SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN … · direcciÓn general de infraestructura fisica ......

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓNOFICIALIA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICASUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIA DESCRIPTIVA

"ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE NUEVOLAREDO"

MAYO DE 2015

1

Propietario: Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ubicación: Av. Veracruz No. 3838, Colonia Jardín, Manzana XXXVII, Lote 10,C.P.:88260, Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Necesidades:

Se requiere la adecuación del espacio para bodega de mobiliario del Salón de usosMúltiples así como acondicionar espacio para estacionamiento interno para aprovecharmás los espacios.

Descripción de los trabajos a realizar:

Se va a acondicionar espacio para bodega colocando una cubierta ligera a basede perfiles de herrería y galvateja, delimitando el espacio con muro de durock ypuerta de acceso de herrería, así mismo se colocará un piso deslavado y sedesmantelaran instalaciones eléctricas que estorben la colocación de la cubierta.

Se demolerá murete perimetral de piedra en área de espejo de agua, se demolerápuente de herrería en esta misma zona sin recuperación, se tapará espejo deagua con material inerte y se colocará un piso nuevo acabado deslavado, serecortará rampa para acceso a sanitario para personas con discapacidad y sepintaran en piso los límites de los cajones de estacionamiento.

FECHA: MAYO DE 2015CLAVE C O N C E P T O UNIDAD CANTIDAD P.U. SIN IVA IMPORTE

"ESTE CATALOGO SE COMPLEMENTA CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES ASI COMO PLANOS,POR LO QUE DEBERAN SER CONSIDERADOS EN TODO MOMENTO"

I TRABAJOS PRELIMINARES

PRE.01 Desmontaje y retiro puerta de herreria de 1.00x2.00m.sin recuperaciòn, p.u.o.c.t. PZA 1

PRE.02 Desmontaje y retiro de poste de acero anclado a piso de 1 ½”x3”, p.u.o.c.t. PZA 1

PRE.03 Demoliciòn de lavadero con pileta de granito de 0.63x1.43x0.86m, sinrecuperación, cancelando salidas hidrosanitarias (llave mezcladora y tubería de pvcde 2”), p.u.o.c.t.

PZA 1

PRE.04 Apertura de vano en muro de celocia de 1.22x1.85m. (4x6hileras) sinrecuperación, p.u.o.c.t.

M2 2.50

PRE.05 Cancelaciòn de salida hidro-sanitaria a raz de muro y/o piso (cancelaciòn yretiro de llave narìz a raz de muro), p.u.o.c.t.

SAL. 2.00

PRE.06 Demoliciòn de remate de muro en espejo de agua a base de piedra de canterade 30cm. de espesor y 30 de peralte, sin recuperación, p.u.o.c.t.

M3 3.50

PRE.07 Desmontaje y retiro de puente de 4.60m de largo por 1.05m. de ancho en àreade espejo de agua, hecho a base de perfiles de herrería de 2” y làminaantederrapante de ¼ de espesor con pasamanos incluido, sin recuperación,p.u.o.c.t.

PZA 1

PRE.08 Retiro de arbutos de 50cm de fronda y hasta 90cm. de peralte en zona de espejode agua, sin recuperación, p.u.o.c.t.

PZA 8

PRE.09 Retiro de pasto y relleno de tierra vegetal en un espesor de 20cm, paraposteriormente mejorar con relleno de material inorgánico compactado,p.u.o.c.t.

M2 36.00

PRE.10 Retiro y desmontaje de cubierta de lamina galvanizada y estructura de perfilesde madera (4 postes de 3x3”, barrotes de 3x1 ½”, duela de 4”x3/4”), sinrecuperaciòn, p.u.o.c.t.

M2 5.00

PRE.11 Recorte de esquina de rampa de concreto de forma manual y con maquina dedisco, p.u.o.c.t.

M3 0.15

II ALBAÑILERIA

ALB.01 Relleno con tepetate o material inorgànico compactado de forma manual(bailarina), en capas de 20cm. máximo y hasta alcanzar el espesor deseadop.u.o.c.t.

M3 15.00

UBICACIÓN: AV. VERACRUZ No. 3838, COLONIA JARDIN, MANZANA XXXVII, LOTE 10, C.P.:88260, NUEVO LAREDO, TAMPS.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CATALOGO DE CONCEPTOSOBRA: "ADECUACIÒN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÌDICA DE NUEVO LAREDO”

SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICADIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OFICIALÍA MAYOR


Página 1 de 5







OFICIALÍA MAYOR


ALB.02 Piso de concreto deslavado de 10cm. de espesor, previo trazo, nivelación ycompactaciòn manual asi como cimbra de fronteras, hecho con concreto F'c=200kg/cm2, p.u.o.c.t.

M2 70.00

ALB.03 Muro de tablacemento durock a dos caras sistema para muros exteriores y/o conmanejo de agua, base de placas de durock Marca Yeso Panamericano de 13 mm deespesor armado con bastidor metálico de poste y canal de 9.20cm. de ancho Cal. 20y 22 respectivamente, p.u.o.c.t.

M2 10.00

ALB.04 Guarnición de concreto armado de 10 cm. de espesor y altura 35cm, con un f’c=150kg/cm2, forjada con 2 varillas del #3 en su tramo longitudinal y tramos de 25 cm.@ 1.00, acabado aparente y remate superior en las aristas con volteador, p.u.o.c.t.

M 24.00

ALB.05 Tope Grande de hule para cajón de estacionamiento de 180x14x10cm. deperalte (requiere de 4 tornillos expansivos de 13cm para su instalación ytaquetes de 10cm), Tipo Park-It de corcho reciclado con adhesivo de uretano, conpintura color amarillo con reflectividad (pintura de fábrica), p.u.o.c.t.

PZA 9

ALB.06 Lambrin de tablacemento durock, con sistema para muros exteriores y/o conmanejo de agua, base de placas de durock Marca Yeso Panamericano de 13 mm deespesor armado con bastidor metálico de poste y canal de 9.20cm. de ancho Cal. 20y 22 respectivamente, p.u.o.c.t.

M2 9.00

III ESTRUCTURA

EST.01 Estructura metálica formada con perfiles laminados de acero estructural A-36,PTR tipo 4" X 3" X 3/16" (12.16 Kg/m), p.u.o.c.t.

KG. 135.00

EST.02 Estructura metálica formada con Monten 4-MT-10 de acero estructural A-36,(5.78 Kg/m), p.u.o.c.t.

KG. 225.00

EST.03 Estructura metálica formada con perfiles laminados de acero estructural A-36,PTR tipo 2" X 2" X 3/32" (4 Kg/m), p.u.o.c.t.

KG. 470.00

EST.04 Estructura metálica formada con perfiles laminados de acero estructural A-36,àngulos LI 2 1/2"x 1/4" (6.10Kg/m), p.u.o.c.t.

KG. 10.00

EST.05 Anclaje mecánico Hilti tipo HSV 3/8"x 3 3/4", para conexíon en trabe de concreto aviga metalica, p.u.o.c.t.

PZA 11

Página 2 de 5







OFICIALÍA MAYOR


EST.06 Anclaje químico Hilti tipo HIT-RE 500 1/2" con varilla de 1/2 y una longitud totalde 18cm con cuerda de 4cm en un extremo y tuerca de alta resistencia ASTM-A563, para conexíon en trabe de concreto a viga metalica, p.u.o.c.t.

PZA 11

IV SISTEMA ELECTRICO

PRE.ELE.01 Cancelación de apagador para control de luminarias, incluyendo las tapas,resanado y sellado de huecos que no se reutilicen, p.u.o.c.t.

PZA 3

PRE.ELE.02 Desmontaje y retiro de luminarias existentes, Sin recuperación, p.u.o.c.t. PZA 4

PRE.ELE.03 Desmantelamiento de tubería conduit de diferentes tipos, diámetros y medidassin recuperación, p.u.o.c.t.

M 50.00

PRE.ELE.04 Desconexión y desmantelamiento sin recuperación de cable de cobre con y sinaislamiento de diferentes calibres, p.u.o.c.t.

M 75.00

ELE.01 Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit pared delgada galvanizadade 13 mm de diámetro, marca Júpiter, etiqueta verde, p.u.o.c.t.

M 120.00

ELE.02 Suministro, instalación y colocación de Tubería Flexible, tipo LICUATITEde 13 mm,p.u.o.c.t.

M 3.00

ELE.03 Suministro, instalación, colocación y puesta en marcha de Cable de cobremonopolar tipo thw-ls vinanel XXI, Marca condumex, 600 V. y 90°C de operación,calibre 3.31 mm2 (12 AWG), p.u.o.c.t.

M 70.00

ELE.04 Suministro, instalación, colocación y puesta en marcha de Cable de cobremonopolar tipo thw-ls vinanel xxi, Marca condumex, 600 v. Y 90°c de operación,calibre 5.26 mm2 (10 AWG), p.u.o.c.t.

M 170.00

ELE.05 Suministro, instalación, colocación y puesta en marcha de Cable de cobreDESNUDO calibre 3.31 mm2 (12 AWG), marca condumex, p.u.o.c.t.

M 70.00

ELE.06 Suministro, instalación y colocación de apagador sencillo, Marca bticino, modelomagic, n° de cat. 5001n, p.u.o.c.t.

PZA 2

ELE.07 Suministro, instalación y colocación de Placa de 1, 2 ó 3 ventanas, marca bticino,modelo magic, n° de cat. 503/11R, 503/12R, ó 503/13R, p.u.o.c.t.

