmente constituidas.b) Asociaciones Accidentales de empresas constructoras legalmente constituidas.

c) La Micro y Pequea Empresa legalmente constituida.d) Asociaciones Accidentales de Micro y Pequeas empresas.6. PARTICIPACIN DE LA PEQUEA Y MICRO EMPRESA. La micro y pequea empresa, participar en la contratacin de obras hasta Un Milln de Bolivianos (Bs1.000.000.-), bajo los siguientes requerimientos y condiciones:

a) Tarjeta empresarial emitida por FUNDEMPRESA vigente (Fotocopia).

b) Garanta de Seriedad de Propuesta igual al uno por ciento (1%) de su propuesta.

c) Garanta de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5%) del valor total del contrato.

d) Experiencia equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la requerida.

Cuando la micro y pequea empresa participe en contrataciones de obras por un monto mayor a Un Milln de Bolivianos (Bs1.000.000.-), deber cumplir con las mismas condiciones que el resto de las empresas.7. CONFLICTO DE INTERESES. No se contratar a ninguna persona individual o colectiva que tenga conflicto de intereses con el Convocante, en las circunstancias que se indican a continuacin:

b) Las personas individuales o colectivas que asesoren a una entidad pblica en un proceso de contratacin, as sea en forma asociada, no podrn participar en el mismo bajo ninguna razn o circunstancia.

c) Ninguna persona individual o colectiva o sus filiales, contratada por la entidad convocante para proveer bienes, ejecutar obras o prestar servicios generales para un proyecto, podr prestar servicios de consultora respecto del mismo proyecto o a la inversa.

8. RECHAZO Y DESCALIFICACIN DE PROPUESTA.

El Convocante, rechazar o descalificar las propuestas presentadas por las siguientes causas:

8.1 Rechazo de Propuestas

La Comisin de Calificacin proceder a rechazar propuestas en los siguientes casos:

a) Si para la firma del contrato, la documentacin original o fotocopia legalizada de los documentos sealados en el Pliego de Condiciones, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificacin, salvo que el proponente hubiese justificado oportunamente el retraso.

b) Si se determinara que el Proponente se encuentra impedido para participar en los procesos de contratacin, tal como prev el Artculo 9 del Reglamento del Texto Ordenado del D.S. N 27328.

c) Si el proponente no presentara la Garanta de Seriedad de Propuesta o no cumpliese con las condiciones establecidas para sta en el Pliego de Condiciones.

d) Si el proponente no renovara la Garanta de Seriedad de Propuesta a solicitud expresa de la entidad.

e) Cuando se compruebe incumplimiento a lo dispuesto en el subnumeral 9.3 del presente Pliego de Condiciones.

En los casos sealados en los incisos a) y b), se proceder a la ejecucin de la Garanta de Seriedad de Propuesta.

8.2 Descalificacin de Propuestas

La Comisin de Calificacin proceder a descalificar las propuestas presentadas, por las siguientes causas:

a) Cuando el proponente hubiese omitido la presentacin de cualquier documento requerido en el Pliego de Condiciones, entendindose como omisin no slo la falta de documentos, sino que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas y no se considere error subsanable.

b) Si se verificase que estuviese en trmite o declarada la disolucin o quiebra del proponente.

c) Cuando la propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones

d) Cuando la propuesta econmica supere el presupuesto fijado para la contratacin.

9. RELACIONAMIENTO ENTRE PROPONENTES Y CONVOCANTE

9.1 El relacionamiento entre cualquier proponente y el Convocante, deber guardar los ms altos estndares de tica y solamente ser realizado en forma escrita cuando sea referido a esta convocatoria.

9.2 Cualquier relacionamiento referente al presente proceso de contratacin por parte de cualquier funcionario del Convocante hacia cualquier proponente o potencial proponente que no sea en forma escrita y que sea demostrada fehacientemente ante la ARPC, motivar la separacin del funcionario del proceso de contratacin y lo someter a proceso administrativo. Cuando la ARPC sea cuestionada, este procedimiento se realizar ante la autoridad jerrquica inmediata superior.

9.3 Cualquier relacionamiento referente al presente proceso de contratacin por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia el Convocante que no sea en forma escrita y que sea demostrada fehacientemente ante la ARPC o ante la autoridad jerrquica inmediata superior, motivar el rechazo de la propuesta del proponente.

9.4 Lo descrito en los subnumerales 9.2 y 9.3 se aplicarn desde el inicio del proceso hasta la firma de contrato, con excepcin de los actos de carcter pblico.

10. DECLARACIONES DE INTEGRIDAD.

10.1 Tanto los servidores pblicos como los proponentes involucrados en este proceso de contratacin, se obligan a firmar y cumplir lo establecido en los formularios de Declaracin de Integridad A-4a y A-4b.10.2 El Formulario A-4a que corresponde a la entidad convocante, ser firmado por la ARPC y los integrantes de la Comisin de Calificacin a ser designados para este proceso de contratacin.

10.3 El Formulario A-4b que corresponde a los proponentes, obligatoriamente debe ser incluido como parte de la propuesta, bajo sancin de descalificacin y debe ser firmado por el Representante Legal del proponente.

11. AUTORIZACIN DE VENTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES. La venta del Pliego de Condiciones, fue debidamente autorizada por la ARPC, mediante Resolucin Administrativa ARPC N 008/2006 no impugnable.

12. INSPECCIN PREVIA.

12.1 Ser obligatoria y de inters propio para todos los proponentes que se presenten a un proceso de contratacin de obras. El proponente deber constituirse en el lugar donde se realizar la obra, en la fecha sealada en la convocatoria.12.2 Los proponentes que no asistan a la inspeccin conjunta organizada por el convocante, podrn realizarla, por su cuenta y riesgo propio.12.3 El convocante no otorgar Certificado de inspeccin previa.

13. CONSULTAS ESCRITAS SOBRE EL PLIEGO DE CONDICIONES. Cualquier potencial proponente que hubiera o no adquirido el Pliego de Condiciones, podr formular consultas escritas dirigidas a la ARPC, hasta la fecha establecida en la Convocatoria.

14. REUNIN DE ACLARACIN

14.1 La Reunin de Aclaracin se realizar en la fecha sealada en la Convocatoria, en la que los potenciales proponentes podrn expresar sus consultas y manifestar si consideran que el Pliego de Condiciones tiene errores o es discriminatorio.

14.2 Las solicitudes de aclaracin, las consultas escritas y sus respuestas, debern ser tratadas en la Reunin de Aclaracin.

14.3 Al final de la reunin, el Convocante entregar a cada uno de los proponentes asistentes copia o fotocopia del Acta de la Reunin de Aclaracin, suscrita por los servidores pblicos y todos los asistentes que as lo deseen.

15. ENMIENDAS AL PLIEGO DE CONDICIONES. El Convocante, podr en cualquier momento antes de que emita la Resolucin de Aprobacin de este Pliego de Condiciones, ajustar el mismo mediante una enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atencin a las consultas escritas efectuadas por los proponentes y los resultados de la Reunin de Aclaracin. Estas enmiendas, no debern modificar la estructura y el contenido del Modelo de Pliego de Condiciones elaborado por el rgano Rector.

16. RESOLUCIN DE APROBACIN DEL PLIEGO.

16.1 La ARPC, emitir la Resolucin Administrativa de Aprobacin del Pliego en el plazo de Un (1) da hbil siguientes de realizada la Reunin de Aclaracin.

16.2 La notificacin a los proponentes con la Resolucin Administrativa de Aprobacin de Pliego se har en un plazo mximo de dos (2) das hbiles de emitida sta Resolucin.

16.3 Todas las aclaraciones y enmiendas, se constituyen en parte del Pliego de Condiciones en las secciones correspondientes.

17. AMPLIACIN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIN DE PROPUESTAS.

17.1 El Convocante podr ampliar el plazo de presentacin de propuestas como mximo por quince (15) das calendario, por nica vez mediante Resolucin Expresa, por la siguientes causas debidamente justificadas:

a) Enmiendas al Pliego de Condiciones.

b) Causas de fuerza mayor.

c) Caso fortuito

17.2 Los nuevos plazos sern notificados a los que adquirieron el Pliego de Condiciones, debiendo simultneamente registrarse en el SICOES y publicarse en la siguiente edicin de la Gaceta Oficial de Convocatorias o en el peridico de circulacin nacional seleccionado por el rgano Rector.

17.3 Cuando sea por enmiendas, la ampliacin de plazo de presentacin de propuestas se incluir en la Resolucin de Aprobacin del Pliego de Condiciones.

B. PREPARACIN DE LAS PROPUESTAS

18. COSTO DE LA PREPARACIN DE LAS PROPUESTAS. El proponente solventar todos los costos relacionados con la preparacin y presentacin de su propuesta, cualquiera sea el resultado del proceso.

19. IDIOMA. La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y el Convocante, debern redactarse en idioma espaol.

20. PROPUESTAS ALTERNATIVAS. No corresponde la presentacin de propuestas alternativas.

21. DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA. La propuesta deber contener los siguientes documentos:

21.1 Documentos legales originales

21.1.1 Carta de Presentacin de la Propuesta, firmada por el Representante Legal de la empresa, en el caso de empresas unipersonales por el proponente o su representante legal, de acuerdo con el Formulario A-1.

