COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ... · DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE...

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Convocatoria

Página 1 de 56


DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO.

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

NUMERO: 00625010-003-10

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO QUINTO DE MAXDA, MUNICIPIO DE TIMILPAN, ESTADO

DE MÉXICO.

20 DE MAYO DE 2010


Convocatoria

Página 2 de 56

ÍNDICE Página

I INFORMACIÓN GENERAL....................................................................................................................... 3 1.- Definición de Términos …………….............................................................................................. 4 2.- Calendario de Eventos………………………………………………………………………………….. 4 3.- Convocatoria de Licitación………………………………………...……………………………………. 5 4.- Descripción general de los trabajos.............................................................................................. 5 5.- Especificaciones de construcción…………………………………………………………................ 5 6.- Catálogo de conceptos y planos................................................................................................... 5 7.- Tiempo de ejecución de los servicios………………………………………………………………… 5 8.- Origen de los recursos y autorización presupuestal…………….…………………………………… 6 9.- Condiciones de pago.................................................................................................................... 6 10.- Garantías...................................................................................................................................... 8 11.- Penas convencionales.................................................................................................................. 9 12.- No negociación de la Licitación…................................................................................................. 11 13.- Cancelación de la Licitación.......................................................................................................... 11 14.- Licitación Desierta........................................................................................................................ 12 15.-

16.- Asistencia de observadores y testigos sociales............................................................................ Terminación anticipada o suspensión de las obras…………………………………………………..

12 12

II REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR....................................... 12 III INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPOSICIONES............................................................. 16 1.- Proposiciones Conjuntas.............................................................................................................. 17 2.- Las proposiciones y su forma de presentación………………………………………………………. 18 2.1.-Aspectos Generales………………………………………………………………………………... 18 2.2.-Aspecto Técnicos................................................................................................................ 20 2.3.-Aspectos Económicos........................................................................................................... 22 IV DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN...................................................................................................... 24 1.- Visita al sitio de realización de los trabajos................................................................................... 24 2.- Junta de Aclaraciones................................................................................................................... 25 3.- Modificación de la Convocatoria de la Licitación…………………………………………………...... 26 4.- Acto de Recepción y apertura de Proposiciones.......................................................................... 27 5.- Acto de Fallo................................................................................................................................. 29 6.- Del Contrato................................................................................................................................ 29 V CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN............................................................................... 31 1.- Técnicos........................................................................................................................................ 31 2.- Económicos................................................................................................................................... 33 3.- Causas de desechamiento............................................................................................................ 37 4.- Adjudicación.................................................................................................................................. 40 VI INCONFORMIDADES……………………………………………………………………………………………. 44


Convocatoria

Página 3 de 56

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO QUINTO DE MAXDA CON BASE A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. 00625023-008-10. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Articulo 27, fracción 1 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como en las demás disposiciones legales aplicables, llevará a cabo por conducto de la Delegación Estado de México, la Licitación Pública de carácter Nacional Número: 00625023-008-10 para la adjudicación del CONTRATO de la obra: INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO QUINTO DE MAXDA a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, en el Municipio de Timilpan, Estado de México. I INFORMACIÓN GENERAL

1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

BITÁCORA DE CONSTRUCCIÓN.- El instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que firman el CONTRATO, donde se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, misma que será suministrada por la CONTRATISTA. COMISIÓN.- La Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CONTRATISTA.- Persona Física o Moral que ejecutará los trabajos CONTRATO.- Documento legal donde se establecen los derechos y obligaciones de las partes contratantes, así como los términos, condiciones y características específicas que regirán la ejecución de los trabajos. ESTIMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Documentos que presenta la CONTRATISTA en forma periódica para el cobro de los trabajos. LEY.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. LICITANTE.- La persona física o moral, que se haya inscrito y cumplido con todos los requisitos solicitados, y que esté capacitado jurídicamente para contratar personal técnico y operativo materia de la presente Licitación. PROPOSICIONES.- Ofertas o propuestas que presenten los LICITANTES. REGLAMENTO.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

RESIDENTE DE OBRA.- Servidor Público designado por escrito por la COMISIÓN, quien fungirá como su representante ante la CONTRATISTA y será el responsable directo de la verificación de la ejecución de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.


Convocatoria

Página 4 de 56

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.- Personal designado por la CONTRATISTA, quien fungirá como su representante ante la COMISIÓN y será responsable directo de la coordinación, construcción, Ejecución, vigilancia, control y revisión de los trabajos ejecutados.

CONTRATISTA. .- Persona física o moral que celebra el CONTRATO para la ejecución de los trabajos, objeto de ésta licitación. 2 CALENDARIO DE EVENTOS

FECHA HORA LUGAR

Disponibilidad de la convocatoria

Del 20 de mayo, al 03 de junio de 2010

9:00 a 14:00 Horas

En las Oficinas de la Comisión Nacional para el Desarrollo Indígenas, Delegación en el Estado de México, ubicadas en la calle de Aurelio Venegas No. 101-f Sur, Col. San Bernardino, C.P. 50080, Toluca, Estado de México.

Disponibilidad de la convocatoria

Del 20 de mayo, al 03 de junio de 2010

Dirección electrónica: htpp://compranet.gob.mx

Visita al sitio de realización de la obra

26 de Mayo de 2010 9:00 Horas

En las Oficinas de la Comisión Nacional para el Desarrollo Indígenas, Delegación en el Estado de México, ubicadas en la calle de Aurelio Venegas No. 101-f Sur, Col. San Bernardino, C.P. 50080, Toluca, Estado de México. De donde se partirá al lugar de la obra.

Junta de Aclaraciones

27 de Mayo de 2010

9:00 Horas

En las Oficinas de la Comisión Nacional para el Desarrollo Indígenas, Delegación en el Estado de México, ubicadas en la calle de Aurelio Venegas No. 101-f Sur, Col. San Bernardino, C.P. 50080, Toluca, Estado de México..

Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 04 de Junio de 2010

9:00 Horas


Acto de Fallo

10 de Junio de 2010

10:00 Horas


Firma del Contrato 11 de Junio de 2010

10:00 Horas



Convocatoria

Página 5 de 56

3 CONVOCATORIA DE LICITACIÓN

De conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Convocatoria y todo lo relativo a esta Licitación se encuentran disponibles para consulta y obtención, en la dirección electrónica http://compranet.gob.mx. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pondrá un ejemplar impreso del texto de la presente Convocatoria en el Área de Infraestructura, en las Oficinas de la Delegación Estatal de la CDI ubicadas en la calle Aurelio Venegas No. 101-f Sur, Col. San Bernardino, C.P. 50080, Toluca Estado de México, de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, para consulta de los Interesados, el Área Convocante por ningún motivo o circunstancia entregará a ninguna persona esta Convocatoria en forma impresa o digitalizada. La presente Licitación se inicia con la publicación de la convocatoria y concluye con la emisión del fallo y la firma del Contrato o en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo. Las empresas interesadas podrán participar en la presente Licitación una vez satisfechos los requisitos establecidos conforme a lo indicado en la convocatoria.

Los LICITANTES deberán sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de su PROPOSICIÓN, la COMISIÓN no será responsable de dichos gastos, cualquiera que sea el resultado de la Licitación Pública Nacional.

4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS La COMISIÓN requiere la contratación para la Ejecución de los Trabajos de la obra: INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO QUINTO DE MAXDA, Municipio de Timilpan, México, que incluye colectores, red de atarjeas, descargas domiciliarias, planta de tratamiento y disposición final.

5 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

Para la ejecución de los trabajos objeto de este procedimiento, los LICITANTES deberán considerar las especificaciones de construcción que se incluyen en el proyecto ejecutivo.

6 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PLANOS

Para la ejecución de los trabajos objeto de este procedimiento, los LICITANTES deberán considerar la información contenida en los planos y catálogos de conceptos del proyecto ejecutivo correspondiente a los trabajos de la obra: INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO QUINTO DE MAXDA, Municipio de


Convocatoria

Página 6 de 56

Timilpan, México, y que forman parte de la presente Convocatoria. Los planos se pondrán a disposición de los licitantes en el Área de Infraestructura, en las Oficinas de la Delegación Estatal de la CDI ubicadas en la calle Aurelio Venegas No. 101-f Sur, Col. San Bernardino, C.P. 50080, Toluca Estado de México, de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes en días hábiles.

7 TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS El LICITANTE que resulte adjudicado en este procedimiento, contará con un plazo para la ejecución de los trabajos de 120 días Naturales, siendo la fecha de inicio el 14 de Junio de 2010 y terminación el 12 de Octubre de 2010. El LICITANTE que resulte adjudicado en este procedimiento, ejecutará los trabajos, hasta su correcto funcionamiento, por lo que la Ejecución de la obra, se estima que iniciarán a partir de la firma del contrato y concluirá al término de la misma, tomando en consideración la verificación de su funcionamiento, elaboración de finiquito y conclusión de ejercicio fiscal. 8 ORIGEN DE LOS RECURSOS Y AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL Los recursos presupuestales necesarios para llevar a cabo los trabajos objeto de esta Licitación, corresponden al ejercicio Fiscal 2010 según Oficio de Autorización No. UCE/DGPIB/447/10, emitido por la Unidad de Coordinación y Enlace con fecha 22 de Marzo de 2010. 9 CONDICIONES DE PAGO

• La moneda en que deberán cotizar los LICITANTES y con la que se pagarán los trabajos ejecutados objeto de la presente Licitación, será el peso mexicano.

• Los precios serán fijos hasta el total cumplimiento del contrato, no obstante las variaciones económicas en salarios mínimos o paridad de la moneda.

• Para que una factura pueda entrar a revisión deberá contener el visto bueno del RESIDENTE DE OBRA designado por la COMISIÓN.

• Las facturas y en su caso, nota de crédito que presente la CONTRATISTA, deberán contener los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29ª del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, así como lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

a) ANTICIPO: Se otorgará el 30 % de la asignación presupuestaria aprobada al contrato, en el ejercicio de que se trate, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. El importe de los anticipos que se otorguen al licitante será el que resulte de aplicar el porcentaje señalado en la convocatoria a la licitación al monto total de la proposición.


Convocatoria

Página 7 de 56

b) PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS: Las estimaciones de los trabajos ejecutados, se deberán

formular con una periodicidad no mayor de un mes, contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos. La CONTRATISTA, deberá presentarlas al RESIDENTE DE OBRA, dentro de los seis días naturales siguientes a esta fecha, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; El RESIDENTE DE OBRA, para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, contará con un plazo no mayor de cinco días naturales, contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferentes técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

La CONTRATISTA entregará a la COMISIÓN la estimación acompañada de la documentación que

acredite la procedencia de su pago, conteniendo como mínimo la que a continuación se especifica:

- Oficio de Solicitud de Pago de Estimación. - Formato CDI-IB-02. - Factura (Deberá referirse la retención del 5 al Millar a su cargo, por concepto de pago de

inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública y la Retención del 2 al millar para la Cámara de la Industria de la Construcción.

- Resumen o carátula de la estimación de Ejecución de los trabajos. - Estimación. - Generadores con sus correspondientes croquis. - Notas de bitácora.

Dicha documentación será validada y firmada por el RESIDENTE DE OBRA, quien verificará que la estimación de ejecución de los trabajos presentada por la contratista, cubra la unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutados conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas; el residente de obra, contará con un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales a su presentación para realizar la revisión y autorización de la estimación de ejecución de los trabajos.

Tanto la fecha de entrega de la estimación de ejecución de los trabajos por parte de la contratista, como la fecha de autorización de la estimación de ejecución de los trabajos por parte de la comisión, deberán hacerse constar en la bitácora de construcción.

La CONTRATISTA acepta que si por razones que le sean imputables, no entrega la estimación de ejecución de los trabajos de que se trate, dentro de los 6 (seis) días naturales posteriores a la fecha establecida, el plazo máximo para su revisión, aceptación y firma de la misma por la parte del residente de obra, se iniciará a partir del día siguiente de la fecha retrasada, en que la estimación sea entregada por la contratista.

En el caso de que la CONTRATISTA, no presente las estimaciones de ejecución de obra en el plazo establecido en el artículo 54 de la ley, la estimación de ejecución de obra correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de la contratista.

Las estimaciones de ejecución de obra y liquidación aunque hayan sido pagadas no se considerarán como la aceptación plena de los trabajos ejecutados, ya que la COMISIÓN tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso del pago en exceso que se haya efectuado.


Convocatoria

Página 8 de 56

Para el caso que se cubran pagos en exceso, que haya recibido la CONTRATISTA, ésta se compromete a reintegrar los mismos, así como los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago del Crédito Fiscal, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente a disposición de la COMISIÓN, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55, párrafo segundo de la LEY.

La CONTRATISTA y la COMISIÓN convienen que el pago de las estimaciones de ejecución de obra

del servicio realizado y cuando corresponda, se efectuará a través de la delegación Estado de México de la COMISIÓN.

Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los derechos e

impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales.

La CONTRATISTA será la única responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY.

c) PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS: La COMISIÓN con fundamento en lo señalado en el

artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, determina que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de conformidad con la fracción II del artículo 57 de la citada ley. La aplicación de los procedimientos para ajuste de costos se hará como lo determina el artículo 58 de la citada Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I del Artículo 57 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.

10 GARANTÍAS a) b)

La garantía de cumplimiento del CONTRATO, la presentará la CONTRATISTA dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo y deberá constituirse mediante fianza a favor de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por una cantidad equivalente al 10% del importe total del CONTRATO adjudicado, sin incluir I. V. A., ante una institución legalmente autorizada para tal efecto. La garantía de anticipo del CONTRATO, la presentará la CONTRATISTA dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo por la totalidad del monto de los anticipos incluyendo el I.V.A.

c) Al término de todos los trabajos, no obstante su recepción formal, el contratista se obliga a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, el Código Civil Federal y en la legislación aplicable.


Convocatoria

Página 9 de 56

Los trabajos se garantizarán por un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su elección; deberá constituir póliza de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de la COMISIÓN, por un valor del diez por ciento (10%) del importe total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumento de renta fija. El contratista, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomisos los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. Quedarán a salvo los derechos de La COMISIÓN, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme al artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si el contratista opta por la póliza de fianza, deberá garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato correspondiente. Además de contemplar lo antes expuesto, se deberá establecer que la fianza se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Las fianzas antes mencionadas, deberá prever como mínimo las siguientes declaraciones: - Que se otorgan atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el CONTRATO. - Que para su liberación, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. - Que estarán vigentes durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se

interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. - Que la fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que la COMISIÓN otorgue prórrogas o

esperas para la CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones. - Que la Afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución establecidos

en los Artículos 93, 94, 95 BIS y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, con renuncia expresa a los beneficios que otorga a la institución afianzadora el artículo 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

En el supuesto en que las partes convengan la modificación del contrato vigente, LA CONTRATISTA, deberá contratar la modificación de la póliza de fianza presentando endoso a la misma o bien, una nueva dentro de los 5 días naturales siguientes a la firma del convenio que modifique el contrato principal. 11 PENAS CONVENCIONALES


Convocatoria

Página 10 de 56

La COMISIÓN verificará permanentemente si los trabajos objeto de esta LICITACIÓN se están ejecutando por la CONTRATISTA de acuerdo con los especificaciones de proyecto, del catálogo de conceptos, el programa general de ejecución de los trabajos (“Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos ejecutados, calendarizado y cuantificado mensualmente, de los conceptos de trabajo que representen el cien por ciento del monto de la propuesta”) y demás anexos del CONTRATO previamente formalizados. Como resultado de lo anterior, la COMISIÓN comparará mensualmente el avance de los trabajos ejecutados contra el programa de trabajos aprobado (“Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos ejecutados, calendarizado y cuantificado mensualmente, de los conceptos de trabajo que representen el cien por ciento del monto de la propuesta”); conviniéndose también que si al efectuarse dicha comparación, resultaren los trabajos mal ejecutados respecto de los términos de referencia, especificaciones y normas de calidad pactadas, éstos se tendrán por no realizados.

11.1 RETENCIONES TEMPORALES.

11.1.1

El licitante que resulte adjudicatario del contrato, de conformidad con el Convenio de Colaboración entre La COMISIÓN y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados, el dos al millar (0.2%) para ser aportado voluntariamente, por parte de "La Contratista", a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, La COMISIÓN realizará la retención en el porcentaje antes mencionado según conforme a la declaración establecida en el modelo de contrato que será entregado al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción. Para la aplicación de esta retención el licitante al que se le adjudique el contrato deberá presentar escrito en el que manifieste estar o no inscrito en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Esta aportación no deberá ser repercutida en la integración de los precios unitarios. El efectuar esta incidencia, será motivo para desechar la proposición. Asimismo, de las estimaciones que se le cubran al contratista, se le hará la retención del cinco al millar (0.5 %) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia de los trabajos por la Secretaría de la Función Pública, según lo establece el artículo 37 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

11.1.2

Si como consecuencia de la comparación de los montos mensuales acumulados realizados, se determina que existen atrasos en el programa de ejecución (“Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado mensualmente, de los conceptos del servicio que representen el cien por ciento del monto de la propuesta”) y el atraso es imputable a la CONTRATISTA, la COMISIÓN procederá a retener temporalmente una cantidad igual a la que resulte de aplicar el 1 % (uno por ciento) a la diferencia existente entre los importes de los trabajos que debió de realizar la CONTRATISTA y los realmente ejecutados (sobre montos acumulados). Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la indicada y no rebase el monto de la garantía de cumplimiento del CONTRATO.


Convocatoria

Página 11 de 56

El importe de la retención económica que en su caso proceda, será incorporado y validado mediante la firma del RESIDENTE DE OBRA y el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, en la última hoja de la estimación del período al que corresponda la pena económica sin modificar el importe de la estimación.

La CONTRATISTA, acepta que si al terminar el plazo del CONTRATO, no concluye con los trabajos, la retención aplicada en el último período se tendrá como definitiva a favor de la COMISIÓN.

En todos los casos, el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, indicará en la BITÁCORA DE CONSTRUCCIÓN y en la estimación correspondiente el importe de la retención determinada e iniciará simultáneamente los trámites internos a que haya lugar ante la COMISIÓN, a efecto de que en la estimación se considere la retención temporal o la pena convencional definitiva que en su caso proceda.

11.2 POR INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS PACTADAS DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos pactada en el presente CONTRATO. Lo anterior sin perjuicio de que la COMISIÓN opte por la rescisión del CONTRATO. Las penalizaciones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan prestado oportunamente y se aplicarán sobre los montos del CONTRATO, al 1% (uno por ciento) del monto de los conceptos faltantes por ejecutar, sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A). Las penas convencionales, únicamente procederán cuando ocurran causas imputables a la CONTRATISTA; la determinación del atraso se realizará con base en la fecha de terminación, fijadas en el programa de ejecución convenido (“Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos ejecutados, calendarizado de los conceptos de los trabajos que representen el 100 %, del monto de la propuesta”). En ningún caso, en forma conjunta, la suma total de las penas económicas convencionales mencionadas, podrá ser mayor al monto de la garantía de cumplimiento del presente CONTRATO. En caso de incumplimiento o violación por parte de la CONTRATISTA a cualquiera de las estipulaciones del CONTRATO, la COMISIÓN podrá dentro de la vigencia del CONTRATO, optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las penas convencionales y económicas que se hayan convenido o declarar la rescisión del CONTRATO conforme al procedimiento de la LEY. Si como consecuencia de las causales mencionadas en el párrafo anterior, La COMISIÓN opta por la rescisión administrativa del CONTRATO por causas imputables a la CONTRATISTA, invariable y oportunamente iniciará la ejecución de la fianza de cumplimiento del CONTRATO una vez notificada formalmente la rescisión, previo procedimiento de la LEY. La aplicación de las penas convencionales, es independiente de la exigencia de la fianza de cumplimiento en el caso de rescisión administrativa del CONTRATO.

12 NO NEGOCIACIÓN DE LA LICITACIÓN


Convocatoria

Página 12 de 56

Se hace del conocimiento de los LICITANTES que ninguna de las condiciones contenidas en la Convocatoria de esta Licitación, así como en las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES, por ningún motivo serán objeto de negociación. 13 CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN. La COMISIÓN procederá a cancelar la Licitación en cualquiera de los siguientes casos: 1.- Si se comprueba la existencia de arreglos entre los LICITANTES, o bien, la existencia de otras

irregularidades graves. 2 Por actos contrarios a la LEY. 3.- Por caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que

provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia COMISIÓN.

14 LICITACIÓN DESIERTA. La COMISIÓN procederá a declarar desierta la Licitación en cualquiera de los siguientes casos: 1.- Cuando las PROPOSICIONES presentadas no reúnan los requisitos de la Convocatoria de la Licitación

o sus precios de insumos no fueren aceptables. 2.-

Por caso fortuito; fuerza mayor; cuando existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

3.- Cuando el monto de la propuesta solvente más baja rebase el techo financiero asignado. 4.- Si después de efectuada la evaluación, no fuese posible adjudicar el CONTRATO a algún LICITANTE.

5.- Cuando ninguna persona adquiera la Convocatoria o bien no se reciba proposición alguna. 6.- Cuando el monto de la propuesta solvente más baja rebase el techo financiero asignado. 15 PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES Y TESTIGOS SOCIALES


Convocatoria

Página 13 de 56

A los actos del procedimiento de la Licitación pública podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 16 TERMINACIÓN ANTICIPADA O SUSPENSIÓN DE OBRA

16.1 La CONTRATISTA y la COMISIÓN, convienen, que si por alguna razón ajena a cualquiera de las

partes se llegara a suspender de manera temporal o definitiva la ejecución de la obra contratada para realizar la ejecución de los trabajos, en el periodo en que prevalezca la suspensión de los trabajos, no procederá pago alguno por concepto de ejecución de trabajos.

16.2 La CONTRATISTA y la COMISIÓN, convienen, que si la obra contratada para realizar la ejecución de los trabajos fuera terminada y recepcionada antes de la fecha de terminación del contrato motivo de la presente convocatoria, no procederá pago alguno por concepto de ejecución de trabajos posterior a la fecha de entrega recepción de la obra de que se trate.

II REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR Únicamente podrán participar personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, los LICITANTES deberán contar con los documentos para acreditar : 1.- La existencia y personalidad jurídica para:

• Personas Morales Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual se manifieste que su representante legal

cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

(a) Domicilio (calle, número, colonia, código postal, delegación o municipio, entidad federativa, teléfono, fax y correo electrónico) para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y en su caso, del CONTRATO respectivo; clave del Registro Federal de Contribuyentes; denominación o razón social; descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, CURP del apoderado o representante, número y fecha de las escrituras en las que conste el acta constitutiva y en su caso, sus reformas o modificaciones; nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó, asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.

(b) Nombre del apoderado o representante; número y fecha de los instrumentos notariales de los

que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta; nombre, número y circunscripción del notario o fedatario que los protocolizó.

• Personas Físicas

Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse, mismo que contendrá los datos siguientes:


Convocatoria

Página 14 de 56

(a) Nombre; CURP, domicilio (calle, número, colonia, código postal, delegación o municipio, entidad federativa, teléfono, fax y correo electrónico) para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y en su caso, del CONTRATO respectivo y Clave del Registro Federal de Contribuyentes.

(b) En caso de que tenga representante legal: nombre del apoderado; número y fecha de los

instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta y nombre, número y circunscripción del notario o fedatario que los protocolizó.

Quien concurra al acto en lugar del representante de algún LICITANTE, deberá presentar carta poder

simple, así como original y copia simple de una identificación oficial del otorgante y del aceptante, para participar en el mismo. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.

Para cumplir con lo señalado en este punto, los LICITANTES podrán utilizar el ANEXO1, el cual

forma parte integrante de esta Convocatoria. En caso de que no utilicen dicho anexo, el escrito que presenten para acreditación de la personalidad deberá contener toda la información contenida en el mismo.

2.- Presentar original y copia simple por ambos lados de la Identificación oficial vigente con fotografía del LICITANTE (en el caso de personas físicas) ó del representante legal o apoderado, (en el caso de personas morales) únicamente se aceptará pasaporte vigente, credencial para votar, cédula profesional o cartilla del servicio militar nacional.

3.- Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste:

(a) Que acepta que en caso de resultar ganador, los trabajos se llevarán a cabo con sujeción a la LEY y su REGLAMENTO. Asimismo que se sujetará al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y a las especificaciones de los trabajos ejecutados, los programas de utilización de personal técnico, administrativo y de servicios, mano de obra, maquinaría, equipo y el programa de trabajo que presentó en su propuesta.

(b) Que está debidamente enterado y de acuerdo con los datos que se proporcionan en lo concerniente a las condiciones y el grado de dificultad de los trabajos y de las demás características que ofrece la COMISIÓN como orientación a título enunciativo más no limitativo, quedando bajo la responsabilidad de los LICITANTES juzgar todas las circunstancias, de tal manera que, si cualquiera resultara diferente al momento de la ejecución de los trabajos la diferencia no justificará reclamación alguna de la CONTRATISTA.

(c)

Que en caso de resultar ganador, designará a un profesional especializado que fungirá como su representante ante la COMISIÓN y será responsable directo de la construcción, supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos (SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN), quien será un profesional Ingeniero Civil cuyo título profesional deberá estar registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública en vigor, con experiencia mínima de 3 (tres) años en trabajos similares, conocer ampliamente la LEY y su REGLAMENTO, las normas de calidad, el proyecto y las especificaciones particulares de la obra en cuestión. Dicho SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones, efectuar recomendaciones y coordinarse con la Delegación Estatal de la CDI para la toma de decisiones.