PZA 2

ELE.08 Suministro, colocación e instalación de Contacto monofásico duplex polarizado de20 amp color marfil cat. 8300-00I, marca Leviton. Con tapa para contacto monofásicoduplex polarizado, color marfil cat. 80703-I, marca Leviton, p.u.o.c.t.

PZA 4

Página 3 de 5







OFICIALÍA MAYOR


ELE.09 Suministro de luminaria de suspender para exterior, Marca "LJ ILUMINACIÓN"modelo GAPVA4-25-112LED-E3-RU de 4000°k, de 25 watt, p.u.o.c.t.

PZA 4

ELE.10 Desconexión, desmontaje y reinstalación de lámpara de emergencia existente,marca ISB Sola Basic, con número de catalogo LEP-06-117 y las siguientescaracterísticas eléctricas, 127V, 60Hz, batería recargable de 6Vcd, lámparafluorescente de 17W tipo F17T., p.u.o.c.t.

PZA 1

ELE.11 Suministro, Instalación y colocación de Interruptor Termomagnético de 1P-15AMP, tipo QOB, catálogo QOB115, Marca Square´D, p.u.o.c.t.

PZA 1

ELE.12 Suministro, Instalación y colocación de Interruptor Termomagnético de 1P-20AMP, tipo QOB, catálogo QOB120, Marca Square´D, p.u.o.c.t.

PZA 3

V INSTALACIÒN HIDRO SANITARIA

IHS.01 Bajada de aguas pluviales a base de tuberia hidraulica de PVC de 4" y codos de45º, p.u.o.c.t.

M 2.50

IHS.02 Retiro y sustitución de coladera metàlica de acuerdo a nuevo nivel de piso,p.u.o.c.t.

PZA 1

VI HERRERIA Y CANCELERIA

HC.01 Cubierta ligera a base de Galvateja calibre 26 de 3.05m. de longitud y un anchode 1.00m en color rojo Janitzio, p.u.o.c.t.

M2 32.00

HC.02 Botaguas a base de lamina cal. 24 de 10cm. de desarrollo con 2 quiebres,fijación a muro por medio de tornillo y roldana plastica @30cm. sellado pormedio de sicaflex marca sika, p.u.o.c.t.

M 14.00

HC.03 Canalòn de lamina Galvanizada Calibre 24 en sección de 15X11X18cm, conpreparaciòn para bajada pluvial de 4" y tapas laterales, con elementos de fijaciòn abase de solera de 1/4"x1" @1,00m., p.u.o.c.t.

M 11.00

HC.04 Puerta de una hoja de herrería para vano de 0.90x2.07m. a base a base deperfiles de herrería Zintro ZR-300 y rejilla luver cal. 18, p.u.o.c.t.

PZA 1

VII ACABADOS

ACA.01 Pintura vinílica en muros interiores a cualquier altura, Mca. Comex calidad Vinimex(en color tentativo blanco o igualar a existente), a dos manos como mínimo, boquillas,hasta cubrir perfectamente la superficie, p.u.o.c.t.

M2 70.00

Página 4 de 5







OFICIALÍA MAYOR


ACA.02 Pintura vinílica en muros exteriores a cualquier altura, Marca Comex calidadRealflex (en color por definir por el área de proyectos dentro de la paleta de colorcenter), a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie,aplicación en boquillas, protección de áreas adyacentes con plástico o cartón,p.u.o.c.t.

M2 35.00

ACA.03 Señalización de cajón de estacionamiento para discapacitados de 3.80x5.00mcon pintura epoxica color amarillo transito marca Comex para contorno delcajón de estacionamiento y el simbolo internacional de accesibilidad(1.60x1.60m) con pintura acrílica base agua para señalamiento de tránsito, VIACOLOR PLUS, Marca Comex, p.u.o.c.t.

PZA 1

ACA.04 Señalización de cajón de estacionamiento de 2.80x5.50m con pintura epoxicacolor amarillo transito marca Comex para contorno del cajón deestacionamiento, aplicación a dos manos siguiendo las recomendaciones de laCarta Técnica del fabricante, p.u.o.c.t.

PZA 7

ACA.05 Señalización de cajón de estacionamiento chico de 2.80x4.80m con pinturaepoxica color amarillo transito marca Comex para contorno del cajón deestacionamiento, aplicación a dos manos siguiendo las recomendaciones de laCarta Técnica del fabricante, p.u.o.c.t.

PZA 1

RESUMEN DE PARTIDAS

I PRELIMINARESII ALBAÑILERIAIII ESTRUCTURAIV SISTEMA ELECTRICOV INSTALACIÒN HIDRO-SANITARIAVI HERRERIA Y CANCELERIAVII ACABADOS

COSTO DE LAS PARTIDAS -$IVA -$COSTO TOTAL -$

Página 5 de 5




ESPECIFICACIONES GENERALES

“ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE NUEVO LAREDO”

MAYO DE 2015

1


Ubicación: Av. Veracruz no. 3838, Colonia Jardín, Manzana xxxvii, Lote 10, C.P.:88260, NuevoLaredo, Tamps..

1. Se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratistapor la totalidad de los trabajos ejecutados por unidad de concepto completamente terminado conforme alproyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad.

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos,el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales.

Todos los trabajos, salvo indicación expresa en contrario, incluyen lo siguiente: el suministro de los materiales, delos consumibles y desperdicios; la mano de obra, la maquinaria, el equipo, la herramienta y el equipo deseguridad; todas las maniobras y acarreos horizontales y verticales que sean necesarios, dentro y fuera de laobra y en general todo lo necesario para la correcta y completa ejecución de los trabajos, se incluyan o no enforma explícita en los alcances y especificaciones proporcionados a la contratista.

2. En todos los trabajos, aunque no se indique en los alcances o especificaciones, se deberá incluir carga manual yel retiro de desperdicios, escombros y materiales sobrantes fuera de la obra y su acarreo hasta el lugar de tirolibre autorizado por las autoridades locales, sin importar la distancia al sitio que deberá estar debidamenteautorizado por la autoridad correspondiente.

3. Para todos los trabajos se considerará que estos serán ejecutados en cualquier nivel de la casa o del inmueble ysin restricción de altura. Por lo tanto, la contratista deberá incluir en sus costos la renta de los andamios y equipoen general para el trabajo en cualquier altura.

4. En todos los trabajos se deberá incluir la renta de los vehículos, el equipo especial de construcción y el equipoauxiliar de construcción, se indique o no en los alcances o especificaciones proporcionados a la contratista.

5. En todos los trabajos se considerará incluido el equipo de seguridad necesario en la obra y el equipo deseguridad personal, se indique o no en los alcances o especificaciones proporcionados a la contratista.

6. En todos los conceptos de colocación de concreto se incluirá cimbra y/o fronteras, sino están incluidos estosconceptos en el catálogo.

7. Tomando en cuenta que esta obra incluye trabajos de adecuación que serán realizados en colindancia o en lacercanía de elementos en buen estado, la contratista deberá tomar las medidas necesarias para evitar daños,manchas o contaminación.

8. En el caso de la maquinaria y de los equipos, los costos deberán incluir la depreciación, el almacenaje, laoperación, el mantenimiento y los consumibles, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento y/outilización.






MAYO DE 2015

2

9. El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros, utilizando los medios ydispositivos de seguridad que se requieran para este objeto.

10. En los trabajos en los que se establece el retiro del material de desecho producto de desmantelamientos,desmontajes, excavaciones o demoliciones, se considerará la carga de estos al medio de transporte, traslado ydescarga al sitio permitido por las autoridades locales, el costo del operador, la depreciación y uso del vehículo,pagos de tiro y todos los gastos que estos conceptos originen.

11. En los trabajos donde se indique con recuperación de materiales, se considerará el traslado al lugar de resguardoindicado por la supervisión.

12. En todos los trabajos se considerará lo necesario para mantener en forma constante una limpieza general delinmueble, en la cual la supervisión indicará a la contratista el área designada para el depósito temporal de losmateriales a utilizar, así como, de los materiales producto de desmontajes, retiros y demoliciones, mantenimientoeste sitio siempre limpio.

13. La contratista deberá considerar en el presupuesto de elementos para proteger las áreas terminadas (plástico,cartón, etc.), así como la colocación de tápiales y señalamientos de áreas de trabajo.

14. Las dimensiones y medidas indicadas para cada concepto en las especificaciones particulares o en planos, seajustarán en obra de ser necesario y esto no será motivo para modificar los precios unitarios. La contratista seráresponsable de la evaluación de costos conforme a las dimensiones finales.

15. La contratista deberá entregar fotografías de los trabajos realizados conjuntamente con la estimación para sufirma y no se aceptará ésta si no se justifican los trabajos ejecutados con dichas fotografías.

16. Los colores a aplicar en pintura deberán ser conciliados y aprobados con antelación con la supervisión interna dela S.C.J.N., previa muestra.

17. En todos los trabajos de herrería y carpintería se deben considerar los herrajes necesarios para la total ycorrecta terminación de los trabajos, tales como bisagras, bibeles, topes, chapas, cerraduras, resbalones ypasadores, así como el sistema de anclaje y sellado de los elementos.

18. Se deberá tener especial cuidado que los materiales como son arena y cemento estén libres de basura y materiaorgánica, antes de ser utilizados.

19. Para la elaboración de mezclas, morteros y revolturas, la contratista deberá contar con una artesa adecuada paraevitar contaminación de los materiales y cuidar de la limpieza de las áreas aledañas, no podrá usar las áreas conpisos en buen estado para ese fin.