21.1.2 Identificacin del Proponente, de acuerdo con el Formulario A-2.

21.1.3 Declaracin Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condicin legal, administrativa, de acuerdo con el Formulario A-3.21.2 Documento legal en fotocopia simple

Poder del Representante Legal de la empresa proponente, con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el Representante Legal sea diferente al propietario. Este documento deber ser presentado para la firma del contrato, en original o fotocopia legalizada y con la constancia de su inscripcin en el Registro de Comercio.

21.3 Documentos administrativos en original

21.3.1 Declaracin de Integridad del Proponente, de acuerdo con el Formulario A-4b.

21.3.2 Declaracin Jurada de Acreditacin de Capacidad Financiera, de acuerdo con el Formulario A-5.

21.3.3 Experiencia General, de acuerdo con el Formulario A-6.21.3.4 Experiencia Especfica, de acuerdo con el Formulario A-7.21.3.5 Curriculum vitae del Gerente, Superintendente o Residente de Obra de acuerdo con el Formulario A-8.21.3.6 Curriculum vitae del Especialista asignado a la Obra de acuerdo con el Formulario A-9.

21.3.7 Equipo mnimo comprometido para la Obra, de acuerdo con el Formulario A-10.

21.3.8 Cronograma de Movilizacin de Equipo, de acuerdo con el Formulario A-11.

21.3.9 Resumen de la Informacin Financiera, de acuerdo con el Formulario A-12.21.3.10 Garanta de Seriedad de Propuesta, Boleta Bancaria, emitida a nombre de Gobierno Municipal de Arani, por el monto de Bs. 25.000.00.- (Veinticinco mil 00/100 Bolivianos), con validez de 90 (Noventa) das Calendario.21.4 Documentos legales y administrativos que deben presentar las Asociaciones Accidentales Cuando el proponente sea una Asociacin Accidental, deber presentar los siguientes documentos:

21.4.1 Carta de presentacin, firmada por el Representante Legal de la Asociacin Accidental, de acuerdo con el Formulario A-1.

21.4.2 Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociacin Accidental, que indique el porcentaje de participacin de los asociados, la designacin de la empresa lder, la nominacin del Representante Legal de la asociacin y el domicilio legal de la misma. Este documento deber ser presentado para la firma del contrato, en original o fotocopia legalizada.

21.4.3 Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociacin Accidental, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y firmar contratos. Este documento deber ser presentado para la firma del contrato, en original o fotocopia legalizada.21.4.4 Declaracin de Integridad del Proponente, de la Asociacin Accidental, de acuerdo con el Formulario A-4b.21.4.5 Curriculum vitae del Gerente, Superintendente o Residente de Obra de acuerdo con el Formulario A-8.21.4.6 Curriculum vitae del Especialista asignado a la Obra de acuerdo con el Formulario A-9.21.4.7 Equipo mnimo comprometido para la Obra, de acuerdo con el Formulario A-10. 21.4.8 Cronograma de Movilizacin de Equipo, de acuerdo con el Formulario A-11.21.4.9 Garanta de Seriedad de Propuesta, conforme con lo requerido en el subnumeral 20.3.10 de este Modelo de Pliego de Condiciones.

Adems, cada socio en forma independiente deber presentar la siguiente documentacin:

21.4.10 Identificacin del Proponente, de acuerdo con el Formulario A-2.21.4.11 Fotocopia simple del Poder del Representante Legal, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y firmar contratos a nombre de la empresa integrante de la Asociacin Accidental. Este documento deber ser presentado para la firma del contrato, en original o fotocopia legalizada y con la constancia de su inscripcin en el Registro de Comercio.

21.4.12 Declaracin Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condicin legal, administrativa, de acuerdo con el Formulario A-3. 21.4.13 Declaracin Jurada de Acreditacin de Capacidad Financiera, de acuerdo con el Formulario A-5.21.4.14 Experiencia General, de acuerdo con el Formulario A-6.21.4.15 Experiencia Especfica, de acuerdo con el Formulario A-7.21.4.16 Resumen de la Informacin Financiera, de acuerdo con el Formulario A-12. Los Formularios que deben ser presentados de forma independiente, debern estar firmados por el Representante Legal que corresponda y no as por el Representante Legal de la Asociacin.

22. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TCNICA.

La propuesta deber ser elaborada en funcin a las especificaciones tcnicas y de manera coherente con la estructura de precios unitarios para cada tem o actividad de obra.

El proponente deber establecer la secuencia lgica de actividades para la ejecucin del proyecto, en trminos de organizacin, cronograma de actividades, asignacin de personal, tiempo total y equipo ofertado a movilizar a la obra.

La propuesta deber contener los puntos que se detallan a continuacin:

22.1.1 Planificacin y Metodologa de Trabajo: Mtodos constructivos a utilizar.

Nmero de frentes a utilizar.

Nmero de personal a utilizar en promedio.

22.1.2 Cronograma de Actividades de trabajo:

Determinar en forma grfica el tiempo requerido para la ejecucin de cada una de las actividades del proyecto en forma secuencial y para la ejecucin de la obra en s, debe ser coherente con el plazo establecido por el convocante a travs de la presentacin de un diagrama de barras, Pert o Gantt. Las actividades deben ser ejecutadas en forma secuencial y el tiempo total debe ser igual al plazo de ejecucin de la obra.

23. Experiencia Mnima General y Especfica del proponente

23.1.1 La experiencia del proponente, es el conjunto de contratos de obra ejecutados como empresa constructora durante los ltimos diez (10) aos, que sern acreditados con certificado firmado por el contratante o acta de recepcin definitiva de la obra.

Se define como experiencia general, el conjunto de obras civiles en general y como experiencia especfica el conjunto de obras civiles similares a la obra objeto de la contratacin.

La experiencia especfica es parte de la experiencia general, pero no viceversa. Esto quiere decir que la construccin de obras similares pueden ser incluidas en el requerimiento de experiencia general, sin embargo construccin de obras civiles en general no pueden ser incluidas como experiencia especfica.

23.1.2 En los casos de Asociacin Accidental y segn su propsito, la experiencia general y especfica, sern la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociacin.A fin de determinar s la asociacin cumple con los requisitos mnimos de calificacin especificados, se sumarn las cifras de experiencia general y especfica correspondientes a cada uno de los integrantes de la asociacin accidental. Si en la propuesta presentada la sumatoria de experiencias no cumple con lo requerido, la propuesta ser descalificada.

23.1.3 La Experiencia General y Especfica de la empresa o asociacin accidental, ser acreditada por separado en los Formularios A-6 y A-7 de la Seccin III Formularios de la Propuesta.

a) FORMULARIO A-6 Experiencia General del proponente: El proponente detallar en este formulario las obras civiles realizadas como experiencia general (incluida la experiencia especfica o similar), efectuadas durante los ltimos diez (10) aos.

El monto mnimo a ser detallado en este formulario debe ser igual o mayor a Bs. 3400.000.00.- (Tres millones cuatrocientos mil 00/100 Bolivianos).

b) FORMULARIO A7 Experiencia Especfica del proponente: El proponente detallar en este formulario las obras similares a la requerida en la convocatoria, efectuadas durante los ltimos diez (10) aos.

El monto mnimo a ser detallado en este formulario debe ser igual o mayor a Bs. 1700.000.00.- (Un milln setecientos mil 00/100 Bolivianos).

23.2 Experiencia General y Especfica del Personal Clave, Equipo y Cronograma de movilizacin de Equipo La experiencia del personal clave, es el conjunto de contratos en los cuales el profesional ha desempeado cargos iguales o superiores al cargo de la propuesta, que sern acreditados con certificado firmado por el contratante o acta de recepcin definitiva de la obra, las entidades convocantes debern considerar la experiencia de los profesionales tanto en el sector pblico como privado, de acuerdo con las actividades desarrolladas por stos.

Se define como experiencia general, el conjunto de obras civiles en general y como experiencia especfica el conjunto de obras civiles similares al objeto de la contratacin.

La experiencia especfica es parte de la experiencia general, pero no viceversa. Esto quiere decir que los cargos en obras similares pueden ser incluidos en el requerimiento de experiencia general, sin embargo cargos en obras civiles en general no pueden ser incluidas como experiencia especfica. 23.2.1 Formulario A-8 Experiencia General y Especifica del Gerente/ Superintendente o Residente de Obra. El profesional comprometido para este cargo, debe presentar el formulario A-8 de la Seccin III, debidamente firmado como Declaracin Jurada y compromiso de trabajo suscrito para dirigir la obra, con el siguiente detalle:

a) Experiencia General: El proponente detallar en este formulario, el nmero de cargos iguales o superiores a Gerente, Superintendente o Residente de Obra desempeados en obras civiles en general, especificando el monto estimado de la obra.El monto mnimo a ser detallado en este formulario debe ser igual o mayor a Bs. 3400.000.00.- (Tres millones cuatrocientos mil 00/100 Bolivianos).b) Experiencia Especfica: El proponente detallar en este formulario, el nmero de cargos iguales o superiores a Gerente, Superintendente o Residente de Obra desempeados en obras civiles similares.

El monto mnimo a ser detallado en este formulario debe ser igual o mayor a Bs. 1700.000.00.- (Un milln setecientos mil 00/100 Bolivianos).