Convocatoria

Página 15 de 56

(d) Que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la LEY.

(e) Que por su conducto, no participan en esta Licitación, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los términos de la LEY o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación y que no se encuentran en ninguno de los supuestos siguientes:

- Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción;

- Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y

- Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

(f) Declaración de que conocen el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que

no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al CONTRATO por este motivo.

(g) Declaración de que conocen los proyectos arquitectónicos y de ingeniería.

(h) Declaración de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de su proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la dependencia y el programa de suministro correspondiente.

(i) Que bajo ningún concepto se permitirá la subcontratación parcial o totalmente de ninguna parte

de los trabajos, objeto de esta Licitación. (j) Que acepta las modificaciones realizadas a la Convocatoria, derivadas de las juntas de

aclaraciones. (k) Que conoce el contenido del modelo de CONTRATO y manifiesta su conformidad de ajustarse

a las leyes y reglamentos aplicables a los términos de la convocatoria. (l) Declaración de integridad, en la que señale que por sí mismos o a través de interpósita

persona se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la COMISIÓN, induzcan o alteren la evaluación de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

(m)

Manifestación escrita de conocer y estar de acuerdo en ajustarse a los términos de los alcances de los trabajos que se licitan, sus términos de referencia, así como a la presente Convocatoria de Licitación y las Leyes y Reglamentos aplicables.


Convocatoria

Página 16 de 56

(n) Que conoce las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la COMISIÓN les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso le proporcionará la COMISIÓN y el programa de suministro correspondiente.

Para la presentación de las declaraciones a que hace referencia este punto, los LICITANTES podrán

utilizar el formato que se incluye como ANEXO2, el cual forma parte integrante de esta Convocatoria. 4.- Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado del LICITANTE, correspondiente al

ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la COMISIÓN. Que para este procedimiento de contratación el Capital Contable mínimo requerido será de $1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 MN). En caso de proposiciones en conjunto:

a).- Para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas físicas o morales que presentan la proposición en conjunto.

b).-Deberán anexar original o copia certificada del convenio privado de asociación correspondiente,

como lo refiere la SECCIÓN III, APARTADO 1 de esta Convocatoria de Licitación.

5.- La persona que suscriba las proposiciones y celebre el contrato deberá contar con poder general para actos de administración o de dominio o con poder especial para suscribir las proposiciones y obligarse así como para suscribir contratos a nombre de su representada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2554 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

La información y documentación a que hace referencia este capítulo, deberán presentarlos en los apartados señalados en la presente convocatoria.

III INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPOSICIONES Los LICITANTES que acudan a presentar sus proposiciones se ajustarán a lo siguiente: La entrega de la proposición se hará en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y cerrado; la cual deberá prepararse conforme a los anexos e instructivos de llenado que se acompañan en esta Convocatoria de Licitación, la documentación distinta a la proposición deberá entregarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre que contenga la Proposición. En caso de que el LICITANTE entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la Convocante en los términos y para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La proposición deberá presentarse en la forma y términos que establece la SECCIÓN III APARTADO 2 de esta Convocatoria de Licitación, dentro del sobre cerrado, el cual deberá indicar el nombre del LICITANTE y los datos de la Licitación, si se tratara de una proposición conjunta ésta deberá ser entregada en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y completamente cerrado, donde indique que la propuesta es conjunta.


Convocatoria

Página 17 de 56

Con la finalidad de agilizar el Procedimiento Licitatorio, la proposición deberá presentarse en hojas con el membrete del LICITANTE, en carpeta, con separadores, sus hojas foliadas y anexos; tratándose de una presentación en conjunto la proposición deberá estar en papel membretado del LICITANTE designado como representante común, no siendo causal de desechamiento de la proposición, el no cumplir con esta condición. Se entregará la proposición completa en original en forma impresa, todos los documentos y correspondencia relacionados con la presente Licitación, deberán estar mecanografiados o escritos en tinta indeleble, sin correcciones, tachaduras ni enmendaduras, en idioma Español. Las PROPOSICIONES y sus anexos deberán estar firmadas por el LICITANTE ó su representante legal, cuando menos, en las hojas correspondientes al catálogo de conceptos y los programas de trabajo, aclarando que en el caso del LICITANTE que resulte adjudicado deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su propuesta previamente a la firma del CONTRATO correspondiente. El LICITANTE deberá firmar cada una de las hojas que integren su proposición, sin que la falta de firma de alguna de ellas sea causa de descalificación. Todos los documentos relacionados con importes de la presente Licitación, deberán estar presentados en Pesos Mexicanos. 1.- PROPOSICIONES CONJUNTAS Dos o más personas podrán presentar conjuntamente PROPOSICIONES sin necesidad de constituir una sociedad o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que para tales efectos, en la proposición y en el CONTRATO se establezcan con precisión y a satisfacción de la COMISIÓN, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a prestar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas. Será necesario que cumplan los siguientes requisitos: 1.- Bastará obtener un solo ejemplar de la Convocatoria;

2.- Deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados en el ANEXO1 de esta Convocatoria de Licitación y entregar original o copia certificada del convenio privado de asociación correspondiente, suscrito por los apoderados legales o administradores de las mismas, conteniendo: a).- Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación. b).- Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación. c).- Definición de las partes del objeto del Contrato que cada persona se obligaría a cumplir, especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones. d).- Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones. e).- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición.


Convocatoria

Página 18 de 56

f).- Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta, solidaria y mancomunada para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del Contrato que se firme. Las demás estipulaciones no tendrán efecto alguno con respecto a la COMISIÓN. Dicho convenio deberá incluirse en el sobre que contenga la Proposición. 3.- En el Acto de Presentación y Apertura de PROPOSICIONES, el representante común deberá señalar

en forma verbal que la proposición se presenta en forma conjunta, entregando la propuesta en un solo sobre identificado claramente en su parte exterior donde se indique que la proposición es conjunta, con la finalidad de que este hecho quede asentado en el acta correspondiente. EL CONVENIO a que hace referencia la SECCIÓN III APARTADO 1 NUMERAL 2, se incluirá en el apartado correspondiente del sobre que contenga las PROPOSICIONES que deberá estar completamente cerrado.

4.- Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por la COMISIÓN, se podrán sumar los

correspondientes a cada una de las personas integrantes. NOTA: El incumplimiento de alguno de los 4 requisitos antes señalados será motivo de descalificación. 2. LAS PROPOSICIONES Y SU FORMA DE PRESENTACIÓN.

2.1 ASPECTOS GENERALES. 2.1.1 Convocatoria debidamente firmada.


Convocatoria

Página 19 de 56

2.1.2 Documentos para acreditar la existencia y personalidad jurídica de los LICITANTES. Personas Morales:

A) Copia simple del registro federal de Contribuyentes B) Copia de las escrituras donde conste el Acta Constitutiva y en sus casos, sus reformas o

Modificaciones. C) Copia de los Instrumentos Notariales donde se desprendan las Facultades del Apoderado

para suscribir la propuesta y nombre, número y circunscripción del notario o fedatario que los protocolizó.

D) Convenio privado (para proposiciones conjuntas). Personas físicas:

A) Copia simple del registro federal de Contribuyentes B) En caso de que tenga representante legal: Copia de los instrumentos notariales de los que

se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, nombre, número y circunscripción del notario o fedatario que los protocolizó.

C) Copia simple del Acta de Nacimiento. D) Convenio privado (para proposiciones conjuntas).

Para ambos: Original y Copia simple por ambos lados de la Identificación oficial vigente con fotografía del LICITANTE (en el caso de personas físicas) ó del representante legal o apoderado (en el caso de personas morales) únicamente se aceptará pasaporte vigente, credencial para votar, cédula profesional o cartilla del servicio militar nacional. 2.1.3 Carta poder simple de quien concurra al acto en lugar del representante de algún LICITANTE,

acompañado, de Original y copia simple de una identificación oficial del aceptante, para participar en el mismo.

2.1.4 Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual se manifieste que su representante legal cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos que se indican en el ANEXO1 de acreditación de la personalidad jurídica del LICITANTE.

2.1.5 Escrito, bajo protesta de decir verdad y Manifiesto de conformidad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria a la licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo del contrato y de las garantías a otorgarse, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de su proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la dependencia y el programa de suministro correspondiente.

2.1.6

Escrito de conocer las especificaciones para la ejecución de los trabajos.

2.1.7 Manifestación de que aplicara las normas de seguridad e higiene.

2.1.8 Modelo de Contrato debidamente firmado. ANEXO III


Convocatoria

Página 20 de 56

2.1.9 Manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios, cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía.

2.1.10

Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, solo en el caso de haberse previsto en la convocatoria a la licitación. La COMISION podrá solicitar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que subcontratarán.

2.1.11 Manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios, cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la secretaría de economía.

2.1.12 Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado del LICITANTE,

correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la COMISIÓN. Que para este procedimiento de contratación el Capital Contable mínimo requerido será de $1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 MN). En caso de proposiciones en conjunto: a).- Para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes

a cada una de las personas físicas o morales que presentan la proposición en conjunto. b).-Deberán anexar original o copia certificada del convenio privado de asociación

correspondiente, como lo refiere la SECCIÓN III APARTADO 1 de esta Convocatoria de Licitación.

En su caso el balance general auditado, deberá estar avalado por un auditor externo, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, anexando la documentación que lo acredite.

2.1.13 Copia de las actas de la Visita de Obra, Junta de Aclaraciones y Circulares que se hayan

emitido en su caso.

Nota: Los documentos originales pueden exhibirse al momento de la entrega del sobre para su cotejo, mismos que serán devueltos una vez concluido el Acto de Presentación y Apertura. 2.2 ASPECTOS TÈCNICOS


Convocatoria

Página 21 de 56

2.2.1

Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la COMISIÓN. FORMATO TEC01.

2.2.2 Relación de maquinaria y equipo de construcción necesario para la ejecución de los

trabajos, anotando características, número de unidades, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, a si como de la fecha que se dispondrán en el sitio de los trabajos. Tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. FORMATO TEC02.

2.2.3

Relación de contratos identificando los trabajos que hayan realizado y que guarden similitud con los que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la celebración de la Licitación, anotando el nombre del contratante, descripción de los trabajos, importes ejercidos y por ejercer y las fechas de terminación de los trabajos ordenados cronológicamente FORMATO TEC03, acompañado de fotocopia de los contratos ya ejecutados ó Copias de las Actas de Entrega – Recepción de los contratos, resaltando con marca texto el objeto del contrato, el importe final ejecutado, fechas de inicio y de terminaciones.

2.2.4

Carta compromiso de cada uno de los profesionales técnicos al servicio del LICITANTE aceptando que en caso de resultar adjudicado el LICITANTE, estará en condiciones de trabajar única y exclusivamente para la Comisión durante la ejecución de los trabajos, como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, acompañado de Original y copia de la cédula profesional emitida por la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública.

2.2.5

Aceptación de que en caso que resulte con adjudicación favorable en este Procedimiento el Licitante, designará a un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, quien será el responsable directo de la construcción, verificación de calidad y seguimiento de la obra y deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, planos incluyendo sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de la construcción, bitácora de obra y demás documentos inherentes.


Convocatoria

Página 22 de 56

2.2.6 Currículum de la Empresa de los últimos 5 (cinco) años, destacando trabajos similares. Relación del Currículum de los profesionales técnicos al servicio del LICITANTE que será el responsable de la licitación, administración y ejecución de los trabajos, identificando a los que se encargarán de la ejecución de los trabajos los que deben tener experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares, acompañado del currículum de cada uno de ellos. El Superintendente de Construcción y su personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, deberán tener la experiencia en la realización de obras con características técnicas y magnitud similares a la contenida en la presente Convocatoria de Licitación, así como deberá ser el adecuado y suficiente para realizar satisfactoriamente los trabajos en cuestión.

2.2.7

Copia del Registro ante la Cámara de la Industria de la Construcción, en el caso de no pertenecer, deberá manifestarlo por escrito en hoja membretada del participante. La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de la proposición.

2.2.8 2.2.9 2.2.10

Declaratoria de no antecedentes de Vicios Ocultos, acompañados de copia simple de las Fianzas de Vicios Ocultos. Programa de Ejecución General de los trabajos por partidas y subpartidas, calendarizados, expresado en cantidades de los conceptos de trabajo que representen el 100% del monto de la propuesta utilizando preferentemente diagramas de barras, indicando en porcentaje de avance. FORMATO TEC04. Programas Cuantificados y Calendarizados por partidas de suministro o utilización de:

- Mano de obra del personal encargado de la ejecución de los trabajos, numero requerido, expresados en jornadas e identificando categorías FORMATO TEC05.

- Utilización de maquinaria y equipo técnico, científico, de cómputo y de medición FORMATO TEC06.

2.2.11 Planos y Catálogos de Conceptos de la obra a ejecutar proporcionados por la COMISIÓN

debidamente firmados.