20. Cuando se indica protección de áreas adyacente o bien protección, se considera dicha protección a muebles,lámparas, contactos, controles, pisos, muros, cristales y todo elemento o material que pudiera verse afectado.

21. En todos los conceptos de retiro temporal se deberá de considerar el resguardo, protección, conservación,maniobras y acarreos dentro y fuera de la obra, que permitan desarrollar los trabajos adecuadamente y sin queestas maniobras afecten las actividades de la Casa de la Cultura Jurídica, aún cuando sean trasladados dentrodel área de trabajo. El supervisor establecerá el lugar para el resguardo.






MAYO DE 2015

3

22. El costo directo del concreto elaborado en planta o hecho en obra incluye el suministro del concreto, material paracurado y materiales menores de consumo; la mano de obra necesaria para el acarreo libre horizontal y/o vertical,colado, muestreo, vibrado, curado y limpieza; las pruebas de laboratorio; el equipo y la herramienta necesariospara la correcta ejecución de los trabajos.

23. Todos los conceptos se considerarán por unidad de obra completamente terminada (p.u.o.c.t.)

24. Si al ejecutar cualquier trabajo señalado en los alcances, especificaciones o en el catálogo y por inobservancia dela contratista se afectan áreas aledañas, ésta deberá reparar las otras áreas afectadas sin cargo alguno para laSuprema Corte de Justicia de la Nación.

25. De no encontrarse en la localidad las marcas con las especificaciones solicitadas en todos aquellos casos en quese indique marca y catálogo para los materiales, equipos y accesorios a colocar, la contratista deberá presentaruna solicitud por escrito en tiempo y forma, dirigida a la Dirección General de Infraestructura Física, incluyendofichas técnicas, especificaciones, para su evaluación, para que en su caso se le autorice la colocación de otramarca siempre y cuando ésta cumpla con igual en precio, calidad y garantía que la solicitada, a satisfacción de laSuprema Corte de Justicia de la Nación.

26. En todos aquellos casos en que se indique marca y catálogo de los materiales no será admitido el suministro desimilares a menos que sean previamente solicitados a la supervisión y aprobados por ésta.

27. En todos los elementos de carpintería donde se indique rehabilitación lo indique o no la especificación en puertaso ventanas se deberá considerar el tratamiento a todas las hojas adosadas al marco así como cerramientos oelementos del mismo material (gualdras, marcos, fijos, batientes, hojas).

28. En todo elemento que se tenga que desmontar para su rehabilitación deberá considerarse dentro del preciounitario el desmontaje, el emboquillado con materiales iguales existentes así como el resguardo y posteriorcolocación a menos que se indique otra cosa.

29. El movimiento de mobiliario perteneciente a la Casa de Cultura Jurídica se llevara acabo por el personal de estamisma, por lo que la contratista deberá dar aviso por escrito al titular y a la supervisión con anticipación deacuerdo a su cronograma, cuando se tengan que intervenir estas áreas

30. Los materiales a emplear en la construcción de las instalaciones y equipos deberán ser de primera calidad, estarde acuerdo y cumplir con los códigos y reglamentos siguientes:

a . - Norma Of i c ia l Mex icana NOM- OO1- SEDE-2012

b. - Nat iona l E lec t r i ca l Code (N .E.C. )

c . - Na t iona l E lec t r i ca l Manufac tu res Assoc ia t ion (N.E .M.A. )

31. De ninguna manera se aceptarán sujeciones con soportes de madera o amarres de cable. Ninguna tubería pordelgada que sea se aceptará sujeta a otra tubería o a elementos de otras instalaciones, como tuberías deplomería, ductos de aire acondicionado, estructura de falsos plafones, etc.






MAYO DE 2015

4

32. La contratista deberá de incluir dentro de su precio unitario de cada uno de los conceptos, transportación local oforánea, almacenaje, resguardo durante el proceso de instalación y puesta en marcha.

33. Para el caso de instalación de equipos se deberá de realizar todas las pruebas para el arranque y puesta enmarcha de cada uno de los equipos.

34. Las dimensiones y cantidades establecidas en el catalogo de conceptos, deberán verificarse al ejecutar lostrabajos y ser autorizadas por el supervisor, no siendo esto objeto de reclamo en precios si no se excede de un10 %.

35. En los conceptos donde se indique “con recuperación de materiales”, se considerara el traslado al lugar deresguardo indicado por la supervisión.

36. El contratista eléctrico deberá realizar todas las pruebas y ajustes necesarios al sistema eléctrico para asegurarsu perfecto funcionamiento (pruebas en los equipos eléctricos, interruptor general, tableros principales ysecundarios, lecturas de voltaje, corrientes y secuencia de fases, la cuales deberán de ser avaladas por la unidadverificadora.

37. La contratista deberá considerar en el presupuesto los elementos para proteger las áreas terminadas (plástico,cartón, etc.), así como, la colocación de mamparas de madera provisionales y señalamientos de áreas detrabajos.

38. Las especificaciones particulares rigen al catalogo de conceptos, siendo complemento del proyecto ejecutivotodos los documentos, planos, catalogo de conceptos, especificaciones particulares, especificaciones generales,etc.

39. La empresa deberá de considerar que no se deberá de dejar sin energía eléctrica al inmueble, en caso de ser así,deberá de rentar un generador de energía, el cual correrá por cuenta de la empresa contratista.

40. Los trabajos se realizarán en horario laboral de la Casa de la Cultura Jurídica, es decir de las 9:00 a las 17:00horas aproximadamente, previo acuerdo con el Titular de la Casa de la Cultura y el supervisor de obra asignadopor la Dirección General de Infraestructura Física

41. El contratista deberá familiarizarse con los planos del edificio y los detalles constructivos que se indiquen en losplanos estructurales y arquitectónicos antes de presentar su cotización ya que no habrá ninguna compensaciónpor su falta de conocimiento de estos detalles.

42. Todos los trabajos deberán ser ejecutados en estricto apego con los reglamentos y leyes que tengan jurisdicciónen la parte especifica del trabajo de que se trate, el contratista será responsable por la satisfacción de esterequerimiento, cuando los planos o especificaciones entren en conflicto con una ley o reglamento el contratistadeberá indicarlo a la Dirección y deberá preparar los dibujos suplementarios para indicar la forma en que puedaejecutarse el trabajo de acuerdo con lo requerido en la ley o reglamento y una vez aprobado por la direccióndeberá hacerse la instalación del mismo.

43. Todos los materiales deberán ser nuevos y de las calidades indicadas en los catálogos de conceptos, en dondese menciona el nombre de los fabricantes. Es porque cumple con todos los requisitos físicos de dimensiones,






MAYO DE 2015

5

peso, características técnicas, consumos de corriente tipo de conexión, características de operación ymantenimiento por lo que cualquier equipo o material que cumpla con las características técnicas proyectadasserá susceptible de presentarse como alternativa siempre y cuando se demuestre ampliamente y se garantice porescrito que cumple al 100% con las características técnicas y de calidad mínima establecidas en el proyecto.

44. Cualquier cambio deberá estar aprobado de manera escrita por la supervisión y pasando a revisión y aprobaciónpor el proyectista, en caso de que realicen cambios al proyecto sin autorización del mismo no existiráresponsabilidad alguna sobre el diseño contemplado.

45. Cualquier material que sea sometido a aprobación como substituto de material especificado por marca seráaceptado solamente bajo la condición de que si este material fallara durante el año de garantía deberá serreemplazado por el material especificado de marca en estas especificaciones sin ningún costo adicional para la“Suprema Corte de Justicia de la Nación” (o el contratante), cubriendo todos los demás gastos de otrasespecialidades que esto origine.

46. Después de recibir la aprobación de marca y tipo de material el contratista deberá suministrar los dibujos de tallerque se piden en estás especificaciones así como todos los que solicite la dirección y los que sean necesarios porlas condiciones de la obra para aclarar cualquier duda, los dibujos de taller serán presentados con tiemposuficiente para que el lapso empleado en su revisión y aprobación no obligue a demoras en la construcción.

La falta de cumplimiento por parte del contratista a esta disposición lo hará responsable de los gastos que todas ycada una de las demoras causen por falta de la información que considere necesaria cargando el contratista loscostos en que incurra para tomar esta acción cuando la falta de atención del contratista a esta obligación lo haganecesario.

47. Los dibujos de taller deberán ser sometidos con dos copias reproducibles de las cuales una será retenida por ladirección y la otra será devuelta al contratista con la firma de aprobado.

48. El contratista deberá supervisar su trabajo de modo que se haga en una secuencia regular y sin demoras paraotros contratistas debiendo nombrar un ingeniero responsable ante la dirección quien será el encargado de lasinstalaciones incluidas en este capítulo su responsabilidad incluirá el que las instalaciones sean hechas deacuerdo con el programa, que sean coincidentes con lo que se pide en los planos oportunamente deberápresentar reportes de avance a la dirección de la obra y presentará también las observaciones y objeciones quese encuentre durante el desarrollo de su trabajo para que con la debida anticipación se hagan las correcciones yajustes necesarios.

En la medida posible este ingeniero deberá permanecer sin cambio durante todo el tiempo que dure la instalaciónu obra.

49. Cada uno de los contratistas tendrá especial cuidado para no dañar el edificio durante el desarrollo de su trabajo,todos los pisos terminados, escalones y superficies terminadas deberán ser protegidas para evitar cualquier dañoque puedan hacer los trabajadores, sus herramientas o equipo durante las instalaciones.