23.2.2 Formulario A-9 Experiencia Especfica de el (los) Especialista (s). El profesional comprometido para este cargo, debe presentar el Formulario A-9 de la Seccin III, debidamente firmado como Declaracin Jurada y compromiso de trabajo suscrito para ejecutar la obra, con el siguiente detalle:

La cantidad mnima de aos en cargos iguales o similares a ser detallado en este Formulario debe ser igual a 2 (Dos) Aos, el nmero de aos de experiencia del especialista corresponder a la suma de los plazos en uno o varios proyectos de construccin, solo se considerar un periodo cuando se presenten experiencias en los mismos periodos y en diferentes proyectos.Este Formulario ser llenado por cada uno de los profesionales especialistas comprometido por el proponente a movilizar a la obra. En caso de adjudicacin la entidad podr requerir toda la informacin que sta considere pertinente para verificar lo sealado en las declaraciones juradas. En lo referido a experiencia de la empresa y del personal clave el proponente se hace pasible a las sanciones establecidas en el Cdigo de Procedimiento Penal en caso de evidenciarse irregularidades que permitan tipificar la accin como un delito, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Artculo 179 del Reglamento al Texto Ordenado del DS N 27328.

23.2.3 Formulario A-10 Equipo mnimo comprometido para la obra.Este documento es una declaracin jurada de la empresa proponente. Para que se considere el equipo por alquilar al proponente adjudicado, deber presentar fotocopia del compromiso de alquiler y fotocopia del documento de propiedad a nombre del firmante de este documento. Si el equipo es propiedad del proponente, este aspecto ser verificado en el inventario de equipos adjunto al Balance General de la empresa.

En el caso de asociacin accidental, la disponibilidad de equipo individual de cada uno de los asociados podr ser sumada para cumplir con este requisito

El proponente deber garantizar el pleno funcionamiento del equipo y maquinaria.23.2.4 Formulario A-11 Cronograma de movilizacin de equipo.Para la presentacin de este documento, se debe considerar el equipo comprometido a movilizar a la obra, el plazo de permanencia en la misma, de modo tal que el contratista disponga del mismo en forma oportuna en obra, segn cronograma de actividades.

Cuando corresponda, el proponente deber especificar si el equipo est comprometido paralelamente en otras obras.

24. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONMICA.

La propuesta econmica deber estar detallada en los siguientes formularios, incluidos en la Seccin III Formularios de la Propuesta.

FORMULARIO B-1Presupuesto por tem y General de la Obra (elaborado de acuerdo con el Formulario Volmenes de Obra incluido en la Seccin III Formularios de la Propuesta).

FORMULARIO B-2Anlisis de Precios Unitarios

Este formulario debe ser llenado por el proponente para todos los temes de manera coherente con las especificaciones tcnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.

FORMULARIO B-3Cronograma de Desembolsos

El proponente deber considerar en Gastos Generales el costo de Protocolizacin del contrato, siempre y cuando su propuesta sea mayor a ochocientos mil unidades de fomento a la vivienda (UFVs 800.000), o cuando as haya sido establecido en el Modelo de Contrato por la entidad convocante.25. MONEDA DE LA PROPUESTA Y FORMA DE PAGO.

Los precios de la propuesta y el pago del monto del contrato debern expresarse en moneda nacional. La forma de pago se realizar por avance de obra, de acuerdo con el cronograma de desembolsos y a las condiciones establecidas en el contrato.26. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS.

26.1 La propuesta deber tener una validez no menor a sesenta (60) das calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas. La propuesta cuyo perodo de validez no se ajuste al requerido, ser descalificada.

26.2 Solamente en circunstancias excepcionales (causas de fuerza mayor, caso fortuito, enmiendas o interposicin de Recursos Administrativos de Impugnacin), el Convocante podr solicitar extensin del perodo de validez de las propuestas. La solicitud y las respuestas sern realizadas por escrito. El Proponente que rehse aceptar la solicitud, no se le ejecutar su Garanta de Seriedad de Propuesta, pero ya no competir en el proceso. Los proponentes que accedan a la prrroga no podrn modificar su propuesta.

26.3 Para mantener la validez de la propuesta, de acuerdo con el subnumeral anterior, el Proponente deber necesariamente presentar una garanta que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

27. FORMATO DE LA PROPUESTA.

27.1 La propuesta deber ser presentada en Sobre nico, cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dentro de los plazos establecidos y de acuerdo con los requerimientos del Pliego de Condiciones.

27.2 La propuesta ser presentada en un ejemplar Original y dos (2) Copias, identificando claramente cul es "original" y cul "copia, En caso de discrepancia entre los ejemplares, prevalecer el original.

27.3 El original de la propuesta deber ser mecanografiado o escrito con tinta indeleble, con todas sus pginas numeradas, selladas y firmadas o rubricadas por el proponente o por la(s) persona(s) debidamente autorizadas, de acuerdo al Poder del Representante Legal que es parte de la propuesta, con excepcin de la Garanta de Seriedad de Propuesta. La propuesta deber contar con un ndice que permita la rpida ubicacin de todos los documentos.

27.4 No se aceptarn propuestas que contengan textos entre lneas, borrones ni tachaduras, salvo cuando fuese necesario para corregir errores propios del proponente, en cuyo caso las correcciones debern llevar la firma de la persona que firme la propuesta.

27.5 El sobre deber ser cerrado de manera que si este es abierto, antes de la hora sealada, se puedan observar muestras de dicha violacin.

27.6 El sobre estar dirigido al Convocante, de acuerdo al siguiente formato:

Sobre "NICO"

Nombre de la Entidad Convocante: Gobierno Municipal de Arani Licitacin Pblica Nacional N 002/2006 CUCE N________ (Indicar el CUCE asignado por el SICOES) Objeto de la Licitacin: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO AV. JUAN B. PEREIRA. Direccin de la Entidad Convocante: Plaza Principal 24 de Noviembre Acera Norte Nombre del Proponente: _______ (Indicar si es una empresa comercial o asociacin accidental u otro tipo de proponente).

NO ABRIR ANTES DEL: 03 de julio de 2006, horas 15:30.

27.7 Si el sobre fuera entregado sin cerrar o sin seguir las instrucciones requeridas, el Convocante registrar en el Libro o Acta de Recepcin de Propuestas sus observaciones, y no asumir responsabilidad alguna en caso de que la propuesta completa o cualquiera de sus partes sea traspapelada, confundida o abierta prematuramente.

C. PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS.

28. PLAZO Y FORMA PARA LA PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS.

28.1 Las propuestas debern ser entregadas en el plazo y direccin establecidas en la convocatoria.28.2 Cuando el Convocante ample el plazo para la presentacin de propuestas, de conformidad con el numeral 17 del presente Pliego de Condiciones, todos los plazos previstos se modificarn conforme al nuevo plazo para presentacin de las propuestas.

28.3 Las propuestas podrn ser entregadas en persona o por correo certificado (courrier): en todos los casos el proponente es el responsable que su propuesta sea presentada a tiempo y de obtener el recibo de recepcin que se detalla en el siguiente subnumeral.

28.4 El Convocante, est obligado a registrar en el Libro de Actas o Registro de Recepcin de Propuestas, el nombre del Proponente, su direccin para efectos de notificaciones, la fecha y hora de recepcin de la propuesta y el nombre de la persona que efecto la entrega. Como constancia de haber recibido la propuesta dentro del plazo estipulado, el Convocante extender un recibo, a la persona que entregue la propuesta, en el que se incluir toda la informacin antes descrita y otra informacin u observacin que se considere importante.

29. CIERRE DEL REGISTRO DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS.

29.1 El Secretario de la Comisin de Calificacin, antes de la hora lmite fijada para la presentacin de propuestas, supervisar personalmente la entrega de las mismas y efectuar el cierre del Libro de Actas o Registro de Recepcin de Propuestas.

29.2 Se considerar que una empresa ha presentado su propuesta dentro del plazo, si sta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentacin de propuestas hasta la hora lmite establecida para el efecto, debiendo ser registrada en los prximos minutos.

29.3 Se considerar la hora de la Entidad Convocante como oficial.

30. PROPUESTAS PRESENTADAS FUERA DE PLAZO. Toda propuesta que quiera ser entregada despus del plazo fijado para la recepcin de propuestas, no ser recibida, registrndose tal hecho en el Libro de Actas o Registro de Recepcin de Propuestas, consignando el nombre del proponente.

31. MODIFICACIN O RETIRO DE PROPUESTAS.

31.1 El Proponente podr modificar o retirar la propuesta presentada, siempre y cuando su solicitud sea formulada por escrito y firmada por el Representante Legal, antes de que venza el plazo fijado para la presentacin de propuestas. La devolucin de la propuesta cerrada se realizar bajo constancia escrita.

31.2 Al Proponente que enve una nota escrita retirando su propuesta o desistiendo de participar en el proceso en forma posterior a la hora limite para la presentacin de propuestas, se le ejecutar la Garanta de Seriedad de Propuesta.

31.3 Una vez recibidas y vencido el plazo de presentacin, las propuestas no podrn ser modificadas o alteradas de manera alguna.

32. EJECUCIN DE LA GARANTA DE SERIEDAD DE PROPUESTA. La Garanta de Seriedad de Propuesta ser ejecutada en los siguientes casos:

a) Cuando el Proponente retire su propuesta en forma posterior a la hora lmite fijada para la presentacin de propuestas.

b) Cuando la propuesta sea adjudicada y el Proponente no suministre los documentos originales o fotocopias legalizadas que respalden su propuesta.

c) Cuando el adjudicatario no presente la Garanta de Cumplimiento de Contrato.

d) Cuando el adjudicatario no acepte firmar el Contrato en el plazo estipulado.

e) Cuando se determine que el proponente se encuentra impedido para participar en los procesos de contratacin tal como prev el Artculo 9 del Reglamento del Texto Ordenado del D.S. N 27328.

D. APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

33. APERTURA DE PROPUESTAS.

33.1 La apertura de las propuestas, a cargo de la Comisin de Calificacin, se realizar inmediatamente despus del cierre del plazo de presentacin de propuestas y ser en la fecha, hora y lugar sealados en la Convocatoria Pblica.

33.2 La apertura de las propuestas se realizar en un acto nico y pblico, continuo y sin interrupcin, donde se permitir la presencia de los proponentes o de sus representantes que hayan decidido asistir, as como de los representantes acreditados de la sociedad civil que se hayan invitado o las que quieran y soliciten participar. 33.3 El acto se iniciar informando sobre el objeto de la convocatoria, las publicaciones realizadas, la nmina de los potenciales proponentes que obtuvieron el Pliego de Condiciones y el nmero de propuestas presentadas segn la lectura del Acta de Recepcin de las propuestas. Si hubiere lugar, se informar sobre los recursos administrativos interpuestos contra la Resolucin Administrativa de aprobacin del Pliego de Condiciones.33.4 El acto continuar, as se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisin de Calificacin suspender el acto y recomendar a la Autoridad Responsable del Proceso de Contratacin, que la convocatoria sea declarada desierta.33.5 La Comisin de Calificacin, abrir todas las propuestas recibidas dentro del plazo. Al momento de abrir cada propuesta, se leer en voz alta y se registrar en un Acta el nombre del proponente cuya propuesta sea abierta y el precio total de su propuesta econmica. 33.6 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificar ni rechazar a ningn proponente, siendo esta una atribucin de la Comisin de Calificacin en el proceso de evaluacin. Los integrantes de la Comisin de Calificacin y los asistentes debern abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

33.7 Cuando no se ubique algn documento, la Comisin de Calificacin solicitar al representante del proponente, seale el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o en su defecto acepte la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante se registrar tal hecho en el Acta de Apertura.33.8 Previo a concluir el acto de Apertura de Propuestas, todas las pginas de cada propuesta original sern firmadas por todos y cada uno de los integrantes de la Comisin de Calificacin, excepto la Garanta de Seriedad de Propuesta.33.9 Al concluir el acto pblico, se elaborar el Acta de Apertura circunstanciada con todas las actuaciones administrativas, la que ser suscrita por todos los integrantes de la Comisin de Calificacin y por los representantes de los proponentes que as deseen hacerlo; una copia del acta ser entregada a los proponentes, asistentes y/o representantes de las organizaciones empresariales y la sociedad civil que as lo soliciten. Los representantes de los proponentes que tengan observaciones debern hacer constar las mismas en el Acta.33.10 Concluido el acto de apertura de propuestas, la nmina de proponentes ser remitida por la Comisin de Calificacin a la ARPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

34. EXCUSAS.

34.1 Tanto la ARPC, como los integrantes de la Comisin de Calificacin, debern observar las disposiciones relativas a las excusas de acuerdo con lo estipulado en el Artculo 28 del Reglamento del Texto Ordenado del DS N 27328, y sus reemplazantes deben ser nombrados de acuerdo con las consideraciones del mismo Artculo.

34.2 Una vez nombrados los reemplazantes y no existiendo ninguna excusa pendiente de resolucin, la ARPC informar a todos los proponentes los nombres de los servidores pblicos excusados y sus reemplazantes.

35. ERRORES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES35.1 Error Subsanable es aquel que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma; sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es susceptible de ser rectificado siempre y cuando no afecte los trminos y condiciones de la propuesta, no conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se considere omisin, entendindose como omisin no solo la falta de documentos, sino que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas.

Todo error considerado subsanable, ser consignado en el Informe de Calificacin y Recomendacin, con la justificacin respectiva.

35.2 Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificacin, los siguientes:

a) La ausencia de la Carta de presentacin de la propuesta firmada por el Representante Legal.

b) La falta de la propuesta tcnica.

c) La falta de la propuesta econmica.

d) La no presentacin de la Garanta de Seriedad de Propuesta, cuando sea solicitada.

e) La ausencia del Poder del Representante Legal con facultad para presentar propuestas y suscribir contratos con el Estado.

f) La no presentacin de la Declaracin Jurada que acredita la veracidad y autenticidad de su condicin legal este incompleta y/o sin firma del Representante Legal.

g) La no presentacin de la Declaracin Jurada de Acreditacin de Experiencia y Capacidad Financiera y/o sin firma del Representante Legal.

h) Cuando la Garanta de Seriedad de Propuesta, sea girada por monto o plazo de vigencia menores a los requeridos o emitida en forma errnea.

i) La presentacin de una Garanta diferente a la solicitada.

j) Falta de Firma del Representante Legal en los Formularios y Documentos solicitados en el Documento Base de Contratacin.

k) Cuando producto de la revisin aritmtica de la propuesta econmica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por la Comisin de Calificacin.

l) La ausencia de documentacin y aspectos solicitados, especficamente en el Documento Base de Contratacin, de acuerdo al tipo de contratacin.

m) Cuando se presente en fotocopia simple, los documentos solicitados en original.

36. CANCELACIN, SUSPENSIN Y ANULACIN DEL PROCESO DE CONTRATACION. El procedimiento para la Cancelacin, Suspensin o Anulacin del Proceso de Contratacin, se efectuarn de acuerdo con lo establecido en el Artculo 18 del Reglamento del Texto Ordenado del DS N 27328.

37. CONVOCATORIA DESIERTA. La ARPC, declarar desierta la presente convocatoria, si se produce alguna de las tres situaciones sealadas en el Artculo 28 del Texto Ordenado del DS N 27328. Esta Resolucin de Declaratoria de Desierta, que ser notificada a los proponentes dentro del plazo mximo de dos (2) das hbiles desde la fecha de su emisin, es susceptible de ser impugnada.

38. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA. La Garanta de Seriedad de Propuesta, ser devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) das calendario, en los siguientes casos:

a) Despus de la notificacin con la Resolucin de Declaratoria Desierta, siempre y cuando no se hubiera interpuesto Recurso Administrativo de Impugnacin.

b) Cuando el Convocante solicite la extensin del periodo de validez de propuestas y el Proponente rehse aceptar la solicitud.

c) Despus de notificada la Resolucin Administrativa de Cancelacin del Proceso de Contratacin

d) Despus de suscrito el contrato con el proponente adjudicado.

e) Al Proponente adjudicado, despus de la entrega de la Garanta de Cumplimiento de Contrato.

39. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO. La informacin relativa al contenido, anlisis y evaluacin de las propuestas y sus respectivos informes, es informacin confidencial y no podr ser revelada. Una vez terminado el proceso de evaluacin y emitido el informe respectivo, ste ser de carcter pblico.

El Convocante no dar a conocer el contenido de la propuesta tcnica, sin autorizacin escrita del Proponente.

40. EVALUACION Y CALIFICACIN DE LA PROPUESTA. La evaluacin de la propuesta, a cargo de la Comisin de Calificacin, se realizar de acuerdo a lo determinado en el Artculo 26 del Texto Ordenado del DS N 27328, Artculo 46 de su Reglamento y el Sistema de Evaluacin del presente Pliego de Condiciones.

40.1 Luego de concluido el Acto de Apertura de Propuestas, la Comisin de Calificacin instalar el acto de Calificacin de Propuestas, que se realizar en sesin reservada con la totalidad de sus integrantes, procediendo a calificar las propuestas dentro de los dos (2) das calendario computables a partir de la fecha de Apertura de Propuestas.40.2 La calificacin de propuestas comprende las siguientes fases:

a) Evaluacin Preliminar: De acuerdo con la verificacin realizada en el Acto de Apertura respecto a la presentacin de los documentos de cada una de las propuestas, segn lo solicitado en el Pliego de Condiciones, la Comisin de Calificacin determinar si las propuestas continan, se rechazan o descalifican.

b) Precio Evaluado Ms Bajo: Se considerar como precio evaluado ms bajo, aquel precio de la propuesta que sea igual o este inmediatamente por debajo del Precio Referencial Ms Adecuado (PRMA).

c) Anlisis de los aspectos tcnicos, legales y administrativos: La propuesta que hubiera obtenido el precio evaluado ms bajo se someter a la evaluacin de los aspectos tcnicos, legales y administrativos, aplicando el mtodo cumple / no cumple.

En los casos de asociacin accidental, la experiencia general y especfica sern la suma de estos factores individualmente demostrados por las empresas que integran la asociacin.

Si el proponente no cumple con algunos de los aspectos tcnicos, legales o administrativos ser descalificado y se proceder a evaluar a la segunda propuesta con el precio evaluado ms bajo y as sucesivamente, de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Evaluacin.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, estos sern sealados en el Informe de Calificacin y Recomendacin.41. INFORME DE CALIFICACION Y RECOMENDACION.

41.1 La Comisin de Calificacin elevar, en un plazo de dos (2) das calendario computables a partir de la fecha de Apertura de Propuestas, a conocimiento de la ARPC, el informe sobre el proceso de calificacin y la recomendacin de adjudicacin a la propuesta mejor calificada o de declaratoria desierta de la convocatoria.