Nota:

Los documentos Originales, deberán exhibirse al momento de la entrega del sobre para su cotejo, misma que será devuelto una vez concluido el Acto de Apertura.


Convocatoria

Página 23 de 56

2.3 ASPECTOS ECONÓMICOS 2.3.1 Carta de compromiso de la proposición. FORMATO ECO01. 2.3.2 Catálogo de conceptos: Contendrá unidades de medición, cantidades de trabajo, precios

unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición. Los precios unitarios se anotarán con número y letra. Los importes con número de cada concepto, se anotarán en los espacios correspondientes del catálogo, con los cuales se formulará el resumen por capítulo e importe total. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcta la cantidad del concepto por el precio unitario correspondiente anotado con letra en el catálogo de conceptos. Los precios unitarios anotados en el catálogo de conceptos deben corresponder con los análisis de precios unitarios, se procederá a reconocer como definitivos los precios anotados con letra que contenga el catálogo. Deberá de anotarse el importe total de la proposición, el Impuesto al valor agregado (IVA) y su suma correspondiente. FORMATO ECO02.

El LICITANTE deberá usar el catálogo proporcionado por la COMISIÓN, quedando bajo su

responsabilidad el utilizar su propio catálogo, para lo cual deberá transcribir con toda precisión los conceptos, unidades y cantidades. De ser así deberá firmar el catálogo proporcionado por la COMISIÓN y entregarlo en el sobre correspondiente a los aspectos económicos.

2.3.3

Análisis de precios unitarios de cada uno de los conceptos del catálogo solicitado, estructurado por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento, cargos por utilidad y los cargos adicionales. FORMATO ECO03.

2.3.4

Relación y análisis de los costos básicos de los materiales y mano de obra que se emplearán en los trabajos en su caso.

2.3.5 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos. FORMATO ECO04.

2.3.6 Análisis, cálculo de integración del factor del salario real, conforme lo previsto en los

artículos 160 y 161 del reglamento, así como los datos básicos del personal a utilizar y tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas. FORMATO ECO05.

2.3.7 Copia de comprobante del factor de riesgo (hoja del IMSS). Nota: el factor de riesgo utilizado en su cálculo del Factor de Salario Real deberá ser igual al expresado en su hoja de comprobación (hoja del IMSS) presentada, de no serlo será motivo de descalificación de la propuesta.

2.3.8 Desglose del factor de indirectos: Estarán representados como un porcentaje del costo

directo y se desglosará en los correspondientes a la administración de las oficinas centrales de la CONTRATISTA, seguros, fianzas, etc., se deberá incluir el porcentaje de cada concepto. FORMATO ECO06.


Convocatoria

Página 24 de 56

2.3.9 Análisis de costo financiero: El costo de financiamiento de los trabajos estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará la CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará debiendo adjuntarse el análisis correspondiente. La tasa de interés aplicable por financiamiento deberá calcularse con base en un indicador económico específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del CONTRATO. FORMATO ECO07.

2.3.10 Utilidad propuesta por el LICITANTE.

2.3.11 Cargos Adicionales.

2.3.12 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición indicando cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes por materiales más significativos y equipo de instalación. FORMATO ECO 08.

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición indicando cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes por mano de obra. FORMATO ECO 08.

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición indicando cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes por maquinaria y equipo de construcción con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos. FORMATO ECO 08.

2.3.13 2.3.14

Programa de Ejecución General de los trabajos por partidas y subpartidas, calendarizados, expresado en cantidades de trabajo e importe en pesos de los conceptos de trabajo que representen el 100% del monto de la propuesta. FORMATO ECO09. Programas de Erogaciones a costo directo cuantificados y calendarizados por partidas y subpartidas de suministro o utilización de Mano de obra del personal encargado de la ejecución de los trabajos, y de suministro o utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración expresados en jornadas e identificando categorías y su importe en pesos. FORMATO ECO10.

2.3.15 Programas de Erogaciones a costo directo cuantificados y calendarizados por partidas y subpartidas de suministro o utilización de maquinaria y equipo de construcción identificando su tipo y características, expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos conforme a los periodos de determinados por la convocante. FORMATO ECO11.

2.3.16

Programas de Erogaciones a costo directo cuantificados y calendarizados por partidas y subpartidas de suministro o utilización de materiales de equipo de instalación permanente, con importes mensuales. FORMATO ECO12.

Nota: Para el llenado de los Anexos Técnicos y Económicos que se adjuntan en la presente Convocatoria, el LICITANTE deberá tomar en consideración las siguientes recomendaciones:


Convocatoria

Página 25 de 56

I) Se podrán utilizar el número de hojas que se requiera para el llenado de cada uno de los anexos que integran su proposición, inclusive, podrán ser elaborados y llenados en forma electrónica, siempre y cuando contengan todos los datos indicados en los formatos, y se apegue a los requisitos y desglose solicitado en sus instrucciones de llenado.

II) Todo escrito que presente el LICITANTE, dentro de los Anexos que contiene su

proposición, se realicen en papel membretado de la empresa o persona física que represente, en caso de contar con ello.

IV DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN

1. VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Los LICITANTES, podrán visitar los lugares en que se realizarán los trabajos, al cual podrán asistir los interesados y sus auxiliares para que considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, de tránsito vehicular, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecución. La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados y tendrá como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Sin embargo en la proposición deberán incluir un escrito en el que manifieste conocer el sitio de realización de los trabajos, las condiciones y características técnicas antes citadas, así como las ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por este motivo. Así mismo podrán asistir todos los interesados, en participar en la Licitación. A los licitantes que pretendan participar con posterioridad a la realización de la visita, se les podrá permitir el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la conclusión del período de publicación de la convocatoria, aunque no será obligatorio para La COMISIÓN, designar a un técnico que guíe la visita. Dicho plazo podrá ser hasta de setenta y dos horas, cuando por razones de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario, debiéndose en este caso establecerse dicho término en la convocatoria a la licitación. En ningún caso, La COMISIÓN asumirá responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideración las condiciones imperantes en el sitio de los trabajos no le releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos. 1.1 LUGAR, FECHA Y HORA DE REUNIÓN PARA LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS 1.1.1

El lugar de reunión para la visita al sitio de los trabajos será en las Oficinas de la Comisión Nacional para el Desarrollo Indígenas, Delegación en el Estado de México, ubicadas en la calle de Aurelio Venegas No. 101-f Sur, Col. San Bernardino, C.P. 50080, Toluca, Estado de México. De donde se partirá al lugar de la obra, el día 26 de mayo de 2010 a las 9:00 horas

1.2 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN


Convocatoria

Página 26 de 56

1.2.1

La Secretaría de la Función Pública o el Órgano Interno de Control de La COMISIÓN, podrán realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime pertinentes con respecto a la ejecución de los trabajos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 75 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.1

2. JUNTA DE ACLARACIONES La junta de Aclaraciones se celebrara a las 9:00 horas del día 27 de mayo de 2010 En las Oficinas de la Comisión Nacional para el Desarrollo Indígenas, Delegación en el Estado de México, ubicadas en la calle de Aurelio Venegas No. 101-f Sur, Col. San Bernardino, C.P. 50080, Toluca, Estado de México. La asistencia a las Juntas de Aclaraciones será optativa para los LICITANTES. Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la(s) Junta(s) de Aclaraciones, o enviarse a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora señalada para la(s) citada(s) Junta(s) de Aclaraciones, si con posterioridad a dicho término los LICITANTES solicitan alguna aclaración al respecto, la COMISIÓN, no estará obligada a recibir la misma. Al concluir cada Junta de Aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de posteriores Juntas, considerando que entre la última de éstas y el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria de Licitación para realizar el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones podrá diferirse. En las Juntas de Aclaraciones, conforme al artículo 35 de LOPSRM, las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito simple bajo protesta de decir verdad que contenga los datos actualmente contenidos en el artículo 24 fracción V del Reglamento de la LOPSRM vigente en el que expresen su interés por participar en la Licitación, ya sea persona física o moral, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y en su caso, del representante legal. Con la finalidad de que la COMISIÓN, de respuesta con oportunidad a las preguntas adicionales presentadas por los LICITANTES, con posterioridad a la última Junta de Aclaraciones, es necesario que las mismas, se presenten con una antelación de veinticuatro horas, de al menos siete días naturales al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, haciendo llegar sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos por escrito a las Oficinas de la Comisión Nacional para el Desarrollo Indígenas, Delegación en el Estado de México, ubicadas en la calle de Aurelio Venegas No. 101-f Sur, Col. San Bernardino, C.P. 50080, Toluca, Estado de México, o por medios electrónicos a las direcciones de los correos electrónicos: [email protected] para lo cual deberá presentar escrito, en el que expresen su interés en participar, conforme a lo indicado en el párrafo anterior. Las aclaraciones o modificaciones a la convocatoria de Licitación, sus anexos y a las cláusulas del Modelo de CONTRATO, serán ponderadas por la COMISIÓN. Cualquier modificación a la presente Convocatoria de Licitación derivada de la o las Juntas de Aclaraciones, será considerada como parte integrante de la propia Convocatoria a la Licitación, de proceder las modificaciones en ningún caso podrán constituir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.


Convocatoria

Página 27 de 56

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante, las cuales se resolverán en forma clara y precisa. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones, se indicará expresamente esta circunstancia. Las actas correspondientes serán firmadas por los LICITANTES que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes. Al finalizar cada Junta de Aclaraciones se fijará una copia de la carátula del acta de referencia en un lugar visible, al que tenga acceso el público en el Área de Infraestructura, ubicado en la Delegación Estatal de la CDI, así como se deberán señalar los datos de la oficina del Área Responsable de la Contratación en la cual se encontrará disponible el citado documento integro para consulta de cualquier interesado, por un término no menor de cinco días hábiles a partir de su difusión. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la Licitación, la fecha, hora y lugar en que se haya fijado el acta o el aviso de referencia. Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET para efectos de su notificación a los LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. 3. MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN En los términos del artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, La COMISIÓN Artículo 34, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en COMPRANET, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición. 4. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES El Acto de Presentación y Apertura de PROPOSICIONES se llevará conforme a lo siguiente: El registro del LICITANTE y la revisión preliminar de documentos distintos a las PROPOSICIONES, se podrá llevar a cabo treinta minutos antes de la hora prevista para el inicio de este evento. Los LICITANTES son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.


Convocatoria

Página 28 de 56

La persona que entregue la proposición deberá identificarse y acreditar mediante poder simple tal condición. La falta de identificación o de acredita miento de la persona que solamente entregue la proposición, no será motivo de descalificación, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto en el carácter de oyente. El licitante a su elección y bajo su exclusiva responsabilidad podrá enviar las proposiciones en sobre cerrado, a través del servicio postal o de mensajería, debiéndose entregar en las Oficinas de la Comisión Nacional para el Desarrollo Indígenas, Delegación en el Estado de México, ubicadas en la calle de Aurelio Venegas No. 101-f Sur, tercer piso Col. San Bernardino, C.P. 50080, Toluca, Estado de México. Si el licitante opta por enviar sus proposiciones por cualquiera de estos medios, la entrega deberá ser previa al inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones. La COMISIÓN se abstendrá de recibir toda proposición que se envié por servicio postal o de mensajería bajo las siguientes condiciones: a) Después del plazo para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones; b) Que se entregue en una dirección distinta a la indicada en esta convocatoria a la licitación; c) Que las proposiciones no se entreguen en sobrecerrado; y d) Cuando el sobre llegue roto por el manejo del servicio postal o de mensajería.

Una vez iniciado el acto, no se aceptarán las PROPOSICIONES de los LICITANTES que no se hayan registrado en la lista de asistencia, como máximo a la hora establecida para inicio del mismo. El Acto de Presentación y Apertura, será presidido por un servidor público de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Delegación Estado de México, quien será la única persona facultada para aceptar las PROPOSICIONES y en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto. Se invitará a este evento a los representantes del Área de Infraestructura de la Delegación Estatal y del Órgano Interno de Control. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procederá a la apertura de las proposiciones de los licitantes que hayan presentado su proposición en el propio acto, medios remotos de comunicación electrónica o de los que la hayan enviaron por servicio postal o de mensajería. Con el objeto de mantener el orden y respeto durante el desarrollo del acto que deriven de esta licitación en el interior de la sede en donde se desarrollen los actos, no se permitirá el uso de celulares y/o cualquier otro medio de comunicación al exterior hasta terminar el evento. Se sugiere la presentación de una persona por LICITANTE. Los LICITANTES sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los LICITANTES. Por lo menos un LICITANTE, si asistiere alguno y el servidor público que presida el acto, rubricarán el catálogo de conceptos de ejecución de obra de las PROPOSICIONES presentadas y en seguida, se dará lectura al importe total de cada una de las PROPOSICIONES.