50. En los lugares que sea necesario cortar a través de cualquier pared, pisos o techo para permitir la instalación decualquier componente del sistema contratado o para preparar cualquier defecto que pudiera aparecer durante elaño de garantía, los cortes serán hechos por orden y bajo la supervisión del dueño; el contratista tiene prohibidocortar o modificar cualquier miembro estructural sin tener permiso escrito del dueño.






MAYO DE 2015

6

51. El resane de los cortes hechos por el contratista o la reparación de cualquier daño al trabajo de otrasespecialidades ocasionado por un defecto del trabajo hecho por este contratista, deberá ser hecho por laespecialidad de que se trate.

52. Cualquier abertura hecha a través de una pared exterior o del techo deberá ser dotada de cubiertas adecuadasmientras se deja abierta para proteger el edificio y los materiales, cualquier abertura hecha a través de paredesabajo del nivel de la calle deberás ser protegida igualmente para evitar la entrada de agua y otros elementosdañinos mientras estas aberturas permanezcan expuestas.

53. El contratista deberá proporcionar sus propios medios para poder elevar los equipos y materiales hasta loslugares en que deban ser montados como se indica en los planos a no ser que se le indique algo distinto porescrito.

54. El contratista deberá suministrar los andamios y las torres necesarias para la ejecución de sus trabajos deacuerdo a los documentos contractuales así como para facilitar los ajustes necesarios, el balanceo del sistema yla limpieza de todos sus elementos.

55. Exceptuando los elementos que normalmente son alambrados en la fabrica y son entregados ya alambrados y ano ser que se indique específicamente otra cosa, el contratista de electricidad deberá hacer todo el alambradoeléctrico tanto para el suministro de fuerza como para pilotos, controles y protección, el contratista mecánicodeberá controlar todos y cada uno de los motores en sus lugares respectivos y hacer la conexión final de lapuntas terminales que le dejará el contratista de electricidad debidamente identificadas.

NOTAS IMPORTANTES

Se aclara que la Casa de la Cultura Jurídica estará en operación durante el desarrollo de la obra, por lo que todaslas empresas contratistas tendrán que considerar esta condicionante en su propuesta técnico-económica, enconsecuencia, se aclara que para el desalojo de áreas se deberá avisar con un mínimo de una semana deanticipación al Titular de la Casa de la Cultura, quedando entendido que dichas actividades quedaran a cargo de laempresa contratista en coordinación con la supervisión interna (asignado por la S.C.J.N.) y con el Titular de la Casade la Cultura.

Aunque se separan las notas generales en proyecto arquitectónico, estructural y proyecto electromecánico, esto noimplica que las notas no apliquen al proyecto en su conjunto, es decir, todas y cada una de las notas son aplicablesal proyecto ejecutivo.

El adjudicado de la licitación que resulte ganador y ejecutor del proyecto tiene la obligación de realizar lacontratación de forma inmediata de Equipos y materiales que tienen períodos largos de suministro y/o entrega.

De existir una contradicción entre planos y documentos (catálogos de conceptos, especificaciones, notas generales,etc.), La contratista deberá solicitar la aclaración ante la supervisión de la Suprema Corte de Justicia de la Naciónen tiempo y forma, ya que dé nos ser así, la contratista tendrá que acatarse a las correcciones que sean necesarias(sin que esto represente un costo adicional, así como tampoco retraso en la obra de acuerdo a tiempo estimado






MAYO DE 2015

7

para la ejecución de los trabajos) quedando claro que no se harán los trabajos a conveniencia de la contratista, sinocomo los indique el supervisor asignado, no siendo válido el reclamo en ajuste a los precios unitarios.

Las empresas participantes deberán considerar en sus análisis de precios que la Suprema Corte de Justicia de laNación, no proporciona energía eléctrica para la utilización de equipos de soldar






MAYO DE 2015

1


Ubicación: Av. Veracruz no. 3838, Colonia Jardín, Manzana xxxvii, Lote 10, C.P.:88260, NuevoLaredo, Tamps..

1. Se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratistapor la totalidad de los trabajos ejecutados por unidad de concepto completamente terminado conforme alproyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad.

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos,el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales.

Todos los trabajos, salvo indicación expresa en contrario, incluyen lo siguiente: el suministro de los materiales, delos consumibles y desperdicios; la mano de obra, la maquinaria, el equipo, la herramienta y el equipo deseguridad; todas las maniobras y acarreos horizontales y verticales que sean necesarios, dentro y fuera de laobra y en general todo lo necesario para la correcta y completa ejecución de los trabajos, se incluyan o no enforma explícita en los alcances y especificaciones proporcionados a la contratista.

2. En todos los trabajos, aunque no se indique en los alcances o especificaciones, se deberá incluir carga manual yel retiro de desperdicios, escombros y materiales sobrantes fuera de la obra y su acarreo hasta el lugar de tirolibre autorizado por las autoridades locales, sin importar la distancia al sitio que deberá estar debidamenteautorizado por la autoridad correspondiente.

3. Para todos los trabajos se considerará que estos serán ejecutados en cualquier nivel de la casa o del inmueble ysin restricción de altura. Por lo tanto, la contratista deberá incluir en sus costos la renta de los andamios y equipoen general para el trabajo en cualquier altura.

4. En todos los trabajos se deberá incluir la renta de los vehículos, el equipo especial de construcción y el equipoauxiliar de construcción, se indique o no en los alcances o especificaciones proporcionados a la contratista.

5. En todos los trabajos se considerará incluido el equipo de seguridad necesario en la obra y el equipo deseguridad personal, se indique o no en los alcances o especificaciones proporcionados a la contratista.

6. En todos los conceptos de colocación de concreto se incluirá cimbra y/o fronteras, sino están incluidos estosconceptos en el catálogo.

7. Tomando en cuenta que esta obra incluye trabajos de adecuación que serán realizados en colindancia o en lacercanía de elementos en buen estado, la contratista deberá tomar las medidas necesarias para evitar daños,manchas o contaminación.

8. En el caso de la maquinaria y de los equipos, los costos deberán incluir la depreciación, el almacenaje, laoperación, el mantenimiento y los consumibles, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento y/outilización.






MAYO DE 2015

2

9. El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros, utilizando los medios ydispositivos de seguridad que se requieran para este objeto.

10. En los trabajos en los que se establece el retiro del material de desecho producto de desmantelamientos,desmontajes, excavaciones o demoliciones, se considerará la carga de estos al medio de transporte, traslado ydescarga al sitio permitido por las autoridades locales, el costo del operador, la depreciación y uso del vehículo,pagos de tiro y todos los gastos que estos conceptos originen.

11. En los trabajos donde se indique con recuperación de materiales, se considerará el traslado al lugar de resguardoindicado por la supervisión.

12. En todos los trabajos se considerará lo necesario para mantener en forma constante una limpieza general delinmueble, en la cual la supervisión indicará a la contratista el área designada para el depósito temporal de losmateriales a utilizar, así como, de los materiales producto de desmontajes, retiros y demoliciones, mantenimientoeste sitio siempre limpio.

13. La contratista deberá considerar en el presupuesto de elementos para proteger las áreas terminadas (plástico,cartón, etc.), así como la colocación de tápiales y señalamientos de áreas de trabajo.

14. Las dimensiones y medidas indicadas para cada concepto en las especificaciones particulares o en planos, seajustarán en obra de ser necesario y esto no será motivo para modificar los precios unitarios. La contratista seráresponsable de la evaluación de costos conforme a las dimensiones finales.

15. La contratista deberá entregar fotografías de los trabajos realizados conjuntamente con la estimación para sufirma y no se aceptará ésta si no se justifican los trabajos ejecutados con dichas fotografías.

16. Los colores a aplicar en pintura deberán ser conciliados y aprobados con antelación con la supervisión interna dela S.C.J.N., previa muestra.

17. En todos los trabajos de herrería y carpintería se deben considerar los herrajes necesarios para la total ycorrecta terminación de los trabajos, tales como bisagras, bibeles, topes, chapas, cerraduras, resbalones ypasadores, así como el sistema de anclaje y sellado de los elementos.

18. Se deberá tener especial cuidado que los materiales como son arena y cemento estén libres de basura y materiaorgánica, antes de ser utilizados.

19. Para la elaboración de mezclas, morteros y revolturas, la contratista deberá contar con una artesa adecuada paraevitar contaminación de los materiales y cuidar de la limpieza de las áreas aledañas, no podrá usar las áreas conpisos en buen estado para ese fin.

20. Cuando se indica protección de áreas adyacente o bien protección, se considera dicha protección a muebles,lámparas, contactos, controles, pisos, muros, cristales y todo elemento o material que pudiera verse afectado.

21. En todos los conceptos de retiro temporal se deberá de considerar el resguardo, protección, conservación,maniobras y acarreos dentro y fuera de la obra, que permitan desarrollar los trabajos adecuadamente y sin queestas maniobras afecten las actividades de la Casa de la Cultura Jurídica, aún cuando sean trasladados dentrodel área de trabajo. El supervisor establecerá el lugar para el resguardo.






MAYO DE 2015

3

22. El costo directo del concreto elaborado en planta o hecho en obra incluye el suministro del concreto, material paracurado y materiales menores de consumo; la mano de obra necesaria para el acarreo libre horizontal y/o vertical,colado, muestreo, vibrado, curado y limpieza; las pruebas de laboratorio; el equipo y la herramienta necesariospara la correcta ejecución de los trabajos.