41.2 El Informe de Calificacin y Recomendacin deber contener mnimamente lo siguiente:

a)Nmina de los proponentes.

b)Cuadros comparativos de evaluaciones econmica, legal, administrativa y tcnica.

c)Calificacin Final.

d)Resumen ejecutivo

e) Recomendacin de adjudicacin o Declaratoria Desierta, justificada.

e)Justificaciones al rechazo o descalificacin de propuestas.

f) Otros aspectos que se consideren pertinentes

41.3 El informe de la Comisin de Calificacin, no crear derecho alguno en favor del proponente recomendado.

E. ADJUDICACION, FIRMA Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.

42. ADJUDICACION Y PLAZO PARA SU NOTIFICACION.

42.1 La ARPC, de acuerdo con lo establecido en el Artculo 48 del Reglamento del Texto Ordenado del D.S. N 27328, dentro de Un (1) da hbil de recibido el Informe de Calificacin y Recomendacin, emitir la correspondiente Resolucin Administrativa. Una vez emitida la Resolucin Administrativa de Adjudicacin o de Declaratoria Desierta la ARPC notificar a los proponentes en el plazo de dos (2) das hbiles.

42.2 La Resolucin Administrativa de Adjudicacin o Declaratoria Desierta deber ser motivada y contendr, en la parte resolutiva, mnimamente la siguiente informacin:

a) Los resultados de la calificacin.

b) Las causales de rechazo y/o descalificacin de cada propuesta.

c) Las causales de Declaratoria Desierta.

Esta Resolucin deber estar acompaada de una copia del Informe de Calificacin y Recomendacin emitido por la Comisin de Calificacin.

43. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

43.1 Una vez concluido el plazo de tres (3) das hbiles para la interposicin de Recursos Administrativos de Impugnacin, la ARPC mediante nota escrita de adjudicacin, notificar al proponente adjudicado para que en el plazo de quince (15) das calendario, presente la documentacin sealada en el Pliego de Condiciones. En el caso de Asociaciones Accidentales, cada asociado deber presentar su documentacin en forma independiente.

43.2 En caso de verificarse alteraciones o falsedad en la documentacin presentada con relacin a la propuesta, la ARPC instruir remitir antecedentes al Ministerio Pblico.

43.3 Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentacin de los documentos requeridos para la firma del contrato, se le ejecutar la Garanta de Seriedad de Propuesta y se proceder a evaluar a la segunda propuesta con el precio evaluado mas bajo, siempre y cuando se encuentre en los lmites presupuestarios de la entidad y as sucesivamente. En este caso, los plazos se computarn nuevamente a partir de la notificacin con la Resolucin de Adjudicacin a todos los proponentes.

43.4 La Garanta de Cumplimiento de Contrato por el siete por ciento (7%) del valor total del contrato y la Garanta de Correcta Inversin del Anticipo, si el proponente consign el otorgamiento del mismo en su propuesta, por el monto del cien por ciento (100 %), de hasta el veinte por ciento (20%) del valor total de contrato, sern presentadas para la suscripcin del mismo.

43.5 La suscripcin del contrato deber realizarse en el plazo mximo de veinte (20) das calendario, computables a partir de transcurrido el plazo para interponer el Recurso Administrativo de Impugnacin.

43.6 Excepcionalmente y con la debida justificacin, por caso fortuito, fuerza mayor o por razones administrativas financieras, atribuibles a la entidad o al proponente adjudicado, la ARPC podr ampliar el plazo de suscripcin de contrato hasta un mximo de quince (15) das calendario adicionales.

43.7 Declaracin Jurada que acredite la veracidad y autenticidad de su condicin legal, administrativa. Para la suscripcin del contrato, la empresa adjudicada deber presentar los originales o fotocopias legalizadas de los documentos sealados en la Declaracin Jurada que acredite la veracidad y autenticidad de su condicin legal, administrativa (Formulario A-3).

43.8 Declaracin Jurada de acreditacin de Capacidad Financiera. Para la suscripcin del contrato, la empresa adjudicada deber presentar los originales o fotocopias legalizadas de los documentos sealados en el Declaracin Jurada de Acreditacin de Experiencia y Capacidad Financiera (Formulario A-5).

43.9 Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su pas de origen, la Declaracin Jurada debe mantener su texto, y en caso de adjudicacin, los documentos debern ser remitidos en el plazo de veinte (20) das calendario, y sern similares o equivalentes a los requeridos localmente para certificar sus enunciados; considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso. 44. FISCALIZACIN Y SUPERVISIN DEL CONTRATO.44.1 La fiscalizacin del contrato ser realizada a travs de un FISCAL DE OBRA, preferentemente un funcionario de la entidad, que ser designado antes del inicio de las obras. Asimismo, el mencionado Fiscal tendr la responsabilidad de fiscalizar el Contrato de Supervisin Tcnica de la Obra.44.2 El FISCAL DE OBRA, debe ser un profesional con amplios conocimientos y experiencia sobre el objeto de la contratacin, en tal razn el CONTRATANTE es responsable por la contratacin o designacin de este profesional. 44.3 La Supervisin de la Obra ser realizada por una Empresa Consultora o Consultor Individual, que ser contratado por lo menos treinta (30) das calendario antes de la emisin de la Orden de Proceder de la Obra. El SUPERVISOR de la Obra deber emitir un primer informe inicial antes de que se inicien las actividades de obra, el contenido y alcance de este informe deber estar especificado en los trminos de referencia y contrato del SUPERVISOR.44.4 El CONTRATISTA debe responder ante el SUPERVISOR sobre el cumplimiento de las rdenes que ste ltimo emita a travs del Libro de rdenes, en el marco de lo establecido en el Pliego de Condiciones y el Contrato correspondiente. 45. MODIFICACIONES DE LAS OBRAS. La Entidad contratante podr introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra y con tal propsito, tendr la facultad para ordenar por escrito dichas modificaciones al Contratista, va el Supervisor, con la aceptacin expresa del Contratista, utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:

a) Orden de Trabajo: La orden de trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribucin de cantidades de obra, pudiendo aplicarse cuando esta redistribucin de cantidades no implica una modificacin del precio de contrato ni plazos en el mismo y tampoco se introducen tems nuevos (no considerados en el proceso de licitacin).

Estas rdenes sern emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en el Libro de Ordenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecucin de la obra.

La emisin de rdenes de Trabajo, no debe dar lugar a la emisin posterior de una Orden de Cambio para el mismo objeto.

b) Orden de Cambio: La orden de cambio se aplica cuando la modificacin a ser introducida implica una modificacin del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificacin de volmenes de obra (no considerados en la licitacin) sin dar lugar al incremento de los precios unitarios o a la inclusin de nuevos temes de obra. Una orden de cambio no puede modificar las caractersticas sustanciales del diseo. El incremento o disminucin del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), tiene como lmite el mximo del diez por ciento (10 %) del monto total de Contrato.

El documento denominado Orden de Cambio que tendr nmero correlativo y fecha, ser elaborado con los sustentos tcnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos) por el Supervisor y ser puesto a conocimiento y consideracin del Fiscal, quien con su recomendacin enviar a la Oficialia Mayor, para el procesamiento de su emisin. La Orden de Cambio ser firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmo el contrato original.

Una vez formulada la Orden de Cambio por el Supervisor, el proceso de aprobacin y suscripcin de la misma debe durar como mximo quince (15) das calendario.

c) Contrato Modificatorio: El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificacin a ser introducida implica una modificacin en las caractersticas sustanciales del diseo, el cual puede dar lugar a una modificacin del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir tems nuevos (no considerados en la licitacin).

El incremento o disminucin del monto del contrato, mediante Contrato Modificatorio (una o varias sumadas) tiene como limite el mximo del quince por ciento (15 %) del monto total original de Contrato, este porcentaje es independiente de las modificaciones que la obra pudiera haber sufrido por aplicacin de rdenes de Cambio. Los precios unitarios de los nuevos temes creados, debern ser negociados entre las partes, no se podrn incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos.El documento denominado Contrato Modificatorio tendr nmero y fecha, ser elaborado con los sustentos tcnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el Supervisor y ser puesto a conocimiento y consideracin del Fiscal, quien con su recomendacin enviar a la Oficialia Mayor, que derivar con un informe justificado, la recomendacin a la Mxima Autoridad Ejecutiva.

Recibida la recomendacin e informe, la MAE podr instruir la Conformacin de una Comisin Tcnica que analizar el informe y emitir recomendacin, considerando aspectos tcnicos y financieros. Aprobado el mismo la MAE instruir el procesamiento de su emisin. El Contrato Modificatorio ser firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firm el contrato original.Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobacin y suscripcin del mismo debe durar como mximo veinte (20) das calendario.

En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicacin de los instrumentos de modificacin descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.46. RECEPCIN DE OBRA.

46.1 La Recepcin de la Obra ser realizada en dos etapas que se detallan a continuacin:

a) Recepcin Provisional: Se realizar cuando la obra haya sido concluida completamente en todos los temes contractualmente acordados. La recepcin provisional est bajo la responsabilidad del Supervisor, la Comisin de Recepcin de la Entidad efecta una inspeccin del acto.

b) Recepcin Definitiva: Se realiza una vez que el contratista ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepcin provisional, siendo el plazo mximo de ciento ochenta (180) das calendario. El Supervisor deber establecer un plazo racional, en funcin al tipo y plazo de ejecucin de la obra, hasta la recepcin definitiva, plazo que deber estar establecido en el Acta de Recepcin Provisional.

La responsabilidad por la Recepcin Definitiva recae en la Comisin de Recepcin de la Entidad, en el acto se realiza una inspeccin conjunta con el Fiscal, Supervisor y el Contratista.

46.2 Para la realizacin de cualquiera de las recepciones antes estipuladas, el Contratista notificar por escrito, por lo menos (5) das hbiles, al Supervisor de la Obra indicando la fecha que entregar la obra. El Supervisor comunicar de forma escrita a la Entidad la fecha de recepcin de la obra para que est presente.