Convocatoria

Página 29 de 56

Durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, no se llevara a cabo la evaluación de las proposiciones recibidas, por lo que aún, en el caso de que algún LICITANTE omitiere la presentación de documentos en su proposición o les faltare algún requisito, ésta no será desechada en ese momento, los faltantes u omisiones se harán constar en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición que al efecto se recabe para cada LICITANTE. Con posterioridad, la COMISIÓN, llevará a cabo la evaluación integral de las proposiciones, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado, así como en su caso, a la omisión de los mismos y el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el fallo correspondiente. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se asentarán las PROPOSICIONES aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, el acta será firmada por los asistentes y se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún LICITANTE no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. Esta acta servirá de constancia de la celebración del Acto que nos ocupa, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. Al finalizar el acto se fijará una copia de la carátula del acta de referencia en un lugar visible, al que tenga acceso el público, siendo este el Área de Infraestructura, ubicado en la Delegación Estatal de la CDI, en la cual se encontrará disponible el citado documento integro para consulta de cualquier interesado, por un término no menor de cinco días hábiles a partir de su difusión. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la Licitación, de la fecha, hora y lugar en que se haya fijado el acta o el aviso de referencia. Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET para efectos de su notificación a los LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. La COMISIÓN podrá anticipar o diferir por escrito la fecha de celebración del fallo prevista en la presente Convocatoria, sin que exceda el plazo a que hace referencia la fracción III del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 5. ACTO DE FALLO La COMISIÓN notificará en junta pública su decisión acerca del fallo de la Licitación, en el lugar, fecha y hora señalada, para tal efecto en el Acto de Presentación y Apertura de PROPOSICIONES. Para constancia de la notificación de fallo, se levantará acta de fallo de la Licitación, indicando las razones por las cuales las PROPOSICIONES no resultaron ganadoras o los motivos por los que en su caso hubiera(n) sido desechada(s). Contra la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno.


Convocatoria

Página 30 de 56

Esta acta contendrá los datos de identificación de la Licitación y de los trabajos objeto de la misma, lugar y fecha en que se firmará el CONTRATO, respectivo en los términos de la LEY y la fecha de inicio de los trabajos. La firmarán todos los asistentes a quienes se les entregará copia. Al finalizar el acto se fijará una copia de la carátula del acta de referencia en un lugar visible, al que tenga acceso el público, siendo éste, el Área de Infraestructura, ubicado en la Delegación Estatal de la CDI, en la cual se encontrará disponible el citado documento integro para consulta de cualquier interesado, por un término no menor de cinco días hábiles a partir de su difusión. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la Licitación, de la fecha, hora y lugar en que se haya fijado el acta o el aviso de referencia. Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET para efectos de su notificación a los LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

6. DEL CONTRATO El CONTRATO que se formalizará con el LICITANTE que resulte adjudicado en esta Licitación, corresponderá al modelo proporcionado en los documentos de este procedimiento como ANEXO III y se firmará dentro de los 15 días posteriores a la fecha en la que se dé a conocer el fallo. El LICITANTE a quien se le adjudique el CONTRATO, deberá presentar la garantía de cumplimiento y de anticipo previo a la firma del contrato, así como original para cotejo y copia para archivo de la documentación siguiente: Personas Morales 1.- Acta Constitutiva 2.- Cédula de Registro Federal de Contribuyentes. 3.- Poder Notarial del Representante Legal 4.- Carta original, en apego a la Regla. I.2.1.17. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada

en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de abril del 2009. 5.- Original de los estados financieros o declaración de impuesto sobre la renta entregados en su

proposición. 6.- Identificación oficial vigente del Representante Legal. Personas Físicas. 1.- Acta de Nacimiento 2.- Cédula de Registro Federal de Contribuyentes 3.- Poder Notarial del Representante Legal, en su caso 4.- Carta original, en apego a la Regla. I.2.1.17. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada

en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de abril del 2009. 5.- Original de los estados financieros o declaración de impuesto sobre la renta entregados en su

propuesta. 6.- Identificación oficial vigente del Representante Legal. En caso de que el LICITANTE que resulte adjudicado no firme el CONTRATO por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del artículo 78 de la LEY. Previamente a la firma del Contrato, el LICITANTE Ganador presentará para su cotejo, Original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el Contrato correspondiente.


Convocatoria

Página 31 de 56

En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, la COMISIÓN devolverá al interesado los documentos originales o certificados, conservándolos en copias simples. La falta de entrega de cualquiera de los documentos a que se refiere este punto, se considerará como causa imputable al LICITANTE ganador que impide la firma del Contrato, por lo que se procederá de acuerdo a lo señalado en el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La COMISIÓN y el LICITANTE ganador a quien se le adjudique el CONTRATO, se compromete a firmarlo así como sus anexos, en el Departamento Jurídico, ubicado en la Delegación Estatal de la CDI, a las 11:00hrs de la fecha que se indique en el acta de fallo correspondiente, en el entendido que la fecha de firma deberá estar comprendida como máximo dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación del fallo. No podrá formalizarse CONTRATO alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del Art. 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Cuando la proposición ganadora de la Licitación haya sido presentada en forma conjunta, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

La COMISIÓN se abstendrá de firmar el CONTRATO si la persona física o moral LICITANTE se encuentra inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 51de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Si el LICITANTE Ganador no firmare el CONTRATO por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido, será sancionado en los términos del artículo 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en este caso, la COMISIÓN podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el CONTRATO al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte más conveniente, de conformidad con lo asentado en el fallo y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%.

V CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN Para la evaluación de las PROPOSICIONES, la COMISIÓN verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en esta Convocatoria de Licitación, evaluándose los aspectos técnicos y económicos señalados en la Convocatoria y que se fundamentan en los ordenamientos de esta materia, contenidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su reglamento vigente, así como en las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, en lo referente a las evaluaciones técnicas, tal como se establece en el artículo 38 de la misma ley, que a la letra dice: “Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria de Licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las propuestas, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar”.


Convocatoria

Página 32 de 56

1. TÉCNICOS Para la Evaluación Técnica de las proposiciones se considerarán, entre otros, los siguientes aspectos: 1.1 Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la

experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos y cuya información sea congruente de acuerdo a la información solicitada en los diferentes apartados donde se requieran.

1.2 Que los Licitantes cuenten con la Maquinaria y Equipo de Construcción adecuado, suficiente y

necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan. 1.3 Que la Planeación Integral y el Procedimiento Constructivo para la realización de los trabajos, esté

acorde con las actividades a desarrollar, y por lo tanto se pueda determinar la factibilidad para la realización y conclusión de los trabajos

1.4 Que el procedimiento constructivo descrito, sea aceptable porque demuestra que el LICITANTE

conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para su correcta ejecución, acorde al programa de ejecución considerado.

1.5 De los Estados Financieros, La COMISIÓN, de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, verificará que el Capital Neto de Trabajo del Licitante, sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado. El Grado en que el Licitante depende del Endeudamiento y la Rentabilidad de la Empresa.

1.6 Que el LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones y el grado en que depende del

endeudamiento y la rentabilidad de la empresa. 1.7 Que el programa de ejecución general de los trabajos corresponda al plazo establecido por la

COMISIÓN. 1.8 Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean

congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos. 1.9 Que los programas, utilización de personal, de maquinaria y equipo, sean congruentes con los

consumos y rendimientos considerados por el LICITANTE y con el procedimiento de ejecución de obra a realizar.

1.10 Que los insumos propuestos por el LICITANTE correspondan a los periodos presentados en los

programas. 1.11 Que las características, capacidad del personal, maquinaria y el equipo considerado por el

LICITANTE, sean las adecuadas para la ejecución de los trabajos en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de ejecución de obra propuesto por el LICITANTE.


Convocatoria

Página 33 de 56

1.12 Que en la maquinaria y equipo, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

1.13 Que en la utilización de personal, maquinaria y equipo por unidad de medida, determinado por el

LICITANTE para la ejecución de los trabajos en que intervienen, se consideren los desperdicios y mermas.

1.14 Que los profesionales, maquinaria y equipo sean los adecuados y suficientes para la ejecución de los

trabajos. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los Licitantes, se considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos.

1.15 Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento de construcción propuesto por el LICITANTE, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.

1.16 Que se hayan considerado el personal, maquinaria y equipo de la especialidad requerida para la

ejecución de los conceptos más significativos. 1.17 Que incluya la totalidad de la información que le fue solicitada en cada uno de los formatos de la

Convocatoria de Licitación. 1.18 Que no omita información, documentos y requisitos solicitados en esta Convocatoria de Licitación. 1.19 Para el cálculo del Factor de Salario Real (sin importes), los LICITANTES deberán estructurarlo, en

forma completa con los factores y el salario mínimo general del DF., vigentes y comprobables, y los cálculos conforme a lo previsto en el reglamento, la ley federal del trabajo y ley del seguro social; además no deberá consignar datos sobre costos, precios o montos, el hacerlo será motivo de descalificación. Dentro de éste análisis se deberán incluir los porcentajes correspondientes a los cargos del INFONAVIT, SAR e Impuestos Sobre Nómina (ISN).

1.20 El Factor de Riesgo utilizado en su cálculo del factor de salario real, deberá ser igual al expresado en

su hoja de comprobación (hoja del IMSS) presentada, de no hacerlo será motivo de descalificación de la propuesta.

1.21 Que tome en cuenta lo establecido en la minuta de la junta de aclaraciones.

1.22

Que la información presentada en cada apartado de la propuesta sea congruente con todos y cada uno de los documentos que la integren.

2. ECONÓMICOS


Convocatoria

Página 34 de 56

Las proposiciones que presenten los contratistas deben ser solventes, conforme a lo dispuesto por los artículos, 134 constitucional, 28 y 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, por tanto se considera que no los son solventes aquellas que no cumplan con lo dispuesto y pueden ser rechazadas por la COMISIÓN las proposiciones de los LICITANTES que se encuentren en los siguientes casos:

a. INSOLVENCIA EN CONJUNTO.- Si la propuesta fuera mayor al importe del techo financiero de la

COMISIÓN. b. INSOLVENCIA INDIVIDUAL.- Se determina la insolvencia de algún concepto de manera individual

debido a: - COSTOS DE INSUMOS que se encuentran fuera de los parámetros o rangos investigados

por la COMISIÓN de acuerdo a las condiciones y calidades solicitadas en las normas de calidad.

- SALARIOS BASE DE LA ZONA que sean menores a los realmente pagados en la zona

donde se ejecutarán los trabajos. - RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA que se encuentren fuera de los márgenes razonables

de zona de acuerdo a la experiencia de obras anteriores de la COMISIÓN. - COSTOS HORARIOS que se coticen de manera diferente a lo señalado en esta

Convocatoria. Para la propuesta que no hubieren decretado insolvencia en conjunto procederá la revisión del costo

directo del acuerdo a los incisos a y b de este numeral, o en conjunto.

Los aspectos económicos que se evaluarán son: 2.1 Que los precios propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean acordes con las

condiciones vigentes en el mercado, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

2.2 Rechazar las proposiciones que no satisfagan los requisitos de fondo o de forma determinados en la

Convocatoria de la presente Licitación, formatos y en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

2.3 Que en todos y cada uno de los conceptos del catálogo que lo integran el presupuesto, se establezca

el importe del precio unitario. 2.4 Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser

coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente.


Convocatoria

Página 35 de 56

2.5 Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las PROPOSICIONES.

2.6 Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de la Ley de las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y de acuerdo a las características y especificaciones propias de cada uno de los conceptos del Catalogo.

2.7 Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados, de acuerdo con las especificaciones del

catálogo de conceptos proporcionado por la COMISIÓN, con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

2.8 Que los Costos Directos se integren con los correspondientes a Materiales, Equipos de Instalación

Permanente, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo de Construcción. 2.9 Que los precios básicos de adquisición de materiales, utilización del personal y equipo considerados

en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

2.10 Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a

los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto por el REGLAMENTO. 2.11 Que el Cargo por el uso de Herramienta Menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se

haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate.

2.12 Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO.

2.13 Que los costos de los materiales considerados por el LICITANTE, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria.

2.14 Que los costos horarios por la utilización de maquinaria y equipo se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados. Como consecuencia de lo establecido en este numeral, si en el análisis de uno o varios precios unitarios de la proposición se detecta una omisión de un cargo indicado en la especificación respectiva que no afecte la solvencia de la proposición, el Contratista se obliga a ejecutar el trabajo correspondiente al cargo omitido, sin costo para COMISIÓN.

2.15 Que los costos de la mano de obra considerados por el LICITANTE sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos.

2.16 Que los costos horarios del maquinaria y equipo de construcción, se hayan determinado con base en

el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a ejecutarse los trabajos.


Convocatoria

Página 36 de 56

2.17 Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO.

2.18 Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente,

anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo. 2.19 Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los

correspondientes a las oficinas centrales del LICITANTE, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia de la CONTRATISTA, encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra.

2.20 Que no se haya incluido algún cargo, que por sus características o conforme a la Convocatoria de la Licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico.