23. Todos los conceptos se considerarán por unidad de obra completamente terminada (p.u.o.c.t.)

24. Si al ejecutar cualquier trabajo señalado en los alcances, especificaciones o en el catálogo y por inobservancia dela contratista se afectan áreas aledañas, ésta deberá reparar las otras áreas afectadas sin cargo alguno para laSuprema Corte de Justicia de la Nación.

25. De no encontrarse en la localidad las marcas con las especificaciones solicitadas en todos aquellos casos en quese indique marca y catálogo para los materiales, equipos y accesorios a colocar, la contratista deberá presentaruna solicitud por escrito en tiempo y forma, dirigida a la Dirección General de Infraestructura Física, incluyendofichas técnicas, especificaciones, para su evaluación, para que en su caso se le autorice la colocación de otramarca siempre y cuando ésta cumpla con igual en precio, calidad y garantía que la solicitada, a satisfacción de laSuprema Corte de Justicia de la Nación.

26. En todos aquellos casos en que se indique marca y catálogo de los materiales no será admitido el suministro desimilares a menos que sean previamente solicitados a la supervisión y aprobados por ésta.

27. En todos los elementos de carpintería donde se indique rehabilitación lo indique o no la especificación en puertaso ventanas se deberá considerar el tratamiento a todas las hojas adosadas al marco así como cerramientos oelementos del mismo material (gualdras, marcos, fijos, batientes, hojas).

28. En todo elemento que se tenga que desmontar para su rehabilitación deberá considerarse dentro del preciounitario el desmontaje, el emboquillado con materiales iguales existentes así como el resguardo y posteriorcolocación a menos que se indique otra cosa.

29. El movimiento de mobiliario perteneciente a la Casa de Cultura Jurídica se llevara acabo por el personal de estamisma, por lo que la contratista deberá dar aviso por escrito al titular y a la supervisión con anticipación deacuerdo a su cronograma, cuando se tengan que intervenir estas áreas

30. Los materiales a emplear en la construcción de las instalaciones y equipos deberán ser de primera calidad, estarde acuerdo y cumplir con los códigos y reglamentos siguientes:

a . - Norma Of i c ia l Mex icana NOM- OO1- SEDE-2012

b. - Nat iona l E lec t r i ca l Code (N .E.C. )

c . - Na t iona l E lec t r i ca l Manufac tu res Assoc ia t ion (N.E .M.A. )

31. De ninguna manera se aceptarán sujeciones con soportes de madera o amarres de cable. Ninguna tubería pordelgada que sea se aceptará sujeta a otra tubería o a elementos de otras instalaciones, como tuberías deplomería, ductos de aire acondicionado, estructura de falsos plafones, etc.






MAYO DE 2015

4

32. La contratista deberá de incluir dentro de su precio unitario de cada uno de los conceptos, transportación local oforánea, almacenaje, resguardo durante el proceso de instalación y puesta en marcha.

33. Para el caso de instalación de equipos se deberá de realizar todas las pruebas para el arranque y puesta enmarcha de cada uno de los equipos.

34. Las dimensiones y cantidades establecidas en el catalogo de conceptos, deberán verificarse al ejecutar lostrabajos y ser autorizadas por el supervisor, no siendo esto objeto de reclamo en precios si no se excede de un10 %.

35. En los conceptos donde se indique “con recuperación de materiales”, se considerara el traslado al lugar deresguardo indicado por la supervisión.

36. El contratista eléctrico deberá realizar todas las pruebas y ajustes necesarios al sistema eléctrico para asegurarsu perfecto funcionamiento (pruebas en los equipos eléctricos, interruptor general, tableros principales ysecundarios, lecturas de voltaje, corrientes y secuencia de fases, la cuales deberán de ser avaladas por la unidadverificadora.

37. La contratista deberá considerar en el presupuesto los elementos para proteger las áreas terminadas (plástico,cartón, etc.), así como, la colocación de mamparas de madera provisionales y señalamientos de áreas detrabajos.

38. Las especificaciones particulares rigen al catalogo de conceptos, siendo complemento del proyecto ejecutivotodos los documentos, planos, catalogo de conceptos, especificaciones particulares, especificaciones generales,etc.

39. La empresa deberá de considerar que no se deberá de dejar sin energía eléctrica al inmueble, en caso de ser así,deberá de rentar un generador de energía, el cual correrá por cuenta de la empresa contratista.

40. Los trabajos se realizarán en horario laboral de la Casa de la Cultura Jurídica, es decir de las 9:00 a las 17:00horas aproximadamente, previo acuerdo con el Titular de la Casa de la Cultura y el supervisor de obra asignadopor la Dirección General de Infraestructura Física

41. El contratista deberá familiarizarse con los planos del edificio y los detalles constructivos que se indiquen en losplanos estructurales y arquitectónicos antes de presentar su cotización ya que no habrá ninguna compensaciónpor su falta de conocimiento de estos detalles.

42. Todos los trabajos deberán ser ejecutados en estricto apego con los reglamentos y leyes que tengan jurisdicciónen la parte especifica del trabajo de que se trate, el contratista será responsable por la satisfacción de esterequerimiento, cuando los planos o especificaciones entren en conflicto con una ley o reglamento el contratistadeberá indicarlo a la Dirección y deberá preparar los dibujos suplementarios para indicar la forma en que puedaejecutarse el trabajo de acuerdo con lo requerido en la ley o reglamento y una vez aprobado por la direccióndeberá hacerse la instalación del mismo.

43. Todos los materiales deberán ser nuevos y de las calidades indicadas en los catálogos de conceptos, en dondese menciona el nombre de los fabricantes. Es porque cumple con todos los requisitos físicos de dimensiones,






MAYO DE 2015

5

peso, características técnicas, consumos de corriente tipo de conexión, características de operación ymantenimiento por lo que cualquier equipo o material que cumpla con las características técnicas proyectadasserá susceptible de presentarse como alternativa siempre y cuando se demuestre ampliamente y se garantice porescrito que cumple al 100% con las características técnicas y de calidad mínima establecidas en el proyecto.

44. Cualquier cambio deberá estar aprobado de manera escrita por la supervisión y pasando a revisión y aprobaciónpor el proyectista, en caso de que realicen cambios al proyecto sin autorización del mismo no existiráresponsabilidad alguna sobre el diseño contemplado.

45. Cualquier material que sea sometido a aprobación como substituto de material especificado por marca seráaceptado solamente bajo la condición de que si este material fallara durante el año de garantía deberá serreemplazado por el material especificado de marca en estas especificaciones sin ningún costo adicional para la“Suprema Corte de Justicia de la Nación” (o el contratante), cubriendo todos los demás gastos de otrasespecialidades que esto origine.

46. Después de recibir la aprobación de marca y tipo de material el contratista deberá suministrar los dibujos de tallerque se piden en estás especificaciones así como todos los que solicite la dirección y los que sean necesarios porlas condiciones de la obra para aclarar cualquier duda, los dibujos de taller serán presentados con tiemposuficiente para que el lapso empleado en su revisión y aprobación no obligue a demoras en la construcción.

La falta de cumplimiento por parte del contratista a esta disposición lo hará responsable de los gastos que todas ycada una de las demoras causen por falta de la información que considere necesaria cargando el contratista loscostos en que incurra para tomar esta acción cuando la falta de atención del contratista a esta obligación lo haganecesario.

47. Los dibujos de taller deberán ser sometidos con dos copias reproducibles de las cuales una será retenida por ladirección y la otra será devuelta al contratista con la firma de aprobado.

48. El contratista deberá supervisar su trabajo de modo que se haga en una secuencia regular y sin demoras paraotros contratistas debiendo nombrar un ingeniero responsable ante la dirección quien será el encargado de lasinstalaciones incluidas en este capítulo su responsabilidad incluirá el que las instalaciones sean hechas deacuerdo con el programa, que sean coincidentes con lo que se pide en los planos oportunamente deberápresentar reportes de avance a la dirección de la obra y presentará también las observaciones y objeciones quese encuentre durante el desarrollo de su trabajo para que con la debida anticipación se hagan las correcciones yajustes necesarios.

En la medida posible este ingeniero deberá permanecer sin cambio durante todo el tiempo que dure la instalaciónu obra.

49. Cada uno de los contratistas tendrá especial cuidado para no dañar el edificio durante el desarrollo de su trabajo,todos los pisos terminados, escalones y superficies terminadas deberán ser protegidas para evitar cualquier dañoque puedan hacer los trabajadores, sus herramientas o equipo durante las instalaciones.

50. En los lugares que sea necesario cortar a través de cualquier pared, pisos o techo para permitir la instalación decualquier componente del sistema contratado o para preparar cualquier defecto que pudiera aparecer durante elaño de garantía, los cortes serán hechos por orden y bajo la supervisión del dueño; el contratista tiene prohibidocortar o modificar cualquier miembro estructural sin tener permiso escrito del dueño.






MAYO DE 2015

6

51. El resane de los cortes hechos por el contratista o la reparación de cualquier daño al trabajo de otrasespecialidades ocasionado por un defecto del trabajo hecho por este contratista, deberá ser hecho por laespecialidad de que se trate.

52. Cualquier abertura hecha a través de una pared exterior o del techo deberá ser dotada de cubiertas adecuadasmientras se deja abierta para proteger el edificio y los materiales, cualquier abertura hecha a través de paredesabajo del nivel de la calle deberás ser protegida igualmente para evitar la entrada de agua y otros elementosdañinos mientras estas aberturas permanezcan expuestas.

53. El contratista deberá proporcionar sus propios medios para poder elevar los equipos y materiales hasta loslugares en que deban ser montados como se indica en los planos a no ser que se le indique algo distinto porescrito.