46.3 Si el Supervisor no realizara el Acto de Recepcin de la Obra en los treinta (30) das hbiles posteriores a la notificacin del Contratista, se aplicar el silencio positivo y se entender que dicha recepcin ha sido realizada sin ninguna observacin.

F. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

47. RESOLUCIONES RECURRIBLES. Los proponentes podrn interponer Recurso Administrativo de Impugnacin, nicamente contra:

a) La Resolucin de Aprobacin de Pliego de Condiciones

b) La Resolucin de Adjudicacin

c) La Resolucin de Declaratoria Desierta

48. PROCEDIMIENTOS. Los procedimientos a seguirse en la tramitacin del Recurso Administrativo de Impugnacin desde su interposicin hasta su resolucin, debern acogerse a lo determinado en el Capitulo II del Ttulo V del Reglamento del Texto Ordenado del DS N 27328

49. INTERPOSICION (PRESENTACION) DE RECURSO DE IMPUGNACIN. Los proponentes podrn interponer Recurso Administrativo de Impugnacin contra cualquiera de las resoluciones citadas en el numeral 47 del presente Pliego de Condiciones, los cuales debern ser presentados ante el Oficial Mayor.50. RESOLUCIN DEL RECURSO ADMINISTRATIVO. La MAE una vez recibido el recurso y sus antecedentes deber pronunciarse sobre el mismo en el plazo de cinco (5) das hbiles computables a partir de la ultima notificacin a los proponentes del proceso de contratacin objeto de recurso, pudiendo pronunciarse de la siguiente manera:a) Confirmando la resolucin impugnada

b) Revocando la resolucin impugnada.-

c) Desestimando el recursoG. DEFINICIONES

Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepcin Definitiva de la Obra: Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deber contener como mnimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.

Convocante: Es la persona o institucin de derecho pblico que convoca la realizacin de obras. Contratante:. Es la persona o institucin de derecho pblico que contrata la realizacin de obras. Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligacin de ejecutar una obra civil especfica, de acuerdo con las especificaciones tcnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionndolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo entre partes celebrado entre el contratante y el contratista, para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la ejecucin de una obra pblica, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina el Pliego de Condiciones.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato.

Especificaciones Tcnicas: Son las que definen la calidad de obra que el contratante desea ejecutar por intermedio del Contratista, en trminos de calidad y cantidad.

Fecha de conclusin de la obra: Es la fecha efectiva de conclusin de la obra, certificada por el Supervisor de Obra, en la que se emite el Acta de Recepcin Definitiva de la Obra firmada por la Comisin de Recepcin.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de lnea de la entidad contratante o contratado especficamente para representarla en la ejecucin de una obra civil. Legalmente es la persona que toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecucin de la obra y ejerce control sobre la Supervisin Tcnica en representacin del Contratante.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinacin y ejecucin de los aspectos administrativos y financieros del proyecto.

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizar el Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodologa: Es la descripcin del mtodo constructivo que emplear el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripcin amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificacin de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la ejecucin de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor trmino de la obra contratada, pero cuyas caractersticas son diferentes a las especificaciones tcnicas contenidas en el pliego de condiciones original.

Obra Similar: Es obra similar, aqulla que la entidad ha definido especificando las caractersticas que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aqullas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con un nmero determinado de tems significativos similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al Contratante segn el contrato y las especificaciones tcnicas.

Obra Pblica: Es al infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es propender el bien pblico.

Omisin: Significa no solo la falta de presentacin de documentos, sino cualquier documento que no cumpla con las condiciones de validez requeridas por el convocante.

Perodo de Correccin de Defectos: Es el perodo en el cual el Contratista deber corregir los defectos notificados por el Supervisor de Obra. La duracin del perodo la establece el Supervisor de obra. Personal Tcnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el contratista, responsables de la correcta ejecucin de la obra.

Planos Generales: Son el resultado de los diseos, que a una escala adecuada definen la ubicacin, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseo Final de la Obra por la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los diseos a escala adecuada que definen la construccin, de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Precio del Contrato: Es el precio establecido en la Resolucin de Adjudicacin y ajustado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o tem de obra. Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitacin completados y entregados por el Contratista al Contratante, que contienen la cotizacin y forma de ejecucin de la obra a construir.

Resolucin de Adjudicacin: Es el documento que constituye la aceptacin formal por el Contratante de la Oferta presentada por el proponente ganador.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quin deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a travs del libro de rdenes; as como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conduccin tcnica de la construccin de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quin deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a travs del libro de rdenes; as como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conduccin tcnica de la construccin de la obra.

Sitio de la Obra: Es el rea de emplazamiento de la obra a ejecutar.

Supervisin Tcnica: Es el servicio de supervisin del trabajo que realiza un empresa contratista para el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecucin de una obra civil sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las especificaciones tcnicas.

Supervisor: Es el profesional independiente o la empresa consultora que realiza un servicio de consultora de supervisin tcnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra junto con el Contratista son corresponsables de la buena ejecucin de la obra.

SECCIN IIESPECIFICACIONES TCNICAS

1. CONSIDERACIONES GENERALES

El convocante debe adjuntar en esta seccin, las Especificaciones Tcnicas para cada uno de los tems que se requieren en la obra. Igualmente debe incorporar en esta seccin toda la informacin administrativa y tcnica para la ejecucin del proyecto que servir tambin para la ejecucin de la supervisin tcnica en forma adecuada.

La existencia de un conjunto de especificaciones tcnicas claras y precisas es indispensable para que los proponentes puedan responder en forma realista y competitiva a lo solicitado, el convocante debe asegurarse que las especificaciones no sean restrictivas o discriminatorias.

En las especificaciones deber exigirse que todos los bienes y materiales a incorporarse en las obras sean de la calidad especificada en el volumen y cantidades de obra, de acuerdo a normas tcnicas vigentes.

2. INFORMACIN PARA EL PROPONENTE2.1 Acceso a informacin

El convocante desde el momento de la venta del pliego de condiciones, dar acceso para revisin a los potenciales proponentes a toda la informacin que la entidad tenga disponible, en lo referido a la Ingeniera de Proyecto, la estructura de costos, porcentajes de incidencia y otros.

2.2 Plazo de ejecucin de la obra

Como parte de las especificaciones tcnicas el Contratante debe indicar el plazo de ejecucin al cual deben ajustarse los proponentes, pudiendo proponer los mismos un plazo menor razonable y en ningn caso un plazo mayor.

El plazo mximo para la ejecucin de las obras determinado por la institucin convocante es de 100 (Ciento) das calendario, los plazos mayores sern motivo de descalificacin.

2.3 Obra Similar

De acuerdo con el tipo de proyecto, tomando en cuenta el uso de equipo, procesos constructivos, caractersticas tcnicas, etc. El convocante para definir Obra Similar deber clasificar la obra de acuerdo con las siguientes categoras:

a. Pavimentos rgidos y flexibles en vas urbanas.En caso de que la obra que se licita no se pueda incluir dentro de las categoras mencionadas por las caractersticas tcnicas de la misma, el convocante podr definir o modificar las obras que se consideran similares al objeto de la licitacin, debiendo esta decisin ser sustentada y fundamentada en la reunin de aclaracin.Para el caso de Mantenimiento la entidad convocante deber definir las caractersticas tcnicas especficas de Mantenimiento que permitan identificar una obra, como obra similar.2.4 Personal Tcnico Clave

El Personal Tcnico Clave, es el equipo compuesto por los profesionales comprometidos a movilizar a la obra, responsables de la correcta ejecucin de la obra cumpliendo fielmente las condiciones establecidas en las Especificaciones Tcnicas del presente Pliego de Condiciones y son:

Residente: Ingeniero Civil con Registro Nacional. Especialista 1: Ingeniero Civil com especialidad en Pavimento Rgido e Hidraulica.2.5 Cargo Similar

La entidad definir al menos cuatro actividades caractersticas del cargo a desarrollar y que puedan determinar que otro cargo sea considerado similar a este, de acuerdo con las responsabilidades y actividades desarrolladas.

Se define como Cargo Similar aquel que tenga al menos las siguientes actividades y responsabilidades para ejecutar una obra similar a la que se licita: 1. Residente: Director de Obra/Residente de obra de cualquier proyecto de construccin, mejoramiento y/o mantenimiento de caminos.

2. Especialista 1: Superintendente, Director de Obra, Residente de obra de cualquier proyecto de construccin de pavimento rgido, mejoramiento y/o mantenimiento de caminos, obras hidrulicas de encauce, canalizacin, alcantarillas, obras de arte, etc.2.6 Equipo mnimo requerido para ejecutar la obra licitada es:. Las columnas son de uso alternativo.

EQUIPO MNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

No.DescripcinCantidadPotenciaCapacidadOtras Caractersticas Propuestas ***

1Tractor CAT D7 o similar1200 HP

2Cargador Frontal1100 HP

3Retroexcavadora180 HP

4Volquetas38 m3

5Motoniveladora1125 HP

6Camin Cisterna110.000 Ltrs

7Planta mezcladora o dosificadora de hormign.180 m3/hr

8Planta trituradora completa150 m3/hr

9Compactador manual2145 HP

10Compactador de rodillo liso1145 HP

11Regla Vibradora de doble bastidor1

12Compresor1150 PCM

13Cortadora de juntas113 HP

14Camioneta 4x41

15Camiones Mixer28 m3

16Mezcladoras de hormign2350 lts.