2.21 Que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo

siguiente: - Que los Ingresos por Concepto del o los Anticipos que le serán Otorgados al Contratista, durante

el ejercicio del Contrato y del Pago de las Estimaciones, consideren la Periodicidad y su Plazo de Trámite y Pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos.

- Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.

- Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico. - Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con

montos mensuales, y - Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el

LICITANTE sea congruente con lo que se establezca en la Convocatoria de la Licitación. Que los ingresos por concepto

2.22 Que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando

que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que la CONTRATISTA estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su desglose

2.23 Que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran. 2.24 Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de

construcción y utilización del personal profesional técnico, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución de los trabajos.

2.25 Que los Programas Específicos cuantificados y calendarizados de Suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución de los trabajos.

2.26 Cuando se requiera de Equipo de Instalación Permanente, deberá considerarse que los suministros sean congruentes con el Programa de Ejecución General.

2.27 Que los Insumos Propuestos por el Licitante correspondan a los periodos presentados en los programas.


Convocatoria

Página 37 de 56

2.28 Que la Maquinaria y el Equipo de Construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la Licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el Licitante.

2.29 Que las características y capacidades de la Maquinaria y Equipo de Construcción consideradas por el Licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el Licitante, o con las restricciones técnicas, cuando la Comisión Federal Electricidad fije un procedimiento.

2.30 Que en la Maquinaria y Equipo de Construcción, los Rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

2.31 Que en el Consumo del Material por unidad de medida, determinado por el Licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los Desperdicios, Mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.

2.32 Que las Características, Especificaciones y Calidad de los Materiales y Equipos de Instalación Permanente, sean las Requeridas en las Normas de Calidad y Especificaciones Generales y Particulares de Construcción establecidas en la Convocatoria a la Licitación.

2.33 2.34 2.35

Que los Rendimientos considerados, se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables, de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el Licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos. Que se hayan considerado Trabajadores de la Especialidad Requerida para la ejecución de los conceptos más significativos. No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por La COMISIÓN que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la Licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento por si mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

2.36 Que no omita información, documentos y requisitos solicitados en esta Convocatoria. 2.37 Que el programa de trabajo sea acorde con el tiempo solicitado por la COMISIÓN, así como las

actividades que inciden antes y durante la obra, con los recursos considerados por el LICITANTE. 2.38 Que coincidan los análisis de precios unitarios analizados detalladamente con los anotados con letra

en el presupuesto presentado. 2.39 Que el desglose o detalle de los análisis de precios unitarios analizados, sea de acuerdo con el

catálogo de conceptos de la ejecución de los trabajos entregados. La trascripción del concepto en la matriz del análisis de precios unitarios será la misma que la especificada en el catálogo de conceptos.


Convocatoria

Página 38 de 56

2.40 Para el cálculo del Factor de Salario Real (con importes), los LICITANTES deberán estructurarlo, en forma completa con los factores y el salario mínimo general del D.F., vigentes y comprobables, y los cálculos conforme a lo previsto en el reglamento, la ley federal del trabajo y ley del seguro social; Dentro de éste análisis se deberán incluir los costos correspondientes a los cargos del INFONAVIT, SAR e Impuestos Sobre Nómina (ISN).

2.41 Que tome en cuenta lo establecido en la minuta de la junta de aclaraciones. 3. CAUSAS DE DESECHAMIENTO Se desechará la PROPOSICIÓN presentada por un LICITANTE cuando: EN EL ASPECTO GENERAL: 3.1 No cumpla con cualquiera de los requisitos o no presente alguno de los documentos firmados

establecidos en la SECCIÓN III de la Convocatoria, sus anexos y la junta de aclaraciones; que afecte las solvencia de la proposición de este procedimiento de contratación y en la Licitación.

3.2 Su documentación y la de su personal Técnico y Administrativo estén incompletas y no se acredite contar con la experiencia requerida para los trabajos objeto de la Licitación.

3.3 La información que proporcione resulte falsa.

3.4 Que se demuestre la presentación de PROPOSICIONES por empresas filiales.

3.5 Que el LICITANTE se encuentre en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la LEY.

3.6 Cuando en la PROPOSICIÓN haya omitido las indicaciones asentadas en las respuestas que se dieron a las preguntas planteadas por los LICITANTES en la junta de aclaraciones o en la documentación complementaria entregada y en su caso las que se hayan generado por las preguntas adicionales.

3.7 La falta de firma o rúbrica en el catálogo de conceptos y programa general de ejecución de los trabajos.

3.8

Cuando modifique el volumen de trabajo expresado por la COMISIÓN en el catálogo de conceptos.

3.9 Omita escribir con letra y/o número uno o varios precios unitarios.

3.10 Cuando incluya en su propuesta partidas o conceptos no solicitados.

3.11 Propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por la COMISIÓN en esta Convocatoria de Licitación y conforme a las cuales se desarrollará el Procedimiento y el servicio.

3.12 Que no tome en cuenta lo establecido en la junta de aclaraciones.

3.13 Que al llenar los formatos no contenga la información solicitada y/o que la información presentada en cada uno de ellos, no sean congruentes entre sí.


Convocatoria

Página 39 de 56

3.14 Que la propuesta quede por encima del techo asignado. 3.15 Cuando el catálogo de conceptos no contenga todos los conceptos de trabajo o, las cantidades de obra,

no correspondan a los proporcionados por la COMISIÓN en la presente Convocatoria o derivadas de las juntas de aclaraciones, y siempre que tal omisión afecte la solvencia de la proposición.

3.16 Cuando presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o

formando parte de cualquier empresa o asociación. 3.17Cuando el LICITANTE se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en concurso

mercantil, con posterioridad al acto de presentación y apertura de las proposiciones. 3.18 Cuando el estado financiero no esté avalado por contador público externo certificado por la S.H.C.P. 3.19 Cuando el LICITANTE no cumpla con el capital contable requerido por COMISIÓN. 3.20 Cuando el sobre que contiene su proposición no esté completamente cerrado. 3.21 Cuando la proposición este incompleta, o contenga omisiones de los documentos establecidos en la SECCIÓN 1 APARTADO 2, de la presenta Convocatoria de Licitación. 3.22 Que el personal se encuentre ya comprometido en otro servicio con CDI. 2.23 Cuando la maquinaria y el equipo de construcción no sea el suficiente y adecuado para la ejecución

de los trabajos objeto de la presente Convocatoria a la Licitación, o no se cumpla con el mínimo requerido en las especificaciones de construcción.

3.24 Cuando los materiales y equipos de instalación permanente no sea el adecuado y suficiente o no

cumplan con los requerimientos establecidos en los Planos, Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, Normas de Calidad de los Materiales y las Especificaciones Generales y Particulares de Construcción, aplicables al objeto de la presente Licitación.

EN EL ASPECTO TÉCNICO:

3.25 La omisión en la presentación de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la licitación, excepto los que expresamente se señalen que su falta de presentación no afecta la solvencia de la propuesta, (Artículo 40 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas).

3.26 Cuando el Licitante manifieste en su proposición que subcontratara partes de la obra distintos a los permitidos en la presente Convocatoria a la Licitación.

2.27 La presentación de información y datos incompletos en cualquiera de los documentos requeridos en la convocatoria a la licitación. (Artículo 40 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas).

3.28

Que los programas propuestos por el LICITANTE sean incongruentes y por lo tanto no sea factible ejecutar los trabajos.

3.29 Que la PROPOSICIÓN presente incongruencias, contradicciones o cambios en cualquier especificación o unidad de medida del catálogo de conceptos y cantidades solicitados.


Convocatoria

Página 40 de 56

3.30 Proponga un plazo de ejecución mayor que el señalado como máximo por la COMISIÓN.

3.31 Incluya personal y equipo que no reúna las características mínimas necesarias para la ejecución de los trabajos y no exista congruencia en la información presentada en los diferentes aspectos de la propuesta.

EN EL ASPECTO ECONÓMICO:

3.32 No entregue el 100 % de los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo que representen el monto total de la propuesta y que en el desglose o detalle de los precios unitarios analizados, no exista congruencia en las especificaciones de acuerdo al catálogo de conceptos de la ejecución de los trabajos entregado.

3.33 Incluya cargos y conceptos indebidos.

3.34 Cuando en la parte económica se incluyan los cargos por concepto de asociación a cámaras industriales o comerciales de la construcción (Artículo 189 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas).

3.35 Cuando se compruebe que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo de los

trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES.

3.36 El cotizar partidas de conceptos de trabajo del presupuesto, en cero u omitir alguno.

3.37 Se compruebe que el precio propuesto esté fuera de los parámetros de mercado. 3.38

Si la propuesta fuera mayor al importe del techo financiero de la comisión.

3.39

Cuando el licitante, en su análisis del costo por financiamiento no incida la amortización del o los anticipos otorgados, si es el caso. (Artículos 50 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 37 apartado A fracción V inciso a y 185 fracción III inciso b, de su Reglamento)

3.40

El Factor de Riesgo utilizado en su cálculo del Factor de Salario Real, deberá ser igual al expresado en su hoja de comprobación (hoja del IMSS) presentada.

3.41 3.42 3.43 3.44

Cuando los precios de las proposiciones presentadas por los licitantes de manera individual en cada uno de los catálogos no sean aceptables, en apego a lo señalado en el artículo 43 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Cuando presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o formando parte de cualquier empresa o asociación. Cuando el Licitante se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en concurso mercantil, con posterioridad al acto de presentación y apertura de las proposiciones. Cuando el sobre que contiene su proposición no esté completamente cerrado.


Convocatoria

Página 41 de 56

Al momento de desechar las PROPOSICIONES podrá comunicarse al LICITANTE en el acto que corresponda, asentándose en las actas respectivas las causas que lo originaron. De acuerdo a lo establecido en la Normatividad Vigente en la materia, cuando la COMISIÓN, tenga necesidad de solicitar al LICITANTE las aclaraciones pertinentes o aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha comunicación se realizará, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición. Para tal efecto, los LICITANTES deberán de abstenerse de comunicarse con los Servidores Públicos del Área encargada de realizar la evaluación de las proposiciones correspondiente al presente procedimiento, para tratar asuntos relacionados con la presente Convocatoria de Licitación. No obstante lo anterior, durante el periodo de la evaluación de las proposiciones presentadas, la COMISIÓN podrá solicitar por escrito a los LICITANTES, aclaraciones a sus proposiciones, y estos deberán responder por escrito dichas solicitudes, en un término que no podrá ser mayor de 2 días naturales, a partir del día siguiente del citado requerimiento. Dicho requerimiento será realizado por el Responsable de la Evaluación al LICITANTE correspondiente, mediante el envió por Correo Electrónico, el cual deberá corresponder al indicado por el LICITANTE en su proposiciones, de la presente Convocatoria de Licitación, de igual manera el LICITANTE deberá remitir las aclaraciones correspondientes al Responsable de la Evaluación. Por lo que cualquier esfuerzo de algún LICITANTE para influenciar a los Servidores Públicos en la evaluación de las proposiciones correspondientes a la presente Convocatoria de Licitación, o en las decisiones de adjudicación, será motivo de desechamiento de la propuesta presentada por el LICITANTE de que se trate.

4. ADJUDICACIÓN Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la ley y 37a del reglamento al finalizar la evaluación de las proposiciones, se adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la entidad en la presente convocatoria, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Estos criterios solo aplicarán cuando existan dos o más propuestas determinadas como solventes. Para determinar cuál de las proposiciones que resultaron solventes, porque aseguran las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Se aplicará el mecanismo de adjudicación que contiene los criterios y parámetros que identifican objetivamente las mejores condiciones de contratación. El mecanismo de adjudicación estará conformado por los siguientes criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos:


Convocatoria

Página 42 de 56

Criterio

Puntaje total asignado (PA)

1.-Precio 50 Para determinar los puntos correspondientes se considerará que la propuesta solvente del precio más bajo sea la que obtenga la totalidad de los puntos asignados y las propuestas con un precio superior en consecuencia obtendrán menor número de puntos en forma descendente y lineal; lo que matemáticamente se expresa como:

Criterio

Puntaje total asignado (PA)

1.-Precio 50 PPE = PA (PB / P) donde: PPE = Puntos asignados a la propuestas PA = Puntaje total asignado al precio PB = Precio de la propuesta más baja P = Precio de la propuesta en consideración

Criterio Puntaje total asignado 2.- Calidad.- último párrafo artículo 36 de la ley, considerando los siguientes parámetros.