54. El contratista deberá suministrar los andamios y las torres necesarias para la ejecución de sus trabajos deacuerdo a los documentos contractuales así como para facilitar los ajustes necesarios, el balanceo del sistema yla limpieza de todos sus elementos.

55. Exceptuando los elementos que normalmente son alambrados en la fabrica y son entregados ya alambrados y ano ser que se indique específicamente otra cosa, el contratista de electricidad deberá hacer todo el alambradoeléctrico tanto para el suministro de fuerza como para pilotos, controles y protección, el contratista mecánicodeberá controlar todos y cada uno de los motores en sus lugares respectivos y hacer la conexión final de lapuntas terminales que le dejará el contratista de electricidad debidamente identificadas.

NOTAS IMPORTANTES

Se aclara que la Casa de la Cultura Jurídica estará en operación durante el desarrollo de la obra, por lo que todaslas empresas contratistas tendrán que considerar esta condicionante en su propuesta técnico-económica, enconsecuencia, se aclara que para el desalojo de áreas se deberá avisar con un mínimo de una semana deanticipación al Titular de la Casa de la Cultura, quedando entendido que dichas actividades quedaran a cargo de laempresa contratista en coordinación con la supervisión interna (asignado por la S.C.J.N.) y con el Titular de la Casade la Cultura.

Aunque se separan las notas generales en proyecto arquitectónico, estructural y proyecto electromecánico, esto noimplica que las notas no apliquen al proyecto en su conjunto, es decir, todas y cada una de las notas son aplicablesal proyecto ejecutivo.

El adjudicado de la licitación que resulte ganador y ejecutor del proyecto tiene la obligación de realizar lacontratación de forma inmediata de Equipos y materiales que tienen períodos largos de suministro y/o entrega.

De existir una contradicción entre planos y documentos (catálogos de conceptos, especificaciones, notas generales,etc.), La contratista deberá solicitar la aclaración ante la supervisión de la Suprema Corte de Justicia de la Naciónen tiempo y forma, ya que dé nos ser así, la contratista tendrá que acatarse a las correcciones que sean necesarias(sin que esto represente un costo adicional, así como tampoco retraso en la obra de acuerdo a tiempo estimado






MAYO DE 2015

7

para la ejecución de los trabajos) quedando claro que no se harán los trabajos a conveniencia de la contratista, sinocomo los indique el supervisor asignado, no siendo válido el reclamo en ajuste a los precios unitarios.

Las empresas participantes deberán considerar en sus análisis de precios que la Suprema Corte de Justicia de laNación, no proporciona energía eléctrica para la utilización de equipos de soldar

CONTRATO SIMPLIFICADO DE OBRA PÚBLICA (HASTA 75,000 UDIS)

D E C L A R A C I O N E SI. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo sucesivo “la Suprema Corte" por conducto de su representante para los efectos de este instrumento manifiesta que:I.1 Es el máximo órgano depositario del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo dispuesto en los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º, fracción I, dela Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.I.2 La presente contratación fue autorizada por el Director de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios, adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte deJusticia de la Nación, mediante concurso público sumario (hasta 75,000 UDIS), de conformidad con lo previsto en el artículo 42, del Acuerdo General de Administración VI/2008, del veinticinco deseptiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración ydesincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal.I.3 El Director General de Infraestructura Física está facultado para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, párrafo segundo, del Acuerdo General deAdministración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientospara la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal.I.4 Para todo lo relacionado con el presente contrato señala como su domicilio el ubicado en la Calle de José María Pino Suárez número 2, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, código postal06060, en la ciudad de México, Distrito Federal.II. “El Contratista” por conducto de su representante legal manifiesta bajo protesta de decir verdad que:II.1 Cuenta con personal con la suficiente experiencia y calificación para ejecutar los trabajos requeridos por la Suprema Corte, así como con los elementos técnicos y capacidad económicanecesarios para tal fin.ll.2 No se encuentra en los supuestos previstos en los artículos 48 y 58, fracción XVI del Acuerdo General de Administración VI/2008 del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte deJusticia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este AltoTribunal.II.3 Para todo lo relacionado con el presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en la carátula del presente instrumento, en el apartado denominado “Proveedor”III. La “Suprema Corte” y “El Contratista” declaran que:III.1 Reconocen mutuamente la personalidad jurídica con la que comparecen a la celebración del presente instrumento y manifiestan que todas las comunicaciones que se realicen entre ellas sedirigirán a los domicilios indicados en los antecedentes I.4 y II.3 de este instrumento.lll.2 El acuerdo de voluntades plasmado en este instrumento contractual se rige por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Acuerdo General de AdministraciónVI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en lo no previsto en éste por el Código Civil Federal, elCódigo Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley Federal de ResponsabilidadesAdministrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A SPrimera. Condiciones generales. “El contratista” se compromete a proporcionar los trabajos descritos en la carátula del presente instrumento y a respetar en todo momento el precio, plazo ycondiciones de pago señalados en la referida carátula, durante y hasta el cumplimiento total del objeto de este acuerdo de voluntades.El pago señalado en la presente cláusula, cubre el total de los trabajos contratados, por lo cual “la Suprema Corte” no tiene obligación de cubrir ningún importe adicional.Segunda. Pena convencional. En caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, se aplicará una pena convencional equivalente al monto que resulte de aplicar el 10% al valorde los trabajos que no se hayan realizado a satisfacción de la Suprema Corte.En caso de incumplimiento en los plazos establecidos en el contrato simplificado, se aplicará una pena convencional por atrasos que le sean imputables en la realización de los trabajos, equivalente almonto que resulte de aplicar el 10 al millar diario a la cantidad que importen los trabajos no ejecutados dentro del plazo indicado en el apartado inciso “fecha de entrega” de la carátula del ContratoSimplificado y no podrá exceder del 10% del monto total contratado.Tercera. Requisitos para realizar los pagos respectivos. Para efectos fiscales “El contratista” deberá presentar la o las facturas a nombre de la “Suprema Corte” según consta en la cédula deidentificación fiscal, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Registro Federal de Contribuyentes SCJ9502046P5 indicando el domicilio señalado en la declaración I.4 de esteinstrumento y demás requisitos fiscales a que haya lugar.Cuarta. Modificaciones de este instrumento. Las condiciones pactadas en el presente instrumento podrán ser objeto de modificación en términos de lo previsto en los artículos 12, fracción XXII;143, fracción I y 162 primer párrafo del referido Acuerdo General VI/2008.Quinta. Responsabilidad Objetiva. “El contratista”, responderá por los daños que se causen a las personas o bienes con motivo de la realización de los trabajos objeto del presente procedimiento,cuando exista culpa o negligencia. La reparación del daño consistirá, a elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, oen el pago de daños y perjuicios, con independencia de ejercer las acciones legales a que haya lugar y será responsable de los derechos y obligaciones que en materia laboral, seguridad social ydemás ordenamientos aplicables, tengan sus trabajadores y empleados; por tanto, responderá a todas las reclamaciones administrativas y juicios de cualquier orden que aquellos presenten en sucontra. La Suprema Corte no tendrá relación laboral alguna con las personas físicas que el concursante ganador contrate para realizar los trabajos.Sexta. Garantía de anticipo. La garantía será por la totalidad del monto concedido, la que se constituirá mediante fianza otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada, a favor de laSuprema Corte de Justicia de la Nación, ésta deberá ser presentada dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el contratista firme de conformidad el presente contrato simplificado ydeberá redactarse con el texto que este Alto Tribunal le indique. La presentación de dicha garantía será requisito para la entrega del anticipo.Séptima. Garantía de cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento total de este contrato simplificado, se presentará póliza de fianza expedida por institución de fianzas debidamente autorizada,por el importe equivalente al 10% del monto total del contrato simplificado, sin incluir el impuesto al valor agregado, a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el texto que este AltoTribunal le indique. Dicha garantía deberá ser presentada dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que el contratista firme de conformidad el presente contrato simplificado.Octava. Inexistencia de relación laboral. “El contratista”, como empresario y patrón del personal que ocupe para la ejecución de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable delas obligaciones derivadas de las disposiciones laborales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que responderá de todas las reclamaciones que sus trabajadorespresentasen en su contra o de “la Suprema Corte”, en relación con los trabajos motivo de este contrato.“La Suprema Corte” estará facultada para requerir a “El contratista” los comprobantes de afiliación de sus trabajadores al IMSS, así como los comprobantes de pago de las cuotas al SAR, INFONAVITe IMSS.En caso de que alguno o algunos de los trabajadores de “El contratista”, ejecuten o pretendan ejecutar alguna reclamación en contra de “la Suprema Corte”, “El contratista” deberá reembolsar latotalidad de los gastos que erogue “la Suprema Corte”, por concepto de traslado, viáticos, hospedaje, transportación, alimentos y demás inherentes, con el fin de acreditar ante la autoridadcompetente que no existe relación laboral alguna con los mismos y deslindar a “la Suprema Corte” de cualquier tipo de responsabilidad en ese sentido.Las partes acuerdan que el importe de los referidos gastos que se llegaran a ocasionar podrá ser deducido por “la Suprema Corte” de las facturas que se encuentren pendientes de pago,independientemente de las acciones legales que se pudieran ejercer.Novena. Subcontratación. Para efectos de este contrato simplificado, se entiende por subcontratación, el acto mediante el cual “El contratista” encomienda a otra persona, física o moral larealización parcial del objeto de éste contrato simplificado. Cuando el contratista pretenda subcontratar, deberá comunicarlo previamente y por escrito a “la Suprema Corte”, la que también por escritoresolverá si acepta o rechaza la subcontratación. Cabe señalar que sólo se permitirá la subcontratación para las partidas relativas a la herrería y cancelería.En todo caso de subcontratación, el responsable será “El contratista” y será a éste a quienes les cubra el pago. No existirá subrogación por parte del subcontratista ni tendrá relación con “la SupremaCorte”.Décima. Bitácora. Se procederá de conformidad con el artículo 107 del Acuerdo General de Administración VI/2008 del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de laNación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal.Décima primera. Confidencialidad. La documentación que se proporcione a “El Contratista” con motivo de la celebración de este contrato, es propiedad de “la Suprema Corte”, por lo que “ElContratista”, por sí o a través de sus trabajadores, se compromete a no divulgar a través de cualquier medio de comunicación, cualquier resultado o dato obtenido de los trabajos prestados a laprimera.Décima segunda. Rescisión. Queda expresamente convenido que “la Suprema Corte” podrá dar por rescindido el presente contrato sin necesidad de que medie declaración judicial, en caso de que“El contratista” deje de cumplir cualquiera de las obligaciones que asume en este contrato por causas que le sean imputables, o bien, en caso de ser objeto de embargo, huelga estallada, concursomercantil o liquidación.Antes de declarar la rescisión, “la Suprema Corte” notificará por escrito las causas respectivas a “El contratista” en su domicilio señalado en la declaración II.3 de este instrumento, con quien en elacto se encuentre, otorgándole un plazo de quince días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga, anexe los documentos que estime convenientes y aporte, en su caso, las pruebasque estime pertinentes. Vencido ese plazo el órgano competente de “la Suprema Corte” determinará sobre la procedencia de la rescisión, lo que se comunicará a “El contratista” en su domicilioseñalado en la declaración II.3 de instrumentoDécima tercera. Del fomento a la transparencia y de la protección de datos personales. Las partes están de acuerdo en que el presente instrumento constituye información pública en términosde lo dispuesto en los artículos 1°, 7° y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que los gobernados podrán realizar su consulta.De conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Acuerdo General de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de laSuprema Corte de Justicia de la Nación, del nueve de julio de dos mil ocho, relativo a los órganos y procedimientos para tutelar en el ámbito de este Tribunal los derechos de acceso a la información,a la privacidad y a la protección de datos personales garantizados en el articulo 6° Constitucional, “El contratista” se obliga a guardar secreto y a no divulgar por ningún medio, aun electrónico, ni porconferencias y/o informes los datos personales a que tenga acceso con motivo de la documentación que maneje o conozca al desarrollar las actividades objeto del presente contrato. En caso deincumplimiento la “Suprema Corte” podrá exigir el pago correspondiente al 10% del monto total de este instrumento, por concepto de pena convencional.Décima Cuarta. Resolución de controversias. Para efecto de la interpretación y cumplimiento de lo estipulado en este instrumento, “El contratista” se somete expresamente a las decisiones delTribunal Pleno de “la Suprema Corte” renunciando a cualquier fuero que en razón de su domicilio tenga o llegare a tener, de conformidad con lo indicado en el artículo 11, fracción XX, de la LeyOrgánica del Poder Judicial de la Federación renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio o vecindad, tengan o llegaren a tener.Decima Quinta. Deberá presentar testimonio en el que se confiere la capacidad legal para representar a “El contratista” en procedimientos de contratación y cualquier acto con el vínculo contractual.que pudiere establecerse. En el caso de personas físicas presentar una identificación oficial.

Las partes acuerdan que cualquier notificación que tengan que realizarse de una parte a otra, se realizará por escrito en el domicilio que ha señalado en las declaraciones I.4 y II.3 de esteinstrumento.

RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRESENTE CONTRATO SIMPLIFICADO POR EL “CONTRATISTA”

Nombre Firma Fecha

(Papel membretado del participante)

ANEXO 7

Concurso público sumario 11500799/DICOMAS

México, Distrito Federal a XX de XXXXX de 2015

Relación de contratos celebrados entre _________________ y _______________ de acciones deobra, presentado por “la Contratista”________________________________________.

No. No. delContrato

DescripciónObra Ejecutada

Nombre y Teléfonodel Cliente

Monto deContrato

Periodo deEjecución

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Por este conducto autorizo de la forma más amplia a la Suprema Corte de Justicia de la Naciónpara que verifique por cualquier medio la veracidad de la información señalada en este formato.

Nota: De ser necesario, se podrá ampliar el listado en hoja adjunta

Atentamente

(Nombre)(Cargo)

(Empresa)

(en papel membretado del concursante)

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Hoja 1 de 1

Anexo 8

Resumen de currículum vitae


Formato con información requerida de curriculum del participanteINFORMACIÓN REQUERIDA QUE DEBERÁINCLUIR EL CURRÍCULUM QUE PRESENTE

LA EMPRESAOBSERVACIONES PARA EL LLENADO

1 Razón Social

2 Nombre Comercial

3 Ubicación Oficina Matriz Dirección, teléfono (s), fax, correo electrónico, horariode labores

4 Número del Registro federal de contribuyente

5 Número de la escritura pública del acta constitutiva

6 Giro Transcribir el giro que aparece en el acta constitutiva

7 Año de inicio de operaciones

8 Antecedentes

*Breve recuento, en caso de que la empresa se hayafusionado con otra, anexando copia de ladocumentación comprobatoria.*Objeto, Ideales y Misiones de la empresa.

9 Historial*Breve recuento sobre la trayectoria de la empresaque ayude a demostrar su experiencia endesmantelamiento y demolición de instalaciones.

10 Estructura Organizacional Anexar organigrama de la empresa, debiendocontener puestos con nombres.

11 Relación de sus principales clientes

*Deberá listar los principales clientes, para los quedurante los dos últimos años, haya prestado losservicios desmantelamiento y demolición deinstalaciones.

*Para cada cliente, indicará la razón social, el nombrede la persona que sea su contacto, la dirección y losteléfonos.

12 InfraestructuraCantidad de inmueblesCantidad de vehículosCantidad de elementos

13 Nombre y firma del representante legal


ANEXO 9



Compromiso de cumplir con las normas y reglamentos aplicables al proyecto, así como con lasnormas de calidad y especificaciones técnicas a que se sujetará la obra, presentado por “laContratista”____________________________________.

Expreso el compromiso de mi representada para cumplir con todas las normas y reglamentosvigentes aplicables al desarrollo de la obra a que se refiere el presente concurso. Así como lasespecificaciones generales y particulares de construcción propuestas por la Suprema Corte deJusticia de la Nación.

Al mismo tiempo, enlisto las normas de calidad y especificaciones técnicas a que se sujetará laejecución de la obra que se derive del proyecto referido.

No. Norma o Especificación Título de la Norma o Especificación1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOTA: De ser necesario, se podrá ampliar el listado en hoja adjunta

Atentamente

(Nombre)(Cargo)

(Empresa)

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN

TIEMPO DE EJECUCIÓN

MESQUINCENA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

53 4

% DE AVANCE PARCIAL

% DE AVANCE ACUMULADO

1 2

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

N° CONCEPTO DESCRIPCIÓN EN DETALLE

OBSERVACIONES

6

EMPRESA REPRESENTANTE FIRMA

No. DE CONCURSO

NOMBRE DE LA OBRA

SELLO DE EMPRESA


DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAO B R A :

N O . D E C O N C U R S O :

F E C H A D E I N I C I O :

F E C H A D E T E R M I N A C I Ó N :

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSP.U. DESCRIPCIÓN UNID AD

CL AVE

M ATE RI ALES UNID AD C ANTI D AD P.U. IMPORTE

SUM A

M ANO DE OBR A

SUM A

HERR AMIENTA, M AQUIN ARÍ A Y EQUIPO

SUM A

AUXILI ARES O B ÁSICOS

SUM A

A) COSTO DIRE CTO (M AT. + M .O. + (HERR + M AQ + EQ) + AUXILI ARES) =

B) COSTO INDI RECTO % IND. X (C. D. ) =

C) SUBTOTAL (C. D. + C. I . ) =

D) COSTO FIN ANCI AM IENTO % FIN X (C) =

E) SUBTOTAL (C + D) =

F) UTIL ID AD =

TOTAL PRECIO UNI TARIO ( E + F ) =

E M P R E S A R E P R E S E N T A N T E F I R M A


ANEXO 12



CARTA DE PROTESTA

Suprema Corte de Justicia de la NaciónDirección General de Infraestructura Física

(Nombre de la persona física o del representante legal de la empresa participante) actuando anombre y representación de (Nombre de la empresa participante). Por medio del presentemanifiesto bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren los quedeclaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial que conocemos el Acuerdo General deAdministración VI/2008, de fecha 25 de septiembre de 2008, por lo que en tal tenor no nosencontramos en ninguno de los supuestos a que se refieren los artículos 48, fracciones I, II, III, IV,V, VI, VII, VIII y X, así como 58 fracción, XVI, del instrumento normativo antes referido.

Atentamente

(Nombre)(Cargo)

(Empresa)


ANEXO 13



CARTA DE DE DOMICILIO LEGAL

Suprema Corte de Justicia de la NaciónDirección General de Infraestructura Física

(Nombre del representante legal de la empresa participante) actuando a nombre y representaciónde (Nombre de la empresa participante) por medio de la presente manifiesto que en el domicilio_________________ recibiré toda clase de notificaciones de los actos derivados del procedimientorespectivo, incluyendo los derivados de la adjudicación correspondiente, e incluso todos losrelacionados con la contratación que, en su caso, llegue a celebrarse derivado del concurso públicosumario 11500799/DICOMAS para la contratación de la obra pública relativa a las “Adecuación dela Casa de la Cultura Jurídica de Nuevo Laredo”.

Atentamente

(Nombre)(Cargo)

(Empresa)

GARANTÍA DEL ANTICIPO.

En el texto de la póliza de fianza que presente “la Contratista”, deberá constar la siguienteleyenda:

“- Nombre de la afianzadora- en ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaríade Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal deInstituciones de Fianzas, se constituye ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fiadorahasta por la cantidad de $____________(--/100 moneda nacional), para garantizar, por parte de_______________, con domicilio en la calle ___número ___, colonia ____, Delegación ____,código postal _____, _____, la debida inversión, a satisfacción de la Suprema Corte, o en casocontrario, la devolución parcial o total del importe que corresponde al anticipo otorgado al amparodel contrato simplificado número __________, con el objeto de ejecutar (la obra pública oservicios según sea el caso) consistente en el _____________ celebrado entre la Suprema Corte deJusticia de la Nación y ____________, con un monto total contratado que asciende a la cantidadde $___________(----/100 moneda nacional) incluido el impuesto al valor agregado.

La afianzadora expresamente declara que:

- La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el “Acuerdo General deAdministración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobiernoy Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determinan losprocedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contrataciónde obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal” y en el contrato simplificado número_____________celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y _________________,con el objeto de ejecutar (la obra pública o servicios según sea el caso) consistente en el_______________________, ubicado en la calle __________ número ______, colonia_________, delegación ____________, código postal 06065, México, Distrito Federal, con unmonto total contratado que asciende a la cantidad de $____________ (------/100 monedanacional) incluido el impuesto al valor agregado.

- La fianza se otorga atendiendo a las cláusulas contenidas en el contrato simplificado número________.

- La presente fianza tendrá vigencia, desde la fecha de su expedición y hasta que “la Contratista”haya amortizado totalmente el anticipo otorgado, acreditando tal circunstancia ante “la SupremaCorte”, considerándose el anterior, como plazo determinado; y que para su cancelación seránecesaria en forma previa y por escrito, la comunicación a la afianzadora por parte de la SupremaCorte de Justicia de la Nación.

-La presente fianza garantiza el pago de intereses que se llegaren a generar a favor de “la SupremaCorte”.

- En caso de que exista prórroga o atraso en la ejecución de (la obra pública o servicios según seael caso) con la consiguiente ampliación del plazo para la amortización del anticipo, la fianzacontinuará vigente por el mismo lapso.

- La Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Tesorería de la Federación, podrán reclamar elpago de la cantidad establecida en la presente póliza de fianza, conforme a los procedimientosseñalados por los artículos 93 y 95, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, con respecto aldestino que debe darle al anticipo otorgado, a su obligación de acreditarlo a satisfacción de laSuprema Corte de Justicia de la Nación, o a devolverlo en caso de ser requerido para ello.

- Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente contrato defianza, así como en caso de controversia, siempre que una de las partes en contienda sea laSuprema Corte de Justicia de la Nación, la institución de fianzas se somete expresamente a lasdecisiones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano competentepara interpretar y hacer cumplir lo pactado en este contrato, renunciando en forma expresa acualquier otro fuero que, en razón de su domicilio, tenga o llegare a tener, en términos de lodispuesto por el artículo 11, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

I. En el texto de la póliza de fianza, deberá constar la siguiente leyenda:

"- Nombre de la afianzadora- en ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaríade Hacienda y Crédito Público de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Institucionesde Fianzas, se constituye ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fiadora hasta por lacantidad de $__________(--/100 moneda nacional), y hasta 20% más en el supuesto de que poralgún motivo deba incrementarse el costo de la obra contratada, para garantizar por parte de laempresa _______________, con domicilio en la calle ______número ____, colonia __________,delegación ___________, código postal ____, ________, el fiel y exacto cumplimiento de todas ycada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato simplificado número_____________, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la empresa____________________, con un monto total contratado que asciende a la cantidad $_________(---/100 moneda nacional), más el impuesto al valor agregado.“La afianzadora” expresamente declara que:

- La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el “Acuerdo General deAdministración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobiernoy Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan losprocedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contrataciónde obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal” y en el contrato simplificado número_____________, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y_________________________, con el objeto .de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todasy cada una de las obligaciones a cargo de “la Contratista”, para la ejecución de la obra públicaconsistente en el _________________, ubicado en la calle José María Pino Suárez número 2,colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, código postal 06065, México, Distrito Federal, con unmonto total contratado que asciende a la cantidad de $____________(--/100 moneda nacional)más el impuesto al valor agregado.

- La fianza se otorga atendiendo a las cláusulas contenidas en el contrato simplificado número______________.

- La presente fianza tendrá vigencia desde la fecha de su expedición y hasta que (la obra pública oservicios según sea el caso) haya sido terminada y recibida a entera satisfacción de la SupremaCorte de Justicia de la Nación, lo que deberá asentarse en un acta de entrega-recepción, se hayarealizado el pago de la estimación de finiquito y recibido por parte de la Suprema Corte de Justiciade la Nación la carta de finiquito expedida por ___________ y para su cancelación será necesariacomunicación previa y por escrito a la afianzadora por parte de la Suprema Corte de Justicia de laNación.

- De existir recursos legales o juicios relacionados con el contrato simplificado número_____________, la fianza otorgada por la empresa __________ tendrá plena vigencia durante lasubstanciación y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

- La afianzadora acepta someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federalde Instituciones de Fianzas para la efectividad de la fianza, aún para el caso de que procediera elcobro de intereses con motivo del pago extemporáneo del importe de la fianza requerida.

- La fianza garantiza el cumplimiento total de lo contratado, aun cuando exista subcontratacióncon la autorización expresa de la “Suprema Corte”.

- La fianza garantiza el pago de sanciones, penas convencionales, pagos en excesos e intereses quese generen por éstos en los términos contratados.

- La Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Tesorería de la Federación podrán reclamar elpago de la cantidad establecida en la presente póliza de fianza, conforme a los procedimientosseñalados en los artículos 93 y 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

- La presente fianza garantizará la obligación principal del contrato debiendo cubrir el importecorrespondiente a la obligación principal, así como el pago de intereses que se llegaren a generar.Tratándose de prórrogas en el plazo de ejecución pactadas en algún instrumento de la mismanaturaleza del contrato original, la presente fianza quedará vigente por un plazo igual al acordadoen el convenio modificatorio que en su caso llegare a suscribirse o el que corresponda al plazo deatraso. De existir incremento al monto, la fianza cubrirá hasta un 20% adicional al originalmentepactado.

- Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente contrato defianza, así como en caso de controversia, siempre que una de las partes en contienda sea laSuprema Corte de Justicia de la Nación, la institución de fianzas se somete expresamente a lasdecisiones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano competentepara interpretar y hacer cumplir lo pactado en este contrato, en términos de lo dispuesto en elartículo 11, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, renunciando enforma expresa a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio, tenga o llegare a tener”.

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS"- Nombre de la afianzadora- en ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaríade Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Institucionesde Fianzas, se constituye ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fiadora hasta por lacantidad de $__________ (_________________________________), para garantizar, por parte de______________________________, con domicilio en la calle de __________, Colonia____________________________________________, la reparación de los defectos por viciosocultos que se pudieran presentar en (los bienes o servicios contratados según sea el caso).

"La afianzadora” expresamente declara:

- La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el “Acuerdo General deAdministración VI/2008 del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno yAdministración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan losprocedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contrataciónde obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal” y en el contrato simplificado número_________________, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación” y por parte de_____________________, con domicilio en la calle de_______________, colonia, ____________con el objeto de garantizar la reparación de los defectos por vicios ocultos que se pudieran presentaren los servicios relacionados con la obra pública consistentes en ______________________a cargode la empresa___________________, con un monto total contratado que asciende a la cantidad de$_______ (___________________________), mas el impuesto al valor agregado.

- La fianza se otorga atendiendo a las cláusulas contenidas en el contrato simplificado, según sea elcaso de referencia.

- La presente fianza tendrá vigencia, desde la fecha de su expedición y hasta un año contado apartir de la entrega-recepción de (los bienes, servicios o trabajos contratados según sea el caso) yque para su cancelación será necesaria comunicación previa y por escrito a la afianzadora, porparte de la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de laNación.

- La Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Tesorería de la Federación, podrán reclamar elpago de la cantidad establecida en la presente póliza de fianza, conforme a los procedimientosseñalados en los artículos 93 y 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. En todo caso, elplazo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta los defectos por vicios ocultos, nopodrá exceder de un año contado a partir de la fecha del acta de entrega – recepción o de finiquito(según sea el caso de los bienes, servicios o trabajos según sea el caso contratado)s.

- Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente contrato de fianza,así como en caso de controversia, siempre que una de las partes en contienda sea la Suprema Cortede Justicia de la Nación, la institución de fianzas se somete expresamente a las decisiones delTribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano competente para interpretary hacer cumplir lo pactado en este contrato, en términos de lo dispuesto por el artículo 11, fracciónXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, renunciando en forma expresa acualquier otro fuero que, en razón de su domicilio, tenga o llegare a tener."

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN … · direcciÓn general de infraestructura fisica ......

Documents

Transcript of SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN … · direcciÓn general de infraestructura fisica ......