17Vibradores de inmersin2

18Equipo de topografa2

19Equipo de laboratorio1

*** Datos sern llenados por el convocante, si corresponde.

2.7 Volmenes de Obra

Proporcionar informacin exacta acerca de la cantidad y unidad para cada tem considerado en el presupuesto de la obra.

En la propuesta, la Tabla de Volmenes de Obra deber ser completada con las columnas correspondientes al Precio Unitario (numeral y literal) y el Costo Parcial por tem, de acuerdo con el Formulario B-1

TABLA VOLMENES DE OBRACONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO AV. JUAN B. PEREIRAITEMDESCRIPCINUNIDADCANTIDAD

PAVIMENTADO

1Limpieza y remocin de obstculosGlb1.00

2Replanteo y trazadoM211.680.27

3Excavacin subrasanteM32.005.17

4Conformacin y compactado subrasanteM31.559.87

5Conformacin y compactado subbaseM31.752.38

6Construccin y tratamiento cordn integralMl3.084.21

7Construccin y tratamiento losa M29.711.40

8Corte y sellado de juntasM211.253.51

9Produccin de hormign M31.769.85

10Sealizacin horizontalMl927.60

11LaboratorioM211.253.51

ACONDICIONADO SISTEMA DE RIEGO

12Remocin tapa tanque de almacenamientoM32.95

13Remocin de tubosMl580.00

14Excavacin terreno comn para tubosM3139.30

15Asiento para tubos (cama)M311.60

16Relleno y compactado para tubosM3126.03

17Provisin y tendido tubos de hormign d=6Ml580.00

18Cmara de inspeccinPza10.00

19Hormign ArmadoM33.94

PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL MONTO FINANCIADOI. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS BSICAS DEL SISTEMA DE CRDITO PBLICO.

Para contratar el crdito objeto de la presente Licitacin, la entidad contratante realizara los trmites previstos en las Normas Bsicas del Sistema de Crdito Pblico, para obtener el Certificado de Registro de Inicio de Operaciones de Crdito Pblico, que ser emitido por el Viceministerio del Tesoro y Crdito Pblico.

II. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL.

Como garanta de pago del crdito contratado a travs de la presente Licitacin, la entidad contratante firmar un Convenio Interinstitucional con el Ministerio de Hacienda por el que autorizar, de manera irrevocable, al Ministerio a realizar el dbito automtico de los recursos que le corresponden al Gobierno Municipal de Arani, en la proporcin necesaria para cubrir las obligaciones emergentes del crdito de esta Licitacin. As mismo, en el convenio Interinstitucional se establecer los criterios de administracin de los recursos debitados y los procedimientos para el pago de la deuda contratada.

III. LETRAS DE CAMBIO.

Para el pago de la porcin financiada de la obra, la Entidad Contratante girar a favor de la empresa adjudicada Letras de Cambio aceptadas por el Gobierno Municipal de la Provincia de Arani en las condiciones de pago establecidas en la propuesta adjudicada. Las Letras de Cambio antes descritas se entregarn junto con el pago que corresponda a cada planilla o certificado de avance de obra.Los trabajos deben ejecutarse en conformidad con la calidad establecida en estas Especificaciones. En todo lo relativo al sistema de relacin entre la Supervisin y la Empresa Contratista, regirn las disposiciones vigentes en el Gobierno Municipal de Arani y referente a la construccin de Obras Publicas en todo lo que se oponga a estas especificaciones:

SECCION I

LIMPIEZA Y REMOCIN DE OBSTACULOS

1.DESCRIPCIN

Este trabajo consistir en el desmonte, tala, eliminacin y remocin de toda la vegetacin y desechos dentro de los lmites sealados en los planos, o indicados por el Supervisor, excepto los objetos especificados que deban permanecer en su lugar, o que deban eliminarse de acuerdo con estas especificaciones. El trabajo incluir, tambin, la conservacin adecuada de toda la vegetacin y objetos destinados a permanecer en el sitio, evitndose que sean daados o deformados.2.REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIN

2.1GENERALIDADES

El Supervisor establecer los lmites de la obra y especificar todos los rboles, arbustos, plantas y objetos que deben permanecer en el sitio y que el Contratista deber preservar.

2.2DESMONTE Y LIMPIEZA

Todos los objetos en la superficie y todos los rboles, tocones, troncos, races y otras obstrucciones sobresalientes, que no estn autorizados para permanecer en su lugar, debern ser removidos y eliminados, incluyendo la chapea de la vegetacin, segn lo indique el Supervisor, excepto los tocones, races y objetos macizos no perecederos u objetos putrescibles que se encuentren a un metro como mnimo debajo del nivel del terreno natural.

En zonas fuera de los lmites de construccin, pero dentro del derecho de va, los tocones, troncos, races y otras obstrucciones, que sean autorizados para permanecer en su lugar, debern cortarse a no ms de quince centmetros sobre la superficie del terreno.

Cuando fuese permitido por el Supervisor, los materiales y desechos que no puedan ser quemados, y los materiales perecederos, debern retirarse del derecho de va, y depositarse en lugares alejados y fuera de los lmites visibles del proyecto, previa obtencin del permiso, por escrito, del dueo de la propiedad en la que se depositen. El Contratista deber realizar todos los arreglos necesarios con los dueos de los lugares de botaderos, y el costo que ello implique, deber incluirse en el precio unitario del contrato.

Si la eliminacin es por entierro, todos los rboles debern desramarse y trozarse convenientemente y junto con los escombros, si los hubiere, depositados en fosas excavadas o depresiones naturales y cubiertas con tierra, de tal forma que quede una capa de 20 cm de tierra en la parte superior, debidamente nivelada y compactada. Los materiales no debern enterrarse debajo de zanjas de drenajes o en cuencas que vayan a estar expuestas a considerables corrientes de agua.

Todos los rboles maderables talados dentro de la zona de limpieza, y los que permanezcan dentro del derecho de va al inicio y durante la construccin, sern propiedad de la Administracin.

2.3LIMPIEZA

La limpieza deber incluir la remocin de materiales de la superficie del terreno, tales como maleza, races, restos de cosechas agrcolas y material vegetal descompuesto. Donde se vaya a efectuar una excavacin o un terrapln, el Contratista deber limpiar las zonas indicadas en los planos o seguir las instrucciones del Supervisor.

3. METODO DE MEDICIN

1.1. Este tem se medir en forma global.

4. FORMA DE PAGO

Se pagar de acuerdo a los montos establecidos en el contrato, siendo, su pago la recompensa total de los gastos en material, mano de obra, instrumentos, beneficios sociales, gastos generales y utilidad que intervienen en el tem.

ItemDescripcinUnidad

LIMPIEZA Y REMOCION DE OBSTACULOS GLOBAL (Glb)

SECCION II

REPLANTEO Y TRAZADO

1.DESCRIPCIN

Se refiere a la actividad del trazado, definicin de niveles, rasantes y ubicacin exacta de cada una de las actividades en la obra, debiendo definirse los radios de curvatura, peraltes y el eje de la va de acuerdo a los planos de construccin.

Este tem, incluye tambin, el replanteo general y a detalle del acondicionado del sistema de riego, de acuerdo a los planos de diseo y/o instrucciones del Supervisor.

2.REPLANTEO Y NIVELACIN DE LA CARRETERA

El Contratista con carcter previo a los trabajos de excavacin deber proceder con el replanteo del eje del camino en la que los puntos importantes como los PI, PC y PT sern ubicados mediante estacas, la nivelacin en cada punto estar controlada en base a bancos de nivel localizados (BM) y llevar secciones transversales a intervalos no mayores a 20 metros a objeto de determinar el verdadero volumen de corte o relleno a ser realizado. Esta actividad ser realizada por la brigada topogrfica del Contratista y los resultados aprobados por la Supervisin, servirn de base para el clculo de la planilla de avance.

As mismo se estacarn las curvas, sobreanchos, pie de talud cabeceras de corte, cunetas, zanjas, alcantarillas y otras estructuras que as lo requieran. El Contratista localizar todas las estacas que sean necesarias para la construccin de la obra a solicitud de la Supervisin y para fines de verificacin.

El Contratista deber recibir la aprobacin del Supervisor sobre todo trabajo topogrfico ejecutado, y no esta autorizado a iniciar las obras sin esta aprobacin. Caso contrario, el Contratista ser responsable de la obra ejecutada y en su caso la Supervisin podr rechazarla, ordenar su demolicin y reconstruccin a costa del Contratista. En el caso de que se prosiguiera con el trabajo, el Contratista ser el nico responsable de la correcta ubicacin de las estacas.

A partir de la aprobacin del replanteo por parte de la Supervisin, el Contratista ser responsable del mantenimiento y correcta utilizacin de la localizacin, alineamiento, nivel y dimensiones de todas y cada una de las partes de la obra, como tambin de la provisin de instrumentos topogrficos y personal requerido para el cumplimiento de este tem.

El Contratista basado en planos y cualquier indicacin de la Supervisin colocar otros puntos del eje central y otras referencias necesarias antes de proceder con la limpieza y excavacin, dentro de los lmites del derecho de va.

En caso de que durante la ejecucin de la obra la Supervisin decidiera modificar el alineamiento, el Contratista estacar los nuevos puntos de interseccin PI, PC, PT y otros puntos de referencia importantes del nuevo alineamiento, hasta completar el estacado de acuerdo con lo que indique el Supervisor.

El Contratista esta en la obligacin de proveer todos los instrumentos y personal especializado para realizar este trabajo. Todas las libretas topogrficas debern estar a disposicin de la Supervisin para su verificacin y control.

A tiempo de realizar la modificacin ordenada el Contratista deber pedir que personal de la Supervisin juntamente con el representante del Contratista firmarn el libro de rdenes en el que se evidencia los resultados de la modificacin, las libretas de campo debern ajustarse a la orden registrada en el libro de rdenes. El Contratista y la Supervisin firmarn los documentos y planos que se elaboren en base a la modificacin.

El Contratista establecer y mantendr todas las estacas de referencias, ejes, puntos estructurales de referencia (mojones), con la suficiente anticipacin para someter a la aprobacin de la Supervisin, hayan sido o no comprobadas las estacas de construccin por la Supervisin; el Contratista ser responsable de la ubicacin de todas las partes de la obra, de acuerdo a las elevaciones, alineamiento y ubicacin correcta.

Las referencias de nivel, monumentos de levantamiento topogrfico y trazos de construccin, sern cuidadosamente conservados por el Contratista.

Siendo el replanteo de primordial importancia en el desarrollo posterior de los trabajos, esta actividad en cada sector de trabajo deber contar con la aprobacin escrita de la Supervisin con anterioridad a la iniciacin de cualquier trabajo.

3.TOPOGRAFA EN OBRAS DE ARTE

La ubicacin de las estructuras ser ejecutada por el Contratista mediante estacas ubicadas a distancia apropiada a cada lado del emplazamiento de la alcantarilla, el Contratista determinar la lnea central de la carretera y el eje de la estructura, referenciandolos convenientemente, as como deber realizar todas las mediciones topogrficas necesarias para la localizacin de cada uno de los elementos que componen la estructura. Esta localizacin deber recibir la aprobacin de la Supervisin como condicin previa para iniciar la construccin.

El Contratista deber colocar un banco de nivelacin (BM) cerca de la estructura relacionndolo con otros bancos de nivelacin que se encuentren en las proximidades.

Todos estos puntos se deben referenciar con materiales aprobados por la Supervisin. El Contratista deber conservar todos los puntos de control hasta la finalizacin de la obra, para lo cual los monumentar con mezcla de hormign y los referenciar convenientemente para su reposicin en cualquier momento en caso de destruccin. Si fuese necesario la Supervisin podr modificar la ubicacin de las alcantarillas.

Todos los trabajos, no limitados exclusivamente a lo expuesto en el presente tem, sern supervisados, emitiendo la Supervisin la correspondiente aprobacin por escrito sin la cual el Contratista no podr dar inicio a los trabajos de construccin.

4.MATERIALES

Los materiales a utilizar en los trabajos de topografa y localizacin fsica del proyecto debern ser de calidad aprobada por la Supervisin y que permitan su existencia a todo lo largo del desarrollo de las obras. Los materiales a ser incorporados a la obra, debern ser de la cantidad y calidad especificados en los tems correspondientes.

5.HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los equipos a utilizar por parte del Contratista en los trabajos de localizacin y referenciacin topogrfica del eje y de todas las obras del proyecto, solo estarn limitados por el nivel de programacin de sus trabajos. Todas las herramientas y equipo tanto en cantidad como en calidad debern ser aprobados por la Supervisin.

6.MTODO DE MEDICIN

1.2. Este tem se medir en metros cuadrados de replanteo concluido.

7.FORMA DE PAGO

Se pagar de acuerdo a los montos establecidos en el contrato, siendo, su pago la recompensa total de los gastos en material, mano de obra, instrumentos, beneficios sociales, gastos generales y utilidad que intervienen en el tem y se pagar por metro cuadrado de replanteo efectuado.

ItemDescripcinUnidad

REPLANTEO Y TRAZADOMETRO CUADRADO (m2)

SECCION III

REMOCION DE ESTRUCTURAS

1.DESCRIPCIN

Este trabajo consistir en la eliminacin, total o parcial, y disposicin satisfactoria de tubos de hormign, cmaras de inspeccin, tapa de tanque de almacenamiento, en conformidad a las instrucciones del Supervisor.

Este trabajo incluir la recuperacin de los materiales de las estructuras removidas indicadas por el Supervisor, y el relleno de las zanjas, hoyos y fosos producidos por la remocin de las estructuras.

2.

REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIN

2.1GENERALIDADES

El Contratista deber ejecutar el trabajo dentro del derecho de va de la carretera, en la forma mostrada en los planos o como lo ordene el Supervisor. Todo material recuperable que se seale ser removido, para lo cual se evitar todo dao o maltrato innecesario en secciones o partes fcilmente transportables, y el Contratista deber almacenarlo en los lugares del proyecto ya especificados o donde lo indique el Supervisor.

El material no perecedero podr acarrearse hasta fuera de los lmites del proyecto. Para ello, debe contarse con el permiso escrito del dueo del terreno donde se deposite el material.

Los stanos y las cavidades que dejen las demoliciones de estructuras debern rellenarse con material aceptable, hasta el nivel del terreno adyacente, si est fuera de los lmites de construccin; pero, si estuviesen dentro del prisma de construccin, el rellenado deber realizarse y consolidarse.

2.2REMOCIN DE TAPAS Y OTRAS ESTRUCTURAS

Toda estructura que est en servicio para el paso (o trnsito), no debern removerse hasta tanto no se hayan hecho los arreglos y facilidades para no interrumpir el trnsito normal.

En el caso de que partes de las estructuras existentes estuvieren en todo o en parte dentro de los lmites de construccin de la nueva estructura, se demolern hasta donde sea necesario o segn lo indique el Supervisor, para permitir la construccin de la estructura nueva.

2.3 REMOCIN DE TUBERAS

De no ser que fuese previsto en otra forma en las especificaciones especiales, toda clase de tubera se remover cuidadosamente, tomando todas las precauciones necesarias para evitar que se maltrate o se rompa. Aquella que deba volverse a colocar, de acuerdo al criterio del Supervisor, ser trasladada y almacenada, para evitar que sufra prdidas o dao antes de ser instalada nuevamente. Por su propia cuenta, el Contratista deber reponer todas las secciones de tubera que, por su negligencia o impericia, se daaren o extraviaren en el almacenamiento. Toda tubera recuperada ser propiedad de los actuales dueos.

3.METODO DE MEDICION

La remocin de los tubos de hormign simple incluido sus cmaras de inspeccin se medirn en metros lineales netamente ejecutados y aceptados por el Supervisor.

La remocin de la tapa del tanque de almacenamiento se har en metros cbicos netamente ejecutados.

4.FORMA DE PAGO

El pago se har a los precios unitarios respectivos, estipulados en el contrato segn la unidad de medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificacin y aceptado por el supervisor. Dichos precios constituirn la compensacin total por concepto de mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar los trabajos descritos en este tem.

ItemDescripcinUnidad

REMOCIN TAPA TANQUE DE ALMACENAMIENTO METRO CUBICO (m3)

REMOCIN DE TUBOS METRO LINEAL (m)

SECCION IV

EXCAVACION COMUN, RELLENO Y COMPACTADO

1.DESCRIPCIN

Este trabajo consistir en la excavacin, colocado de una cama de asiento, relleno y compactado necesario para el emplazamiento de tubos de hormign sin refuerzo, de acuerdo con estas especificaciones generales y en conformidad razonable con los planos o las indicaciones del supervisor.

2.METODO DE CONSTRUCCION

a) Excavacin: El ancho de la zanja para la colocacin de tubos debe ser suficiente para permitir en forma satisfactoria el trabajo de su acoplamiento, y permitir el apisonamiento del material que sirve de lecho, debajo de los tubos y a su alrededor.

Cuando se encuentre roca, piedra, tierra endurecida u otro material firme, se deber excavar por debajo de la cota de cimentacin hasta una profundidad de por lo menos 0,30 0,40 m por cada metro de relleno que haya sobre el tubo, pero que no exceda 0,60 m. La excavacin abajo del nivel de cimentacin se deber rellenar con materiales compresibles y finos, tales como arcillas limosas o material granular ligeramente compactado con tamper o planchas vibratorias, en capas que no excedan de 0,15 m de profundidad de material suelto, con el fin de formar una fundacin uniforme pero cedente.

Cuando no se encuentre una cimentacin firme en el nivel establecido, a causa de terrenos blandos, esponjosos o en cualquier otra forma inestable, tal material inestable debajo de la tubera deber removerse en un ancho de por lo menos un dimetro a cada lado de la tubera y hasta una profundidad que fijar el Supervisor, pero que no exceder de 0,90 m; se repondr con material granular aprobado, debidamente compactado para que proporcione el apoyo adecuado a la tubera, de no ser que en los planos o especificaciones especiales se soliciten otros mtodos de construccin especiales.

La superficie de cimentacin deber proporcionar un apoyo firme, con una densidad uniforme a todo lo largo de la tubera y, si as lo ordenara el Supervisor, deber tener una combadura (contraflecha) en la direccin paralela al eje principal de la tubera.

Cuando las alcantarillas de tubo tengan que colocarse en zanjas excavadas en terraplenes, la excavacin de cada zanja deber ejecutarse despus de que el terrapln se haya construido hasta el nivel de fondo de la tubera que sealen los planos u ordene el Supervisor.

b) Cama o asiento para tubera de hormign: el asiento o cama de la tubera deber ajustarse a los alineamientos indicados en los planos. Cuando en los planos no est especificada o detallada la clase de asiento, debern observarse los requisitos establecidos a continuacin.

El asiento, consistir en asentar la tubera hasta una profundidad mnima del treinta por ciento (30%) de su dimetro exterior vertical. El