16

Parámetro 1 Especialidad.- El licitante que entre los proponentes presente el mayor número de obras ejecutadas en los últimos cinco años de la misma naturaleza a la que se licita; obtendrá

5 Puntos Parámetro 2 Experiencia.-El licitante que entre los proponentes cuente con mayor tiempo realizando trabajos de la misma especialidad; obtendrá

5 Puntos Para los parámetros 1 y 2 se asignará la puntuación máxima indicada al licitante con mayor especialidad y experiencia comprobada, para determinar la puntuación de los demás licitantes se utilizará una regla de tres simple. Parámetro 3 capacidad técnica.

a).-El licitante que dentro de su plantilla de personal responsable de la ejecución de los trabajos que se licitan, demuestre mayor experiencia en este tipo de trabajos; obtendrá

3 Puntos b).- El licitante que no cuente con afectación de garantías por vicios ocultos o por mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero; obtendrá

3 Puntos


Convocatoria

Página 43 de 56

Para asignar la puntuación máxima indicada para el personal responsable de la ejecución de los trabajos que se licitan, se tomará en cuenta la plantilla del personal propuesta (indicar los cargos que se evaluaran y su porcentaje de participación para determinar el puntaje conjunto) con mayor número de trabajos ejecutados de características y complejidad similares a los que se licitan; para determinar la puntuación de las otras plantillas propuestas por los demás licitantes se utilizará una regla de tres simple. Se asignará la puntuación máxima indicada a aquel o aquellos licitantes que no tengan alguna afectación de las indicadas en este inciso, los licitantes que cuenten con una o más afectaciones se les considerará la puntuación siguiente: una (1) dos (2) puntos, dos (2) un (1) punto y con tres (3) o más afectaciones cero (0) puntos.

Criterio Puntaje total asignado

3.-Financiamiento 10

Criterio Puntaje total asignado 4.-Oportunidad.-último párrafo del artículo 36 de la ley considerando los siguientes parámetros:

10

Parámetro 1 El licitante que en sus contratos celebrados y concluidos, en los últimos tres años, no se le hayan aplicado penas convencionales por atraso en el cumplimiento de sus obligaciones; obtendrá

3 Puntos

Parámetro 2 El licitante que en sus contratos celebrados en los últimos tres años no haya sido objeto de rescisión administrativa, o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero; obtendrá

3 Puntos

Parámetro 3 El licitante que haya terminado la ejecución de los trabajos contratados en los últimos tres años dentro del programa convenido; obtendrá

4 Puntos

Para el parámetro 1; se asignará la puntuación máxima indicada a aquel o aquellos licitantes que en sus contratos celebrados y terminados no cuenten con penas convencionales aplicadas de acuerdo a lo establecido en este rubro, los licitantes que estén en este supuesto tendrán la puntuación siguiente: una (1) dos (2) puntos, dos (2) un (1) punto y con tres (3) o más contratos penalizados cero (0) puntos. Para el parámetro 2; se asignará la puntuación máxima indicada a aquel o aquellos licitantes que en sus contratos celebrados no cuenten con rescisiones administrativas de acuerdo a lo establecido en este rubro, los licitantes que estén en este supuesto tendrán la puntuación siguiente: una (1) dos (2) puntos, dos (2) un (1) punto y con tres (3) o más contratos rescindidos cero (0) puntos. Para el parámetro 3; se asignará la puntuación máxima indicada a aquel licitante que demuestre el mayor número de contratos terminados dentro del programa convenido en los últimos tres años, para determinar la puntuación de las demás licitantes se utilizará una regla de tres simple. Para los parámetros 1, 2 y 3, la información corresponderá a la disponible en la entidad o convocante, hasta en tanto se establece un sistema de información que permita obtener con imparcialidad y certeza la información correspondiente de otras entidades de la administración pública federal.

Criterio Puntaje total asignado


Convocatoria

Página 44 de 56

5.-Contenido nacional 10 No aplica

La suma de la aplicación de la ponderación que se derive de los criterios anteriormente descritos será menor o igual a 76. PG = PC1 + PC2 + PC3 ….PCN donde: PG = Propuesta ganadora, en su caso, por que resultó con mayor puntaje PC1 = Total de puntos alcanzados por la propuesta en el criterio evaluado no. 1 PC2 = Total de puntos alcanzados por la propuesta en el criterio evaluado no. 2 PC4 = Total de puntos alcanzados por la propuesta en el criterio evaluado no. 4 PCN = Total de puntos alcanzados por la propuesta en “N” criterios evaluados Atendiendo a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 37b del reglamento de la ley, la proposición solvente económicamente más conveniente para el estado será aquella que reúna la mayor puntuación conforme a la valoración de los criterios y parámetros descritos anteriormente, siempre y cuando su precio o monto no exceda del 7% respecto del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación. Si el precio o monto de la proposición determinada como la económicamente más conveniente para el estado tiene una diferencia superior al 7% respecto del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación, se adjudicará a la que le siga en puntaje hacia abajo, pero la diferencia de su precio sea menor o igual al 7% señalado, y así sucesivamente hasta que se obtenga la proposición que será adjudicada. En caso de empate técnico el contrato se adjudicara al licitante que demuestre tener en su planta laboral cuando menos un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el instituto mexicano del seguro social se haya dado cuando menos con seis meses de antelación a la presentación de propuestas de la licitación. Obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas. Si no fuere factible resolver el empate en los términos anteriores, la adjudicación se efectuara a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y posteriormente, los demás boletos empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan tales proposiciones. Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo original o copia certificada y copia simple de: a).-Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido en esta licitación. b).-Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición


Convocatoria

Página 45 de 56

c).-Los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. En caso contrario no podrá firmar el contrato sujetándose a las sanciones señaladas en ésta convocatoria y la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. VI INCONFORMIDADES Las inconformidades que se deriven del presente Procedimiento de Licitación deberán presentarse por escrito ante el Órgano Interno de Control en la COMISIÓN dependiente de la Secretaría de la Función Pública, ubicado en Avenida México Coyoacán No. 343, 2º piso, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, C. P. 03330, México, D. F., de lunes a viernes en días hábiles con un horario de 9:00 a 18:00 hrs., el cual está facultado para conocer, tramitar y resolver las mismas.

ATENTAMENTE

CARLOS DE LA PEÑA JIMÉNEZ O’FARRILL DELEGADO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL ESTADO DE MÉXICO.


Convocatoria

Página 46 de 56

ANEXO I

FORMATO PARA ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS P R E S E N T E . (Nombre del Representante Legal) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así mismo cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación Pública, a nombre y representación de (Nombre del LICITANTE) Licitación Pública Nacional No. Domicilio, Calle y número: Colonia: Delegación ó Municipio: Código Postal: Entidad Federativa: Teléfonos: Fax: Correo Electrónico: Registro Federal de Contribuyentes: No. de la Escritura en la que consta su acta constitutiva: De fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Descripción del objeto Social:

Reformas al acta constitutiva:

Fecha y numero de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Relación de Accionistas: Nombre del Apoderado o Representante: No. de la Escritura Pública mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

De fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

México D. F., a de de 200_ Protesto lo necesario

Firma Nota: el presente formato podrá ser reproducido por cada Licitante en el modo que estime conveniente en papel membretado, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado.


Convocatoria

Página 47 de 56

ANEXO II

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PRESENTE (Nombre del representante), en nombre y representación de (Nombre del LICITANTE), con el fin de participar en la Licitación Pública (Nacional) No. (indicar el No. de licitación), bajo protesta de decir verdad, manifiesto lo siguiente: (a) Que acepta que en caso de resultar ganador, los trabajos se llevarán a cabo con sujeción a la

LEY y su REGLAMENTO. Asimismo que se sujetará al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y a las especificaciones de los trabajos ejecutados, los programas de utilización de personal técnico, administrativo y de servicios, mano de obra, maquinaría, equipo y el programa de trabajo que presentó en su propuesta.

(b) Que está debidamente enterado y de acuerdo con los datos que se proporcionan en lo concerniente a las condiciones y el grado de dificultad de los trabajos y de las demás características que ofrece la COMISIÓN como orientación a título enunciativo más no limitativo, quedando bajo la responsabilidad de los LICITANTES juzgar todas las circunstancias, de tal manera que, si cualquiera resultara diferente al momento de la ejecución de los trabajos la diferencia no justificará reclamación alguna de la CONTRATISTA.

(c)

Que en caso de resultar ganador, designará a un profesional especializado que fungirá como su representante ante la COMISIÓN y será responsable directo de la construcción, supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos (SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN), quien será un profesional Ingeniero Civil cuyo título profesional deberá estar registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública en vigor, con experiencia mínima de 3 (tres) años en trabajos similares, conocer ampliamente la LEY y su REGLAMENTO, las normas de calidad, el proyecto y las especificaciones particulares de la obra en cuestión. Dicho SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones, efectuar recomendaciones y coordinarse con la Delegación Estatal de la CDI para la toma de decisiones.

(d) Que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la LEY.

(e) Que por su conducto, no participan en esta Licitación, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los términos de la LEY o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación y que no se encuentran en ninguno de los supuestos siguientes:

- Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción;

- Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y

- Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.


Convocatoria

Página 48 de 56

(f) Declaración de que conocen el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que

no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al CONTRATO por este motivo.

(g) Declaración de que conocen los proyectos arquitectónicos y de ingeniería.

(h) Declaración de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de su proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la dependencia y el programa de suministro correspondiente.

(i) Que bajo ningún concepto se permitirá la subcontratación parcial o totalmente de ninguna parte

de los trabajos, objeto de esta Licitación. (j) Que acepta las modificaciones realizadas a la Convocatoria, derivadas de las juntas de

aclaraciones. (k) Que conoce el contenido del modelo de CONTRATO y manifiesta su conformidad de ajustarse

a las leyes y reglamentos aplicables a los términos de la convocatoria. (l) Declaración de integridad, en la que señale que por sí mismos o a través de interpósita

persona se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la COMISIÓN, induzcan o alteren la evaluación de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

(m)

Manifestación escrita de conocer y estar de acuerdo en ajustarse a los términos de los alcances de los trabajos que se licitan, sus términos de referencia, así como a la presente Convocatoria de Licitación y las Leyes y Reglamentos aplicables.

(n) Que conoce las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y

particulares de construcción que la COMISIÓN les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso le proporcionará la COMISIÓN y el programa de suministro correspondiente.

Nombre y firma del Representante


Convocatoria

Página 49 de 56

ANEXO III

MODELO DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO _________________________, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA COMISIÓN”, REPRESENTADA POR ________________________________, EN SU CARÁCTER DE _________________________________, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA _________________________, REPRESENTADA POR ____________________ EN SU CARÁCTER DE ___________________, A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “CONTRATISTA”, QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBE DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I. De "LA COMISIÓN": I.1 Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con

personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, de conformidad con su Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2003.

I.2 Que tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los

programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas.

I.3 Que este Contrato se otorga a “EL CONTRATISTA” como resultado de la Licitación Pública Nacional (o Internacional, según sea el caso) No. ______ , en términos de lo dispuesto por los artículos 4, 27 fracción I, 28, 46, 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 85, 86 y 86 A de su Reglamento. (si se tratara de una Adjudicación Directa con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 27 fracción III, 43, 46, 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 85, 86 y 86 A de su Reglamento.) (si se tratara de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, el fundamento deberá ser el 4, 27 fracción II, 44, 46, 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 85, 86 y 86 A de su Reglamento) I.4 Que ______________________, cuenta con las facultades suficientes para la celebración del

presente Instrumento, de conformidad con el Poder General contenido en la Escritura Pública número ________ de fecha ____ de _______ de _______, otorgado ante la Fe de el Licenciado _____________________, Notario Público _____ de la Ciudad de México, Distrito Federal.


Convocatoria

Página 50 de 56

I.5 Que para la contratación materia del presente Instrumento, se cuenta con la autorización para cubrir el

compromiso presupuestal, como consta en la requisición de compra número ________________ de fecha _____ de _____ de _____, en el oficio de autorización de inversión número _________________ de fecha ____ de ______ de ____ y el oficio de autorización plurianual (en caso de ser aplicable una plurianualidad) número _______________ de fecha ____ de _______ de ______, emitido por ___________________.

I.6 Que se cuenta con el dictamen a que alude el artículo 18, tercer párrafo de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas. I.7 Que para los efectos legales a que haya lugar señala como su domicilio legal el ubicado en Avenida

México Coyoacán, número 343, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03330, en la Ciudad de México, Distrito Federal.

II. De “EL CONTRATISTA”: II.1 Que acredita su legal existencia, con el testimonio de la Escritura Pública número _________ de fecha

____ de ______ de _____, otorgada ante la Fe del Licenciado ______________, Notario Público ___ de la Ciudad de _______, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio ___________, bajo el folio ______________.

II.2 Que tiene la capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones administrativas, humanas y

legales para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, así como que dispone de la organización y elementos suficientes para ello, dado que dentro de su objeto social se encuentra_______________________.

II.3 Que __________________, en su carácter de _______________, cuenta con las facultades legales

necesarias para suscribir el presente Contrato, como lo acredita con el Testimonio Notarial número __________ de fecha ____ de _____ de _______, otorgada ante la Fe del Licenciado ________________, Notario Público ____ de la Ciudad de _________________, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

II.4 Que su representante legal se identifica con Credencial para votar, expedida por Instituto Federal

Electoral con número de folio _____________, Clave de Elector __________________ y año de registro _______.

II.5 Que su Clave de Registro Federal de Contribuyentes es ___________________. II.6 Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que ni él ni ninguno de sus socios o asociados

desempeña un empleo cargo o comisión en el servicio público, que conoce el contenido del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación de igual forma que su representada no se encuentra en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 51 y 78, penúltimo párrafo de RLOP, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del


Convocatoria

Página 51 de 56

artículo 33, fracción XXIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asimismo que ha presentado a “LA COMISIÓN” el escrito a que alude la Regla 2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2006 publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de agosto de 2006, y su reforma publicada el día 28 de marzo de 2007. (Resolución Miscelánea aplicable al ejercicio fiscal de que se trate).

II.7 Que conoce el contenido y requisitos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas, su Reglamento, el Reglamento de Construcción vigente en el lugar en el que se realizan los trabajos, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo los términos de referencia, las especificaciones generales y particulares de los trabajos, las obligaciones que adquiere para la ejecución del servicio de supervisión y en general, toda la información requerida para los servicios materia de este contrato.

II.8 Que para los efectos de este Contrato señala como su domicilio el ubicado en

__________________________________________________. Vistas las declaraciones anteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 27 fracción I, 28, 46, 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 85, 86 y 86 A de su Reglamento, “LAS PARTES” tienen a bien otorgar las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: “LA COMISIÓN” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de los trabajos de obra pública consistentes en ______________________________ (describir los trabajos a realizar), en lo sucesivo el servicio, obligándose a llevar a cabo las siguientes actividades:

• (establecer los trabajos a realizar por el contratista dentro de las cuales se encuentran las previstas en los artículos 86 y 86 A del Reglamento de la LOPSRM)

Apegándose a la convocatoria de la licitación ____________, su propuesta técnica y económica, los programas autorizados, presupuestos, términos de referencia, así como a las normas de construcción vigentes, mismos que firmados por “LAS PARTES” se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato. SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO: “LA COMISIÓN” se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por concepto de los servicios descritos en el cuerpo de este Contrato la cantidad total de $______________ (____________________ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), monto que incluye el Impuesto al Valor Agregado correspondiente. El importe corresponde al precio cotizado por “EL CONTRATISTA” y permanecerá fijo hasta el total cumplimiento del Contrato, y en su caso durante la vigencia de cualquier ampliación o prórroga. TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO: El pago se efectuará en pesos mexicanos y será cubierto por "LA COMISIÓN" en ______ exhibiciones por la cantidad de $______________ (_____________________ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, conforme al siguiente calendario:


Convocatoria

Página 52 de 56

______________________________________________________________________________, contra la entrega de los (establecer los productos entregables por parte del supervisor y las fechas de entrega); y demás obligaciones derivadas del presente Contrato, los controles e informes serán rendidos por “EL CONTRATISTA” _______________ (semanal, quincenal o mensualmente) en la _______________________________ (Área responsable) de “LA COMISIÓN” a entera satisfacción de su Titular sita en ____________________________________________________. Los pagos se realizarán dentro de los veinte días naturales posteriores a la presentación de las facturas correspondientes, para revisión y visto bueno del Titular de (Área responsable) de “LA COMISIÓN”, área que se encargará de evaluar los trabajos efectuados por “EL CONTRATISTA” durante el período del que se trate y el trabajo final. Las facturas que “EL CONTRATISTA” expida a favor de “LA COMISIÓN” con motivo de los pagos que ésta le efectuará deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, por lo que si dichas facturas no se ajustan a lo establecido, no serán recibidas por “LA COMISIÓN” y ello no implicará responsabilidad alguna de su parte y serán presentadas en ___________________________________, lugar donde se efectuará el pago. CUARTA. PRECIO FIJO: “EL CONTRATISTA” acepta que la cantidad señalada en la Cláusula Segunda de este Instrumento cubre el costo total de los servicios materia de este Contrato, y corresponde al precio consignado en su cotización, el cual permanecerá fijo, por lo que no tendrá derecho a reclamar incremento ni pago adicional alguno. QUINTA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”: Éste se obliga a atender puntualmente las indicaciones que para el eficaz desempeño de los trabajos contratados reciba, así como hacer de su conocimiento cualquier hecho o circunstancia que pueda traducirse en beneficio o perjuicio de los intereses de “LA COMISIÓN”. “EL CONTRATISTA”. Asimismo, se compromete a corregir cualquier error o anomalía que pudiese detectarse durante la ejecución de la obra mencionada en la Cláusula Primera del presente Contrato, tales correcciones se harán bajo las mismas condiciones estipuladas por “LA COMISIÓN”. Los trabajos que realizará “EL CONTRATISTA”, serán las siguientes: _____________________________ _____________________________ _____________________________ NOTA IMPORTANTE

(tomar en cuenta el artículo 86 y 86 A del Reglamento de la Ley, las funciones señaladas en este artículo, así como las que adicionalmente prevean las áreas para cada caso particular, deberán ser congruentes con los términos de referencia respectivos y asentarse en este contrato) SEXTA. LUGAR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: Los trabajos objeto del presente Contrato se realizarán ______________________________ (domicilio en que se realizará la obra). SÉPTIMA. PLAZO DE EJECUCIÓN: “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no excederá de _________, para lo cual el inicio de los trabajos se efectuará el día ________ del mes de ________ de 2010, y concluirán el _____________________ de 2010, de conformidad con el programa de ejecución.


Convocatoria

Página 53 de 56

OCTAVA. GARANTÍAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes: A) FIANZA DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO “EL CONTRATISTA” se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, mediante fianza que se constituirá a favor de “LA COMISIÓN”, la cual equivaldrá a un 10% (diez por ciento) del monto total estipulado en la Cláusula Segunda, sin incluir el impuesto al valor agregado, debiendo ser entregada la fianza referida, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales posteriores a la fecha de la notificación del fallo, conteniendo los siguientes características:

a. Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato; b. Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de

“LA COMISIÓN”; c. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios

que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, y d. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos

en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, renunciando al beneficio de orden y exclusión otorgado en el artículo 118 del mismo ordenamiento, para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza requerida;

e. En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a “EL CONTRATISTA”, derivadas de la

formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza;

B) FIANZA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS Y/O VICIOS OCULTOS: Con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas “EL CONTRATISTA” se obliga a garantizar los trabajos dentro de los quince días naturales a la recepción formal de los mismos, mediante fianza que se constituirá a favor de “LA COMISIÓN”, la cual equivaldrá a un 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega – recepción de los trabajos. La fianza deberá cumplir con las características que se encuentran establecidas en el artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. NOVENA. AJUSTE DE COSTOS. “LAS PARTES” convienen en revisar y en su caso, ajustar los costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando durante su vigencia ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el mismo, que determinen un aumento o reducción de costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia. La revisión se efectuará conforme al procedimiento establecido en los artículos 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. Los ajustes de costos que, en su caso procedan se realizará aplicando los índices a que se refiere el artículo 58, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En el caso de la mano


Convocatoria

Página 54 de 56

de obra, a la plantilla del personal se le aplicarán las variaciones que determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para los salarios mínimos generales en el Distrito Federal. DÉCIMA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. La recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizará mediante comunicación que por escrito haga “EL CONTRATISTA” a “LA COMISIÓN” a la terminación de éstos, y “LA COMISIÓN” verificará que los trabajos estén concluidos dentro de un plazo de 8 días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la comunicación de “EL CONTRATISTA”. Comprobada la terminación de los trabajos conforme al párrafo anterior “LA COMISIÓN” procederá a su recepción dentro de los 15 días naturales siguientes, para lo cual en la misma fecha levantará el acta de entrega-recepción correspondiente, comunicando dicha fecha oportunamente al Órgano Interno de Control de “LA COMISIÓN”, a fin de que si una u otra lo estiman conveniente nombren representantes que asistan al acto. El acta que se levante deberá formularse con apego a los términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas. Previamente a la recepción de los trabajos “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar la Garantía de Defectos y Vicios Ocultos. DÉCIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO: “LA COMISIÓN” podrá modificar las especificaciones consignadas de los términos en que se deban realizar los trabajos, únicamente cuando éstas sean notificadas por escrito a “EL CONTRATISTA” y de mutuo acuerdo se establezcan los ajustes correspondientes en un documento que será parte integrante de este Instrumento. Ningún acuerdo verbal constituirá obligación alguna. DÉCIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente Contrato conforme a los términos establecidos en el Anexo I y por lo establecido en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que la ejecución de los trabjos se efectúe a satisfacción de _________________ (Área responsable) de “LA COMISIÓN” así como a responder por su cuenta y riesgo de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA COMISIÓN” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma. DÉCIMA TERCERA. PENAS CONVENCIONALES: En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con las obligaciones contraídas en el presente Instrumento en el tiempo estipulado para la ejecución de los trabajos por razones a él imputables, conviene en pagar a "LA COMISIÓN", a título de Pena Convencional el equivalente al 1% (Uno por ciento), por cada día natural de atraso en la ejecución de los trabajos, porcentaje que se aplicará sobre el monto total del servicio no prestado oportunamente, cantidad que no incluye el Impuesto al Valor Agregado, sin exceder del 10% del importe total del Contrato, de conformidad con el artículo 46 fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: “LA COMISIÓN” podrá rescindir

administrativamente el presente Contrato sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, en apego al

artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, por una o varias de las

causas imputables al mismo, que se encuentran previstas en el artículo 127 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.

El procedimiento de rescisión se podrá llevar a cabo en cualquier momento, cuando “EL CONTRATISTA”


Convocatoria

Página 55 de 56

incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la citada Ley.

La determinación de dar por rescindido administrativamente el Contrato, no podrá ser revocada o modificada

por “LA COMISIÓN”.

DÉCIMA QUINTA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales en forma parcial o total los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, así como los derechos de cobro por la ejecución de los trabajos. DÉCIMA SEXTA. RESPONSABILIDAD LABORAL: “EL CONTRATISTA” asume plenamente cualquier tipo de responsabilidad que con motivo de este Contrato o de la realización de los trabajos pudiera derivarse, relevando de toda responsabilidad obrero-patronal a “LA COMISIÓN”. Asimismo, “LAS PARTES” aceptan y reconocen expresamente que no son aplicables a este Contrato, las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, ni de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentarias del artículo 123 Constitucional. DÉCIMA SÉPTIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL.- “LA COMISIÓN” podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva, misma que será autorizada por el representante legal de “EL CONTRATISTA”. El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. DÉCIMA OCTAVA. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO.- En todos los casos de suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada del Contrato, “LA COMISIÓN” procederá a levantar acta circunstanciada con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, haciendo constar el estado en que se encuentre los trabajos, y con base en ella se hará a “EL CONTRATISTA” el pago de finiquito correspondiente. Lo expuesto anteriormente es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. DÉCIMA NOVENA. OBLIGACIÓN COMÚN.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento en vigor, y las demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables. VIGÉSIMA. IMPUESTOS.- “LAS PARTES” convienen en que los impuestos que se generen con motivo de la celebración del presente instrumento, correrán a cargo de la parte que le corresponda, por su parte “EL CONTRATISTA” manifiesta, que se encuentra al corriente del pago de obligaciones fiscales. VIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: “LA COMISIÓN” podrá dar por terminado anticipadamente a la fecha de su vigencia el presente Instrumento, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los trabajos originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio grave al Estado, de conformidad con lo previsto con el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, lo anterior sin necesidad de que medie


Convocatoria

Página 56 de 56

resolución judicial alguna, mediante notificación por escrito con acuse de recibido de “EL CONTRATISTA”, que deberá efectuarse con antelación mínima de 15 (quince) días hábiles a la fecha que se proponga para la terminación, procediendo de inmediato a finiquitar las obligaciones pendientes de cumplir por cualquiera de “LAS PARTES” para su liquidación. En todos los supuestos aludidos en esta Cláusula, “LA COMISIÓN” deberá liquidar, en su caso, a “EL CONTRATISTA” los trabajos que hubieren sido aceptados a entera satisfacción de “LA COMISIÓN” y que no se hayan pagado. VIGÉSIMA SEGUNDA. VIGENCIA: El presente Contrato surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma y hasta el ______________________. VIGÉSIMA TERCERA. LEGISLACIÓN APLICABLE: “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este Instrumento, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas supletorias que le sean aplicables. VIGÉSIMA CUARTA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no se encuentre expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someterán a las disposiciones legales aplicables y a la competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, Distrito Federal renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa. Leído que fue el presente Contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman de conformidad por triplicado en la Ciudad de Toluca, Estado de México a los ______ días del mes de __________ de __________.

Por “LA COMISIÓN” Por “EL CONTRATISTA”

______________________________ (Nombre y cargo)

________________________________

(Nombre y cargo)

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ... · DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE...

Documents

Transcript of COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ... · DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE...